Contratación de un fideicomiso para la gestión de los recursos, programas y proyectos de Fonatel

Multa. En caso de que se presenten defectos en la ejecución del contrato, según lo establecido en el cartel y los documentos anexos en el expediente, de acuerdo con los términos de la oferta y el respectivo contrato, y esos defectos no son justificados de manera razonada, escrita y satisfactoria ante el Administrador del Contrato, por medio de SICOP, se procederá a realizar de forma automática el rebajo correspondiente por concepto de multas. Si existieran defectos en los entregables o productos que requieran su ajuste, o el incumplimiento de las instrucciones giradas formalmente por la SUTEL de acuerdo con los términos del cartel y los manuales respectivos, el adjudicatario deberá cubrir por concepto de multa, por cada día hábil de incumplimiento, la suma equivalente al 1% (uno por ciento) del precio mensual adjudicado, hasta un 25% de ese precio mensual, el cual será rebajado de las facturas pendientes de pago y en caso de que no existan, se podrá ejecutar la garantía de cumplimiento hasta por el monto respectivo Agotado el tope de la multa, el Fiduciario podrá tener por incumplido el contrato. Además, para respaldar los cálculos realizados por la Institución, se adjuntó la metodología de cálculo de la multa y cláusula penal en el expediente. Todo lo anterior, de conformidad con la normativa vigente y lo indicado en el artículo 47 y 48 del R.L.C.A. La aplicación de la multa en caso de que se requiera se realizará según lo siguiente: Si existen defectos en el servicio o producto ofrecido por el adjudicatario o en las modificaciones o, correcciones de lo solicitado por la SUTEL. Procedimiento para la aplicación de las multas: A. Proceso sumario para cobro de multas: recibido el informe técnico del Administrador del Contrato indicando que se requiere la aplicación de alguna de las multas previstas en este apartado, la SUTEL dará audiencia al contratista por tres (3) días hábiles para que externe los alegatos de descargo que estime pertinentes con respecto al cumplimiento defectuoso imputado. Vencida dicha audiencia, la SUTEL otorgará audiencia por tres (3) días hábiles al administrador del contrato para que se pronuncie sobre los alegatos del contratista en caso de que los hubiera, manifestando si mantiene, revoca o varía su requerimiento. Vencida esta segunda audiencia, la SUTEL resolverá, dentro de los siguientes diez (10) días hábiles si se aplica la multa prevista en los términos requeridos por la oficina administradora del contrato, si rechaza el requerimiento o si lo modifica, decisión que notificará al contratista y al administrador del contrato. El cobro de la multa, en los términos resueltos por la SUTEL, se aplicará entonces sin más dilaciones contra las retenciones de pago hechas al contratista y, de ser aquellas insuficientes, el saldo al descubierto será cobrado directamente al contratista, en cuyo caso éste tendrá tres (3) días hábiles para cancelar la totalidad del monto, bajo la advertencia de que, de no hacerlo, la SUTEL podrá tener por incumplido el contrato sin justa causa de su parte. Contra la resolución de la SUTEL que acuerde el cobro de la multa, cabrán los recursos ordinarios previstos en los artículos 342 y siguientes de Ley General de la Administración Pública, en los plazos allí previstos, sin efecto suspensivo según se prevé en el artículo 148 de la Ley General de la Administración Pública.

Cláusula penal. En caso de que se presente ejecución tardía o prematura de las obligaciones contractuales, según el plazo de entrega establecido por el oferente, de acuerdo con los términos de la oferta y el respectivo contrato, y ese adelanto o atraso no sean justificados de forma razonada, escrita y satisfactoria ante el Administrador del Contrato, por medio de SICOP, se procederá a realizar de forma automática el rebajo correspondiente por cláusula penal. La cláusula penal por el atraso en los entregables indicados en el presente cartel o en el cumplimiento de las instrucciones giradas formalmente por la SUTEL será del 1% (uno por ciento) del precio mensual adjudicado, por cada día hábil de atraso, hasta un 25% de ese precio mensual, el cual será rebajado de las facturas pendientes de pago y en caso de que no existan, se podrá ejecutar la garantía de cumplimiento hasta por el monto respectivo. Agotado el tope de la multa, el Fiduciario podrá tener por incumplido el contrato. Además, para respaldar los cálculos realizados por la Institución, se adjuntó la metodología de cálculo de la multa y cláusula penal en el expediente. Todo lo anterior, de conformidad con la normativa vigente y lo indicado en los artículos 48 y 50 del R.L.C.A. La aplicación de la cláusula penal en caso de que se requiera se realizará según lo siguiente: si existe ejecución tardía de lo adjudicado y si no cumple con el plazo para realizar las modificaciones o correcciones en caso de que la SUTEL las solicite. Procedimiento para la aplicación de la cláusula penal: A. Proceso sumario para cobro de la cláusula penal: recibido el informe técnico del Administrador del Contrato indicando que se requiere la aplicación de la cláusula penal prevista en este apartado, la SUTEL dará audiencia al contratista por tres (3) días hábiles para que externe los alegatos de descargo que estime pertinentes con respecto al cumplimiento tardío de sus obligaciones. Vencida dicha audiencia, la SUTEL otorgará audiencia por tres (3) días hábiles al administrador del contrato para que se pronuncie sobre los alegatos del contratista en caso de que los hubiera, manifestando si mantiene, revoca o varía su requerimiento. Vencida esta segunda audiencia, la SUTEL resolverá, dentro de los siguientes diez (10) días hábiles si se aplica la cláusula penal prevista en los términos requeridos por la oficina administradora del contrato, si rechaza el requerimiento o si lo modifica, decisión que notificará al contratista y al administrador del contrato. El cobro de la cláusula penal, en los términos resueltos por la SUTEL, se aplicará entonces sin más dilaciones contra las retenciones de pago hechas al contratista y, de ser aquellas insuficientes, el saldo al descubierto será cobrado directamente al contratista, en cuyo caso éste tendrá tres (3) días hábiles para cancelar la totalidad del monto, bajo la advertencia que de no hacerlo, la SUTEL podrá tener por incumplido el contrato sin justa causa de su parte. Contra la resolución de la SUTEL que acuerde el cobro de la cláusula penal, cabrán los recursos ordinarios previstos en los artículos 342 y siguientes de Ley General de la Administración Pública, en los plazos allí previstos, sin efecto suspensivo según se prevé en el artículo 148 de la Ley General de la Administración Pública.