DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 3 PUENTES DE UNA VÍA SOBRE LOS RÍOS CHOIN, DUERI Y KATSI” Región de Desarrollo Huetar Caribe Oficina de Desarrollo Territorial Talamanca

SE ADJUNTA PLIEGO DE CONDICIONES

1. CONDICIONES GENERALES DEL CONCURSO

1.       PRESENTACIÓN.

  

El INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, conforme a la Ley General de Contratación Pública, en adelante LGCP, Ley N° 9986  y su reglamento (en adelante RLGCP) y la Ley 9036 del 29 de mayo del 2012 y en atención al acuerdo tomado Junta Directiva en artículo No. 6 de la Sesión Ordinaria 35, celebrada el 20 de septiembre de 2024, mediante el cual se aprueba las metas del Plan Operativo Institucional, para el ejercicio económico 2025, mediante el cual se aprueba las metas del Plan Operativo Institucional, para el ejercicio económico 2025, mediante

el cual se aprueba las metas del Plan Operativo Institucional, para el ejercicio económico 2025 y la justificación realizada mediante oficio INDER-GG-DRT-RDHC-OFI-0337-2025 de la Región de Desarrollo Huetar Caribe , contenida el Número de

 Solicitud de Contratación  0062025004700009 por conducto del Proceso de Infraestructura Rural, como oficina técnica especializada de apoyo a la Proveeduría Institucional, se procede a la presentación del presente documento complementario (Pliego de Condiciones) para el Concurso de Licitación Mayor  para  el Diseño y construcción de tres puentes de una vía con paso peatonal adosado sobre  Quebradas Choin, Dureri y Katsi, de la RD Huetar Caribe, Oficina de Desarrollo Territorial de Talamanca, que se menciona a continuación:

 

 

2.       GLOSARIO DE TÉRMINOS

 

En la interpretación del presente este documento se entenderán los términos de la siguiente manera:

 

INDER:

 

Instituto de Desarrollo Rural (INDER), antes Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), de acuerdo a la Ley 9036, Artículo 14 del 29 de noviembre del 2012

 

CFIA:

 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos

 

 

 

ADJUDICACIÓN:

 

Es el acto final mediante el cual una vez hechos los estudios y valoración de las ofertas el Inder selecciona que más convenga a la satisfacción del interés público.

 

ADJUDICATARIO:

 

Persona física o jurídica que fuere favorecida con la adjudicación

 

OFERENTE:

 

Persona física o jurídica que presenta una Oferta para el Proyecto a que se refiere este Concurso.

 

HOJA DE COTIZACIÓN:

 

Es el formulario que el INDER suministra a los presuntos oferentes para que se indiquen, los precios unitarios y globales de los diferentes renglones de pago.

 

BITACORA: 

 

Herramienta suministrada por el CFIA para las indicaciones del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO (INDER) y el Director Técnico (Adjudicatario)

 

ADMINISTRADOR  DEL CONTRATO:

 

Será el profesional responsable de la administración del contrato por parte del INDER.  Estará encargado de la inspección y control de calidad de las obras objeto de este Concurso.

 

DIRECTOR TECNICO

 

Profesional de la Empresa adjudicada, miembro del CFIA, encargado de la dirección técnica de la obra.

 

SUPERVISOR REGIONAL:

 

Funcionario representante de la Región de Desarrollo Huetar Caribe, del INDER, que tendrá a su cargo la fiscalización de la obra por parte de la Dirección Regional. 

 

 

 

 

CONTRATISTA:

 

Persona física o jurídica que, por contrato suscrito con el INDER, realice el proyecto de Diseño y construcción de tres puentes de una vía con paso peatonal adosado sobre Quebradas Choin, Dureri y Katsi, de la RD Huetar Caribe, Oficina de Desarrollo Territorial de Talamanca, por el precio adjudicado.

 

SUPERINTENDENTE O CAPATAZ:

 

Representante del CONTRATISTA, con autoridad suficiente para actuar en su nombre y coordinar sus actividades con el ADMINISTRADOR  DEL CONTRATO.

 

ESQUEMAS DE CONSTRUCCIÓN:

 

Todos los dibujos, esquemas y diagramas que el INDER suministra como base para la ejecución de las obras objeto de esta contratación.

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

 

Descripción y enumeración de las características de materiales, equipo y dimensiones del objeto de este Concurso.

 

PRECIO:

 

La suma de dinero por la cual el Oferente se compromete a la ejecución de las obras a que se refiere este Concurso de acuerdo con las especificaciones técnicas.

 

CONTRATO:

 

Documento que suscribirá el INDER con el adjudicatario en la plataforma SICOP, una vez firme el acto de adjudicación, en el cual quedará formalizada la contratación que se promueve.

 

LGCP:

 

Ley General de Contratación Pública No 9986 y sus reformas

 

RLGCP:

 

Reglamento Ley General de Contratación Pública

 

SICOP:

 

Sistema Integrado de compras públicas

 

 

 

 

 

 

3.       DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

 

El INDER requiere contratar la realización del Proyecto de Diseño y construcción de tres puentes de una vía con paso peatonal adosado sobre Quebradas Choin, Dureri y Katsi, de la RD Huetar Caribe, Oficina de Desarrollo Territorial de Talamanca, con el objetivo de facilitar el desarrollo de actividades productivas como mecanismo de generación de empleo y obtención de recursos económicos mediante la construcción y mejoramiento de vías de acceso.

 

Dicho proceso comprende las obras que más adelante se describen, considerando la obra totalmente terminada y lista para su normal operación.

 

Línea	Puente	Localización		Longitud mínima
		X	Y
1	Puente vehicular de una vía, con paso peatonal adosado, de 33 ml de largo y 6,6 m de ancho, sobre Queb Choin	9°33'37.13"N	83°1'35.97"O	33 metros
	Puente vehicular de una vía, con paso peatonal adosado, de 33 ml de largo y 6,6 m de ancho, sobre Queb Durei	9°32'12.98"N	82°59'35.69"O	33 metros
	Puente vehicular de una vía, con paso peatonal adosado, de 45 ml de largo y 6,6 m de ancho, sobre Queb Katsi	9°30'5.34"N	82°56'11.89"O	45 metros

 

El proyecto consistirá en las siguientes tres etapas:

 

1. Etapa de cotización

 

Puntos a considerar:

 

Diseño preliminar: El Oferente debe presentar con su oferta una propuesta que anteproyecto del puente que incluya valoración del sitio, alternativas de solución, propuesta técnica.

 

El diseño preliminar debe contener una propuesta que no sea la de “Puente Estándar” del MOPT, de lo contrario será motivo de descalificación.

El Oferente debe incluir la estimación de los siguientes rubros:

 

• Construcción de paso peatonal con losetas táctiles.
• Barandas en rellenos de aproximación (60 metros lineales en total)
• Señales verticales como CEDA (1) y nombre del Rio (2)
• Señalamiento horizontal (pintura y demarcación)
• Construcción de losa de aproximación
• Suministro y colocación de un rotulo INDER

 

La estructura del nuevo puente deberá construirse de acuerdo con los estudios básicos aportados por la Municipalidad de Talamanca (Informes Topográficos, Estudios de Suelos e Hidráulica y Socavación) para lo cual deberá acatarse las recomendaciones indicadas en dichos estudios, anexo N° 5

 

1. Etapa de diseño (Proyecto Ejecutivo).

 

Diseño estructural de los 3 puentes, planos completos debidamente inscritos ante el CFIA.

 

1. Etapa de ejecución.

 

Personal técnico especializado, maquinaria, materiales a incorporar en la obra, plan de control de calidad, muestreo y ejecución de la totalidad de elementos para conclusión de obra.

 

Ubicación	Etapas	Porcentaje del plazo a ofertar
Telire	Etapa I, Anteproyecto Preliminar, durante el proceso de contratación a presentar con la oferta.	0%
	Etapa II, Diseño Estructural, 20% de la Fase de ejecución.	20%	fase de ejecución
	Etapa III, Construcción del puente, 80% de la Fase de ejecución.	80%

 

4.       INFORMACIÓN GENERAL DEL CONCURSO.

 

4.1 Documentos que Recibe “El Oferente”

  

• Estudios Previos

 

Se suministra los estudios previos aportados por la Municipalidad de Talamanca, relacionado con el proyecto objeto de este concurso, para esto el Oferente deberá atender las observaciones y recomendaciones de dichos estudios.

    

 

                               

• Guía de especificaciones técnicas.

 

Se suministra en el apartado IV de este cartel

 

• Tabla de pagos.

 

El oferente debe presentar su propuesta en el formato de Tabla de pagos conforme a los renglones de pago del CR-2020, de cada uno de los requisitos para la construcción del puente, así como el desglose de precios unitarios que se anexan a este cartel.

 

• Cualquier otro documento que se acompañe al cartel.

 

Cualquier otro documento que acompañe al cartel como planos, listas de materiales, presupuestos, esquemas, notas, croquis, entre otros, se considerarán como parte integral del cartel.

 

4.2  Fuente de los recursos

 

La presente contratación es financiada con recursos del presupuesto del INDER del correspondiente al año 2025 y en caso de que la ejecución de las obras trascienda el dicho periodo presupuestario, la Administración tomará las medias presupuestarias correspondientes a fin de garantizar la debida ejecución de la obra en el año o años siguientes.

 

• La presente contratación es financiada con recursos del presupuesto 2025 del INDER, este proyecto es plurianual ya que la ejecución de la presente contratación trasciende del periodo presupuestario 2025 al 2026, por lo que la Administración tomará las medias presupuestarias correspondientes a fin de garantizar la debida ejecución de la obra en el año siguiente

 

• La asignación presupuestaria ingresada al SICOP no corresponde al 100% del presupuesto técnico realizado por el profesional que será nombrado Encargado del Contrato, sino a reserva presupuestaria corresponde a la disponibilidad presupuestario 2025

 

 

 

 

5.       OFERTA

 

5.1            Presentación de La Oferta

 

El INDER verificará el estado de no morosidad tanto en el pago de las obligaciones obrero patronales con la Caja Costarricense del Seguro Social, el aporte de planillas a favor de FODESAF y el pago del impuesto de las sociedades, de conformidad con lo regulado en la Ley No. 9024, "Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas" y su situación Tributaria ante el Ministerio de Hacienda.

 

5.2            Información confidencial en las ofertas

 

Se informa que, para el presente proceso de contratación, debe tomar en consideración -al momento de generar su oferta en el Sistema Digital Unificado- lo siguiente:

 

La condición de “confidencial” que brinda dicho Sistema para adjuntar los anexos de las ofertas, es para uso exclusivo del oferente y puede ser seleccionado con un “SI” en la casilla correspondiente, en tanto en la oferta se introduzcan “documentos” que cumplían esa condición.

 

(…) Documento confidencial: Es aquel documento calificado, mediante acto razonado por la institución usuaria de oficio a solicitud de la parte interesada, como secreto comercial, industrial o económico, según lo regulado por la normativa especial aplicable a la institución usuaria, el cual será de acceso restringido. Incluye los procedimientos para la adquisición de objetos con seguridades calificadas.

 

De acuerdo al artículo 15 de la Ley Nº 9986 y artículo 30 del RLGCP, los documentos no se deben incluir como “confidenciales” ya que únicamente aplica para los documentos supracitados; así el oferente deberá indicarlo de modo expreso en el sistema digital unificado, indicando los folios o archivos que estiman confidenciales, la justificación y el sustento jurídico respectivo. 

 

Será motivo de exclusión de la oferta el incumplimiento de lo señalado en los párrafos anteriores, por cuanto violenta: La Constitución Política, la Ley de Contratación Pública, su Reglamento y los principios: buena fe, igualdad, transparencia, publicidad, ética, entre otros.

 

 

 

 

 

 

 

5.3            Documentos que deben Acompañar la Oferta

 

Se establecen para el presente concurso los siguientes requisitos de admisibilidad:

 

5.3.1  El oferente deberá adjuntar con su oferta la Hoja de Cotización según el formato establecido por la Administración (ver anexo Hoja de Cotización), la estructura de costos de la oferta según el formato establecido por la Administración (ver anexo Estructura de Precios)

 

• Las ofertas que se presenten a nombre de una persona jurídica, deberán indicar el nombre completo de la Empresa Constructora. Se acompañará certificación oficial del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica de que la empresa y el Director Técnico, se encuentran incorporados y habilitados para el ejercicio profesional a fin de cumplir con lo que establece la Ley Orgánica, el Reglamento de Empresas Consultoras y Constructoras y el Reglamento Especial para el Miembro Responsable de Empresas Constructoras, todos del mencionado CFIA. Estas certificaciones deberán ser presentadas en el formato oficial en que las emita dicho ente. Igualmente. Las ofertas que se presenten a nombre de una persona física, deberán aportar certificación oficial del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de se encuentran incorporados y habilitados para el ejercicio profesional.

 

• En caso de ofertas en consorcio, se deberá presentar con su oferta el acuerdo consorcial de conformidad con lo establecido en los Artículos N 127-128-129 del RLGCP, donde se indique lo establecido por ley, como documentación de respaldo, nombrar una empresa líder, la cual deberá ser la que demuestre mayor cantidad de experiencia en el objeto contractual del presente proceso, quien ostenta la representación del consorcio para responder subsanes, aclaraciones, firmar contratos, facturar, entre otros. La experiencia del consorcio se valorará de acuerdo al Artículo 127-128-129. Experiencia en consorcio del RLGCP

 

• Póliza de Riegos de Trabajo

 

• El OFERENTE deberá presentar junto con su oferta la Póliza Riesgos de Trabajo vigente al momento de la apertura y mantenerla vigentes durante toda la ejecución de la contratación de resultar adjudicado

       

• Si el OFERENTE ya dispone de pólizas suscritas que cubran esos riesgos, bastará con que así lo demuestre.

 

• El ADJUDICADO debe inscribir el proyecto objeto de este concurso ante el INS y presentar al INDER la certificación emitida por dicha Institución, como requisito previo para emitir la “Orden de Inicio del proyecto” tal y como lo establece la “Norma Técnica del Seguro Obligatorio de Riesgos de Trabajo” publicado en La Gaceta N° 250 del 24/12/2010.   El Contratista contará con tres días hábiles para realizar dicha inscripción una vez se le notifique el refrendo del contrato.

 

 

• El OFERENTE deberá presentar, en formato PDF, con su oferta una lista de obras ejecutadas (iniciadas y finalizadas) en los diez últimos años (de agosto del 20155a agosto del 2024). No se aceptarán como obras ejecutadas para obtener puntaje: obras que no sean similares a los trabajos a ofertar como acueductos, electrificaciones, asfaltados, alcantarillas de cuadro, pasos de alcantarilla, reconstrucción de subestructura, reconstrucción de superestructuras, puentes colgantes, puentes tipo bailey o ampliación de alguna sección de un puente existente.

 

Para obtener puntaje en el elemento de adjudicación “Obras Ejecutadas” el constructor deberá indicar, para cada una de las obras propuestas, la siguiente información:

• Nombre de la obra.
• Ubicación
• Nombre del propietario y número de teléfono donde se pueda localizar.
• Descripción General de la obra incluyendo el tipo de trabajo (bastiones, tipo de vigas, losa de rodamiento) y especificación técnica del puente.
• Monto de la obra, Fecha de inicio y fecha de término.
• Número de contrato con que se inscribió el proyecto ante CFIA.

 

 

• En atención Decreto Ejecutivo N°43433-H modificado el pasado 4 de marzo de 2022, en el Alcance No. 47 en La Gaceta No. 43, todo proveedor nacional deberá  declarar  bajo la gravedad de juramento y no será necesario rendirlas ante notario público  y serán admisibles en documento separado o bien como parte del texto de la propuesta. Deberá contener obligatoriamente, como mínimo la siguiente información:

 

- Tratándose de personas físicas, deberá presentar una declaración jurada en la que indique el beneficiario final, incluyendo su nombre completo y su condición declarada de beneficiario final.

 

-  Tratándose de personas jurídicas, deberá presentar una declaración jurada de naturaleza y propiedad de las acciones que contenga la cédula jurídica o física de los accionistas según corresponda, el capital social, la naturaleza de sus acciones, y a quién pertenecen. Además, cada proveedor oferente también debe presentar, como parte de esa declaración jurada, información precisa y completa sobre su(s) beneficiario(s) final(es), incluido el(los) nombre(s) completo(s) de su(s) beneficiario(s) final(es), así como el tipo y número de documento de identificación oficial. En caso de que los accionistas del oferente y del subcontratista sean a su vez personas jurídicas, la declaración jurada deberá comprender, además, la información señalada anteriormente respecto de estas últimas. 

 

• El Represente de la Empresa deberá indicar claramente en su oferta el nombre de la persona que nombrará como Superintendente de acuerdo a las funciones asignadas para el mismo en el punto 28.4 de este cartel, si por alguna razón esta persona será sustituida deberá notificarlo a esta Unidad.

 

• El oferente deberá aportar los documentos probatorios que se encuentra al día con la licencia comercial y con las obligaciones tributaria ante la Municipalidad del cantón donde se encuentra domiciliada la empresa. No se aceptarán patentes que no correspondan al giro comercial correspondientes al objeto del concurso.

 

• En atención al acuerdo tomado Junta Directiva en artículo No. 6 de la Sesión Ordinaria 9, celebrada el 07 de abril de 2025, mediante el cual se aprueba que todo trámite que se gestione ante la Junta Directiva; donde se vea involucrada una sociedad anónima, asociación de desarrollo, cooperativa o cualquier figura jurídica; debe de incluir el nombre del representante legal, así como el listado completo de los accionistas o asociados que forman parte de las mismas; esto a fin de evitar algún tipo de nulidad; en acato a las leyes de probidad y de anticorrupción. En razón de lo anterior al tratarse del procedimiento una licitación Mayor, la cual debe ser tramitada ante la Junta Directiva del INDER, los oferentes deben cumplir con dicho requisito, lo cual será motivo de exclusión de la oferta el incumplimiento de lo señalado en los párrafos anteriores.

 

5.4           Precio y Precios Unitarios

 

• El precio deberá ser cierto y definitivo, sin perjuicio de eventuales reajustes o revisiones regulados en el artículo 43 LGCP.

 

• Los oferentes deben cotizar precios unitarios y totales. Si la sumatoria de los precios unitarios excede el precio total, la oferta se comparará con el mayor precio

 

• El Inder NO se encuentra exento del pago de impuestos. Las ofertas deberán presentarse con el impuesto al valor agregado que corresponda según el objeto contractual que se esté solicitando dispuesto en la legislación vigente y sus transitorios (Ley 9635 de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas, directriz DGABCA-0064-2019 del 05 de diciembre 2019 del Ministerio de Hacienda, CIRCULAR INDER-GG-AF-025-2019, de fecha 10 de diciembre de 2019 y Circular INDER-GG-AF-ADM-PI-480-2020 del 04 de junio 2020 del Instituto de Desarrollo Rural). El impuesto respectivo debe incluirse en el apartado de la plataforma Sicop designado para tal efecto; es decir, debe venir separado del precio unitario.

 

• En caso de que el proveedor pertenezca a algún segmento con excepción de porcentaje que contemple la ley, deben presentar las certificaciones o comprobantes que justifiquen las razones por las cuales la oferta tiene una tarifa del iva diferenciada.

 

• En caso de presentar rubros adicionales deben realizarlos de conformidad a lo indicado en la directriz DGABCA-0013-2020 del 04 de setiembre 2020.

5.5           Plazo de Ejecución del Proyecto

 

• El plazo máximo de ejecución de este proyecto será de 320 días naturales contados a partir de la orden de inicio que gire el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. Sin embargo, el oferente podrá ofrecer la ejecución del proyecto en un plazo menor, el cual, en todo caso, deberá estar debidamente justificado y acorde con el plan de trabajo de la obra No se aceptarán y será motivo de descalificación del concurso, ofertas con un plazo menor a 290 días naturales por considerarse riesgoso para la Administración.

 

• Si el plazo expira en un día no hábil, se tendrá como vencido el primer día hábil siguiente.

 

• El plazo máximo de ejecución contractual se ha establecido a partir de la brigada de maquinaria y equipo indicado en la cláusula “Equipo a Utilizar” como referencia, considerando rendimientos de equipo y mano de obra en periodos de ocho horas.

5.6           Cronograma

 

El OFERENTE deberá incorporar en su Oferta un Cronograma detallado de la ejecución del proyecto y la entrega de la obra objeto de esta Contratación, empleando para dicho análisis cualquiera de los métodos de programación en uso. En él se indicarán las actividades más importantes con sus respectivas cantidades de obra, rendimientos y duraciones.  Dicho plan de trabajo debe ser acorde con la maquinaria y el equipo incluidos en los cuadros 1 y 2 (Maquinaria a Utilizar)  

 

5.7           Presentación de líneas de crédito de capital de trabajo

 

De conformidad con el Artículo 41 de la Ley General de Contratación Pública y Artículos 101 y 106 del Reglamento, el oferente o al menos uno de los integrantes del consorcio deberá demostrar que tiene a su disposición una o más líneas de crédito para capital de trabajo, por un monto no menor al 35% del monto de la oferta, con el objetivo de satisfacer los requerimientos de flujo de efectivo durante el desarrollo de la obra.

Dicha línea de crédito deberá tener una vigencia que cubra el plazo estimado del contrato.

Cada una de las líneas de crédito que presenten debe ser respaldada mediante una certificación bancaria, emitida directamente por una institución financiera supervisada por la SUGEF, sean estas públicas o privadas; además deben indicar que al momento de emisión esté disponible y que será exclusiva para el proyecto que se está ofertando.

 

Si la oferta es presentada en consorcio, las empresas que lo conforman deberán indicar en el acuerdo consorcial cuál de ellas aportara la capacidad de solvencia financiera y presentar la línea de crédito a su nombre.

 

Con el objetivo de facilitar la elaboración de la certificación bancaria se adjunta en el anexo 8 un formato que se recomienda entregar a la entidad financiera para que respalde el requisito solicitado que será verificado por la Administración. La no presentación de dicho requisito, será motivo de exclusión de la oferta

6.       OFERTAS PARCIALES

 

No serán admitidas para selección las ofertas parciales.

 

7.       APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

 

La apertura de ofertas se realizará en fecha y hora señaladas en la plataforma del SICOP, y procederá a determinar cuáles de las ofertas son aceptables desde el punto de vista legal, técnico y económico (razonabilidad de precios) de la siguiente manera:

 

1. El INDER procederá a verificar el cumplimiento de todos los requisitos legales pertinentes, establecidos en el presente documento y/o determinados en la LGCP, su reglamento y sus leyes conexas.

 

1. El INDER, procederá a verificar el cumplimiento de todos los requisitos técnicos. Se tendrá por elegibles técnicamente las ofertas que cumplan con todos los requisitos de admisibilidad y técnicos establecidos en el Pliego de condiciones y sus anexos.

 

1. El INDER, realizará el análisis económico (razonabilidad de precios) según lo establecido en los apartados siguientes.

 

8. RAZONABILIDAD DE PRECIO

 

La Administración, con el fin de determinar el tipo de procedimiento de contratación a utilizar (contratación Mayor, Menor o Reducida), así como para reservar el contenido presupuestario requerido para ejecutar las obras, efectúa una estimación del costo preliminar, para lo cual utiliza un presupuesto base establecido por un profesional en la rama del proyecto a desarrollar.

 

Dicha estimación se actualizará una vez recibidas las ofertas, para lo cual, de las ofertas que resulten admisibles se calculará un promedio. Aquellas cuyo precio se ubique dentro del rango del ± 20% (veinte por ciento), serán consideradas razonables. Fuera de esa banda serán considerados, excesivos (+) o ruinosas (-).

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 44 del RLGCP, a las ofertas admisibles cuyo precio quede por fuera de las citadas bandas. En caso de que no se pueda justificar que el precio difiera con los rangos de tolerancia, la Administración adoptará la decisión de declarar infructuoso el concurso.

 

Se realizará un análisis económico de la razonabilidad de los precios ofertados considerando para ello como referencia los cálculos por la Administración. 

 

Los precios unitarios deberán calcularse a la fecha de las ofertas; por lo que, los costos de los materiales, mano de obra y equipo-maquinaria, deberán actualizarse a ese momento, según los siguientes criterios:

 

1. Precios de mercado de materiales de construcción y conservación de obra vial.

 

1. Costos de la mano de obra, los cuales son referenciados por los Decretos Ejecutivos emitidos por el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social (MTSS), más cargas sociales y derechos laborales.

 

 

1. Ubicación de las fuentes de materiales de agregados, cuando sea pertinente.

 

1. Rendimientos de materiales, mano de obra, equipo y maquinaria adecuados al proyecto, según su criterio y la recolección de información.

 

1. Visita al sitio de la obra.

 

En razón de lo anterior, para realizar análisis de la razonabilidad de los precios, los elementos esenciales de orden técnico serán:

 

• La presentación de los sumarios de cantidades completos (incluyen todos los renglones de pago) detallando precios unitarios y totales.
• Presentación de la estructura de costos global
• Presentación del Cronograma de trabajo y rendimientos por actividad de conformidad al cronograma de obra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.       SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN DE OFERTAS

 

La calificación total se realizará de la siguiente forma:

 

1. PRECIO______________________________________________55 puntos

 

1. EXPERIENCIA ________________________________________30 puntos

    Distribuidos de la siguiente forma

    b.1 Experiencia de la empresa __________________10 puntos

    b.2 Experiencia del ingeniero diseñador___________10 puntos

    b.3 Experiencia del director técnico ______________10 puntos

 

1. c) CRITERIOS SUSTENTABLES ____________________________10 puntos

    Distribuidos de la siguiente forma:

    c.1) Localia Cantón______________ 2.5 puntos

    d.1) Localia Provincia_____________2.5 puntos

    d.2) Criterio Sostenible-Social ______2.5 puntos

    d.3) Criterio Sostenible-Ambiental___ 2.5 puntos

 

1. d) Visita al sitio__________________________________________05 puntos

         

Estos factores se aplicarán de la siguiente forma:

 

1. Precio (55 pts):

 

Se evaluará dividiendo el “precio total mínimo ofertado” entre el “precio establecido por el oferente” y se multiplicará por 55.

 

                     Precio mínimo ofertado

                ----------------------------------------   X 55 = puntaje obtenido

               Precio de la oferta a evaluar

 

El monto total cotizado por las obras se calculará contra los ítems enumerados en la hoja de cotización. En caso de discrepancia entre el monto total de la oferta y el cálculo con base en los precios unitarios, prevalecerá el monto calculado con base en los precios unitarios presentados en la oferta.

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Experiencia (30 pts):

 

b.1 Experiencia de la empresa ANEXO N° 1

 

El oferente deberá demostrar la experiencia en actividades semejantes al objeto de esta contratación en los últimos 10 años. Se le dará 1 punto por cada puente vehicular de 33 metros o mayor longitud construidos en los últimos 10 años, hasta un máximo de 10 puntos.

 

Debe entenderse por experiencia de la empresa, obras cuyo objeto sea similar al de la presente contratación (Subestructura y superestructura) en el cual haya asumido la construcción total de la obra; lo cual debe haberlo avalado con su firma y número de carné y para efectos de demostrar la experiencia, deberá cumplir en la totalidad con:

 

• Certificación vigente, emitida por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica como documento probatorio de la experiencia de la empresa, para que ésta sea tomada en cuenta o copia certificada por un notario.

 

• Listado de las obras similares en las que la empresa ha participado, entendiéndose por obra similar haber construido al menos cinco (10) puentes de 33 metros o mayor longitud. Deberá ser presentado con el siguiente formato de tabla conteniendo la siguiente información:

 

 

(*) Se refiere al volumen, longitud, área, etc. de la obra ejecutada; de conformidad con la unidad a evaluar en la experiencia similar indicada en este cartel.

 

Listado de obras emitido por el CFIA en donde la empresa ha participado, como documento probatorio de la misma para que ésta sea tomada en cuenta. Estas certificaciones deben tener una fecha máxima de un mes de haber sido emitidas.

 

• No serán tomadas en cuenta obras cuya inscripción en el CFIA se haya registrado posterior a la conclusión de la misma. La validez de esta experiencia queda sujeta a obras inscritas previo al inicio de los proyectos referidos según certificación emitida por el CFIA.

 

• No se tomarán en cuenta obras con más de diez años de realizadas en relación con la fecha definida para la apertura de las ofertas.

 

 

• Carta firmada por el propietario del proyecto o bien por su representante autorizado, indicando toda la información referente al proyecto y aceptando que recibió a satisfacción la obra en cuanto a plazo, costo y calidad de la misma, según se indicó en el aparte de la experiencia de la empresa.

 

• Es entendido que las constancias requeridas para acreditar la experiencia deben hacer referencia directa y expresa a la empresa, tal y como éste hace constar su nombre en la oferta.

 

• No se aceptarán constancias que hagan alusión a trabajos hechos por terceros, sean personas físicas o jurídicas, aunque el ingeniero alegue que laboró con o para tales personas.

 

La empresa deberá contar con un superintendente con una experiencia mínima de 5 años en construcción, rehabilitación y mantenimiento de Puentes, período durante el cual debe haber participado en la construcción de al menos un puente vehicular de 33 ml o mayor a la longitud (al menos de una vía).

 

Los Superintendentes o capataces son los responsables de coordinar y ejecutar las diferentes labores de campo, conforme a los planos constructivos, especificaciones técnicas e indicaciones del ENCAGADO DEL CONTRATO. Debe permanecer en la obra a tiempo-completo.

 

b.2 Experiencia del Ingeniero Diseñador.  ANEXO N°2.

 

El Ingeniero Responsable del Diseño deberá demostrar la experiencia en actividades semejantes al objeto de esta contratación en los últimos 10 años. Se le dará 1 punto por cada puente vehicular de igual o mayor longitud a la obra objeto a este concurso (puentes vehiculares de 33 metros o mayor longitud) diseñado en los últimos 10 años, hasta un máximo de 10 puntos.

 

Debe entenderse por experiencia del profesional diseñador, obras cuyo objeto sea similar (subestructura y superestructura) al de la presente contratación en el cual haya asumido la responsabilidad profesional del proyecto en diseño; lo cual debe haberlo avalado con su firma y número de carné y para efectos de demostrar la experiencia, deberá cumplir en la totalidad con:

 

• Certificación vigente, emitida por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica como documento probatorio de la experiencia como diseñador, para que ésta sea tomada en cuenta o copia certificada por un notario, además incluir el currículo del ingeniero diseñador y una carta de compromiso en la cual se compromete a fungir como ingeniero diseñador del proyecto.

 

• Listado de las obras similares en las que el profesional ha participado, entendiéndose por obra similar haber diseñado al menos cinco (5) puentes de 33 m o mayor longitud. Deberá ser presentado con el siguiente formato de tabla conteniendo la siguiente información:

 

 

(*) Se refiere al volumen, longitud, área, etc. de la obra ejecutada; de conformidad con la unidad a evaluar en la experiencia similar indicada en este cartel.

 

Listado de obras emitido por el CFIA en donde el profesional diseñador ha participado como documento probatorio de la misma para que ésta sea tomada en cuenta. Estas certificaciones deben tener una fecha máxima de un mes de haber sido emitidas.

 

1. No serán tomadas en cuenta obras cuya inscripción en el CFIA se haya registrado posterior a la conclusión de la misma. La validez de esta experiencia queda sujeta a obras inscritas previo al inicio de los proyectos referidos según certificación emitida por el CFIA.

 

1. No se tomarán en cuenta obras con más de 10 años de diseñadas en relación con la fecha definida para la apertura de las ofertas.

 

1. El oferente debe adjuntar en su oferta una declaración jurada firmada por el profesional diseñador indicando que conoce a cabalidad el proyecto en todos sus aspectos constructivos, y los documentos referentes a esta contratación.

 

b.3 Experiencia del Director de obras (Director Técnico) responsable de la supervisión de la obra ANEXO N° 3.

 

El Director de Obras deberá demostrar la experiencia en actividades semejantes al objeto de esta contratación en los últimos 10 años. Se le dará 1 punto por cada puente vehicular de 33 metros o mayor longitud en los últimos 10 años, hasta un máximo de 10 puntos.

 

El Director de Obras del proyecto deberá visitar el sitio no menos de 1 (una) vez por semana y dejar consignada en el Cuaderno de Bitácora cada una de las visitas realizadas.

 

Si durante la ejecución del contrato, el Director de Obras de proyecto no pudiere representar a la empresa en la obra, de acuerdo a las calidades requeridas por el contrato, la empresa contratista del proyecto deberá proponer ante el INDER, otro profesional con calidades y experiencia igual o superior y ser aprobado este cambio por el INDER, adicionalmente si el INDER aprobará el cambio de profesional, la empresa contratista deberá realizar el cambio respectivo ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA).

 

Debe entenderse por experiencia del Director de Obras, obras cuyo objeto sea similar al de la presente contratación (subestructura y superestructura) en el cual haya asumido la responsabilidad profesional del proyecto en dirección técnica; lo cual debe haberlo avalado con su firma y número de carné y para efectos de demostrar la experiencia, deberá cumplir en la totalidad con:

 

• Certificación vigente, emitida por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica como documento probatorio de la experiencia como Director Técnico, para que ésta sea tomada en cuenta o copia certificada por un notario, además incluir el currículo del ingeniero Director Técnico y una carta de compromiso en la cual se compromete a fungir como ingeniero Director Técnico del proyecto.

 

• Listado de las obras similares en las que el profesional ha participado, entendiéndose por obra similar haber sido director técnico en al menos (5) puentes de 33 m o mayor longitud. Deberá ser presentado con el siguiente formato de tabla conteniendo la siguiente información:

 

 

(*) Se refiere al volumen, longitud, área, etc. de la obra ejecutada; de conformidad con la unidad a evaluar en la experiencia similar indicada en este cartel.

 

Listado de obras emitido por el CFIA en donde el Director de Obras ha participado como documento probatorio de la misma para que ésta sea tomada en cuenta. Estas certificaciones deben tener una fecha máxima de un mes de haber sido emitidas.

 

 

 

 

 

 

• No serán tomadas en cuenta obras cuya inscripción en el CFIA se haya registrado posterior a la conclusión de la misma. La validez de esta experiencia queda sujeta a obras inscritas previo al inicio de los proyectos referidos según certificación emitida por el CFIA.

 

• No se tomarán en cuenta obras con más de diez años de realizadas en relación con la fecha definida para la apertura de las ofertas.

 

• Carta firmada por el propietario del proyecto o bien por su representante autorizado, indicando toda la información referente al proyecto y aceptando que recibió a satisfacción la obra en cuanto a plazo, costo y calidad de la misma, según se indicó en el aparte de la experiencia de la empresa.

 

• Es entendido que las constancias requeridas para acreditar la experiencia, deben hacer referencia directa y expresa al ingeniero, tal y como éste hace constar su nombre en la oferta.

 

• No se aceptarán constancias que hagan alusión a trabajos hechos por terceros, sean personas físicas o jurídicas, aunque el ingeniero alegue que laboró con o para tales personas.

 

• El oferente debe adjuntar en su oferta una declaración jurada firmada por el profesional que asumirá la Dirección de Obras indicando que conoce a cabalidad el proyecto en todos sus aspectos constructivos, y los documentos referentes a esta contratación.

 

1. c) Criterios Sustentables:

 

c.1) Localía (5%)

 

De conformidad con el Acuerdo de Junta Directiva Artículo No. 3 de la Sesión Ordinaria 13, celebrada el 9 de abril de 2018, la aplicación de este rubro será de la siguiente manera:

 

• Proveedores cuyas operaciones se ubican en el mismo Cantón del lugar de la construcción de las obras: 2.5 pts.

 

• Proveedores cuyas operaciones se ubican en la misma Provincia del lugar de la construcción de las obras: 2.5 pts.

 

Dicha información se verificará con la presentación de la Patente Comercial, solicitada en el apartado “Documentos a aportar con la oferta

 

 

 

c.2) Criterio Sostenible Social (2.5%)

 

Demostrar por medio de planillas que al menos 15% de sus trabajadores son mayores de 50 años y que todos ellos cuentan con al menos 6 meses continuos de laborar en la empresa. Para ello debe aportar copia de las últimas seis (6) planillas mensuales de la empresa, reportadas a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) por el oferente y un listado, con el detalle del personal contratado que cumple con dichas condiciones (plazo y edad), se debe indicar: el nombre completo, número de cedula nacional o de residencia vigente, la fecha de nacimiento, fecha de ingreso a la empresa y puesto que desempeña. (Estas personas deben aparecer incluidas en las últimas seis (6) planillas mensuales de la empresa, anteriores a la fecha de la apertura de las ofertas. No se considerarán los integrantes de la Junta Directiva, ni accionistas de la empresa, para el otorgamiento de puntos en este criterio

 

c.3) Criterio Sostenible ambiental (2.5%)

 

Obtendrá este puntaje la empresa que cuenta con Certificación de Bandera Azul Ecológica lo que le permitirá demostrar ante terceros que su empresa aporta a la sostenibilidad ambiental, la misma debe estar vigente a día de la apertura.  De igual manera se le asignarán los puntos a la empresa que cuente con la Certificación Carbono Neutral al igual que la anterior, debe estar vigente al día de la apertura y ambas deberán ser emitidas por el ente competente autorizado para este fin.

 

d.4) Visita (5%)

 

Dato las condiciones de acceso y logística del proyecto, se obtendrá este puntaje la empresa que efectué la visita técnica al proyecto, la cual estará coordinada por la Municipalidad del Talamanca y la Oficina del INDER en Talamanca. Para obtener dicho puntaje deberá presentarse el día y hora en el sitio indicado que se estará comunicando en la Plataforma SICOP, en donde se realizara el recorrido a los sitios del proyecto y se levantara listado de las empresas que realizaron la visita al sitio, medio por el cual será otorgado dicho puntaje.

 

9.1     Criterios de Desempate

 

En caso de presentarse un empate entre dos o más ofertas, en la suma de los factores evaluados, el criterio a utilizar para seleccionar a los proveedores es el siguiente:

 

1. PYMES: De acuerdo al Decreto Ejecutivo número 37427-H, publicado en La Gaceta el 12 de diciembre 2012, se procederá a asignar de forma adicional la siguiente puntuación:

 

1. a) PYME de Industria: 5 puntos.
2. b) PYME de Servicio: 5 puntos.
3. c) PYME de Comercio:  2 puntos.

 

1. De persistir el empate se efectuará un sorteo en presencia de un representante de los oferentes que ostentan esa condición; un abogado de la Institución y el analista encargado del trámite, previa convocatoria. Su inasistencia se entenderá como renuncia a participar, quedando excluido del sorteo, el cual se realizará con los presentes. Para el sorteo se utilizarán papeles, uno de ellos tendrá la palabra "Ganador", cada representante sacará de una bolsa un papel o plástica y resultará adjudicatario el que saque el papel con la palabra "Ganador". El sorteo se efectuará en la Proveeduría Institucional y se levantará el acta respectiva.

 

9.2 Adjudicación

 

La adjudicación será aprobada por la Gerencia General o Junta Directiva, según corresponda como Órganos Competentes según Ley 9036 “Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y oficio GG-1377-2016 del 15 de noviembre de 2016.

 

9.3 Readjudicación

 

• El Inder readjudicará a la segunda mejor oferta calificada en caso de incumplimiento por parte del adjudicatario, ya sea en:
  •  
• No presentar la garantía de cumplimiento y especies fiscales en el plazo legal establecido.
  •  
• Renuncia de la adjudicación.
  •  
• Por no presentar la documentación requerida al adjudicatario en el apartado “Documentos a aportar por el adjudicatario” dentro de los 8 días hábiles establecido por ley una vez dictado el acto final
  •  
• Esta readjudicación será aprobada por la Gerencia General como Órgano Competente según Ley 9036 “Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y oficio GG-1377-2016 del 15 de noviembre de 2016.

10. UTILIZACIÓN DE BITÁCORA

 

El adjudicatario deberá gestionar la inscripción de responsabilidad profesional y adquirir el cuaderno de bitácora de obra en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica una vez quedada en firme la adjudicación de la obra, posteriormente deberá presenta dicho cuaderno el día de la visita pre construcción, coordinada por el INDER. En el momento de iniciar la obra deberá colocar la bitácora en un lugar seguro dentro del proyecto.

 

El uso de esta bitácora se debe hacer de acuerdo a las estipulaciones del Reglamento Especial del Cuaderno de Bitácora en Obras que el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos exige a los profesionales responsables de las obras de ingeniería en construcción, asimismo debe adquirir un libro de diario y de control de lluvias para hacer las anotaciones por el personal autorizado de la obra. Todos estos libros deben ser entregados por el Contratista al Ingeniero en la reunión de pre-inicio o pre construcción. El costo de estos correrá por cuenta del Contratista.

 

El adjudicatario deberá realizar la inscripción de responsabilidad profesional y adquirir el cuaderno de bitácora de obra en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, durante el proceso de inscripción del contrato correspondiente, conforme se establece en los artículos 53 y 54 de la Ley Orgánica de ese Colegio.

 

En el momento de iniciar la obra deberá depositar el cuaderno de bitácora en un sitio seguro dentro de la obra, bajo ninguna circunstancia se debe iniciar la obra sin contar con la respectiva bitácora oficial del CFIA.

 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento Especial del Cuaderno de Bitácora en Obras, Artículo 9, el ingeniero designado como ENCAGADO DEL CONTRATO está obligado a dejar constancia escrita conforme con su mejor criterio, de sus observaciones e incidencia acaecidas durante los procesos constructivos, al menos cada ocho días hábiles. El desacato a este artículo devengará en la aplicación de multas según se indica en el apartado 17, esto previa advertencia consignada en cuaderno de bitácora por parte de Ingeniero Responsable del INDER.

 

En el Libro de bitácora se anotarán las instrucciones que se den al Contratista por parte del Ingeniero Responsable del INDER sobre aspectos relacionados con la obra. Se entenderá que el Contratista está enterado de las anotaciones e instrucciones del Ingeniero Responsable del INDER aún sin manifestación expresa de ese hecho y podrá usar el mismo libro para hacer las observaciones y consultas que estime necesarias, de las cuales se dará por enterado el Ingeniero Responsable del INDER. En todo caso, los asientos efectuados en el libro mencionado siempre se considerarán conocidos por ambas partes.

 

En el momento de iniciar la obra deberá mantener el Libro de bitácora en un sitio seguro y disponible para ambas partes. De no encontrarse en el momento de la fiscalización del Inder, se cobrará una multa equivalente a un día de atraso.

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

1. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION

 

11.     FIRMA DE CONTRATO

 

Una vez quede firme el acto, el adjudicatario deberá firmar el respectivo contrato digitalmente en modulo que tiene establecido el SICOP para este fin, en el cual quedarán establecidas las condiciones fundamentales de las obligaciones que las partes asumieron a través del este documento, la oferta y el acto de adjudicación.  En lo que corresponde a el INDER, el contrato está exento de especies fiscales conforme lo establece el Artículo 7, inciso b. de la Ley N° 6735 del 29 de marzo de 1982.  El adjudicatario deberá aportar las especies fiscales que requiere el contrato en la parte que a Él le corresponde.

 

12   RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

 

• De acuerdo con lo que al efecto establece el artículo el CONTRATISTA está obligado a verificar la legalidad y corrección del procedimiento de contratación seguido para la adjudicación a su favor de la contratación, así como en la ejecución de este. En virtud de esta obligación, el CONTRATISTA no podrá alegar desconocimiento del ordenamiento jurídico aplicable en la especie, para fundamentar gestiones resarcitorias o para eludir responsabilidades originadas en tales incorrecciones. Dentro de esta obligación, el CONTRATISTA deberá comunicar a los respectivos jerarcas administrativos las incorrecciones que detecte, a efecto de salvar su responsabilidad eventual en el caso.

 

• El tiempo que requiera el CONTRATISTA para corregir el trabajo deficientemente ejecutado, no modifica el plazo total de entrega de la obra.

 

• Todas las obligaciones derivadas de la realización del trabajo, tales como Riesgos Profesionales, Relaciones Obrero ‑ Patronales, Salud Ocupacional y otras, serán responsabilidad total del CONTRATISTA, liberando al INDER totalmente de cualquier conflicto que por estas causas se establezca.

 

• El CONTRATISTA debe demostrar que se encuentra al día en el pago de las obligaciones obrero patronales con la Caja Costarricense del Seguro Social y en caso de incurrir en mora durante la ejecución del contrato, esta circunstancia será motivo de resolución contractual, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 74 de la Ley Orgánica de la Caja Costarricense del Seguro Social, según reforma efectuada mediante Ley 7983 Ley de Protección al Trabajador.

 

• El CONTRATISTA deberá suscribir y mantener vigentes durante toda la ejecución de la contratación las siguientes pólizas de seguro:

 

1. Riesgos de Trabajo
2. Responsabilidad civil adecuada contra accidentes y responsabilidad por daños a terceras personas, y a la propiedad de terceros.
3. Póliza de seguro sobre vehículos y maquinaria, cubriendo la responsabilidad civil en los términos especificados en el punto b).

El CONTRATISTA debe inscribir el proyecto objeto de este concurso ante el INS y presentar al INDER la certificación emitida por dicha Institución, como requisito previo para emitir la “Orden de Inicio del proyecto” tal y como lo establece la “Norma Técnica del Seguro Obligatorio de Riesgos de Trabajo” publicado en La Gaceta N° 250 del 24/12/2010.   El Contratista contará con tres días hábiles para realizar dicha inscripción una vez se le notifique el refrendo del contrato.

 

Si el CONTRATISTA ya dispone de pólizas suscritas que cubran esos riesgos, bastará con que así lo demuestre.

 

• Se entiende que el CONTRATISTA libera al INDER de cualquier reclamación de terceras personas que pudiera presentarse por la ejecución de las obras objeto de este Concurso.

 

• El CONTRATISTA empleará únicamente personal que sea cuidadoso y competente. El ADMINISTRADOR DEL CONTRATO puede exigir que se sustituya a cualquier persona o personas empleadas por el CONTRATISTA que a su juicio resulte incompetente, negligente o se oponga a obedecer instrucciones. Estas personas no podrán ser reinstaladas en los trabajos realizados por el CONTRATISTA sin el consentimiento escrito del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

 

• Maquinaria y equipo: Es responsabilidad del oferente presentar toda la maquinaria y equipo solicitada en la cláusula “Maquinaria a Utilizar” para la debida ejecución del objeto de este contrato. La maquinaria y el equipo deberán estar en buen estado de operación -a juicio del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO del INDER- e incorporarse a la ejecución del contrato, de conformidad con los requerimientos del Cronograma de trabajo. El INDER se reserva el derecho de comprobar la exactitud de los datos consignados en la oferta.

 

• A solicitud del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO durante la ejecución de los trabajos, debe presentar constancias de calidad para los materiales y los trabajos realizados, los cuales deberán contener los informes de los ensayos realizados con su respectivo análisis

 

Se definirán las pruebas que se realizarán:

 

• En la(s) fuente(s) de material(es).
• En el sitio de fabricación de los materiales (concreto, elementos prefabricados y otros.
• En el sitio de los trabajos.
• En el laboratorio.

 

En el caso de que el INDER tenga indicios de que los materiales incorporados en el objeto contractual son de mala calidad, podrá designar otro laboratorio para que efectúe la verificación de la calidad y propiedades de estos, sin detrimento de que el contratista efectúe dicho análisis en el laboratorio que designe e informe previamente al INDER.  Si los resultados de esa verificación difieren con los obtenidos en el laboratorio designado por la Administración, deberá efectuarse un arbitraje por un laboratorio independiente debidamente acreditado, el cual será seleccionado por la Administración y que resolverá la controversia cuyo costo deberá ser asumido por el contratista 

 

En caso de que los resultados de las pruebas de laboratorio difieran de las especificaciones del material solicitadas en el presente documento, el costo de éstas correrá por cuenta del contratista  

 

La toma de las muestras para la verificación de la calidad y propiedades de los materiales empleados será realizada por personal del laboratorio de control de calidad designado por la Administración, en presencia del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO y del contratista, debiéndose registrar en la bitácora todos los datos referentes a cada muestra extraída (obtenida).

 

Los laboratorios designados deberán estar debidamente acreditados por el Ente Costarricense de Acreditación (ECA), para lo cual deberán aportar certificación original de ese ente o copia certificada.

 

Para la aplicación del programa de control de calidad, el contratista deberá disponer de los servicios de un consultor de calidad, de acuerdo con lo establecido en la Disposición General vigente y en el presente documento.

 

El contratista deberá cumplir con las medidas de control y seguimiento ambiental establecidas en el “Código de Buenas Prácticas Ambientales”, según lo señalado en el Decreto Ejecutivo No. 32079.

 

12.10  Inscripción del Proyecto ante El CFIA: el CONTRATISTA deberá presentar ante el CFIA en proyecto objeto de este concurso y solicitar la bitácora respectiva, lo cual comunicará a Infraestructura Rural del INDER para proceder a girar la “Orden de Inicio”.  Para realizar dicho trámite se le concederá un plazo de 10 días hábiles prorrogables a solicitud del contratista debidamente justificado, a partir de la firma del contrato, los cuales no se incluirán dentro del plazo de ejecución ofrecido en el punto “Plazo de Ejecución del Proyecto”

 

 

 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento Especial de la Bitácora Digital para el Control de Proyectos, articulo 3 y 4, el ingeniero designado como Director Técnico está obligado a dejar constancia escrita conforme con su mejor criterio, de sus observaciones e incidencia acaecidas durante los procesos constructivos, al menos cada ocho días hábiles. El desacato a este artículo devengara en la aplicación de multas según se indica en apartado correspondiente, esto previa advertencia consignada en cuaderno de bitácora por parte del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO del INDER.

 

“Artículo 3.- Es obligatorio el uso de la bitácora digital para el control de proyectos, para todos los miembros incorporados al Colegio Federado, que participen en un proyecto. Dicha obligación es tanto para proyectos de índole público o privado, constructivos o no”.

 

“Artículo 4.- Podrán hacer anotaciones en la bitácora digital para el control de proyectos los profesionales miembros del Colegio Federado, al día con sus obligaciones, que tengan alguna vinculación legítima en el proyecto de acuerdo con su función, o bien, en cumplimiento de leyes y reglamentos específicos”.

 

13.     MULTAS Y CLÁUSULA PENAL

 

13.1   Multa:

 

En el caso de que la entrega no cumple con lo solicitado y que ocasione una erogación presupuestaria adicional para el INDER, el contratista será responsable de cubrir los costos inherentes en que incurra el Inder para poder cubrir la necesidad pública que se está buscando.

 

13.2   Clausula Penal:

 

Si existiera atraso en la entrega de la obra y este atraso no fuera justificado satisfactoriamente ante el INDER, el CONTRATISTA deberá pagar al INDER por concepto cláusula penal, el equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto total de la contratación, por cada día natural de atraso en la entrega de las obras objeto de la contratación a entera satisfacción del INDER, hasta un máximo del 25 por ciento (25%) del monto adjudicado, de conformidad con Artículo 117 RLGCP

 

El INDER se reserva el derecho de hacer efectiva la cláusula penal por entrega tardía, aplicando a ella los saldos de pago pendientes.

 

14.     CESIÓN DE LA CONTRATACIÓN

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 277 del RLCPA la contratación que se formalice mediante este Concurso no podrá ser cedida ni traspasada en modo alguno a terceros, salvo autorización expresa y por escrito del INDER y de la Contraloría General de la República, cuando corresponda.

 

15.     SUBCONTRATACIÓN

 

De acuerdo al Artículo 133 RLGCP, el CONTRATISTA no podrá subcontratar por más de un cincuenta por ciento del monto total de la obra lo cual procederá únicamente para la realización de cuestiones especializadas y ello no relevará al contratista de su responsabilidad.

 

Con la oferta se aportará un listado de las empresas subcontratadas. En ese detalle, se indicarán los nombres de todas las personas físicas y jurídicas con las cuales se va a subcontratar, incluyendo su porcentaje de participación en las prestaciones a realizar y se aportará una certificación de los titulares del capital social y de los representantes legales de aquellas.

 

16.     OTRAS CONDICIONES

 

• Cualquier condición no prevista en este documento se regirá de conformidad con las disposiciones pertinentes a la LEY GENERAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA y su Reglamento.

 

• Dado que la visita al sitio otorga puntaje, esta se coordinara de forma previa y su publicación se realiza en plataforma SICOP

 

Para los oferentes que presenten su oferta sin realizar la visita al sitio, no se les otorgará puntaje sobre este rubro, así mismo se asumirá que conocen el lugar, las condiciones del trabajo, accesibilidad al proyecto por caminos públicos, cantonales e internos del territorio Indígena Bribri (Telire), fuentes de material, etc.

 

El INDER no recibirá reclamos sobre este aspecto, así mismo el contratista asumirá todos los imprevistos que implique la ejecución del proyecto.

 

 

III CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

 

17. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

 

17.1   El objeto del presente Concurso 

 

Consiste en la realización del Proyecto Diseño y Construcción de puentes vehiculares de una vía, con paso peatonal adosado, correspondientes a 2 puentes de 33 ml y 6,6 m de ancho obre la Quebrada Choin y Durei. Así como un puente vehicular de una vía, con paso peatonal adosado, de 45 ml y 6,6 m de ancho obre la Quebrada Katsi, correspondientes a la Región de Desarrollo Huetar Caribe Oficina de Desarrollo Territorial de Talamanca, con el objetivo de rehabilitar las vías de acceso a las comunidades rurales que permitan mejorar su calidad de vida, transporte y comercialización de cosechas y accesos a servicios básicos

 

17.2   Esquemas y especificaciones

 

La magnitud y características de la obra están definidas en los esquemas de construcción, especificaciones técnicas de construcción y en los otros documentos contractuales. El CONTRATISTA deberá tener pleno conocimiento de los mismos.

 

Si durante la ejecución de la obra el CONTRATISTA propusiera cambios en los diseños realizados por el INDER, deberá indicar con toda claridad al ADMINISTRADOR DEL CONTRATO la naturaleza de su proposición, para su estudio y decisión. Si dichos cambios implicaren rediseño de la obra, el rediseño y los nuevos planos que se requieran, serán preparados por el CONTRATISTA, sin costo adicional para el INDER y sujetos a la aprobación del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

 

El INDER no reconocerá aumentos en el costo de la obra por concepto de cambios que el CONTRATISTA propusiera. En el caso de que la proposición implique reducción del costo de la obra, el INDER queda obligado únicamente al pago de los costos en que efectivamente haya incurrido el CONTRATISTA.

 

17.2      Errores, discrepancias, omisiones

 

El CONTRATISTA no podrá aprovecharse de los errores u omisiones que hubiere en los esquemas de construcción o en las especificaciones técnicas de construcción. Si durante el curso de ejecución de la obra, el CONTRATISTA hallare cualquier error, discrepancia y omisión en los esquemas de construcción o en las especificaciones, lo notificará inmediatamente por escrito al ADMINISTRADOR  DEL CONTRATO.

 

Cuando la discrepancia no fuere aclarable por medio de estas reglas, decidirá el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

17.3   Instalaciones y servicios provisionales

 

El CONTRATISTA deberá proporcionar y pagar por su cuenta, todas las instalaciones provisionales, tales como rótulos de señalización, bodegas, oficinas, cabañas sanitarias, acceso al sitio y demás facilidades similares necesarias para llevar a cabo la obra.

 

 

 

 

 

Si el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO lo solicitare, el CONTRATISTA dejará de destruir o de remover alguna mejora que haya sido necesaria para facilitar el suministro, instalación o prueba y cuya utilidad o utilización cese para el CONTRATISTA al terminar la Contratación. El provecho de la mejora quedará siempre a favor del INDER y queda estipulado que el valor residual se considerará nulo para el CONTRATISTA.

 

1. ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN

 

18.1   Documentos Contractuales

 

Se considerarán incorporados a la contratación las condiciones generales y especiales indicadas en este Cartel, los esquemas de construcción de la obra, las especificaciones técnicas, la Oferta presentada por el CONTRATISTA, las aclaraciones que realice el INDER, el acto de adjudicación, la orden de compra, la orden de inicio y todos los demás documentos suscritos y aceptados por ambas partes, así como la normativa legal y reglamentaria que le resulte aplicable.

 

18.2   Discrepancia entre Documentos

 

Todos los anteriores documentos son complementarios y lo que en ellos se especifique resulta obligatorio para las partes. En caso de que hubiere discrepancia entre ellos, se aplicarán las siguientes reglas:

1. Los dibujos a escala mayor regirán sobre los de escala menor.
2. Las dimensiones indicadas en números regirán sobre las medidas a escala.
3. Las especificaciones técnicas de construcción regirán sobre los esquemas de construcción, salvo en los casos en que las primeras indiquen lo contrario.

 

19.     EQUIPO, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA

 

19.1   Equipo, Materiales y Herramientas

 

Todos los materiales y equipos que suministre el CONTRATISTA y que queden incorporados a la obra deberán ser nuevos y de las calidades indicadas en las Especificaciones Técnicas.

 

El equipo y las herramientas que se usen en la obra serán nuevos o por lo menos deberán estar dentro del período de vida útil y en perfectas condiciones de funcionamiento. También deberán ser adecuados en cuanto a su capacidad y en otras características importantes, para obtener con ellos el rendimiento que se considere indispensable.

 

El ADMINISTRADOR DEL CONTRATO deberá ordenar el retiro de cualquier equipo o herramientas que no considere adecuadas, y exigir al CONTRATISTA que lo sustituya por unas que satisfagan las necesidades del Proyecto.

 

19.2   Mano de obra

 

Toda la mano de obra deberá ser suficiente en cantidad y capacidad y el trabajo que ejecute de primera calidad, a juicio del ADMINISTRADOR  DEL CONTRATO.

 

20.     LABORES PELIGROSAS; CONDICIONES DE SALUD OCUPACIONAL:

 

Cuando el CONTRATISTA deba efectuar trabajos que signifiquen riesgo de daño a sus empleados, a otras personas, a la propiedad de terceros, deberá tomar todas las precauciones y las medidas de seguridad que fueren necesarias, de acuerdo con el Reglamento de Seguridad en las Construcciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de las demás leyes, decretos y reglamentos aplicables.

 

Todos los operadores deberán de estar protegidos por las normas de seguridad que establecen la ley.  El Contratista será el único responsable de velar por la seguridad de su personal y mantendrá el equipo de seguridad necesario y al alcance de los trabajadores, el mismo debe estar en perfectas condiciones y adecuado para que cada funcionario desarrolle su labor.

 

Su personal deberá utilizar el equipo y herramientas de protección y seguridad recomendadas por los reglamentos de ley y por las instituciones relacionadas con este campo, tales como: casco, lentes, mascarillas, chalecos, guantes, arnés, entre otros.  Los costos correspondientes al cumplimiento de esta normativa deberán estar detallados en las respectivas memorias de cálculo del presupuesto detallado de cada renglón de pago.

 

21.     CONTROL DEL TRABAJO

 

21.1   Fiscalización

 

El INDER designará un ADMINISTRADOR DEL CONTRATO que actuará en la obra y tendrá a su cargo la fiscalización de la misma. El ADMINISTRADOR DEL CONTRATO tendrá libre acceso a todos los sitios del proyecto en todo momento.

 

 

21.2   Facultades del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

 

El ADMINISTRADOR DEL CONTRATO estará autorizado para:

 

1. Verificar la ejecución por parte del contratista de todos actos previos que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución del contrato; por ejemplo, pólizas, permisos, licencias, planes de trabajo y otros.

•  

1. Emitir la orden de inicio en contratos de obra o servicios, o cuando así corresponda según las condiciones contractuales. Caso contrario la fecha de inicio corresponde a la fecha de la formulación de la orden de compra en el SIFAT.

•  

1. Verificar que la garantía de cumplimiento se encuentre vigente, tanto en plazo como en monto durante toda la ejecución contractual. En caso de que este por vencerse deberá de solicitar al Contratista su debida actualización y verificar la presentación correspondiente.

•  

1. Verificar que el contratista se encuentre al día, durante toda la ejecución contractual, con las obligaciones de la seguridad social, tales como CCSS, Fodesaf, Impuesto a las Sociedades, Ministerio de Hacienda.

•  

1. Tratándose de contratos en los que la empresa adjudicada requiera contratación de personal, verificar que se cumpla con las directrices emitidas por las autoridades del gobierno, en relación al cumplimiento de derechos laborales relativos al pago de los salarios mínimos, riesgos del trabajo y demás disposiciones relativas a la seguridad social y ocupacional de los trabajadores.

•  

1. Gestionar ante la Proveeduría y en coordinación con el contratista, las modificaciones que se requieran. Dichas gestiones deben hacerse cumpliendo en todo momento los requisitos establecidos en el artículo Artículo 184. Modificación unilateral ordinaria del contrato de obra pública Tener en cuenta que cualquier modificación en el objeto contractual, el monto y el plazo de entrega adjudicados, requiere la aplicación del procedimiento de modificación contractual.

•  

1. En caso de incumplimientos, solicitar a la Proveeduría Institucional la aplicación de cláusulas penales, multas, ejecución de garantías, rescisión o resolución del contrato cuando se advierta fundamento para ello, según la Ley General de Contratación Pública y su Reglamento con toda la información necesaria para que se pueda llevar adelante el procedimiento administrativo correspondiente.

•  

1.  En general, para fomentar la política de cero papel instruida por la Presidencia Ejecutiva en la Circular INDER-PE-880-2021, toda comunicación relacionada con el contrato en esta fase, debe preferiblemente realizarse con documentos electrónicos Como medida general debe tenerse presente que el expediente administrativo del contrato es un único expediente y en ese sentido, tienen la obligación de mantener el expediente digital de SICOP debidamente actualizado_.

•  

1. Brindar en forma oportuna cualquier informe o reporte que sus superiores o desde la Proveeduría Institucional se le solicite sobre el estado de ejecución del objeto contractual.

•  

1. Solicitar al CONTRATISTA que los equipos, maquinaria y herramientas usadas en la obra sean sustituidas, o aumentadas, si la ejecución no avanzare satisfactoriamente debido a esa circunstancia.

•  

1. Solicitar que el personal empleado en la obra sea aumentado o exigir el reemplazo de aquel trabajador que se considere evidentemente incapaz, ineficiente, descuidado, insubordinado u objetable en cualquier aspecto que vaya en detrimento del trabajo.

•  

1. Solicitar el descubrimiento de alguna parte del trabajo para verificar su corrección. Si al inspeccionarlo no resultare aceptable a juicio del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, el descubrimiento, la restauración y el retiro de las partes residuales correrá por cuenta del CONTRATISTA En caso de que el trabajo resultare aceptable, el costo de las labores antes dichas será pagado por el INDER.

•  

1. Interpretar los esquemas de construcción y las especificaciones, en caso de discrepancia entre ellos, real o aparente. Verificar y realizar las pruebas necesarias para la aceptación de las diferentes partes de la obra.

•  

1. Inspeccionar, aprobar o rechazar cualquier trabajo total o parcialmente, que no se apegue a los requerimientos indicados en las especificaciones técnicas y a los términos de esta contratación.

•  

1. Realizar la verificación, estimación, aprobación y trámite de todas las facturaciones que se deban realizar al CONTRATISTA, sean estas facturas por obra ordinaria, extraordinaria, reajuste de precios, etc. Además, deberá realizar la recepción provisional y definitiva de la obra, y tramitar el finiquito definitivo de la contratación.

•  

1. Ubicar en el terreno las referencias necesarias para la correcta ejecución de la obra, calcular los reajustes correspondientes a las facturas.

•  

1. Justificar técnicamente la necesidad de efectuar modificaciones o trabajos extraordinarios en las obras bajo su supervisión.

•  

1. Registrar en los planos constructivos todas las modificaciones realizadas.

•  

1. Verificar que el CONTRATISTA disponga de todos los diseños, especificaciones, Cronogramas de trabajo, permisos y demás documentos contractuales.

•  

1. Exigir al CONTRATISTA el cumplimiento de las leyes laborales y de seguridad industrial.

•  

1. Analizará y autorizará el cambio de maquinaria en casos de fuerza mayor, cuando así lo solicite el adjudicatario, siempre y cuando la misma sea igual o superior a la máquina que presentó en su oferta o previo un análisis técnico determinará cual es la maquinaria idónea al momento de presentarse una situación particular en el proyecto.

Por su parte la Región de Desarrollo Brunca designará un funcionario como SUPERVISOR REGIONAL que actuará en la obra y tendrá a su cargo la fiscalización de la misma por parte de la Dirección Regional. El SUPERVISOR REGIONAL tendrá libre acceso a todos los sitios del proyecto en todo momento.

 

21.3   Facultades del Supervisor Regional   

 

1. Informar al ADMINISTRADOR DEL CONTRATO sobre el aumento o disminución de los equipos, maquinaria y herramientas usadas en la obra

 

1. Informar al ADMINISTRADOR DEL CONTRATO del aumento o disminución del personal empleado en la obra y solicitar el reemplazo de aquel trabajador que se considere evidentemente incapaz, ineficiente, descuidado, insubordinado u objetable en cualquier aspecto que vaya en detrimento del trabajo.

 

1. Informar al ADMINISTRADOR DEL CONTRATO de alguna irregularidad en el trabajo para que solicite su corrección.

 

1. Actuar como enlace entre el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO y el SÚPER INTENDENTE para la correcta ejecución de las obras.

 

1. Coordinar con el representante comunal el seguimiento y reporte de los controles que llevarán en el sitio e informarlos al ADMINISTRADOR DEL CONTRATO las cantidades de materiales y horas máquina laboradas por la CONTRATISTA en la ejecución del proyecto.

 

1. Colaborar en la realización de las pruebas necesarias para la aceptación de las diferentes partes de la obra.

 

22.  SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA OBRA

 

El INDER, por medio del ADMINISTRADOR  DEL CONTRATO, tendrá autoridad para suspender la obra, en todo o en parte y por el período que considere necesario, ya fuere debido a condiciones que justifiquen tal medida, o por incumplimiento de la Contratación por parte del CONTRATISTA.  Sin embargo, si esa suspensión fuere superior a 30 días naturales, se requerirá aprobación de la Gerencia o Presidencia Ejecutiva del INDER.

 

Si fuera necesario suspender la obra por un tiempo indeterminado, el CONTRATISTA tomará la debida precaución para impedir daños o deterioros en la obra y construirá estructuras temporales de protección donde se le ordene. El CONTRATISTA no suspenderá la obra sin el permiso previo, explícito y escrito del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

 

23.     MEDICIONES Y PAGOS

 

23.1   Pagos parciales

 

Se harán pagos parciales por avance de obra (Estimaciones de Obra), a cuenta del total de la suma convenida, con base en las mediciones preliminares hechas por el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. Concluidas las obras objeto de la contratación, el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO procederá a la determinación final de las cantidades de obra ejecutadas y procederá a certificar el monto final de la contratación.

 

Queda estipulado que las partidas indicadas en la hoja de cotización representan el costo de la totalidad de los materiales, maquinaria, equipos, transporte, herramientas, topografía, mano de obra y demás bienes y servicios que resulten necesarios para la correcta ejecución de las obras objeto de esta Contratación, así como los gastos administrativos y demás costos directos e indirectos y la utilidad del CONTRATISTA.

 

Si se descubriere algún defecto, o hubiere una duda razonable sobre la calidad de cualquier parte del trabajo terminado, no se realizará el pago de dicho trabajo defectuoso o dudoso, hasta que el mismo haya sido debidamente reparado o las dudas se hubieren aclarado.

 

23.2   Presentación de las facturas y trámites de pago

 

En cada estimación de obra deberá hacerse constar el monto neto de lo facturado. A cada factura deberá adjuntarse: nota de solicitud de pago, la tabla de seguimiento del proyecto, con la respectiva descripción de las cantidades pagadas en cada facturación y cronograma de obra actualizado

 

La factura original, así como los documentos anexos deberán presentarse al Proceso de Infraestructura, los cuales serán revisados por el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO y emitirá un informe con visto bueno para proceder a tramitar el pago.

 

Las facturas electrónicas deberán ser dirigidas al correo electrónico del Ingeniero ADMINISTRADOR DEL CONTRATO para su aprobación, adjuntándole los documentos de respaldo antes mencionados.

 

23.3   Reajuste de Precios.  

 

El CONTRATISTA tendrá derecho a que se le reconozca el reajuste de precios  según lo establecido en el  Reglamento para el Reajuste de Precios en los Contratos de Obra Pública de Construcción y Mantenimiento, Decreto N° 36943-MEIC, cuando así proceda y lo solicite expresamente, adjuntando la información necesaria en la que fundamenta su reclamo (solicitud para pago de reajuste, la estimación y copia de la factura a reajustar, la memoria de cálculo, cronograma de trabajo vigente, índices que utilizó en el cálculo).

 

El Proceso de Infraestructura revisará y analizará la solicitud; si la misma procede el CONTRATISTA presentará la factura para el pago correspondiente, en caso contrario, se le devolverá al CONTRATISTA con las observaciones y deficiencias detectadas para lo que corresponda.

 

Para el cálculo del reajuste de precios (OBRAS DE INGENIERIA CIVIL) se utilizará la siguiente fórmula:

 

                                                                                                                _n                                                                                                                                                     

Rp= ((Cd_m  +  CI_m  )  _x  E_pa ) _x  (I_smnf / I_smni -1) + å  (C_{ea  x}  E_pa ) _x (Ic_eaf  / Ic_{eai  - 1}) +

                                                                                                                  _{i = 1}                                                                                                                                                   

                                                                                          _n

        (CI_i * E_pa)  _x  (IPC_f  /  IPC_{i  – 1}) + å  (Ce _x Ra)  _x  E_pa

                                                                                         _{i =1}                                                                                                                                                        

 

En donde:

 

Rp = Representa el monto total del reajuste de precios periódica

 

Epa = Representa el monto de la estimación periódica del avance

 

Cd_m = Representa la ponderación del monto total a precios iniciales de los Costos en Mano de Obra Directa presupuestados.

 

Cea = Representa la ponderación del costo total a precios iniciales de los grupos de insumos y servicios especiales.

 

CI_m =  Representa la ponderación del monto total a precios iniciales de los Costos en Mano de Obra Indirecta presupuestados.

 

CI_i = Representa la ponderación del monto total a precios iniciales de los Costos de Insumos Indirectos presupuestados.

 

Ce = Representa la ponderación del monto total a precios iniciales del costo total de los insumos y servicios específicos.

 

I_smnf = Representa el valor del Índice de Salarios Mínimos Nominales para la actividad de construcción para el mes de facturación. 

 

I_smni = Representa el valor del Índice de Salarios Mínimos Nominales para la actividad de construcción inicial. 

 

Ice_af =  Representa el  valor del índice de precios de los grupos de insumos y servicios especiales respectivo para el mes de facturación.

 

Ice_ai =  Representa el valor del índice de precios de los grupos de insumos y servicios especiales respectivo inicial.

 

IPC_f = Representa el índice de precios al consumidor para el mes de facturación.

 

IPC_i = Representa el valor del índice de precios al consumidor inicial.

 

Ra = Cambio porcentual del precio que se determinará por el método analítico, conforme se establece en el artículo 20 del respectivo reglamento.

 

Los reajustes de precios serán calculados sobre estimaciones de avance de obra mensuales, cuya fecha de corte sea el último día hábil de cada mes calendario y en concordancia con el cronograma de trabajo de la obra que presenta el CONTRATISTA en la oferta y que debe estar actualizado al momento de estar en ejecución los trabajos.

 

Cuando la misma contratación contemple varios subproyectos en sitios distintos, el CONTRATISTA debe presentar una tabla de pago y un cronograma de trabajo separado para cada uno de ellos.

 

Cuando exista retraso en la ejecución en una o varias actividades constructivas por causas no imputables a la Administración, el reconocimiento de los reajustes se calculará utilizando el índice correspondiente al mes en que el CONTRATISTA indicó en su Cronograma de Trabajo que realizaría esa actividad.

 

Cuando el CONTRATISTA ejecute una actividad con anticipación a la fecha prevista en su Cronograma de Trabajo, el reajuste de esa actividad se calculará tomando en cuenta el índice del mes correspondiente en que fue construida la actividad y no con el índice del mes en el cual estaba cronograma de la actividad. 

 

Los porcentajes que se aplicarán para el cálculo de reajustes serán los estipulados en el desglose de precios unitarios que el CONTRATISTA aportará para cada actividad. Es obligación del CONTRATISTA presentar este desglose dentro de la oferta, utilizando el formato y los rubros indicados en el Anexo “CUADRO DE DESGLOSE DE PRECIOS UNITARIOS”. 

 

El derecho a solicitar el reajuste de precios termina con el finiquito contractual. La finalización de la obligación o contrato se formalizará mediante el documento del finiquito contractual y de reajustes del contrato, según los términos del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que deberán suscribir las partes. En caso de no formalizarse el respectivo finiquito, el derecho de reclamar el reajuste prescribe conforme lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.

 

24.     RESPONSABILIDADES LEGALES

 

24.1   Permisos y licencias

 

El CONTRATISTA obtendrá por su cuenta y responsabilidad los permisos y licencias necesarias para la extracción de materiales, así como permisos de paso por carreteras nacionales y cantonales a ser utilizados en este proyecto. Por su parte el INDER obtendrá los demás permisos que fueren necesarias para llevar a cabo las obras objeto de este Concurso.

 

 

 

 

24.2   Responsabilidad por daños a terceros

 

En caso de ocurrir daños a terceros durante la realización de los trabajos, la responsabilidad que se derivare de ellos corresponderá en su totalidad al CONTRATISTA

 

24.3   Responsabilidad patronal

 

La responsabilidad patronal será única y exclusivamente del CONTRATISTA, por lo que no existirá ninguna relación laboral entre el INDER y los trabajadores o empleados del CONTRATISTA.

 

24.4   Resolución y Unilateral de la Contratación por parte de INDER

 

El INDER se reserva el derecho de resolver o rescindir la Contratación en los términos que se establecen en los Artículos del 113 al 117 de la LGCP.

 

25.     ACEPTACIÓN Y FINIQUITO:

 

25.1   Recepción Provisional

 

Una vez concluida la obra, el contratista dará aviso formal por escrito al fiscalizador de la obra por parte de la Administración para que establezca la fecha y hora para la recepción provisional, el cual dispondrá de quince días hábiles para ello, Esta se realizará de conformidad con el Artículo 188 RLGCP y bajo las siguientes características:

 

Cuando el CONTRATISTA juzgue que la obra objeto de esta Contratación está totalmente concluida y en condiciones de ser entregada, informará por escrito al ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, para que éste fije la fecha y hora hábiles respectivas para proceder a la recepción provisional. En caso en que el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO determine que la obra no se ha concluido en todos sus elementos, así lo expresará por escrito al CONTRATISTA y no se podrá realizar la recepción provisional. Si el CONTRATISTA no concluye la obra objeto de la contratación en el plazo aprobado y por tanto, la notificación de la conclusión de la obra para la fijación de la fecha para la recepción provisional se excede de este, se procederá conforme lo indicado en la cláusula penal de este este documento.

 

25.2   Recepción Definitiva

 

La Administración dispondrá de un plazo de dos meses, contado a partir de la recepción provisional a satisfacción o bajo protesta, para efectuar la recepción definitiva y verificará el cumplimiento de las condiciones establecidas en Artículo 189 Recepción definitiva de obras públicas del RGLCP

 

La recepción final y definitiva de la obra a entera satisfacción del INDER se realizará luego de transcurridos el plazo que se le da al CONTRATISTA para reparar las deficiencias encontradas. Si la obra no se encuentra a entera satisfacción del INDER, de acuerdo con los términos de esta Contratación, la recepción definitiva se realizará bajo protesta del INDER y así constará en el acta de recepción definitiva.

 

Una vez efectuada la recepción definitiva y si esta es a entera satisfacción del INDER, se dará por terminada la Contratación y recibida totalmente la obra, con lo cual quedará el CONTRATISTA exento de ulterior obligación, con excepción de las responsabilidades que determina la Ley General de Contratación Pública N° 9986 y su reglamento.

 

26. PAGO FINAL AL CONTRATISTA

 

Una vez realizada la recepción definitiva de la obra a entera satisfacción del INDER, el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO procederá, con diligencia razonable, a determinar con toda certeza el valor del trabajo total ejecutado por el CONTRATISTA a los precios establecidos en la Oferta, o fijados por órdenes de modificación y el valor total de toda la obra adicional, en caso de existir éste. El ADMINISTRADOR DEL CONTRATO entonces certificará dicha estimación final y la fecha de conclusión de la obra y tramitará los documentos. Una vez realizada la tramitación de dichos documentos por parte del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, el INDER realizará el pago del monto respectivo dentro de un plazo máximo de 30 días hábiles, sin reconocimiento alguno de intereses sobre este monto por parte del INDER.

 

La aceptación por el CONTRATISTA de dicho pago, hecho de acuerdo con la estimación final, liberará al INDER, sus funcionarios, agentes y empleados, de todos los reclamos y responsabilidades hacia el CONTRATISTA, exceptuando sólo reclamos contra el INDER por cualquier cantidad retenida por él, en el momento de tal pago.

 

Asimismo, de inmediato procederá el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO con la elaboración el finiquito técnico correspondiente que dará por recibidas las obras.

 

27.     RENUNCIA A INTERESES

 

El INDER no tendrá obligación de pagar y el CONTRATISTA, por consiguiente, desiste del derecho de recuperar intereses con respecto a dineros que el INDER es obligado a retener por razones de juicios, órdenes, decretos o procesos judiciales.

 

 

 

 

28.     CONSIDERACIONES AMBIENTALES

 

El CONTRATISTA está obligado a realizar todas las acciones necesarias con el fin de evitar daños al ambiente durante todo el tiempo que dure el proceso constructivo de las obras.

 

Si durante el proceso constructivo, el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO determina que, por dolo, imprudencia o negligencia, el CONTRATISTA está realizando acciones que están produciendo daños al ambiente, se le exigirán las medidas correctivas que se estimen convenientes para subsanarlos y evitarlos. En caso de que el CONTRATISTA no atienda en forma diligente y oportuna las medidas correctivas que se le indiquen, el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO podrá detener la totalidad del trabajo, bajo responsabilidad total del CONTRATISTA hasta que la situación sea corregida. El tiempo que se detenga el trabajo por este concepto no podrá ser considerado a efecto de una prórroga en el plazo de ejecución de la obra.

 

De igual manera, se entiende que el CONTRATISTA conoce el alcance de los artículos 11 y 13 de la Ley 6703 del Patrimonio Arqueológico. Por lo que, cualquier daño a restos arqueológicos sin el conocimiento del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, son responsabilidad del CONTRATISTA.

 

III. Documentación que debe aportar el ADJUDICATARIO

 

El Adjudicatario dispondrá de un plazo máximo de ocho días hábiles posteriores a la firmeza de la adjudicación y antes de la suscripción del contrato para presentar la documentación que se indica a continuación, la cual, en caso de no presentarse en ese plazo, la Administración declarará insubsistente la adjudicación y procederá conforme a lo establecido en el artículo 52 de la Ley:

 

29. MEMORIA DE CÁLCULO O PRESUPUESTO DETALLADO

 

-         Deberá ser presentado únicamente por el adjudicatario dentro del plazo de ocho días hábiles posteriores a la firmeza de la adjudicación y antes de la suscripción del contrato.

 

-         En caso de no presentarse en ese plazo, la Administración declarará insubsistente la adjudicación y procederá conforme a lo establecido en el artículo 52 de la Ley.

 

-         Revisará el presupuesto detallado aportado por el adjudicatario, verificando que sea concordante con la estructura de precio de la oferta, tanto en valores absolutos como en la o las monedas en que cotizó su precio.

 

-         En caso de presentarse discrepancias entre la estructura del precio y el presupuesto detallado, prevalecerán los valores absolutos de la estructura del precio, para ello el adjudicatario deberá ajustar el presupuesto a dichos valores.

 

-         El presupuesto detallado corresponde a la memoria de cálculo efectuada y que sustenta el precio cotizado, todo lo cual se refleja en la estructura del precio presentada con la oferta.

 

-         La Administración proporcionará el formato con el nivel de detalle o desagregación con que deberá presentar el adjudicatario el presupuesto detallado, para lo cual deberá usar el formato incluido en los Anexos: “Presupuesto Detallado”.

 

• El oferente deberá adjuntar con su oferta para cada renglón de pago establecido en el Anexo: “Hoja de Cotización”, la memoria de cálculo con el presupuesto detallado y la estructura de costos de cada uno de esos renglones de pago, así como la estructura de costos total, que serán utilizados por la Administración para la verificación de los precios unitarios de cada renglón de pago (estudio de razonabilidad de precios de la oferta), así como para la verificación de cumplimiento con los salarios mínimos del personal contemplado en dicha memoria, para lo cual se utilizará la lista vigente de “Salarios Mínimos del Sector Privado” emitida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

 

• Se aclara que las propuestas económicas deberán cumplir lo señalado en la Resolución No. R-DCA-199-2015 de fecha 10 de marzo del 2015, de la Contraloría General de la República (CGR), que versa sobre la composición de la memoria de cálculo (desagregación de maquinaria y personal) y sobre la aplicación de los salarios mínimos.

 

• Se analizarán los costos revisando los recursos necesarios para cada renglón de pago (insumos, salarios, cargas sociales, pólizas, costos de maquinaria, rendimientos de las brigadas de trabajo y otros) a fecha de presentación de las ofertas, esto con la finalidad de estimar cada uno de los precios unitarios de los renglones de pago que conforman el proyecto objeto de este proceso licitatorio. Para los renglones de pago que requieran el suministro y acarreo de agregados, se consideran la(s) fuente(s) de materiales que utilizarán los oferentes y las que llegue a localizar la Administración en la zona de influencia del proyecto.

 

30. CRONOGRAMA DETALLADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

 

• El OFERENTE deberá incorporar en su Oferta un Cronograma detallado de la ejecución del proyecto y la entrega de la obra objeto de esta Contratación, empleando para dicho análisis cualquiera de los métodos de programación en uso. En él se indicarán las actividades más importantes con sus respectivas cantidades de obra, rendimientos y duraciones de acuerdo con los diferentes renglones de pago, dicho cronograma deberá ser coincidente con las memorias de cálculo.  

 

• El adjudicatario deberá presentar un cronograma de las tareas a realizar, el cual será validado y aprobado por el Administrador del Contrato antes de dar la orden de inicio.

 

31. FORMULARIO COMPLETO CONTENIDOS EN LOS ANEXOS DEL PLIEGO DE CONDICIONES

 

El uso de los formularios que se proporcionan como anexos al pliego de condiciones son de uso obligatorio

 

V TÉRMINOS DE REFERENCIA TÉCNICOS

 

 

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

 

32.1. Ubicación

 

Las estructuras a construir se encuentran sobre los Ríos Choin, Dueri y Rio Katsi. se ubicados en el Distrito de Telire, en los poblados de Sepecue, Coroma y Katsi, todos sobre la Margen Derecha del Rio Telire (sobre el cual no existe paso vehicular), siendo el ingreso vía bote (cruce del rio). Proyecto correspondiente a la Región de Desarrollo Huetar Caribe, Oficina de Desarrollo Territorial de Talamanca, obras que se ubica en la jurisdicción del Cantón de Talamanca, Provincia de Limón.

 

32.2 Condiciones actuales del sitio

 

Actualmente existe pasos sobre Ríos Choin, Dueri y Rio Katsi, a raíz de esto es necesario el diseño y construcción de un puente vehicular para dar salida a los productos de agrícolas y el desarrollo turístico de la zona.

 

32.3 Alcance

 

La estructura de los nuevos puentes deberá construirse de acuerdo al emplazamiento indicado, para una longitud de 33.0 m de una vía y paso peatonal adosado de un solo tramo (Choin y Durei) y de una longitud de 45.0 m de una vía y paso peatonal adosado de un solo tramo (Katsi) tal y como puede apreciarse la sección transversal del puente en la Figura 1. Sin embargo, queda a criterio del contratista proponer su propio diseño, siempre y cuando se tome en cuenta los datos obtenidos en los estudios preliminares para el diseño y construcción de los puentes vehiculares sobre Quebrada Choin, Dueri y Katsi).

 

Deberá tener un ancho mínimo de 6,60 m (seis punto sesenta metros) que permitirá:

 

1. una superficie de ruedo 3,65 m (tres coma sesenta y cinco metros)
2. un espaldón externo de 0,45 m (cero coma cuarenta y cinco metros)
3. un espaldón interno de 0,30 m (cero coma treinta metros)
4. una vereda externa de ancho útil de 1,20 m (uno coma veinte metros) que funcionará como un paso peatonal integrado al puente vehicular.
5. un ancho de 1,00 m (un metro), considerando la colocación de dos barreras tipo New Jersey y una baranda peatonal.

 

Las barreras deberán garantizar la seguridad de los vehículos y de los peatones. Estas deberán ser diseñadas para no poder ser removidas por cualquier persona y deberán diseñarse de tal manera que si ocurre un choque lateral accidental no se dañe la superestructura del puente. La baranda peatonal podrá ser de acero fijada a la baranda del tipo New Jersey.

 

 

 

Se deberá diseñar EL PUENTE con las especificaciones estándar para puentes de carreteras AASHTO con el tren de cargas HS20-44 incrementada en un 25% o con las especificaciones AASHTO LRFD con el tren de cargas HL-93, ediciones vigentes en ambos casos.

 

1. ETAPAS DE COTIZACIÓN

 

33.1 Etapa 1: cotización: 

 

Anteproyecto del puente, valoración del sitio, alternativa de solución, memoria de cálculo de diseño, propuesta técnica. La propuesta del puente deberá presentarse a nivel de anteproyecto y presentarse con la oferta. Se parte del hecho que el presupuesto que la empresa presenta estará basado en el dimensionamiento del puente de acuerdo a las cargas y solicitudes de resistencia de la estructura.

 

33.2 Etapa 2: construcción:

 

Presentación del diseño final y construcción del puente propuesto, incorporando personal técnico especializado, maquinaria, materiales a incorporar en la obra, plan de control de calidad, muestreo y ejecución de la totalidad de los elementos para la conclusión de la obra.

 

 

33.2.1 Especificaciones de Construcción.

 

• Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos, Carreteras y Puentes, CR- 2020. Manual de Normas para la Colocación de dispositivos de seguridad para la protección del público en Obras Viales Obras, de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito 1995. Reglamento de Dispositivos de seguridad para la protección de obras, según decreto 26041 MOPT. Gaceta N° 103 del 30 de mayo de 1997.

 

• AASHTO LRFD Bridge Design Specifications, 2017.

 

• AASHTO LRFD Bridge Construccion Specifications, 2017.

 

• Lineamientos para el Diseño Sismorresistente de Puentes. CFIA 2013

 

• Especificaciones Especiales del Proyecto.

 

• Control de Calidad de Materiales y procedimientos constructivos de conformidad con Disposición General N° -CM-002-97, del Area de Obras Públicas del CONAVI.

- Código de cimentaciones de Costa Rica, 2° edición.

 

- Requisitos del Reglamento para Concreto Estructural y Comentarios ACI-318S-14

 

33.2.2 Construcción de puente.

 

Geometría y carga viva: Los puentes a construir serán de una vía, con paso peatonal adosado, de:

 

- 33 metros lineales entre línea centro de apoyos y 6,6 m de ancho. (Rio Choin)

 

- 33 metros lineales entre línea centro de apoyos y 6,6 m de ancho (Rio Durei)

 

- 45 metros lineales entre línea centro de apoyos y 6,6 m de ancho. (Rio Katsi)

 

El tren de cargas para términos de diseños será HL-93 normativa AASHTO LRFD, edición que se encuentra vigente.

 

 

33.2.3 Superestructura:

 

1. a. Los elementos principales podrán ser de concreto pre esforzado con resistencia mínima a la compresión de 350 (trescientos cincuenta) kg/cm² o superior, considerando elementos prefabricados pre esforzados, tales como vigas T, vigas doble T, vigas de hormigón pos tensadas, canaletas u otro tipo, actuando en sección compuesta con la losa; o de perfiles de acero, tales como vigas I laminadas, de placas soldadas (para este caso el taller de soldadura para estructuras deberá de estar certificado para tal fin), cerchas de perfiles laminados en caliente u otro tipo.
2. Para evitar que choques laterales de camiones dañen la estructura del puente, las vigas estructurales tienen que estar bajo la rodadura.
3. La deformación de los elementos estructurales (la flecha) con un sobre carga definida en las normas AASHTO HS25-44 no deberá ser mas de L/400, L siendo la longitud total del tramo considerado.
4. El contratista deberá considerar las dificultades de acceso a los lugares de construcción, por tanto es responsabilidad del OFERENTE gestionar los mecanismos necesarios para accesar al sitio de la obra.
5. La losa o sobrelosa será colada en sitio con una resistencia mínima a la compresión de f´c = 280 (doscientos ochenta) kg/cm², deberá contar con el bombeo requerido para el drenaje adecuado del agua de lluvia.
6. Las barreras deberán asegurar la seguridad de los vehículos, para el área de superficie de ruedo serán del tipo New Jersey y para el área del paso peatonal será metálicas según diseño del oferente. Estas deberán ser diseñadas para no poder ser removidas por cualquier persona y deberán diseñarse de tal manera que si ocurre un choque lateral accidental no se dañe la superestructura del puente.

 

33.2.4 Subestructura.

 

1. Los bastiones, deberán tener una geometría que cumpla con un ANCHO mínimo igual al ancho total de la superestructura. Éstos deberán tener aletones en ambos lados los cuales deberá tener un ángulo de 45º con respecto al parapeto de bastión, de altura variable y como mínimo 4.76 metros de longitud (cuatro metros como setenta y seis centímetros), será necesario conformar la sección trapezoidal con taludes en la margen al 1½:1, debidamente protegidos con escolleras de piedra ligada con mortero, zampeados.

 

 

 

33.2.5 Consideraciones y obras adicionales a realizar

 

1. Eliminación de obra existente y disposición de los materiales residuales en un sitio que no interfieran con el camino ni tampoco con el cauce del rio. Para esto el Contratista deberá incluir la eliminación de obras existentes dentro del Sumario de cantidades como un ítem global.

 

1. La reubicación, en caso de que existiesen en el sitio y fuese necesario, de todas las instalaciones de ductos telefónicos, tuberías de agua potable y de aguas negras, ductos de suministro de combustible, postes y tendido eléctrico y de cualquier otro servicio, deberá ser efectuada considerando su posición original y la nueva elevación de la superestructura del puente a construir.
2. El contratista deberá gestionar y coordinar esta labor con las instituciones correspondientes y asumir los costos derivados de efectuar esta tarea. Las tuberías reinstaladas no deberán obstruir ni disminuir la sección hidráulica del puente, además deberá evitarse la acumulación de desechos, escombros u otros que formen diques que obstruyan la capacidad hidráulica en la salida del puente.
3. Los residuos producto de la remoción del remanente de las estructuras existentes y cualquier otro escombro o material en el cauce, deberán ser eliminados de la sección hidráulica del puente. El contratista deberá depositar los escombros producto de la remoción de las subestructuras del puente existente, en un botadero definido por el contratista y aprobado por el Ingeniero del INDER. La remoción y acarreo de este material deberá ser considerado e incluido por el oferente en su oferta.
4. El oferente debe de considerar dentro de su oferta la construcción de Barandas en rellenos de aproximación (40 metros lineales en total).
5. El oferente debe de considerar dentro de su oferta la colocación de Señales verticales como CEDA (1) y nombre del Rio (2)
6. El Oferente deberá considerar dentro de su oferta la logística correspondientes al cruce por los playones sobre el Rio Telire (vados ubicados sobre los sitios en Shiroles y Suretka) y sobre el Rio Coen, lo cual se deberá ver reflejado en la memoria de calculo que acompañará su oferta ya que dicho costo es un costo directo del proyecto, para lo cual como mínimo se debe incorporar una Excavadora con una capacidad mínima de 30 ton, con la cual efectuara los correspondientes mantenimientos a los vados habilitados sobre el rio, aspecto que de no indicarse en su oferta será motivo de descalificación.

 

 

 

• Especificaciones de los materiales.

 

1. El acero de refuerzo de las varillas deberá ser de grado 40 para las varillas #3 y grado 60 para las demás varillas, de acero de lingote (Billet Steel), de acuerdo con las designaciones A.A.S.H.T.O. M 31 (A.S.T.M. A 615).

 

1. Los elementos estructurales de concreto colado en sitio deberán ser de concreto clase A con una resistencia mínima a la compresión a los 28 (veintiocho) días f´c = 280 (doscientos veinticinco) kg/cm²   para los elementos de la subestructura, f´c = 280 (doscientos ochenta) kg/cm² para la superestructura y los elementos pre esforzados como mínimo serán de concreto clase D con una resistencia mínima a la compresión a los 28 (veintiocho) días de f´c = 350 (trescientos cincuenta) kg/cm².

 

1. Aditivos, no se admitirá el uso de aditivos y acelerantes que contengan cloruro de calcio, deberán seguirse estrictamente las instrucciones del fabricante en su empleo y estos productos deberán cumplir con la especificación ASTM Designación C-494, última edición.
2. El acero estructural será como mínimo acero con Designación AASHTO M 270 grado 50 (cincuenta) equivalente a Designación ASTM A 588 grado 50 (cincuenta), con Fu =4.078 (cuatro mil setenta y ocho) kg/cm² y Fy = 3.500 (tres mil quinientos) kg/cm².
3. En los apoyos de vigas se usarán almohadillas de neopreno reforzado con acero, de dureza “Shore A” 60+/- 5, y se diseñarán de acuerdo a lo indicado en la Sección 14 de AASHTO 2002 o edición vigente.
4. No se permitirán juntas de expansión constituidas por perfiles metálicos tipo “C” invertido, a los cuales se le sueldan las varillas de fijación que se empotran en la base de concreto, dado que este sistema es muy susceptible a fracturarse por las vibraciones que se generan en el puente con el paso de los vehículos.

 

33.2.8. Aplicación de pintura

 

El Contratista le comunicará a la Ingeniería de Proyecto al menos con una semana de antelación de la fecha de la limpieza y de la aplicación de la pintura.

Pintura.

 

Condiciones climáticas.

 

Acorde con el Artículo No.13.2.2 de la sección No. 13 de AASHTO 1996, la pintura se aplicará únicamente sobre superficies secas, cuando la temperatura ambiente  no sea inferior a 4ºC (cuatro centígrados) ni superior a 38ºC (treinta y ocho centígrados) y la humedad relativa no exceda el 85% (ochenta y cinco por ciento).

 

La pintura no podrá aplicarse a la intemperie cuando la superficie de acero esté lo suficientemente caliente para generar la formación de burbujas en la capa de pintura o las superficies de pintura fresca empiecen a dañarse por la lluvia, la niebla o el polvo, para evitar la porosidad en la capa de pintura.

 

Todas las operaciones de limpieza a presión (blast cleaning) excepto las realizadas en edificios cerrados y de aplicación de pintura, se realizarán durante las horas de luz de día.

 

Para pintar durante las condiciones de clima adverso, previa aprobación de la unidad supervisora del contrato, el contratista podrá instalar cerramientos adecuados que permitan realizar esta operación; sin embargo, la Administración no reconocerá pagos adicionales por este concepto y por lo tanto, el costo del suministro y mantenimiento de tales cerramientos se considerará en el precio original.

• Limpieza general de la estructura.

 

Se deberá remover desechos, suciedad, barro, maleza, vegetación y cualquier material suelto o adherido a los elementos estructurales de la cercha, de las vigas de concreto, de la superficie de rodamiento, de los drenajes, los apoyos y las mesetas de apoyo de vigas y cercha con bastiones y pila, juntas de expansión, barandas y otros. Esta operación no incluye la preparación de la superficie para pintura.

 

Se permitirá el uso de herramientas manuales como cepillos, palas, escobones y otros o mecánicos, como barredoras, compresores de aire, de agua, pero sin provocar daños, deformación o desplazamiento de ninguno de los elementos estructurales del puente.

 

• Preparación de la superficie para pintura.

 

Todas las superficies de las vigas de acero deberán ser limpiadas y pintadas.

 

Previo a la limpieza a presión (blast cleaning) se realizará la limpieza de todas las superficies de acero, eliminando aceite, grasa, polvo, tierra, óxido, y capas sueltas de pintura existente mediante el uso de solventes que no contengan contaminantes para el acero (método SP-1) y lavado por agua o vapor.

 

Cuando las superficies de acero expuestas estén libres de aceite, grasa, tierra, óxido y capas sueltas de pintura y cualquier otra materia extraña, se procederá a la limpieza a presión (“blast cleaning”, método SP-10) mediante el uso de materiales abrasivos como arena seca, granalla, cascajo mineral o de acero y perdigones de acero. Para sustituir los mencionados por cualquier otro material abrasivo se requiere la autorización de la unidad supervisora del contrato.

 

No se admitirá el uso de arena de mar sin lavar, dado que contiene sal; ni arenas con sedimentos, se deberán tomar muestras de cada una de las  entregas del material abrasivo en el sitio.

 

El compresor de aire deberá contar con una presión mínima de 6,30 (seis coma treinta) kg/cm² (90,00 (noventa) psi) y para garantizar que el suministro del aire no le introduce aceite, agua o cualquier otro contaminante al material abrasivo al lanzarlo, no deberá tener ninguna fuga o goteo; para controlar la calidad al menos cada cuatro horas, se colocará un papel secante blanco frente a la boquilla del aire a 0,60 (cero coma sesenta) metros y se permitirá el flujo del aire durante 2 (dos) minutos, en caso de detectar cualquier contaminante se realizará la reparación o sustitución del compresor en caso de ser necesario.

 

La limpieza a presión deberá dejar todas las superficies con un patrón uniforme de anclaje no menor de 25 (veinticinco) micrones (1 mils = milésimas de pulgada) y no mayor de 75 (setenta y cinco) micrones, para garantizar el plano de adherencia entre la pintura y el acero.

 

Es preferible que las superficies sean tratadas el mismo día de la limpieza a presión, en caso de que las superficies limpias presenten óxido o contaminación con materiales extraños antes de la aplicación de la pintura, el contratista deberá repetir la limpieza con SP- 10 a sus expensas dado que la Administración no reconocerá ninguna remuneración extra por esta operación.

 

• Aplicación de la pintura.

 

Para todos los elementos nuevos se requiere el siguiente sistema de pintura para clima intermedio:

 

• Primera mano: zinc orgánico con espesor mínimo de 75 (setenta y cinco) micrones (3 (tres) mils).
• Segunda mano: pintura epóxica con espesor mínimo de 50 (cincuenta) micrones (2 (dos) mils)  ó imprimante   vinílico lavable  con espesor de 8 (ocho) a 13 (trece)

micrones (0,30 (cero coma treinta) a 0,50 (cero coma cincuenta) mils).

• Tercera mano: pintura epóxica, vinílica o de uretano con espesor mínimo de 50 (cincuenta) micrones (2 (dos) mils).

 

Para todos los elementos nuevos de los puentes ubicados a una distancia igual o inferior a 300,00 (trescientos) metros de la playa se requiere el siguiente sistema de pintura para clima costero:

 

 

 

 

 

 

 

 

• Primera mano: zinc inorgánico con espesor mínimo de 75 (setenta y cinco) micrones (3 (tres) mils).
• Segunda mano: pintura epóxica con espesor mínimo de 50 (cincuenta) micrones (2 (dos) mils)  ó imprimante   vinílico lavable  con espesor de 8 (ocho) a 13 (trece) micrones (0,30 (cero coma treinta) a 0,50 (cero coma cincuenta mils).
• Tercera mano: pintura epóxica, vinílica o de uretano con espesor mínimo de 50 (cincuenta) micrones (2 (dos) mils).

 

La pintura se aplicará con cuidado y esmero mediante brocha, compresor, spray, rodillo o una combinación de éstos. No se admitirá cualquier procedimiento de aplicación que permita restos sobre la superficie pintada de fibras, cerdas o cualquier material desprendido que interfiera con la adherencia entre capas de pintura.

 

Cada mano de pintura será cuidadosamente curada; las protuberancias, las zonas pasadas por alto, las capas de pintura desprendidas después de la primera mano y demás imperfecciones en el acabado, deberán ser removidas y repintadas antes de la siguiente mano de pintura y la superficie una vez pintada deberá estar cubierta adecuadamente para mantenerla libre de humedad, polvo, grasa y cualquier otro material que afecte la adherencia de las capas de pintura.

 

Las capas sucesivas de pintura serán de diferente color para contrastar con las superficies pintadas, se sugiere que la tercera mano sea de color plateada o aluminio.

 

Todas las pinturas deberán cumplir con siguientes especificaciones SSPC del Consejo para Pinturas de Estructuras de Acero (Steel Structures Painting Council) y DOD Especificaciones militares americanas (Military Specification):

• SSPC-Paint-9: para la tercera mano de pintura vinílica.
• SSPC-22: para la pintura epóxica.
• SSPC-Paint-25: para la primera y segunda mano de las pinturas aceite-alkídicas.
• SSPC-Paint-104: para la tercera mano final de las pinturas aceite-alkídicas.
• SSPC-PS Guía 1700: para las pinturas de uretano.
• DOD –P-21035 A: para pinturas orgánicas de zinc.

 

1. PROTECCIÓN DE LA OBRA Y EL PERSONAL

 

1. Será responsabilidad del Contratista la protección de los trabajos en sitio, la protección de la zona de obras, la protección de los vehículos y peatones, de daños provocados durante las operaciones de este proyecto.
2. Se mantendrán todas las áreas de circulación libres de todo obstáculo y de materiales peligrosos
3. El contratista debe suministrar la colocación de lonas, en el equipo de acarreo, y pantallas para protección de terceros durante las operaciones de barrido con barredora mecánica y /o aspersión de productos contaminantes (emulsión, cemento etc.).
4. Es responsabilidad exclusiva del contratista ejecutar las acciones necesarias para asegurar un adecuado control del polvo en la obra. No se reconocerá costo alguno al contratista por este concepto.

 

34.1 Señalamiento Preventivo

 

El contratista será responsable de asegurar un adecuado señalamiento preventivo, acorde con toda la Legislación Vigente en esta materia, durante la ejecución de la obra. Se entiende que el costo del señalamiento preventivo durante la construcción, ha sido incluido en la oferta del contratista en la estructura de costos de los diferentes renglones de pago. El contratante no reconocerá monto adicional por este concepto.

34.2 Calidad

 

1. El Contratista deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Ley del Sistema Nacional de Calidad, Ley No. 8279. y debe estar conforme al alcance de las obras y los requerimientos mínimos establecidos en el Manual de Construcción para Caminos, Carreteras y Puentes (MC-83) y de otras Disposiciones Generales vigentes al respecto y que dispondrá de los servicios de un Consultor de Calidad, que satisfaga la normativa y legislación vigente.
2. La verificación de la calidad a ejercer por la Administración será realizada por medio de ensayos que deberán tener un Sistema de Gestión de la Calidad implantado, según los requisitos de gestión de la Norma INTE-ISO/IEC-17025:2000. Considérese que los requisitos de aceptación de materiales deberán cumplirse siempre, y su no cumplimiento implica el rechazo.

 

1. El Contratista o en su defecto el organismo responsable de la realización de los muestreos, ensayos y pruebas de laboratorio en caso de que se recurra a la subcontratación, necesarios para ejecutar esta contratación, deberá contar con la acreditación del Ente Costarricense de Acreditación (ECA), según lo establece la Ley No. 8279 (cuando así corresponda).

 

34.3 Control de la calidad y topografía para puente

 

1. El control de calidad de los materiales, productos y procesos de este proyecto, es responsabilidad y costo exclusivo del Contratista lo cual se deberá ver reflejado en la memoria de calculo que acompañará su oferta ya que dicho costo es un costo directo del proyecto y lo respaldará mediante las constancias de calidad generadas a partir de las pruebas pertinentes realizadas por sus laboratorios debidamente aceptados por la Administración.

 

1. El Contratista deberá proponer un Programa de Control de Calidad, que debe ser sometido a consideración y aceptación por parte del ENCAGADO DEL CONTRATO POR PARTE DEL INDER. Así mismo EL OFERENTE establecerá un PLAN DE MUESTREO, de acatamiento obligatorio para el control y la verificación de calidad, de manera que se garantice que cualquier instante de la producción o punto puede ser muestreado (en planta o en sitio). Considérese que los requisitos de aceptación de materiales deberán cumplirse. Incumplimiento de tales requisitos implican el rechazo.

 

1. La topografía para ejecución de la obra es responsabilidad y costo exclusivo del Contratista lo cual se deberá ver reflejado en la memoria de calculo que acompañará su oferta ya que dicho costo es un costo directo del proyecto.

 

33.4 Sistema de Gestión de Calidad y acreditación de ensayos

 

Para la aceptación por parte de la Administración de los laboratorios de ensayo que utilizará el Consultor de la Calidad, los ensayos deberán estar acreditados ante el Ente Costarricense de Acreditación (ECA).

 

34.5 Programa de Control de Calidad

 

1. Se deberá presentar el programa de control de calidad, de acuerdo con lo siguiente:
2. El Contratista presentará en la reunión de preinicio o preconstrucción, El Programa de Control de Calidad que utilizarán en las obras a ejecutar, en concordancia con sus Programas de Trabajo. Los gastos que conlleve la aplicación del programa de calidad, serán sufragados por el Contratista, y se entenderán incorporados en su oferta técnico-económica.
3. En cada Programa de Control de Calidad, deberán definirse las pruebas que se realizarán:

• En sitio de fabricación de los materiales (concreto hidráulico, agregados triturados y otros)
• En el sitio de la obra

 

 

 

 

 

• En el laboratorio

1. La toma de las muestras será realizada por personal del laboratorio de control de calidad designado por el Contratista según se establece en la Disposición General vigente, en presencia del representante de la Administración, debiéndose registrar en la bitácora de muestreo todos los datos referentes a cada muestra extraída.

34.6 Procedimientos de Seguridad

 

El Contratista deberá:

 

1. Cumplir con todas las regulaciones de seguridad aplicables,
2. Velar por la seguridad de todas las personas autorizadas a estar en el Lugar de las Obras,
3. Hacer lo razonable para mantener el Lugar de las Obras y las propias Obras libres de obstrucciones innecesarias a fin de evitar situaciones peligrosas para dichas personas

 

1. Proporcionar cercas, alumbrado, protección y vigilancia para las Obras hasta que éstas se terminen y se entreguen.
2. Proporcionar cualesquiera Obras Temporales (incluidos caminos, senderos, guardias y cercas) que puedan ser necesarias a raíz de la ejecución de las Obras, para el uso y la protección del público y los propietarios y ocupantes de los terrenos adyacentes.

 

34.7 Protección del medio ambiente.

 

1. El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, el ruido y otros resultados de sus operaciones.
2. El Contratista velará por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes aplicables.

 

 

 

 

 

 

34.8 Seguridad del lugar de las obras.

 

Salvo disposición en sentido diferente en las Condiciones Especiales:

 

• El Contratista será responsable de mantener fuera del Lugar de las Obras a personas no autorizadas y las personas autorizadas se limitarán al Personal del Contratista y del Contratante, y a cualquier otro empleado que el Contratante o el Ingeniero notifiquen al Contratista, como personal autorizado de los otros contratistas del Contratante en el Lugar de las Obras.

 

1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS TRABAJOS

 

El trabajo incluye el diseño y la construcción de todos los elementos que componen la superestructura, la subestructura y las obras adicionales, considerando los  siguientes aspectos.

 

35.1. Estimación de Cantidades

 

El oferente determinará durante la Etapa I las cantidades con base al diseño preliminar propuesto de su propio proyecto por cada uno de los sitios del proyecto (Rio Choin, Durei y Katsi), incluyendo todas las actividades descritas en estos términos de referencia para la superestructura, subestructura y las obras adicionales, las cantidades deberán desglosarse acorde con los renglones de pago establecidos en el CR 2020, todas aquellas actividades que no cuenten con renglones de pago específicos deberán incluirse como actividades por suma global; el riesgo por subestimar o sobrestimar las cantidades indicadas deberá asumirlo el oferente y por lo tanto, la Administración no admitirá ningún reclamo en la Etapa III por variaciones entre las cantidades determinadas en la etapa de diseño y construcción respectivamente.

 

35.2. Proyecto.

 

Se deberá presentar adjunto a la oferta, el diseño final de los puentes y deberá tener como mínimo:

 

35.3  Confección de planos constructivos.

 

El contratista deberá suministrar original y cinco copias de los planos constructivos del puente y una copia en formato digital. Las láminas de los planos serán de tamaño 0,90 m. x 0,60 m., el número de láminas queda a criterio del diseñador; sin embargo, como mínimo se requiere:

 

1. Será la primera lámina y debe indicar claramente: nombre, ubicación (en el mapa de Costa Rica en hoja cartográfica), índice de láminas, estimación de cantidades (renglones del CR-2020).

 

1. Plan General. Deberá de incluir la planta general del puente, elevación, planta de fundaciones, sección transversal típica, curvas de nivel cada 0,50 m. La planta general del puente, elevación y planta de fundaciones deberá de estar a la misma escala.

 

1. Notas Generales: Debe incluir como mínimo las especificaciones e indicaciones sobre los siguientes aspectos:

 

• “Manual de Normas para la colocación de dispositivos de seguridad para la protección del público en Obras Viales”, elaborado por la Dirección General de Ingeniería de Tránsito 1995”.
• “Reglamento de Dispositivos de Seguridad para la Protección de Obras, según decreto 26041- CONAVI, Gaceta N°103 del 30/05/97”.
• “Control de calidad de materiales y procedimientos constructivos” de conformidad con la Disposición General N°CM-002-97, del Área de Obras Públicas del CONAVI.
• Carga Viva.
•  
• Acero estructural.
•  
• Acero de refuerzo.
• Hormigón.
• Juntas de construcción.
• Juntas de expansión.
• Sistema de protección a la corrosión.
• Acabados: señalización.

 

35.3.1 Láminas de Subestructura.

 

Como mínimo se incluirá lo siguiente: elevación y planta de los bastiones, elevación y planta de las pilas (en caso de requerirse), sección transversal de la viga cabezal y de martillos, detalle de pared del cabezal, detalle de pantalla, columnas, placas, aletones, remates de baranda sobre los aletones, planta de distribución de pilotes (en caso de requerirse), llaves sísmicas y cualquier otro que se considere pertinente. Además, deberá de incluir el listado de acero de refuerzo.

 

 

 

35.3.2 Láminas de superestructura.

 

Como mínimo se incluirá lo siguiente: elevación y plantas, superior e inferior, con indicación de los sistemas de arriostre, la sección transversal de cada tramo de superestructura en el centro y en apoyos, indicando: sección de elementos longitudinales, transversales, diafragmas, claros verticales mínimos, dimensiones de ancho de la superficie de rodamiento, aceras, bombeo, espesor de losa, detalle del sistema de drenaje, barandas, apoyos, juntas de expansión, diagrama de contra flechas, diagrama de secuencia de colado de la losa y cualquier otro que se considere pertinente. Además, deberá de incluir el listado de acero de refuerzo.

 

35.3.3 Láminas de detalles varios.

 

Como mínimo se incluirá lo siguiente: elevación y planta de las losas de aproximación, detalles de los pilotes (en caso de requerirse), de los remates de barandas, ductos para alimentación eléctrica de la iluminación, agua potable, energía eléctrica, telecomunicaciones, muros, contramedidas por socavación y cualquier otro que se considere pertinente.

 

35.3.4 Láminas de montaje.

 

En caso de que la solución propuesta, requiera establecer procedimientos para el montaje de estructuras temporales o definitivas, deberá incluir todos los esquemas, diagramas, secuencias en éstas láminas.

 

35.3.5 Estimación de Cantidades

 

En la portada se incluirá una Tabla de Estimación de Cantidades, conforme a los renglones de pago del CR-2020 de cada uno de los ítems requeridos para la construcción de los puentes, con el siguiente formato de referencia:

 

Cuadro de estimación.

 

 

 

 

Se deberá tener el cuidado de no duplicar cantidades de materiales, como sería el caso de incluir el volumen de hormigón y el peso del acero de refuerzo de elementos prefabricados, dentro de los renglones respectivos. Por lo anterior, se requiere que en cada lámina se incluya una lista de todas y cada una de las varillas de acero de refuerzo que se colocarán en los diferentes elementos de hormigón de la superestructura y la subestructura, con el siguiente formato de referencia:

 

Inventario de acero de refuerzo.

 

 

1. NORMAS PARA LA ETAPA DE LA EJECUCION:

 

36.1 Portada

 

Será la primera lamina y deben indicarse claramente: NOMBRE, UBICACIÓN (en el mapa de Costa Rica y Hojas Cartográficas), INDICE DE LAMINAS, ESTIMACION DE CANTIDADES indicando los renglones de pago respecto al CR-2020.

 

36.2 NOTAS GENERALES:

 

Será la segunda lámina y deberá incluir como mínimo especificaciones e indicaciones sobre los siguientes aspectos:

 

1. Especificaciones de diseño.
2. Carga Viva
3. Apoyos
4. Acero Estructural
5. Soldadura
6. Acero de Refuerzo
7. Hormigón
8. Juntas de Construcción
9. Juntas de expansión
10. j)Sistema de protección a la corrosión (pintura, tipo de acero o metalización) Sistema de protección a la sección 13 de AASHTO 1996, 16° edición y todas las pinturas deberán cumplir con las siguientes especificaciones SSPC del Consejo para Pinturas de Estructuras de Acero (Steel Structures Painting Council) y DOD Especificaciones militares americanas (Military Sepecification):

 

• SSPC-Paint-9: para la 3° mano de pintura vinílica.
• SSPC-22: para la pintura epóxica.
• SSPC-Paint-25: para la 1° y 2° mano de las pinturas aceite-alkidicas.
• SSPC-Paint-104: para la 3° mano final de las pinturas aceite-alkidicas.
• SSPC-PS Guía 1700: para las pinturas de uretano.
• DOD-P-21035 A: para pinturas orgánicas de zinc.

   

Todas las superficies deberán estar totalmente limpias y libres de mugre, grasa, polvo, aceite, lechadas y cualquier otro material suelto o adherido que interfiera con la adhesión de la pintura.   La limpieza de las superficies deberá realizarse preferentemente por medio del compresor de chorro de arena “Sand Blasting”, o en su defecto usar el compresor de chorro de agua, aire o vapor de agua.   En aquellas zonas de acceso limitado se podrá utilizar herramientas manuales ó sustancias químicas como detergentes ó solventes siempre que se garantice la eliminación de cualquier residuo de estas sustancias.

 

Al acero estructural se le aplicará un sistema de capas, en el taller se le aplicará una primera mano de imprimante y excepto en aquellas superficies, en contacto con el concreto las cuales no deberán pintarse, en el campo se aplicará el sistema de capas de pintura indicado en tabla 13.2.1 de Sección 13 División II de AASHTO 1196, 16° Edición, que corresponda al ambiente NORMAL.

 

Como alternativa, se admitirá el uso de metalización o pinturas de usos especiales tales como pinturas tolerantes a la mínima preparación del sustrato (Surfance tolerance) o similar.

 

Pago de detalles misceláneos.   La partida de vigas preesforzadas incluye además el suministro e instalación de los apoyos (las almohadillas de neopreno, placas de asiento, pernos de anclaje) y las gazas de izaje.  La partida de acero de refuerzo de la subestructura debe incluir las juntas de expansión, los angulares de protección del cabezal de los bastiones con sus anclajes, el suministro de las juntas completas “losa-bastión” y la instalación total. La partida de baranda de acero estructural incluye, postes, pernos, tuercas, angulares y pintura.

 

36.3  Láminas de Superestructura

 

Como mínimo en estos planos constructivos se incluirá lo siguiente: elevación y plantas superior e inferior con la indicación de los respectivos sistemas de arriostre, la sección transversal de cada tramo de superestructura en el centro y en apoyos indicando: sección de vigas longitudinales, sección de vigas transversales, diafragmas, claros verticales mínimos, dimensiones de ancho de la superficie de rodamiento, bombeo, espesor de losa, detalle del sistema de drenaje, detalle de las barandas, detalle de los apoyos, detalle de las juntas de expansión, diafragma de las contraflechas, diagrama de secuencia del colado de la losa, y cualquier otro que se considere conveniente.

 

36.4. Láminas de Subestructura

 

Como mínimo en estos planos constructivos se incluirá lo siguiente: elevación y planta de los bastiones, sección transversal de la viga cabezal, detalle de la pared del cabezal, detalle de pantalla, columnas, placas, aletones, remates de baranda sobre aletones, planta de distribución de los pilotes , y cualquier otro que se considere conveniente.

 

36.5 Láminas de Detalles Varios

 

Como mínimo en estos planos constructivos se incluirá lo siguiente: elevación y plantas de los rellenos de aproximación, de los detalles de los pilotes, de los remates de baranda, contramedidas por socavación, y cualquier otro que se considere conveniente.

 

1. ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES.

 

1. El acero de refuerzo de las varillas deberá ser grado 40 y  60, con límites de fluencia de fy = 4200 kg/cm² y 6000 kg/cm²

 

1. Los elementos estructurales de concreto colado en sitio deberán ser de concreto clase A con una resistencia mínima a la compresión de f´c = 280 kg/cm², los elementos preesforzados como mínimo serán de concreto clase D con una resistencia mínima a la compresión de f´c=350 kg/cm².

 

1. El sello de concreto será en concreto Clase B, con una resistencia mínima a la compresión de 180 kg/cm2.

 

1. Aditivos, no se admitirá el uso de aditivos y acelerantes que contengan cloruro de calcio, deberán seguirse estrictamente las instrucciones del fabricante en su empleo y estos productos deberán cumplir con la especificación ASTM Designación C-494 última edición.

 

1. El acero estructural será como mínimo acero con Designación AASHTO M270 grado 36 equivalente a Designación ASTM A 709 grado 36, anteriormente denominado A 36, con Fu=4078 kg/cm² y Fy=2530 kg/cm².

 

1. Se usarán almohadillas de neopreno reforzado con acero, de dureza “Shore A” 60+5, y se diseñarán de acuerdo a lo indicado en la Sección 14 de AASHTO 1996 16° edición.

 

 

 

 

 

 

38 SECUENCIA DE ACTIVIDADES

 

1. Etapa I. Presentación de oferta y planos respectivos: incluye el diseño estructural de todos los elementos y la elaboración de los planos constructivos. Respecto a los Estudios de Suelos estos se suministran en el Anexo 4 dentro del respectivo Cartel de Licitación y demás requerimientos Cartelarios. Los planos constructivos deberán ser firmados por un profesional con experiencia en diseño estructural y técnicas del puente objeto de esta contratación.

 

1. Etapa II. Construcción del puente: construcción de subestructura, superestructura y obras adicionales.

 

1. PRESENTACIÓN DE PLANOS Y DOCUMENTOS.

 

Deberá entregarse los planos constructivos al INDER, debidamente firmados por el director técnico y Profesional que Diseña, en cada una de sus láminas, presentando un original y 2 (dos) copias claras y legibles de lo siguiente:

 

• La memoria de cálculo estructural detallado, con los esquemas, supuestos de diseño y el diseño de todos los elementos que conforman la estructura.
• Los planos constructivos del puente.
• Todos estos documentos y planos deben entregarse en medio magnético.

 

En caso de que el diseñador emplease un programa de software especializado que no esté disponible para la contraparte técnica designada por el INDER será indispensable que el diseñador suministre dicho programa, con la respectiva entrada de datos, para la verificación de los cálculos.

 

Debido a que la recepción de los elementos mencionados, no libera de responsabilidad al profesional firmante de cada uno de ellos, ni implica responsabilidad compartida por parte del INDER por la confección de los planos constructivos y de los planos de taller, es necesario incluir la siguiente nota en cada uno de los planos:

 

 

              Oficialmente recibido por:

 

 

                                      

                                    Encargado del Contrato

 

                                    Este recibo oficial no libera de responsabilidad al profesional

                                    Responsable y firmante de los planos y tampoco implica res-

                                    ponsabilidad compartida por la confección de los mismos por

 

                                    Parte del Inder.

 

 

1. CONFECCION DE LOS PLANOS.

 

Las láminas de los planos serán de tamaño 90 cm. x 60 cm., siendo el número de láminas a criterio del diseñador, sin embargo como mínimo se requiere.

 

40.1 Plano General.

 

Se mostrarán vistas en “planta y elevación” de la estructura, y la “planta de fundaciones” y el cuadro de “estimación de cantidades”, que deberá incluir todos los renglones y elementos estructurales que correspondan al puente y las cantidades deberán ser calculadas y desglosadas así:

 

Estimación de Cantidades (Ejemplo):

 

Renglón	Designación	Unidad	Bastión	Bastión	Super	Total
			No. 1	No. 2	No.
201	Exc. Para puentes	m3
554.01	Varilla para refuerzo	kg.
555.01	Acero estructural suministrado, fabricado y erigido	kg.

 

Todas las actividades requeridas para el diseño y construcción del puente y la ejecución y construcción de las “obras adicionales” descritas en estos términos de referencia deberán contar con renglones de pago específicos o globales en la “estimación de cantidades” y en caso de que el oferente no incluya estos renglones de pago, la Administración considerará que todos los costos requeridos para realizar las actividades descritas en estos términos de referencia y necesarias para construir el puente propuesto están incluidos en los renglones de pago reportados.

 

40.2 Láminas de detalles de bastiones, pilas, superestructura, vigas, y detalles varios.

 

Deben incluir además de las vistas y secciones transversales un cuadro de “lista de acero de refuerzo”, presentando la información de todas y cada una de las varillas de acero de refuerzo que se colocarán en cada elemento, con el siguiente formato:

Lista de acero de refuerzo.

 

Marca	No.	Cantidad	Longitud	Detalle	Ubicación
C 1	# 7	:	:	Rectas	Columna-vertical
C 2	# 4	:	:	A	Columna-aros
:	:	:	:	:	:

 

Así por ejemplo, en la lámina “detalles de superestructura”, deberá aparecer una “planta y sección transversal” en el centro y en apoyos, con dimensiones, donde se muestre el espesor de la losa, el ancho de la superficie de rodamiento con su pendiente o bombeo según el caso claramente indicado, ancho de aceras, drenajes, tipo de baranda, número y tipo de vigas con el espaciamiento entre ellas indicado y el diafragma mostrado, también deberá incluirse una sección transversal y una planta de los finales de la superestructura en bastión con las indicaciones de las juntas de expansión, la indicación de la carga viva de diseño, más todos los detalles que “el diseñador” considere conveniente incluir para su propuesta.

 

Información mínima requerida en estas láminas:

1. Estacionamiento y elevaciones.
2. Escalas y unidades de las dimensiones.
3. Indicación de juntas de construcción, gradientes, pendientes y bombeos.
4. Altura de pedestales.
5. Angulo de sesgo del puente si lo hubiere y otros ángulos importantes. Altura de pedestales.
6. Cuadro con lista de acero de refuerzo y detalles de doblaje de las varillas.
7. Notas aclaratorias y observaciones importantes.
8. Congruencia con la información del plan general y de notas generales.

 

1. SUMARIO DE CANTIDADES.

 

El contratista deberá presentar un sumario de cantidades que incluya tanto lo concerniente al diseño como a la construcción del puente solicitado.

 

El contratista deberá elaborar dicho sumario de cantidades utilizando los reglones de pago normados en el “Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de carreteras caminos y puentes CR-2020”

 

Deberá incluir en estos renglones de pago las cantidades estimadas de cada una de las actividades a realizar, así como, el presupuesto desglosado por renglón, indicando el precio unitario y el monto total, así como la sumatoria de los montos respectivos.

 

1. ROTULO DE OBRA

 

Este trabajo consiste en el suministro de un rótulo a instalare en el proyecto  donde el Encargado General del Contrato lo determine.

42.1 Materiales

 

Los materiales a utilizar serán los siguientes:

La estructura  del rótulo es en tubo estructural cuadrado galvanizado de 5 cm x 5 cm en calibre de 1.5 mm, estos tubos irán empotrados en un dado de concreto de cm 80 de alto por 50 cm de ancho y 50 cm de largo, a su vez sobre estos dos verticales servirán de soporte para sostener el rótulo en una lámina de Aluminio N°18 de 122 cm x 244 cm, donde se realizará la impresión digital de alta calidad laminado (una cara), la misma irá apoyada en un marco de tubo estructural galvanizado de 25 cm X 25 cm en calibre de 1.5 mm. No se aceptarán materiales golpeados, torcidos o con cualquier defecto que a juicio del Encargado General del Contrato presente defectos Ver anexos de rótulo

 42.2 Medición y Pago

 

El rótulo se pagará por unidad, y la cantidad será la determinada en la Hoja de Cotización al precio unitario ofertado y recibido a satisfacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas

 

• Relleno para estructuras mayores: el oferente debe considerar dentro de su propuesta el material de relleno a colocar detrás de los bastiones, el cual deberá de colocarse hasta el nivel de berma antes del montaje de la Superestructura, para el cual debe incorporar lastre cribado de 4 pulgadas como máximo. No será permitido el uso del material proveniente de excavación, ni material tipo préstamo para conformar el relleno.

 

• Relleno de aproximación: el oferente debe considerar dentro de su propuesta el material para la conformación del relleno de las aproximaciones, el cual de acuerdo con la propuesta geométrica de diseño debe contar con una pendiente max del 10% (no se aceptarán ofertas que incumplan dicho requisito), utilizando para su construcción lastre cribado de 4 pulgadas como máximo. No será permitido el uso del material proveniente de excavación, ni material tipo préstamo para conformar el relleno. Igualmente, conforme el diseño propuesto, el oferente debe considerar los elementos que así requieran para contener el relleno en ambos márgenes, ya sea por medio de estructuras tipo gaviones, terramesh y enrocados, entre otros.

 

• Vados sobre Rio Telire y Coen: para efecto del presente proyecto de acuerdo con las condiciones especiales (cruce sobre los riosTelire y Coen), el oferente debe incluir la actividad correspondiente al mantenimiento de vados sobre dichos ríos, lo cual se deberá ver reflejado en la memoria de calculo que acompañará su oferta ya que dicho costo es un costo directo del proyecto, para la cual deberá incorporar el uso de Excavadora de 30 Ton (potencia mínima 198 kw / 265.4 hp) como mínimo. Por lo que las ofertas con maquinaria que no cumpla con la capacidad y/o potencia mínima requerida serán descartadas, por incumplimiento técnico.

 

El oferente deberá presentar en su oferta, para dicha maquina COPIA LEGIBLE de la tarjeta de “Derecho de Circulación” vigente para el presente periodo, tanto para la maquinaria propia, cedida o subcontratada. En el caso de cesión de la maquinaria, deberá aportar los documentos de respaldo (cartas de cesión) que le permitan hacer uso del equipo. La maquinaria aquí solicitada por la administración obligatoriamente deberá ser coincidente con el cálculo contenido en el Prepuesto Detallado que presentará el adjudicatario.

 

OBRAS POR ADMINISTRACION: el oferente debe considerar dentro de la oferta el rubro de trabajos a costo + porcentaje, el cual será un monto igual a 15 millones de colones, en cada uno de las obras, Rios Choin, Durei y Katsi.

 

ANEXO N° 1: FORMULARIO EXPERIENCIA

DE LA EMPRESA

 

Formulario N° 1

Declaración jurada de experiencia de la empresa oferente

 

 

 

__________________________________________________

Empresa privada o pública (propietario o dueño del proyecto

 

_________________________________________________

Nombre del proyecto

 

__________________________________________________

Nombre de la empresa que ejecutó el proyecto (razón social)

 

Periodo de ejecución

 

Fecha de inicio: ______________________ Fecha de Finalización: _________________________

 

Condición Contractual

 

Contratista: __________________________ Subcontratista: ______________________________

 

Tipo de Construcción

 

Nueva: ________ Reconstrucción: _________ Mejoramiento: ________ Mantenimiento: ________

 

 

 

Declaro bajo fe de juramento que la información bridada en este documento es verdadera.

 

________________________

Firma del representante legal

 

 

Autenticación de firmas: Doy fe de que la firma que consta en este documento fue establecida en mi presencia.

 

 

Licenciado: _____________________________

 

 

Las actividades descritas anteriormente se realizaron  y recibieron a entera satisfacción.

ANEXO N° 2: DECLARACION JURADA EXPERIENCIA ENCAGADO DEL CONTRATO DEL  DISEÑO

 

Carta de compromiso del profesional que diseña

El suscrito, ,           (indicar calidades)        , hago constar que conozco la oferta presentada por la empresa _________________________________, para la Licitación Abreviada No. 2014LA-000022-02, “Diseño y construcción de un puente  en el Asentamiento Las Orquídeas”, y que manifiesto mi compromiso de participar como (indicar puesto) en la ejecución del contrato en caso de resultar adjudicataria y formalizarse el contrato correspondiente.   _________________________________________________________                                               Firma del profesional y número de  carné   Autenticación de firmas: Doy fe de que la firma que consta en este documento fue establecida en mi presencia.   Licenciado: _____________________________________

 

 

ANEXO N° 3: DECLARACION JURADA EXPERIENCIA ENCARGADO DEL CONTRATO DE LA DIRECCION TECNICA DEL PROYECTO

 

Carta de compromiso del profesional propuesto

El suscrito, ,           (indicar calidades)        , hago constar que conozco la oferta presentada por la empresa _________________________________, para la Licitación Abreviada  “Diseño y construcción de un puente  en el Asentamiento El Progreso”, y que manifiesto mi compromiso de participar como (indicar puesto) en la ejecución del contrato en caso de resultar adjudicataria y formalizarse el contrato correspondiente.   _________________________________________________________                                               Firma del profesional y número de  carné   Autenticación de firmas: Doy fe de que la firma que consta en este documento fue establecida en mi presencia.   Licenciado: _____________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 4: FORMATO DE PRESENTACIONMEMORIA DE CÁLCULO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 5

Guía Hoja de Cotización

RIO CHOIN

 

 

RIO DUREI

 

 

 

RIO KATSI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 6: ROTULO

 

 

 

ANEXO N° 7

FORMATO DE EXPERIENCIA

 

 

 

 

ANEXO N° 8

 

ESTUDIO HIDROLOGICO; GEOTÉCNICO Y TOPOGRAFICO

(adjunto digital)

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 8:

 

FORMATO DE PRESENTACION

LÍNEAS DE CRÉDITO DE CAPITAL DE TRABAJO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San José, [fecha completa] [Nombre de la entidad financiera]

 

Asunto: Certificación Bancaria de línea de crédito de capital de trabajo

 

A quien corresponda:

 

Por medio de la presente, el [nombre del banco o entidad financiera supervisada por SUGEF], hace constar que el señor(a) [nombre completo del representante legal], portador(a) de la cédula de identidad número [número], en su calidad de representante legal de la empresa [nombre de la empresa oferente], cédula jurídica número [número], mantiene vigente una línea de crédito de capital de trabajo, cuyas características se indican a continuación:

 

• Monto aprobado: ₡ [o US$] [monto en números y letras]
• Fecha de aprobación: [fecha de aprobación]
• Fecha de vencimiento: [fecha de expiración o vigencia de la línea]
• Estado actual: Vigente y disponible
• Destino del crédito: Capital de trabajo
• Condiciones de uso: [puede indicar si es revolutiva, contra facturación, ]
• Entidad emisora: [nombre del banco o financiera]
• Contacto para verificación: [nombre del funcionario, teléfono y correo electrónico]

 

Esta certificación se emite a solicitud del interesado y para ser presentada como parte de los requisitos de admisibilidad de la licitación [número de la licitación y nombre o número de procedimiento] promovida por [nombre de la institución contratante], a fin de acreditar la disponibilidad de recursos financieros para atender las obligaciones iniciales del contrato en caso de resultar adjudicatario.

 

Sin otro particular, se extiende la presente en San José, a los [día] días del mes de [mes] del [año].

 

 

 

Atentamente,

[Firma digital o física]

[Nombre del funcionario del banco]

Puesto: [nombre del cargo]

Entidad financiera: [nombre del banco] Teléfono: [número]

Correo electrónico: [correo]

VER PLIEGO DE CONDICIONES ADJUNTO

SE ADJUNTA PLIEGO DE CONDICIONES

1. CONDICIONES GENERALES DEL CONCURSO

1.       PRESENTACIÓN.

  

El INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, conforme a la Ley General de Contratación Pública, en adelante LGCP, Ley N° 9986  y su reglamento (en adelante RLGCP) y la Ley 9036 del 29 de mayo del 2012 y en atención al acuerdo tomado Junta Directiva en artículo No. 6 de la Sesión Ordinaria 35, celebrada el 20 de septiembre de 2024, mediante el cual se aprueba las metas del Plan Operativo Institucional, para el ejercicio económico 2025, mediante el cual se aprueba las metas del Plan Operativo Institucional, para el ejercicio económico 2025, mediante

el cual se aprueba las metas del Plan Operativo Institucional, para el ejercicio económico 2025 y la justificación realizada mediante oficio INDER-GG-DRT-RDHC-OFI-0337-2025 de la Región de Desarrollo Huetar Caribe , contenida el Número de

 Solicitud de Contratación  0062025004700009 por conducto del Proceso de Infraestructura Rural, como oficina técnica especializada de apoyo a la Proveeduría Institucional, se procede a la presentación del presente documento complementario (Pliego de Condiciones) para el Concurso de Licitación Mayor  para  el Diseño y construcción de tres puentes de una vía con paso peatonal adosado sobre  Quebradas Choin, Dureri y Katsi, de la RD Huetar Caribe, Oficina de Desarrollo Territorial de Talamanca, que se menciona a continuación:

 

 

2.       GLOSARIO DE TÉRMINOS

 

En la interpretación del presente este documento se entenderán los términos de la siguiente manera:

 

INDER:

 

Instituto de Desarrollo Rural (INDER), antes Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), de acuerdo a la Ley 9036, Artículo 14 del 29 de noviembre del 2012

 

CFIA:

 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos

 

 

 

ADJUDICACIÓN:

 

Es el acto final mediante el cual una vez hechos los estudios y valoración de las ofertas el Inder selecciona que más convenga a la satisfacción del interés público.

 

ADJUDICATARIO:

 

Persona física o jurídica que fuere favorecida con la adjudicación

 

OFERENTE:

 

Persona física o jurídica que presenta una Oferta para el Proyecto a que se refiere este Concurso.

 

HOJA DE COTIZACIÓN:

 

Es el formulario que el INDER suministra a los presuntos oferentes para que se indiquen, los precios unitarios y globales de los diferentes renglones de pago.

 

BITACORA: 

 

Herramienta suministrada por el CFIA para las indicaciones del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO (INDER) y el Director Técnico (Adjudicatario)

 

ADMINISTRADOR  DEL CONTRATO:

 

Será el profesional responsable de la administración del contrato por parte del INDER.  Estará encargado de la inspección y control de calidad de las obras objeto de este Concurso.

 

DIRECTOR TECNICO

 

Profesional de la Empresa adjudicada, miembro del CFIA, encargado de la dirección técnica de la obra.

 

SUPERVISOR REGIONAL:

 

Funcionario representante de la Región de Desarrollo Huetar Caribe, del INDER, que tendrá a su cargo la fiscalización de la obra por parte de la Dirección Regional. 

 

 

 

 

CONTRATISTA:

 

Persona física o jurídica que, por contrato suscrito con el INDER, realice el proyecto de Diseño y construcción de tres puentes de una vía con paso peatonal adosado sobre Quebradas Choin, Dureri y Katsi, de la RD Huetar Caribe, Oficina de Desarrollo Territorial de Talamanca, por el precio adjudicado.

 

SUPERINTENDENTE O CAPATAZ:

 

Representante del CONTRATISTA, con autoridad suficiente para actuar en su nombre y coordinar sus actividades con el ADMINISTRADOR  DEL CONTRATO.

 

ESQUEMAS DE CONSTRUCCIÓN:

 

Todos los dibujos, esquemas y diagramas que el INDER suministra como base para la ejecución de las obras objeto de esta contratación.

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

 

Descripción y enumeración de las características de materiales, equipo y dimensiones del objeto de este Concurso.

 

PRECIO:

 

La suma de dinero por la cual el Oferente se compromete a la ejecución de las obras a que se refiere este Concurso de acuerdo con las especificaciones técnicas.

 

CONTRATO:

 

Documento que suscribirá el INDER con el adjudicatario en la plataforma SICOP, una vez firme el acto de adjudicación, en el cual quedará formalizada la contratación que se promueve.

 

LGCP:

 

Ley General de Contratación Pública No 9986 y sus reformas

 

RLGCP:

 

Reglamento Ley General de Contratación Pública

 

SICOP:

 

Sistema Integrado de compras públicas

 

 

 

 

 

 

3.       DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

 

El INDER requiere contratar la realización del Proyecto de Diseño y construcción de tres puentes de una vía con paso peatonal adosado sobre Quebradas Choin, Dureri y Katsi, de la RD Huetar Caribe, Oficina de Desarrollo Territorial de Talamanca, con el objetivo de facilitar el desarrollo de actividades productivas como mecanismo de generación de empleo y obtención de recursos económicos mediante la construcción y mejoramiento de vías de acceso.

 

Dicho proceso comprende las obras que más adelante se describen, considerando la obra totalmente terminada y lista para su normal operación.

 

Línea	Puente	Localización		Longitud mínima
		X	Y
1	Puente vehicular de una vía, con paso peatonal adosado, de 33 ml de largo y 6,6 m de ancho, sobre Queb Choin	9°33'37.13"N	83°1'35.97"O	33 metros
	Puente vehicular de una vía, con paso peatonal adosado, de 33 ml de largo y 6,6 m de ancho, sobre Queb Durei	9°32'12.98"N	82°59'35.69"O	33 metros
	Puente vehicular de una vía, con paso peatonal adosado, de 45 ml de largo y 6,6 m de ancho, sobre Queb Katsi	9°30'5.34"N	82°56'11.89"O	45 metros

 

El proyecto consistirá en las siguientes tres etapas:

 

1. Etapa de cotización

 

Puntos a considerar:

 

Diseño preliminar: El Oferente debe presentar con su oferta una propuesta que anteproyecto del puente que incluya valoración del sitio, alternativas de solución, propuesta técnica.

 

El diseño preliminar debe contener una propuesta que no sea la de “Puente Estándar” del MOPT, de lo contrario será motivo de descalificación.

El Oferente debe incluir la estimación de los siguientes rubros:

 

• Construcción de paso peatonal con losetas táctiles.
• Barandas en rellenos de aproximación (60 metros lineales en total)
• Señales verticales como CEDA (1) y nombre del Rio (2)
• Señalamiento horizontal (pintura y demarcación)
• Construcción de losa de aproximación
• Suministro y colocación de un rotulo INDER

 

La estructura del nuevo puente deberá construirse de acuerdo con los estudios básicos aportados por la Municipalidad de Talamanca (Informes Topográficos, Estudios de Suelos e Hidráulica y Socavación) para lo cual deberá acatarse las recomendaciones indicadas en dichos estudios, anexo N° 5

 

1. Etapa de diseño (Proyecto Ejecutivo).

 

Diseño estructural de los 3 puentes, planos completos debidamente inscritos ante el CFIA.

 

1. Etapa de ejecución.

 

Personal técnico especializado, maquinaria, materiales a incorporar en la obra, plan de control de calidad, muestreo y ejecución de la totalidad de elementos para conclusión de obra.

 

Ubicación	Etapas	Porcentaje del plazo a ofertar
Telire	Etapa I, Anteproyecto Preliminar, durante el proceso de contratación a presentar con la oferta.	0%
	Etapa II, Diseño Estructural, 20% de la Fase de ejecución.	20%	fase de ejecución
	Etapa III, Construcción del puente, 80% de la Fase de ejecución.	80%

 

4.       INFORMACIÓN GENERAL DEL CONCURSO.

 

4.1 Documentos que Recibe “El Oferente”

  

• Estudios Previos

 

Se suministra los estudios previos aportados por la Municipalidad de Talamanca, relacionado con el proyecto objeto de este concurso, para esto el Oferente deberá atender las observaciones y recomendaciones de dichos estudios.

    

 

                               

• Guía de especificaciones técnicas.

 

Se suministra en el apartado IV de este cartel

 

• Tabla de pagos.

 

El oferente debe presentar su propuesta en el formato de Tabla de pagos conforme a los renglones de pago del CR-2020, de cada uno de los requisitos para la construcción del puente, así como el desglose de precios unitarios que se anexan a este cartel.

 

• Cualquier otro documento que se acompañe al cartel.

 

Cualquier otro documento que acompañe al cartel como planos, listas de materiales, presupuestos, esquemas, notas, croquis, entre otros, se considerarán como parte integral del cartel.

 

4.2  Fuente de los recursos

 

La presente contratación es financiada con recursos del presupuesto del INDER del correspondiente al año 2025 y en caso de que la ejecución de las obras trascienda el dicho periodo presupuestario, la Administración tomará las medias presupuestarias correspondientes a fin de garantizar la debida ejecución de la obra en el año o años siguientes.

 

• La presente contratación es financiada con recursos del presupuesto 2025 del INDER, este proyecto es plurianual ya que la ejecución de la presente contratación trasciende del periodo presupuestario 2025 al 2026, por lo que la Administración tomará las medias presupuestarias correspondientes a fin de garantizar la debida ejecución de la obra en el año siguiente

 

• La asignación presupuestaria ingresada al SICOP no corresponde al 100% del presupuesto técnico realizado por el profesional que será nombrado Encargado del Contrato, sino a reserva presupuestaria corresponde a la disponibilidad presupuestario 2025

 

 

 

 

5.       OFERTA

 

5.1            Presentación de La Oferta

 

El INDER verificará el estado de no morosidad tanto en el pago de las obligaciones obrero patronales con la Caja Costarricense del Seguro Social, el aporte de planillas a favor de FODESAF y el pago del impuesto de las sociedades, de conformidad con lo regulado en la Ley No. 9024, "Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas" y su situación Tributaria ante el Ministerio de Hacienda.

 

5.2            Información confidencial en las ofertas

 

Se informa que, para el presente proceso de contratación, debe tomar en consideración -al momento de generar su oferta en el Sistema Digital Unificado- lo siguiente:

 

La condición de “confidencial” que brinda dicho Sistema para adjuntar los anexos de las ofertas, es para uso exclusivo del oferente y puede ser seleccionado con un “SI” en la casilla correspondiente, en tanto en la oferta se introduzcan “documentos” que cumplían esa condición.

 

(…) Documento confidencial: Es aquel documento calificado, mediante acto razonado por la institución usuaria de oficio a solicitud de la parte interesada, como secreto comercial, industrial o económico, según lo regulado por la normativa especial aplicable a la institución usuaria, el cual será de acceso restringido. Incluye los procedimientos para la adquisición de objetos con seguridades calificadas.

 

De acuerdo al artículo 15 de la Ley Nº 9986 y artículo 30 del RLGCP, los documentos no se deben incluir como “confidenciales” ya que únicamente aplica para los documentos supracitados; así el oferente deberá indicarlo de modo expreso en el sistema digital unificado, indicando los folios o archivos que estiman confidenciales, la justificación y el sustento jurídico respectivo. 

 

Será motivo de exclusión de la oferta el incumplimiento de lo señalado en los párrafos anteriores, por cuanto violenta: La Constitución Política, la Ley de Contratación Pública, su Reglamento y los principios: buena fe, igualdad, transparencia, publicidad, ética, entre otros.

 

 

 

 

 

 

 

5.3            Documentos que deben Acompañar la Oferta

 

Se establecen para el presente concurso los siguientes requisitos de admisibilidad:

 

5.3.1  El oferente deberá adjuntar con su oferta la Hoja de Cotización según el formato establecido por la Administración (ver anexo Hoja de Cotización), la estructura de costos de la oferta según el formato establecido por la Administración (ver anexo Estructura de Precios)

 

• Las ofertas que se presenten a nombre de una persona jurídica, deberán indicar el nombre completo de la Empresa Constructora. Se acompañará certificación oficial del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica de que la empresa y el Director Técnico, se encuentran incorporados y habilitados para el ejercicio profesional a fin de cumplir con lo que establece la Ley Orgánica, el Reglamento de Empresas Consultoras y Constructoras y el Reglamento Especial para el Miembro Responsable de Empresas Constructoras, todos del mencionado CFIA. Estas certificaciones deberán ser presentadas en el formato oficial en que las emita dicho ente. Igualmente. Las ofertas que se presenten a nombre de una persona física, deberán aportar certificación oficial del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de se encuentran incorporados y habilitados para el ejercicio profesional.

 

• En caso de ofertas en consorcio, se deberá presentar con su oferta el acuerdo consorcial de conformidad con lo establecido en los Artículos N 127-128-129 del RLGCP, donde se indique lo establecido por ley, como documentación de respaldo, nombrar una empresa líder, la cual deberá ser la que demuestre mayor cantidad de experiencia en el objeto contractual del presente proceso, quien ostenta la representación del consorcio para responder subsanes, aclaraciones, firmar contratos, facturar, entre otros. La experiencia del consorcio se valorará de acuerdo al Artículo 127-128-129. Experiencia en consorcio del RLGCP

 

• Póliza de Riegos de Trabajo

 

• El OFERENTE deberá presentar junto con su oferta la Póliza Riesgos de Trabajo vigente al momento de la apertura y mantenerla vigentes durante toda la ejecución de la contratación de resultar adjudicado

       

• Si el OFERENTE ya dispone de pólizas suscritas que cubran esos riesgos, bastará con que así lo demuestre.

 

• El ADJUDICADO debe inscribir el proyecto objeto de este concurso ante el INS y presentar al INDER la certificación emitida por dicha Institución, como requisito previo para emitir la “Orden de Inicio del proyecto” tal y como lo establece la “Norma Técnica del Seguro Obligatorio de Riesgos de Trabajo” publicado en La Gaceta N° 250 del 24/12/2010.   El Contratista contará con tres días hábiles para realizar dicha inscripción una vez se le notifique el refrendo del contrato.

 

 

• El OFERENTE deberá presentar, en formato PDF, con su oferta una lista de obras ejecutadas (iniciadas y finalizadas) en los diez últimos años (de agosto del 20155a agosto del 2024). No se aceptarán como obras ejecutadas para obtener puntaje: obras que no sean similares a los trabajos a ofertar como acueductos, electrificaciones, asfaltados, alcantarillas de cuadro, pasos de alcantarilla, reconstrucción de subestructura, reconstrucción de superestructuras, puentes colgantes, puentes tipo bailey o ampliación de alguna sección de un puente existente.

 

Para obtener puntaje en el elemento de adjudicación “Obras Ejecutadas” el constructor deberá indicar, para cada una de las obras propuestas, la siguiente información:

• Nombre de la obra.
• Ubicación
• Nombre del propietario y número de teléfono donde se pueda localizar.
• Descripción General de la obra incluyendo el tipo de trabajo (bastiones, tipo de vigas, losa de rodamiento) y especificación técnica del puente.
• Monto de la obra, Fecha de inicio y fecha de término.
• Número de contrato con que se inscribió el proyecto ante CFIA.

 

 

• En atención Decreto Ejecutivo N°43433-H modificado el pasado 4 de marzo de 2022, en el Alcance No. 47 en La Gaceta No. 43, todo proveedor nacional deberá  declarar  bajo la gravedad de juramento y no será necesario rendirlas ante notario público  y serán admisibles en documento separado o bien como parte del texto de la propuesta. Deberá contener obligatoriamente, como mínimo la siguiente información:

 

- Tratándose de personas físicas, deberá presentar una declaración jurada en la que indique el beneficiario final, incluyendo su nombre completo y su condición declarada de beneficiario final.

 

-  Tratándose de personas jurídicas, deberá presentar una declaración jurada de naturaleza y propiedad de las acciones que contenga la cédula jurídica o física de los accionistas según corresponda, el capital social, la naturaleza de sus acciones, y a quién pertenecen. Además, cada proveedor oferente también debe presentar, como parte de esa declaración jurada, información precisa y completa sobre su(s) beneficiario(s) final(es), incluido el(los) nombre(s) completo(s) de su(s) beneficiario(s) final(es), así como el tipo y número de documento de identificación oficial. En caso de que los accionistas del oferente y del subcontratista sean a su vez personas jurídicas, la declaración jurada deberá comprender, además, la información señalada anteriormente respecto de estas últimas. 

 

• El Represente de la Empresa deberá indicar claramente en su oferta el nombre de la persona que nombrará como Superintendente de acuerdo a las funciones asignadas para el mismo en el punto 28.4 de este cartel, si por alguna razón esta persona será sustituida deberá notificarlo a esta Unidad.

 

• El oferente deberá aportar los documentos probatorios que se encuentra al día con la licencia comercial y con las obligaciones tributaria ante la Municipalidad del cantón donde se encuentra domiciliada la empresa. No se aceptarán patentes que no correspondan al giro comercial correspondientes al objeto del concurso.

 

• En atención al acuerdo tomado Junta Directiva en artículo No. 6 de la Sesión Ordinaria 9, celebrada el 07 de abril de 2025, mediante el cual se aprueba que todo trámite que se gestione ante la Junta Directiva; donde se vea involucrada una sociedad anónima, asociación de desarrollo, cooperativa o cualquier figura jurídica; debe de incluir el nombre del representante legal, así como el listado completo de los accionistas o asociados que forman parte de las mismas; esto a fin de evitar algún tipo de nulidad; en acato a las leyes de probidad y de anticorrupción. En razón de lo anterior al tratarse del procedimiento una licitación Mayor, la cual debe ser tramitada ante la Junta Directiva del INDER, los oferentes deben cumplir con dicho requisito, lo cual será motivo de exclusión de la oferta el incumplimiento de lo señalado en los párrafos anteriores.

 

5.4           Precio y Precios Unitarios

 

• El precio deberá ser cierto y definitivo, sin perjuicio de eventuales reajustes o revisiones regulados en el artículo 43 LGCP.

 

• Los oferentes deben cotizar precios unitarios y totales. Si la sumatoria de los precios unitarios excede el precio total, la oferta se comparará con el mayor precio

 

• El Inder NO se encuentra exento del pago de impuestos. Las ofertas deberán presentarse con el impuesto al valor agregado que corresponda según el objeto contractual que se esté solicitando dispuesto en la legislación vigente y sus transitorios (Ley 9635 de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas, directriz DGABCA-0064-2019 del 05 de diciembre 2019 del Ministerio de Hacienda, CIRCULAR INDER-GG-AF-025-2019, de fecha 10 de diciembre de 2019 y Circular INDER-GG-AF-ADM-PI-480-2020 del 04 de junio 2020 del Instituto de Desarrollo Rural). El impuesto respectivo debe incluirse en el apartado de la plataforma Sicop designado para tal efecto; es decir, debe venir separado del precio unitario.

 

• En caso de que el proveedor pertenezca a algún segmento con excepción de porcentaje que contemple la ley, deben presentar las certificaciones o comprobantes que justifiquen las razones por las cuales la oferta tiene una tarifa del iva diferenciada.

 

• En caso de presentar rubros adicionales deben realizarlos de conformidad a lo indicado en la directriz DGABCA-0013-2020 del 04 de setiembre 2020.

5.5           Plazo de Ejecución del Proyecto

 

• El plazo máximo de ejecución de este proyecto será de 320 días naturales contados a partir de la orden de inicio que gire el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. Sin embargo, el oferente podrá ofrecer la ejecución del proyecto en un plazo menor, el cual, en todo caso, deberá estar debidamente justificado y acorde con el plan de trabajo de la obra No se aceptarán y será motivo de descalificación del concurso, ofertas con un plazo menor a 290 días naturales por considerarse riesgoso para la Administración.

 

• Si el plazo expira en un día no hábil, se tendrá como vencido el primer día hábil siguiente.

 

• El plazo máximo de ejecución contractual se ha establecido a partir de la brigada de maquinaria y equipo indicado en la cláusula “Equipo a Utilizar” como referencia, considerando rendimientos de equipo y mano de obra en periodos de ocho horas.

5.6           Cronograma

 

El OFERENTE deberá incorporar en su Oferta un Cronograma detallado de la ejecución del proyecto y la entrega de la obra objeto de esta Contratación, empleando para dicho análisis cualquiera de los métodos de programación en uso. En él se indicarán las actividades más importantes con sus respectivas cantidades de obra, rendimientos y duraciones.  Dicho plan de trabajo debe ser acorde con la maquinaria y el equipo incluidos en los cuadros 1 y 2 (Maquinaria a Utilizar)  

 

5.7           Presentación de líneas de crédito de capital de trabajo

 

De conformidad con el Artículo 41 de la Ley General de Contratación Pública y Artículos 101 y 106 del Reglamento, el oferente o al menos uno de los integrantes del consorcio deberá demostrar que tiene a su disposición una o más líneas de crédito para capital de trabajo, por un monto no menor al 35% del monto de la oferta, con el objetivo de satisfacer los requerimientos de flujo de efectivo durante el desarrollo de la obra.

Dicha línea de crédito deberá tener una vigencia que cubra el plazo estimado del contrato.

Cada una de las líneas de crédito que presenten debe ser respaldada mediante una certificación bancaria, emitida directamente por una institución financiera supervisada por la SUGEF, sean estas públicas o privadas; además deben indicar que al momento de emisión esté disponible y que será exclusiva para el proyecto que se está ofertando.

 

Si la oferta es presentada en consorcio, las empresas que lo conforman deberán indicar en el acuerdo consorcial cuál de ellas aportara la capacidad de solvencia financiera y presentar la línea de crédito a su nombre.

 

Con el objetivo de facilitar la elaboración de la certificación bancaria se adjunta en el anexo 8 un formato que se recomienda entregar a la entidad financiera para que respalde el requisito solicitado que será verificado por la Administración. La no presentación de dicho requisito, será motivo de exclusión de la oferta

6.       OFERTAS PARCIALES

 

No serán admitidas para selección las ofertas parciales.

 

7.       APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

 

La apertura de ofertas se realizará en fecha y hora señaladas en la plataforma del SICOP, y procederá a determinar cuáles de las ofertas son aceptables desde el punto de vista legal, técnico y económico (razonabilidad de precios) de la siguiente manera:

 

1. El INDER procederá a verificar el cumplimiento de todos los requisitos legales pertinentes, establecidos en el presente documento y/o determinados en la LGCP, su reglamento y sus leyes conexas.

 

1. El INDER, procederá a verificar el cumplimiento de todos los requisitos técnicos. Se tendrá por elegibles técnicamente las ofertas que cumplan con todos los requisitos de admisibilidad y técnicos establecidos en el Pliego de condiciones y sus anexos.

 

1. El INDER, realizará el análisis económico (razonabilidad de precios) según lo establecido en los apartados siguientes.

 

8. RAZONABILIDAD DE PRECIO

 

La Administración, con el fin de determinar el tipo de procedimiento de contratación a utilizar (contratación Mayor, Menor o Reducida), así como para reservar el contenido presupuestario requerido para ejecutar las obras, efectúa una estimación del costo preliminar, para lo cual utiliza un presupuesto base establecido por un profesional en la rama del proyecto a desarrollar.

 

Dicha estimación se actualizará una vez recibidas las ofertas, para lo cual, de las ofertas que resulten admisibles se calculará un promedio. Aquellas cuyo precio se ubique dentro del rango del ± 20% (veinte por ciento), serán consideradas razonables. Fuera de esa banda serán considerados, excesivos (+) o ruinosas (-).

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 44 del RLGCP, a las ofertas admisibles cuyo precio quede por fuera de las citadas bandas. En caso de que no se pueda justificar que el precio difiera con los rangos de tolerancia, la Administración adoptará la decisión de declarar infructuoso el concurso.

 

Se realizará un análisis económico de la razonabilidad de los precios ofertados considerando para ello como referencia los cálculos por la Administración. 

 

Los precios unitarios deberán calcularse a la fecha de las ofertas; por lo que, los costos de los materiales, mano de obra y equipo-maquinaria, deberán actualizarse a ese momento, según los siguientes criterios:

 

1. Precios de mercado de materiales de construcción y conservación de obra vial.

 

1. Costos de la mano de obra, los cuales son referenciados por los Decretos Ejecutivos emitidos por el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social (MTSS), más cargas sociales y derechos laborales.

 

 

1. Ubicación de las fuentes de materiales de agregados, cuando sea pertinente.

 

1. Rendimientos de materiales, mano de obra, equipo y maquinaria adecuados al proyecto, según su criterio y la recolección de información.

 

1. Visita al sitio de la obra.

 

En razón de lo anterior, para realizar análisis de la razonabilidad de los precios, los elementos esenciales de orden técnico serán:

 

• La presentación de los sumarios de cantidades completos (incluyen todos los renglones de pago) detallando precios unitarios y totales.
• Presentación de la estructura de costos global
• Presentación del Cronograma de trabajo y rendimientos por actividad de conformidad al cronograma de obra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.       SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN DE OFERTAS

 

La calificación total se realizará de la siguiente forma:

 

1. PRECIO______________________________________________55 puntos

 

1. EXPERIENCIA ________________________________________30 puntos

    Distribuidos de la siguiente forma

    b.1 Experiencia de la empresa __________________10 puntos

    b.2 Experiencia del ingeniero diseñador___________10 puntos

    b.3 Experiencia del director técnico ______________10 puntos

 

1. c) CRITERIOS SUSTENTABLES ____________________________10 puntos

    Distribuidos de la siguiente forma:

    c.1) Localia Cantón______________ 2.5 puntos

    d.1) Localia Provincia_____________2.5 puntos

    d.2) Criterio Sostenible-Social ______2.5 puntos

    d.3) Criterio Sostenible-Ambiental___ 2.5 puntos

 

1. d) Visita al sitio__________________________________________05 puntos

         

Estos factores se aplicarán de la siguiente forma:

 

1. Precio (55 pts):

 

Se evaluará dividiendo el “precio total mínimo ofertado” entre el “precio establecido por el oferente” y se multiplicará por 55.

 

                     Precio mínimo ofertado

                ----------------------------------------   X 55 = puntaje obtenido

               Precio de la oferta a evaluar

 

El monto total cotizado por las obras se calculará contra los ítems enumerados en la hoja de cotización. En caso de discrepancia entre el monto total de la oferta y el cálculo con base en los precios unitarios, prevalecerá el monto calculado con base en los precios unitarios presentados en la oferta.

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Experiencia (30 pts):

 

b.1 Experiencia de la empresa ANEXO N° 1

 

El oferente deberá demostrar la experiencia en actividades semejantes al objeto de esta contratación en los últimos 10 años. Se le dará 1 punto por cada puente vehicular de 33 metros o mayor longitud construidos en los últimos 10 años, hasta un máximo de 10 puntos.

 

Debe entenderse por experiencia de la empresa, obras cuyo objeto sea similar al de la presente contratación (Subestructura y superestructura) en el cual haya asumido la construcción total de la obra; lo cual debe haberlo avalado con su firma y número de carné y para efectos de demostrar la experiencia, deberá cumplir en la totalidad con:

 

• Certificación vigente, emitida por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica como documento probatorio de la experiencia de la empresa, para que ésta sea tomada en cuenta o copia certificada por un notario.

 

• Listado de las obras similares en las que la empresa ha participado, entendiéndose por obra similar haber construido al menos cinco (10) puentes de 33 metros o mayor longitud. Deberá ser presentado con el siguiente formato de tabla conteniendo la siguiente información:

 

 

(*) Se refiere al volumen, longitud, área, etc. de la obra ejecutada; de conformidad con la unidad a evaluar en la experiencia similar indicada en este cartel.

 

Listado de obras emitido por el CFIA en donde la empresa ha participado, como documento probatorio de la misma para que ésta sea tomada en cuenta. Estas certificaciones deben tener una fecha máxima de un mes de haber sido emitidas.

 

• No serán tomadas en cuenta obras cuya inscripción en el CFIA se haya registrado posterior a la conclusión de la misma. La validez de esta experiencia queda sujeta a obras inscritas previo al inicio de los proyectos referidos según certificación emitida por el CFIA.

 

• No se tomarán en cuenta obras con más de diez años de realizadas en relación con la fecha definida para la apertura de las ofertas.

 

 

• Carta firmada por el propietario del proyecto o bien por su representante autorizado, indicando toda la información referente al proyecto y aceptando que recibió a satisfacción la obra en cuanto a plazo, costo y calidad de la misma, según se indicó en el aparte de la experiencia de la empresa.

 

• Es entendido que las constancias requeridas para acreditar la experiencia deben hacer referencia directa y expresa a la empresa, tal y como éste hace constar su nombre en la oferta.

 

• No se aceptarán constancias que hagan alusión a trabajos hechos por terceros, sean personas físicas o jurídicas, aunque el ingeniero alegue que laboró con o para tales personas.

 

La empresa deberá contar con un superintendente con una experiencia mínima de 5 años en construcción, rehabilitación y mantenimiento de Puentes, período durante el cual debe haber participado en la construcción de al menos un puente vehicular de 33 ml o mayor a la longitud (al menos de una vía).

 

Los Superintendentes o capataces son los responsables de coordinar y ejecutar las diferentes labores de campo, conforme a los planos constructivos, especificaciones técnicas e indicaciones del ENCAGADO DEL CONTRATO. Debe permanecer en la obra a tiempo-completo.

 

b.2 Experiencia del Ingeniero Diseñador.  ANEXO N°2.

 

El Ingeniero Responsable del Diseño deberá demostrar la experiencia en actividades semejantes al objeto de esta contratación en los últimos 10 años. Se le dará 1 punto por cada puente vehicular de igual o mayor longitud a la obra objeto a este concurso (puentes vehiculares de 33 metros o mayor longitud) diseñado en los últimos 10 años, hasta un máximo de 10 puntos.

 

Debe entenderse por experiencia del profesional diseñador, obras cuyo objeto sea similar (subestructura y superestructura) al de la presente contratación en el cual haya asumido la responsabilidad profesional del proyecto en diseño; lo cual debe haberlo avalado con su firma y número de carné y para efectos de demostrar la experiencia, deberá cumplir en la totalidad con:

 

• Certificación vigente, emitida por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica como documento probatorio de la experiencia como diseñador, para que ésta sea tomada en cuenta o copia certificada por un notario, además incluir el currículo del ingeniero diseñador y una carta de compromiso en la cual se compromete a fungir como ingeniero diseñador del proyecto.

 

• Listado de las obras similares en las que el profesional ha participado, entendiéndose por obra similar haber diseñado al menos cinco (5) puentes de 33 m o mayor longitud. Deberá ser presentado con el siguiente formato de tabla conteniendo la siguiente información:

 

 

(*) Se refiere al volumen, longitud, área, etc. de la obra ejecutada; de conformidad con la unidad a evaluar en la experiencia similar indicada en este cartel.

 

Listado de obras emitido por el CFIA en donde el profesional diseñador ha participado como documento probatorio de la misma para que ésta sea tomada en cuenta. Estas certificaciones deben tener una fecha máxima de un mes de haber sido emitidas.

 

1. No serán tomadas en cuenta obras cuya inscripción en el CFIA se haya registrado posterior a la conclusión de la misma. La validez de esta experiencia queda sujeta a obras inscritas previo al inicio de los proyectos referidos según certificación emitida por el CFIA.

 

1. No se tomarán en cuenta obras con más de 10 años de diseñadas en relación con la fecha definida para la apertura de las ofertas.

 

1. El oferente debe adjuntar en su oferta una declaración jurada firmada por el profesional diseñador indicando que conoce a cabalidad el proyecto en todos sus aspectos constructivos, y los documentos referentes a esta contratación.

 

b.3 Experiencia del Director de obras (Director Técnico) responsable de la supervisión de la obra ANEXO N° 3.

 

El Director de Obras deberá demostrar la experiencia en actividades semejantes al objeto de esta contratación en los últimos 10 años. Se le dará 1 punto por cada puente vehicular de 33 metros o mayor longitud en los últimos 10 años, hasta un máximo de 10 puntos.

 

El Director de Obras del proyecto deberá visitar el sitio no menos de 1 (una) vez por semana y dejar consignada en el Cuaderno de Bitácora cada una de las visitas realizadas.

 

Si durante la ejecución del contrato, el Director de Obras de proyecto no pudiere representar a la empresa en la obra, de acuerdo a las calidades requeridas por el contrato, la empresa contratista del proyecto deberá proponer ante el INDER, otro profesional con calidades y experiencia igual o superior y ser aprobado este cambio por el INDER, adicionalmente si el INDER aprobará el cambio de profesional, la empresa contratista deberá realizar el cambio respectivo ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA).

 

Debe entenderse por experiencia del Director de Obras, obras cuyo objeto sea similar al de la presente contratación (subestructura y superestructura) en el cual haya asumido la responsabilidad profesional del proyecto en dirección técnica; lo cual debe haberlo avalado con su firma y número de carné y para efectos de demostrar la experiencia, deberá cumplir en la totalidad con:

 

• Certificación vigente, emitida por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica como documento probatorio de la experiencia como Director Técnico, para que ésta sea tomada en cuenta o copia certificada por un notario, además incluir el currículo del ingeniero Director Técnico y una carta de compromiso en la cual se compromete a fungir como ingeniero Director Técnico del proyecto.

 

• Listado de las obras similares en las que el profesional ha participado, entendiéndose por obra similar haber sido director técnico en al menos (5) puentes de 33 m o mayor longitud. Deberá ser presentado con el siguiente formato de tabla conteniendo la siguiente información:

 

 

(*) Se refiere al volumen, longitud, área, etc. de la obra ejecutada; de conformidad con la unidad a evaluar en la experiencia similar indicada en este cartel.

 

Listado de obras emitido por el CFIA en donde el Director de Obras ha participado como documento probatorio de la misma para que ésta sea tomada en cuenta. Estas certificaciones deben tener una fecha máxima de un mes de haber sido emitidas.

 

 

 

 

 

 

• No serán tomadas en cuenta obras cuya inscripción en el CFIA se haya registrado posterior a la conclusión de la misma. La validez de esta experiencia queda sujeta a obras inscritas previo al inicio de los proyectos referidos según certificación emitida por el CFIA.

 

• No se tomarán en cuenta obras con más de diez años de realizadas en relación con la fecha definida para la apertura de las ofertas.

 

• Carta firmada por el propietario del proyecto o bien por su representante autorizado, indicando toda la información referente al proyecto y aceptando que recibió a satisfacción la obra en cuanto a plazo, costo y calidad de la misma, según se indicó en el aparte de la experiencia de la empresa.

 

• Es entendido que las constancias requeridas para acreditar la experiencia, deben hacer referencia directa y expresa al ingeniero, tal y como éste hace constar su nombre en la oferta.

 

• No se aceptarán constancias que hagan alusión a trabajos hechos por terceros, sean personas físicas o jurídicas, aunque el ingeniero alegue que laboró con o para tales personas.

 

• El oferente debe adjuntar en su oferta una declaración jurada firmada por el profesional que asumirá la Dirección de Obras indicando que conoce a cabalidad el proyecto en todos sus aspectos constructivos, y los documentos referentes a esta contratación.

 

1. c) Criterios Sustentables:

 

c.1) Localía (5%)

 

De conformidad con el Acuerdo de Junta Directiva Artículo No. 3 de la Sesión Ordinaria 13, celebrada el 9 de abril de 2018, la aplicación de este rubro será de la siguiente manera:

 

• Proveedores cuyas operaciones se ubican en el mismo Cantón del lugar de la construcción de las obras: 2.5 pts.

 

• Proveedores cuyas operaciones se ubican en la misma Provincia del lugar de la construcción de las obras: 2.5 pts.

 

Dicha información se verificará con la presentación de la Patente Comercial, solicitada en el apartado “Documentos a aportar con la oferta

 

 

 

c.2) Criterio Sostenible Social (2.5%)

 

Demostrar por medio de planillas que al menos 15% de sus trabajadores son mayores de 50 años y que todos ellos cuentan con al menos 6 meses continuos de laborar en la empresa. Para ello debe aportar copia de las últimas seis (6) planillas mensuales de la empresa, reportadas a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) por el oferente y un listado, con el detalle del personal contratado que cumple con dichas condiciones (plazo y edad), se debe indicar: el nombre completo, número de cedula nacional o de residencia vigente, la fecha de nacimiento, fecha de ingreso a la empresa y puesto que desempeña. (Estas personas deben aparecer incluidas en las últimas seis (6) planillas mensuales de la empresa, anteriores a la fecha de la apertura de las ofertas. No se considerarán los integrantes de la Junta Directiva, ni accionistas de la empresa, para el otorgamiento de puntos en este criterio

 

c.3) Criterio Sostenible ambiental (2.5%)

 

Obtendrá este puntaje la empresa que cuenta con Certificación de Bandera Azul Ecológica lo que le permitirá demostrar ante terceros que su empresa aporta a la sostenibilidad ambiental, la misma debe estar vigente a día de la apertura.  De igual manera se le asignarán los puntos a la empresa que cuente con la Certificación Carbono Neutral al igual que la anterior, debe estar vigente al día de la apertura y ambas deberán ser emitidas por el ente competente autorizado para este fin.

 

d.4) Visita (5%)

 

Dato las condiciones de acceso y logística del proyecto, se obtendrá este puntaje la empresa que efectué la visita técnica al proyecto, la cual estará coordinada por la Municipalidad del Talamanca y la Oficina del INDER en Talamanca. Para obtener dicho puntaje deberá presentarse el día y hora en el sitio indicado que se estará comunicando en la Plataforma SICOP, en donde se realizara el recorrido a los sitios del proyecto y se levantara listado de las empresas que realizaron la visita al sitio, medio por el cual será otorgado dicho puntaje.

 

9.1     Criterios de Desempate

 

En caso de presentarse un empate entre dos o más ofertas, en la suma de los factores evaluados, el criterio a utilizar para seleccionar a los proveedores es el siguiente:

 

1. PYMES: De acuerdo al Decreto Ejecutivo número 37427-H, publicado en La Gaceta el 12 de diciembre 2012, se procederá a asignar de forma adicional la siguiente puntuación:

 

1. a) PYME de Industria: 5 puntos.
2. b) PYME de Servicio: 5 puntos.
3. c) PYME de Comercio:  2 puntos.

 

1. De persistir el empate se efectuará un sorteo en presencia de un representante de los oferentes que ostentan esa condición; un abogado de la Institución y el analista encargado del trámite, previa convocatoria. Su inasistencia se entenderá como renuncia a participar, quedando excluido del sorteo, el cual se realizará con los presentes. Para el sorteo se utilizarán papeles, uno de ellos tendrá la palabra "Ganador", cada representante sacará de una bolsa un papel o plástica y resultará adjudicatario el que saque el papel con la palabra "Ganador". El sorteo se efectuará en la Proveeduría Institucional y se levantará el acta respectiva.

 

9.2 Adjudicación

 

La adjudicación será aprobada por la Gerencia General o Junta Directiva, según corresponda como Órganos Competentes según Ley 9036 “Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y oficio GG-1377-2016 del 15 de noviembre de 2016.

 

9.3 Readjudicación

 

• El Inder readjudicará a la segunda mejor oferta calificada en caso de incumplimiento por parte del adjudicatario, ya sea en:
  •  
• No presentar la garantía de cumplimiento y especies fiscales en el plazo legal establecido.
  •  
• Renuncia de la adjudicación.
  •  
• Por no presentar la documentación requerida al adjudicatario en el apartado “Documentos a aportar por el adjudicatario” dentro de los 8 días hábiles establecido por ley una vez dictado el acto final
  •  
• Esta readjudicación será aprobada por la Gerencia General como Órgano Competente según Ley 9036 “Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y oficio GG-1377-2016 del 15 de noviembre de 2016.

10. UTILIZACIÓN DE BITÁCORA

 

El adjudicatario deberá gestionar la inscripción de responsabilidad profesional y adquirir el cuaderno de bitácora de obra en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica una vez quedada en firme la adjudicación de la obra, posteriormente deberá presenta dicho cuaderno el día de la visita pre construcción, coordinada por el INDER. En el momento de iniciar la obra deberá colocar la bitácora en un lugar seguro dentro del proyecto.

 

El uso de esta bitácora se debe hacer de acuerdo a las estipulaciones del Reglamento Especial del Cuaderno de Bitácora en Obras que el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos exige a los profesionales responsables de las obras de ingeniería en construcción, asimismo debe adquirir un libro de diario y de control de lluvias para hacer las anotaciones por el personal autorizado de la obra. Todos estos libros deben ser entregados por el Contratista al Ingeniero en la reunión de pre-inicio o pre construcción. El costo de estos correrá por cuenta del Contratista.

 

El adjudicatario deberá realizar la inscripción de responsabilidad profesional y adquirir el cuaderno de bitácora de obra en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, durante el proceso de inscripción del contrato correspondiente, conforme se establece en los artículos 53 y 54 de la Ley Orgánica de ese Colegio.

 

En el momento de iniciar la obra deberá depositar el cuaderno de bitácora en un sitio seguro dentro de la obra, bajo ninguna circunstancia se debe iniciar la obra sin contar con la respectiva bitácora oficial del CFIA.

 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento Especial del Cuaderno de Bitácora en Obras, Artículo 9, el ingeniero designado como ENCAGADO DEL CONTRATO está obligado a dejar constancia escrita conforme con su mejor criterio, de sus observaciones e incidencia acaecidas durante los procesos constructivos, al menos cada ocho días hábiles. El desacato a este artículo devengará en la aplicación de multas según se indica en el apartado 17, esto previa advertencia consignada en cuaderno de bitácora por parte de Ingeniero Responsable del INDER.

 

En el Libro de bitácora se anotarán las instrucciones que se den al Contratista por parte del Ingeniero Responsable del INDER sobre aspectos relacionados con la obra. Se entenderá que el Contratista está enterado de las anotaciones e instrucciones del Ingeniero Responsable del INDER aún sin manifestación expresa de ese hecho y podrá usar el mismo libro para hacer las observaciones y consultas que estime necesarias, de las cuales se dará por enterado el Ingeniero Responsable del INDER. En todo caso, los asientos efectuados en el libro mencionado siempre se considerarán conocidos por ambas partes.

 

En el momento de iniciar la obra deberá mantener el Libro de bitácora en un sitio seguro y disponible para ambas partes. De no encontrarse en el momento de la fiscalización del Inder, se cobrará una multa equivalente a un día de atraso.

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

1. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION

 

11.     FIRMA DE CONTRATO

 

Una vez quede firme el acto, el adjudicatario deberá firmar el respectivo contrato digitalmente en modulo que tiene establecido el SICOP para este fin, en el cual quedarán establecidas las condiciones fundamentales de las obligaciones que las partes asumieron a través del este documento, la oferta y el acto de adjudicación.  En lo que corresponde a el INDER, el contrato está exento de especies fiscales conforme lo establece el Artículo 7, inciso b. de la Ley N° 6735 del 29 de marzo de 1982.  El adjudicatario deberá aportar las especies fiscales que requiere el contrato en la parte que a Él le corresponde.

 

12   RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

 

• De acuerdo con lo que al efecto establece el artículo el CONTRATISTA está obligado a verificar la legalidad y corrección del procedimiento de contratación seguido para la adjudicación a su favor de la contratación, así como en la ejecución de este. En virtud de esta obligación, el CONTRATISTA no podrá alegar desconocimiento del ordenamiento jurídico aplicable en la especie, para fundamentar gestiones resarcitorias o para eludir responsabilidades originadas en tales incorrecciones. Dentro de esta obligación, el CONTRATISTA deberá comunicar a los respectivos jerarcas administrativos las incorrecciones que detecte, a efecto de salvar su responsabilidad eventual en el caso.

 

• El tiempo que requiera el CONTRATISTA para corregir el trabajo deficientemente ejecutado, no modifica el plazo total de entrega de la obra.

 

• Todas las obligaciones derivadas de la realización del trabajo, tales como Riesgos Profesionales, Relaciones Obrero ‑ Patronales, Salud Ocupacional y otras, serán responsabilidad total del CONTRATISTA, liberando al INDER totalmente de cualquier conflicto que por estas causas se establezca.

 

• El CONTRATISTA debe demostrar que se encuentra al día en el pago de las obligaciones obrero patronales con la Caja Costarricense del Seguro Social y en caso de incurrir en mora durante la ejecución del contrato, esta circunstancia será motivo de resolución contractual, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 74 de la Ley Orgánica de la Caja Costarricense del Seguro Social, según reforma efectuada mediante Ley 7983 Ley de Protección al Trabajador.

 

• El CONTRATISTA deberá suscribir y mantener vigentes durante toda la ejecución de la contratación las siguientes pólizas de seguro:

 

1. Riesgos de Trabajo
2. Responsabilidad civil adecuada contra accidentes y responsabilidad por daños a terceras personas, y a la propiedad de terceros.
3. Póliza de seguro sobre vehículos y maquinaria, cubriendo la responsabilidad civil en los términos especificados en el punto b).

El CONTRATISTA debe inscribir el proyecto objeto de este concurso ante el INS y presentar al INDER la certificación emitida por dicha Institución, como requisito previo para emitir la “Orden de Inicio del proyecto” tal y como lo establece la “Norma Técnica del Seguro Obligatorio de Riesgos de Trabajo” publicado en La Gaceta N° 250 del 24/12/2010.   El Contratista contará con tres días hábiles para realizar dicha inscripción una vez se le notifique el refrendo del contrato.

 

Si el CONTRATISTA ya dispone de pólizas suscritas que cubran esos riesgos, bastará con que así lo demuestre.

 

• Se entiende que el CONTRATISTA libera al INDER de cualquier reclamación de terceras personas que pudiera presentarse por la ejecución de las obras objeto de este Concurso.

 

• El CONTRATISTA empleará únicamente personal que sea cuidadoso y competente. El ADMINISTRADOR DEL CONTRATO puede exigir que se sustituya a cualquier persona o personas empleadas por el CONTRATISTA que a su juicio resulte incompetente, negligente o se oponga a obedecer instrucciones. Estas personas no podrán ser reinstaladas en los trabajos realizados por el CONTRATISTA sin el consentimiento escrito del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

 

• Maquinaria y equipo: Es responsabilidad del oferente presentar toda la maquinaria y equipo solicitada en la cláusula “Maquinaria a Utilizar” para la debida ejecución del objeto de este contrato. La maquinaria y el equipo deberán estar en buen estado de operación -a juicio del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO del INDER- e incorporarse a la ejecución del contrato, de conformidad con los requerimientos del Cronograma de trabajo. El INDER se reserva el derecho de comprobar la exactitud de los datos consignados en la oferta.

 

• A solicitud del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO durante la ejecución de los trabajos, debe presentar constancias de calidad para los materiales y los trabajos realizados, los cuales deberán contener los informes de los ensayos realizados con su respectivo análisis

 

Se definirán las pruebas que se realizarán:

 

• En la(s) fuente(s) de material(es).
• En el sitio de fabricación de los materiales (concreto, elementos prefabricados y otros.
• En el sitio de los trabajos.
• En el laboratorio.

 

En el caso de que el INDER tenga indicios de que los materiales incorporados en el objeto contractual son de mala calidad, podrá designar otro laboratorio para que efectúe la verificación de la calidad y propiedades de estos, sin detrimento de que el contratista efectúe dicho análisis en el laboratorio que designe e informe previamente al INDER.  Si los resultados de esa verificación difieren con los obtenidos en el laboratorio designado por la Administración, deberá efectuarse un arbitraje por un laboratorio independiente debidamente acreditado, el cual será seleccionado por la Administración y que resolverá la controversia cuyo costo deberá ser asumido por el contratista 

 

En caso de que los resultados de las pruebas de laboratorio difieran de las especificaciones del material solicitadas en el presente documento, el costo de éstas correrá por cuenta del contratista  

 

La toma de las muestras para la verificación de la calidad y propiedades de los materiales empleados será realizada por personal del laboratorio de control de calidad designado por la Administración, en presencia del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO y del contratista, debiéndose registrar en la bitácora todos los datos referentes a cada muestra extraída (obtenida).

 

Los laboratorios designados deberán estar debidamente acreditados por el Ente Costarricense de Acreditación (ECA), para lo cual deberán aportar certificación original de ese ente o copia certificada.

 

Para la aplicación del programa de control de calidad, el contratista deberá disponer de los servicios de un consultor de calidad, de acuerdo con lo establecido en la Disposición General vigente y en el presente documento.

 

El contratista deberá cumplir con las medidas de control y seguimiento ambiental establecidas en el “Código de Buenas Prácticas Ambientales”, según lo señalado en el Decreto Ejecutivo No. 32079.

 

12.10  Inscripción del Proyecto ante El CFIA: el CONTRATISTA deberá presentar ante el CFIA en proyecto objeto de este concurso y solicitar la bitácora respectiva, lo cual comunicará a Infraestructura Rural del INDER para proceder a girar la “Orden de Inicio”.  Para realizar dicho trámite se le concederá un plazo de 10 días hábiles prorrogables a solicitud del contratista debidamente justificado, a partir de la firma del contrato, los cuales no se incluirán dentro del plazo de ejecución ofrecido en el punto “Plazo de Ejecución del Proyecto”

 

 

 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento Especial de la Bitácora Digital para el Control de Proyectos, articulo 3 y 4, el ingeniero designado como Director Técnico está obligado a dejar constancia escrita conforme con su mejor criterio, de sus observaciones e incidencia acaecidas durante los procesos constructivos, al menos cada ocho días hábiles. El desacato a este artículo devengara en la aplicación de multas según se indica en apartado correspondiente, esto previa advertencia consignada en cuaderno de bitácora por parte del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO del INDER.

 

“Artículo 3.- Es obligatorio el uso de la bitácora digital para el control de proyectos, para todos los miembros incorporados al Colegio Federado, que participen en un proyecto. Dicha obligación es tanto para proyectos de índole público o privado, constructivos o no”.

 

“Artículo 4.- Podrán hacer anotaciones en la bitácora digital para el control de proyectos los profesionales miembros del Colegio Federado, al día con sus obligaciones, que tengan alguna vinculación legítima en el proyecto de acuerdo con su función, o bien, en cumplimiento de leyes y reglamentos específicos”.

 

13.     MULTAS Y CLÁUSULA PENAL

 

13.1   Multa:

 

En el caso de que la entrega no cumple con lo solicitado y que ocasione una erogación presupuestaria adicional para el INDER, el contratista será responsable de cubrir los costos inherentes en que incurra el Inder para poder cubrir la necesidad pública que se está buscando.

 

13.2   Clausula Penal:

 

Si existiera atraso en la entrega de la obra y este atraso no fuera justificado satisfactoriamente ante el INDER, el CONTRATISTA deberá pagar al INDER por concepto cláusula penal, el equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto total de la contratación, por cada día natural de atraso en la entrega de las obras objeto de la contratación a entera satisfacción del INDER, hasta un máximo del 25 por ciento (25%) del monto adjudicado, de conformidad con Artículo 117 RLGCP

 

El INDER se reserva el derecho de hacer efectiva la cláusula penal por entrega tardía, aplicando a ella los saldos de pago pendientes.

 

14.     CESIÓN DE LA CONTRATACIÓN

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 277 del RLCPA la contratación que se formalice mediante este Concurso no podrá ser cedida ni traspasada en modo alguno a terceros, salvo autorización expresa y por escrito del INDER y de la Contraloría General de la República, cuando corresponda.

 

15.     SUBCONTRATACIÓN

 

De acuerdo al Artículo 133 RLGCP, el CONTRATISTA no podrá subcontratar por más de un cincuenta por ciento del monto total de la obra lo cual procederá únicamente para la realización de cuestiones especializadas y ello no relevará al contratista de su responsabilidad.

 

Con la oferta se aportará un listado de las empresas subcontratadas. En ese detalle, se indicarán los nombres de todas las personas físicas y jurídicas con las cuales se va a subcontratar, incluyendo su porcentaje de participación en las prestaciones a realizar y se aportará una certificación de los titulares del capital social y de los representantes legales de aquellas.

 

16.     OTRAS CONDICIONES

 

• Cualquier condición no prevista en este documento se regirá de conformidad con las disposiciones pertinentes a la LEY GENERAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA y su Reglamento.

 

• Dado que la visita al sitio otorga puntaje, esta se coordinara de forma previa y su publicación se realiza en plataforma SICOP

 

Para los oferentes que presenten su oferta sin realizar la visita al sitio, no se les otorgará puntaje sobre este rubro, así mismo se asumirá que conocen el lugar, las condiciones del trabajo, accesibilidad al proyecto por caminos públicos, cantonales e internos del territorio Indígena Bribri (Telire), fuentes de material, etc.

 

El INDER no recibirá reclamos sobre este aspecto, así mismo el contratista asumirá todos los imprevistos que implique la ejecución del proyecto.

 

 

III CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

 

17. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

 

17.1   El objeto del presente Concurso 

 

Consiste en la realización del Proyecto Diseño y Construcción de puentes vehiculares de una vía, con paso peatonal adosado, correspondientes a 2 puentes de 33 ml y 6,6 m de ancho obre la Quebrada Choin y Durei. Así como un puente vehicular de una vía, con paso peatonal adosado, de 45 ml y 6,6 m de ancho obre la Quebrada Katsi, correspondientes a la Región de Desarrollo Huetar Caribe Oficina de Desarrollo Territorial de Talamanca, con el objetivo de rehabilitar las vías de acceso a las comunidades rurales que permitan mejorar su calidad de vida, transporte y comercialización de cosechas y accesos a servicios básicos

 

17.2   Esquemas y especificaciones

 

La magnitud y características de la obra están definidas en los esquemas de construcción, especificaciones técnicas de construcción y en los otros documentos contractuales. El CONTRATISTA deberá tener pleno conocimiento de los mismos.

 

Si durante la ejecución de la obra el CONTRATISTA propusiera cambios en los diseños realizados por el INDER, deberá indicar con toda claridad al ADMINISTRADOR DEL CONTRATO la naturaleza de su proposición, para su estudio y decisión. Si dichos cambios implicaren rediseño de la obra, el rediseño y los nuevos planos que se requieran, serán preparados por el CONTRATISTA, sin costo adicional para el INDER y sujetos a la aprobación del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

 

El INDER no reconocerá aumentos en el costo de la obra por concepto de cambios que el CONTRATISTA propusiera. En el caso de que la proposición implique reducción del costo de la obra, el INDER queda obligado únicamente al pago de los costos en que efectivamente haya incurrido el CONTRATISTA.

 

17.2      Errores, discrepancias, omisiones

 

El CONTRATISTA no podrá aprovecharse de los errores u omisiones que hubiere en los esquemas de construcción o en las especificaciones técnicas de construcción. Si durante el curso de ejecución de la obra, el CONTRATISTA hallare cualquier error, discrepancia y omisión en los esquemas de construcción o en las especificaciones, lo notificará inmediatamente por escrito al ADMINISTRADOR  DEL CONTRATO.

 

Cuando la discrepancia no fuere aclarable por medio de estas reglas, decidirá el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

17.3   Instalaciones y servicios provisionales

 

El CONTRATISTA deberá proporcionar y pagar por su cuenta, todas las instalaciones provisionales, tales como rótulos de señalización, bodegas, oficinas, cabañas sanitarias, acceso al sitio y demás facilidades similares necesarias para llevar a cabo la obra.

 

 

 

 

 

Si el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO lo solicitare, el CONTRATISTA dejará de destruir o de remover alguna mejora que haya sido necesaria para facilitar el suministro, instalación o prueba y cuya utilidad o utilización cese para el CONTRATISTA al terminar la Contratación. El provecho de la mejora quedará siempre a favor del INDER y queda estipulado que el valor residual se considerará nulo para el CONTRATISTA.

 

1. ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN

 

18.1   Documentos Contractuales

 

Se considerarán incorporados a la contratación las condiciones generales y especiales indicadas en este Cartel, los esquemas de construcción de la obra, las especificaciones técnicas, la Oferta presentada por el CONTRATISTA, las aclaraciones que realice el INDER, el acto de adjudicación, la orden de compra, la orden de inicio y todos los demás documentos suscritos y aceptados por ambas partes, así como la normativa legal y reglamentaria que le resulte aplicable.

 

18.2   Discrepancia entre Documentos

 

Todos los anteriores documentos son complementarios y lo que en ellos se especifique resulta obligatorio para las partes. En caso de que hubiere discrepancia entre ellos, se aplicarán las siguientes reglas:

1. Los dibujos a escala mayor regirán sobre los de escala menor.
2. Las dimensiones indicadas en números regirán sobre las medidas a escala.
3. Las especificaciones técnicas de construcción regirán sobre los esquemas de construcción, salvo en los casos en que las primeras indiquen lo contrario.

 

19.     EQUIPO, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA

 

19.1   Equipo, Materiales y Herramientas

 

Todos los materiales y equipos que suministre el CONTRATISTA y que queden incorporados a la obra deberán ser nuevos y de las calidades indicadas en las Especificaciones Técnicas.

 

El equipo y las herramientas que se usen en la obra serán nuevos o por lo menos deberán estar dentro del período de vida útil y en perfectas condiciones de funcionamiento. También deberán ser adecuados en cuanto a su capacidad y en otras características importantes, para obtener con ellos el rendimiento que se considere indispensable.

 

El ADMINISTRADOR DEL CONTRATO deberá ordenar el retiro de cualquier equipo o herramientas que no considere adecuadas, y exigir al CONTRATISTA que lo sustituya por unas que satisfagan las necesidades del Proyecto.

 

19.2   Mano de obra

 

Toda la mano de obra deberá ser suficiente en cantidad y capacidad y el trabajo que ejecute de primera calidad, a juicio del ADMINISTRADOR  DEL CONTRATO.

 

20.     LABORES PELIGROSAS; CONDICIONES DE SALUD OCUPACIONAL:

 

Cuando el CONTRATISTA deba efectuar trabajos que signifiquen riesgo de daño a sus empleados, a otras personas, a la propiedad de terceros, deberá tomar todas las precauciones y las medidas de seguridad que fueren necesarias, de acuerdo con el Reglamento de Seguridad en las Construcciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de las demás leyes, decretos y reglamentos aplicables.

 

Todos los operadores deberán de estar protegidos por las normas de seguridad que establecen la ley.  El Contratista será el único responsable de velar por la seguridad de su personal y mantendrá el equipo de seguridad necesario y al alcance de los trabajadores, el mismo debe estar en perfectas condiciones y adecuado para que cada funcionario desarrolle su labor.

 

Su personal deberá utilizar el equipo y herramientas de protección y seguridad recomendadas por los reglamentos de ley y por las instituciones relacionadas con este campo, tales como: casco, lentes, mascarillas, chalecos, guantes, arnés, entre otros.  Los costos correspondientes al cumplimiento de esta normativa deberán estar detallados en las respectivas memorias de cálculo del presupuesto detallado de cada renglón de pago.

 

21.     CONTROL DEL TRABAJO

 

21.1   Fiscalización

 

El INDER designará un ADMINISTRADOR DEL CONTRATO que actuará en la obra y tendrá a su cargo la fiscalización de la misma. El ADMINISTRADOR DEL CONTRATO tendrá libre acceso a todos los sitios del proyecto en todo momento.

 

 

21.2   Facultades del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

 

El ADMINISTRADOR DEL CONTRATO estará autorizado para:

 

1. Verificar la ejecución por parte del contratista de todos actos previos que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución del contrato; por ejemplo, pólizas, permisos, licencias, planes de trabajo y otros.

•  

1. Emitir la orden de inicio en contratos de obra o servicios, o cuando así corresponda según las condiciones contractuales. Caso contrario la fecha de inicio corresponde a la fecha de la formulación de la orden de compra en el SIFAT.

•  

1. Verificar que la garantía de cumplimiento se encuentre vigente, tanto en plazo como en monto durante toda la ejecución contractual. En caso de que este por vencerse deberá de solicitar al Contratista su debida actualización y verificar la presentación correspondiente.

•  

1. Verificar que el contratista se encuentre al día, durante toda la ejecución contractual, con las obligaciones de la seguridad social, tales como CCSS, Fodesaf, Impuesto a las Sociedades, Ministerio de Hacienda.

•  

1. Tratándose de contratos en los que la empresa adjudicada requiera contratación de personal, verificar que se cumpla con las directrices emitidas por las autoridades del gobierno, en relación al cumplimiento de derechos laborales relativos al pago de los salarios mínimos, riesgos del trabajo y demás disposiciones relativas a la seguridad social y ocupacional de los trabajadores.

•  

1. Gestionar ante la Proveeduría y en coordinación con el contratista, las modificaciones que se requieran. Dichas gestiones deben hacerse cumpliendo en todo momento los requisitos establecidos en el artículo Artículo 184. Modificación unilateral ordinaria del contrato de obra pública Tener en cuenta que cualquier modificación en el objeto contractual, el monto y el plazo de entrega adjudicados, requiere la aplicación del procedimiento de modificación contractual.

•  

1. En caso de incumplimientos, solicitar a la Proveeduría Institucional la aplicación de cláusulas penales, multas, ejecución de garantías, rescisión o resolución del contrato cuando se advierta fundamento para ello, según la Ley General de Contratación Pública y su Reglamento con toda la información necesaria para que se pueda llevar adelante el procedimiento administrativo correspondiente.

•  

1.  En general, para fomentar la política de cero papel instruida por la Presidencia Ejecutiva en la Circular INDER-PE-880-2021, toda comunicación relacionada con el contrato en esta fase, debe preferiblemente realizarse con documentos electrónicos Como medida general debe tenerse presente que el expediente administrativo del contrato es un único expediente y en ese sentido, tienen la obligación de mantener el expediente digital de SICOP debidamente actualizado_.

•  

1. Brindar en forma oportuna cualquier informe o reporte que sus superiores o desde la Proveeduría Institucional se le solicite sobre el estado de ejecución del objeto contractual.

•  

1. Solicitar al CONTRATISTA que los equipos, maquinaria y herramientas usadas en la obra sean sustituidas, o aumentadas, si la ejecución no avanzare satisfactoriamente debido a esa circunstancia.

•  

1. Solicitar que el personal empleado en la obra sea aumentado o exigir el reemplazo de aquel trabajador que se considere evidentemente incapaz, ineficiente, descuidado, insubordinado u objetable en cualquier aspecto que vaya en detrimento del trabajo.

•  

1. Solicitar el descubrimiento de alguna parte del trabajo para verificar su corrección. Si al inspeccionarlo no resultare aceptable a juicio del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, el descubrimiento, la restauración y el retiro de las partes residuales correrá por cuenta del CONTRATISTA En caso de que el trabajo resultare aceptable, el costo de las labores antes dichas será pagado por el INDER.

•  

1. Interpretar los esquemas de construcción y las especificaciones, en caso de discrepancia entre ellos, real o aparente. Verificar y realizar las pruebas necesarias para la aceptación de las diferentes partes de la obra.

•  

1. Inspeccionar, aprobar o rechazar cualquier trabajo total o parcialmente, que no se apegue a los requerimientos indicados en las especificaciones técnicas y a los términos de esta contratación.

•  

1. Realizar la verificación, estimación, aprobación y trámite de todas las facturaciones que se deban realizar al CONTRATISTA, sean estas facturas por obra ordinaria, extraordinaria, reajuste de precios, etc. Además, deberá realizar la recepción provisional y definitiva de la obra, y tramitar el finiquito definitivo de la contratación.

•  

1. Ubicar en el terreno las referencias necesarias para la correcta ejecución de la obra, calcular los reajustes correspondientes a las facturas.

•  

1. Justificar técnicamente la necesidad de efectuar modificaciones o trabajos extraordinarios en las obras bajo su supervisión.

•  

1. Registrar en los planos constructivos todas las modificaciones realizadas.

•  

1. Verificar que el CONTRATISTA disponga de todos los diseños, especificaciones, Cronogramas de trabajo, permisos y demás documentos contractuales.

•  

1. Exigir al CONTRATISTA el cumplimiento de las leyes laborales y de seguridad industrial.

•  

1. Analizará y autorizará el cambio de maquinaria en casos de fuerza mayor, cuando así lo solicite el adjudicatario, siempre y cuando la misma sea igual o superior a la máquina que presentó en su oferta o previo un análisis técnico determinará cual es la maquinaria idónea al momento de presentarse una situación particular en el proyecto.

Por su parte la Región de Desarrollo Brunca designará un funcionario como SUPERVISOR REGIONAL que actuará en la obra y tendrá a su cargo la fiscalización de la misma por parte de la Dirección Regional. El SUPERVISOR REGIONAL tendrá libre acceso a todos los sitios del proyecto en todo momento.

 

21.3   Facultades del Supervisor Regional   

 

1. Informar al ADMINISTRADOR DEL CONTRATO sobre el aumento o disminución de los equipos, maquinaria y herramientas usadas en la obra

 

1. Informar al ADMINISTRADOR DEL CONTRATO del aumento o disminución del personal empleado en la obra y solicitar el reemplazo de aquel trabajador que se considere evidentemente incapaz, ineficiente, descuidado, insubordinado u objetable en cualquier aspecto que vaya en detrimento del trabajo.

 

1. Informar al ADMINISTRADOR DEL CONTRATO de alguna irregularidad en el trabajo para que solicite su corrección.

 

1. Actuar como enlace entre el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO y el SÚPER INTENDENTE para la correcta ejecución de las obras.

 

1. Coordinar con el representante comunal el seguimiento y reporte de los controles que llevarán en el sitio e informarlos al ADMINISTRADOR DEL CONTRATO las cantidades de materiales y horas máquina laboradas por la CONTRATISTA en la ejecución del proyecto.

 

1. Colaborar en la realización de las pruebas necesarias para la aceptación de las diferentes partes de la obra.

 

22.  SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA OBRA

 

El INDER, por medio del ADMINISTRADOR  DEL CONTRATO, tendrá autoridad para suspender la obra, en todo o en parte y por el período que considere necesario, ya fuere debido a condiciones que justifiquen tal medida, o por incumplimiento de la Contratación por parte del CONTRATISTA.  Sin embargo, si esa suspensión fuere superior a 30 días naturales, se requerirá aprobación de la Gerencia o Presidencia Ejecutiva del INDER.

 

Si fuera necesario suspender la obra por un tiempo indeterminado, el CONTRATISTA tomará la debida precaución para impedir daños o deterioros en la obra y construirá estructuras temporales de protección donde se le ordene. El CONTRATISTA no suspenderá la obra sin el permiso previo, explícito y escrito del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

 

23.     MEDICIONES Y PAGOS

 

23.1   Pagos parciales

 

Se harán pagos parciales por avance de obra (Estimaciones de Obra), a cuenta del total de la suma convenida, con base en las mediciones preliminares hechas por el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. Concluidas las obras objeto de la contratación, el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO procederá a la determinación final de las cantidades de obra ejecutadas y procederá a certificar el monto final de la contratación.

 

Queda estipulado que las partidas indicadas en la hoja de cotización representan el costo de la totalidad de los materiales, maquinaria, equipos, transporte, herramientas, topografía, mano de obra y demás bienes y servicios que resulten necesarios para la correcta ejecución de las obras objeto de esta Contratación, así como los gastos administrativos y demás costos directos e indirectos y la utilidad del CONTRATISTA.

 

Si se descubriere algún defecto, o hubiere una duda razonable sobre la calidad de cualquier parte del trabajo terminado, no se realizará el pago de dicho trabajo defectuoso o dudoso, hasta que el mismo haya sido debidamente reparado o las dudas se hubieren aclarado.

 

23.2   Presentación de las facturas y trámites de pago

 

En cada estimación de obra deberá hacerse constar el monto neto de lo facturado. A cada factura deberá adjuntarse: nota de solicitud de pago, la tabla de seguimiento del proyecto, con la respectiva descripción de las cantidades pagadas en cada facturación y cronograma de obra actualizado

 

La factura original, así como los documentos anexos deberán presentarse al Proceso de Infraestructura, los cuales serán revisados por el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO y emitirá un informe con visto bueno para proceder a tramitar el pago.

 

Las facturas electrónicas deberán ser dirigidas al correo electrónico del Ingeniero ADMINISTRADOR DEL CONTRATO para su aprobación, adjuntándole los documentos de respaldo antes mencionados.

 

23.3   Reajuste de Precios.  

 

El CONTRATISTA tendrá derecho a que se le reconozca el reajuste de precios  según lo establecido en el  Reglamento para el Reajuste de Precios en los Contratos de Obra Pública de Construcción y Mantenimiento, Decreto N° 36943-MEIC, cuando así proceda y lo solicite expresamente, adjuntando la información necesaria en la que fundamenta su reclamo (solicitud para pago de reajuste, la estimación y copia de la factura a reajustar, la memoria de cálculo, cronograma de trabajo vigente, índices que utilizó en el cálculo).

 

El Proceso de Infraestructura revisará y analizará la solicitud; si la misma procede el CONTRATISTA presentará la factura para el pago correspondiente, en caso contrario, se le devolverá al CONTRATISTA con las observaciones y deficiencias detectadas para lo que corresponda.

 

Para el cálculo del reajuste de precios (OBRAS DE INGENIERIA CIVIL) se utilizará la siguiente fórmula:

 

                                                                                                                _n                                                                                                                                                     

Rp= ((Cd_m  +  CI_m  )  _x  E_pa ) _x  (I_smnf / I_smni -1) + å  (C_{ea  x}  E_pa ) _x (Ic_eaf  / Ic_{eai  - 1}) +

                                                                                                                  _{i = 1}                                                                                                                                                   

                                                                                          _n

        (CI_i * E_pa)  _x  (IPC_f  /  IPC_{i  – 1}) + å  (Ce _x Ra)  _x  E_pa

                                                                                         _{i =1}                                                                                                                                                        

 

En donde:

 

Rp = Representa el monto total del reajuste de precios periódica

 

Epa = Representa el monto de la estimación periódica del avance

 

Cd_m = Representa la ponderación del monto total a precios iniciales de los Costos en Mano de Obra Directa presupuestados.

 

Cea = Representa la ponderación del costo total a precios iniciales de los grupos de insumos y servicios especiales.

 

CI_m =  Representa la ponderación del monto total a precios iniciales de los Costos en Mano de Obra Indirecta presupuestados.

 

CI_i = Representa la ponderación del monto total a precios iniciales de los Costos de Insumos Indirectos presupuestados.

 

Ce = Representa la ponderación del monto total a precios iniciales del costo total de los insumos y servicios específicos.

 

I_smnf = Representa el valor del Índice de Salarios Mínimos Nominales para la actividad de construcción para el mes de facturación. 

 

I_smni = Representa el valor del Índice de Salarios Mínimos Nominales para la actividad de construcción inicial. 

 

Ice_af =  Representa el  valor del índice de precios de los grupos de insumos y servicios especiales respectivo para el mes de facturación.

 

Ice_ai =  Representa el valor del índice de precios de los grupos de insumos y servicios especiales respectivo inicial.

 

IPC_f = Representa el índice de precios al consumidor para el mes de facturación.

 

IPC_i = Representa el valor del índice de precios al consumidor inicial.

 

Ra = Cambio porcentual del precio que se determinará por el método analítico, conforme se establece en el artículo 20 del respectivo reglamento.

 

Los reajustes de precios serán calculados sobre estimaciones de avance de obra mensuales, cuya fecha de corte sea el último día hábil de cada mes calendario y en concordancia con el cronograma de trabajo de la obra que presenta el CONTRATISTA en la oferta y que debe estar actualizado al momento de estar en ejecución los trabajos.

 

Cuando la misma contratación contemple varios subproyectos en sitios distintos, el CONTRATISTA debe presentar una tabla de pago y un cronograma de trabajo separado para cada uno de ellos.

 

Cuando exista retraso en la ejecución en una o varias actividades constructivas por causas no imputables a la Administración, el reconocimiento de los reajustes se calculará utilizando el índice correspondiente al mes en que el CONTRATISTA indicó en su Cronograma de Trabajo que realizaría esa actividad.

 

Cuando el CONTRATISTA ejecute una actividad con anticipación a la fecha prevista en su Cronograma de Trabajo, el reajuste de esa actividad se calculará tomando en cuenta el índice del mes correspondiente en que fue construida la actividad y no con el índice del mes en el cual estaba cronograma de la actividad. 

 

Los porcentajes que se aplicarán para el cálculo de reajustes serán los estipulados en el desglose de precios unitarios que el CONTRATISTA aportará para cada actividad. Es obligación del CONTRATISTA presentar este desglose dentro de la oferta, utilizando el formato y los rubros indicados en el Anexo “CUADRO DE DESGLOSE DE PRECIOS UNITARIOS”. 

 

El derecho a solicitar el reajuste de precios termina con el finiquito contractual. La finalización de la obligación o contrato se formalizará mediante el documento del finiquito contractual y de reajustes del contrato, según los términos del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que deberán suscribir las partes. En caso de no formalizarse el respectivo finiquito, el derecho de reclamar el reajuste prescribe conforme lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.

 

24.     RESPONSABILIDADES LEGALES

 

24.1   Permisos y licencias

 

El CONTRATISTA obtendrá por su cuenta y responsabilidad los permisos y licencias necesarias para la extracción de materiales, así como permisos de paso por carreteras nacionales y cantonales a ser utilizados en este proyecto. Por su parte el INDER obtendrá los demás permisos que fueren necesarias para llevar a cabo las obras objeto de este Concurso.

 

 

 

 

24.2   Responsabilidad por daños a terceros

 

En caso de ocurrir daños a terceros durante la realización de los trabajos, la responsabilidad que se derivare de ellos corresponderá en su totalidad al CONTRATISTA

 

24.3   Responsabilidad patronal

 

La responsabilidad patronal será única y exclusivamente del CONTRATISTA, por lo que no existirá ninguna relación laboral entre el INDER y los trabajadores o empleados del CONTRATISTA.

 

24.4   Resolución y Unilateral de la Contratación por parte de INDER

 

El INDER se reserva el derecho de resolver o rescindir la Contratación en los términos que se establecen en los Artículos del 113 al 117 de la LGCP.

 

25.     ACEPTACIÓN Y FINIQUITO:

 

25.1   Recepción Provisional

 

Una vez concluida la obra, el contratista dará aviso formal por escrito al fiscalizador de la obra por parte de la Administración para que establezca la fecha y hora para la recepción provisional, el cual dispondrá de quince días hábiles para ello, Esta se realizará de conformidad con el Artículo 188 RLGCP y bajo las siguientes características:

 

Cuando el CONTRATISTA juzgue que la obra objeto de esta Contratación está totalmente concluida y en condiciones de ser entregada, informará por escrito al ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, para que éste fije la fecha y hora hábiles respectivas para proceder a la recepción provisional. En caso en que el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO determine que la obra no se ha concluido en todos sus elementos, así lo expresará por escrito al CONTRATISTA y no se podrá realizar la recepción provisional. Si el CONTRATISTA no concluye la obra objeto de la contratación en el plazo aprobado y por tanto, la notificación de la conclusión de la obra para la fijación de la fecha para la recepción provisional se excede de este, se procederá conforme lo indicado en la cláusula penal de este este documento.

 

25.2   Recepción Definitiva

 

La Administración dispondrá de un plazo de dos meses, contado a partir de la recepción provisional a satisfacción o bajo protesta, para efectuar la recepción definitiva y verificará el cumplimiento de las condiciones establecidas en Artículo 189 Recepción definitiva de obras públicas del RGLCP

 

La recepción final y definitiva de la obra a entera satisfacción del INDER se realizará luego de transcurridos el plazo que se le da al CONTRATISTA para reparar las deficiencias encontradas. Si la obra no se encuentra a entera satisfacción del INDER, de acuerdo con los términos de esta Contratación, la recepción definitiva se realizará bajo protesta del INDER y así constará en el acta de recepción definitiva.

 

Una vez efectuada la recepción definitiva y si esta es a entera satisfacción del INDER, se dará por terminada la Contratación y recibida totalmente la obra, con lo cual quedará el CONTRATISTA exento de ulterior obligación, con excepción de las responsabilidades que determina la Ley General de Contratación Pública N° 9986 y su reglamento.

 

26. PAGO FINAL AL CONTRATISTA

 

Una vez realizada la recepción definitiva de la obra a entera satisfacción del INDER, el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO procederá, con diligencia razonable, a determinar con toda certeza el valor del trabajo total ejecutado por el CONTRATISTA a los precios establecidos en la Oferta, o fijados por órdenes de modificación y el valor total de toda la obra adicional, en caso de existir éste. El ADMINISTRADOR DEL CONTRATO entonces certificará dicha estimación final y la fecha de conclusión de la obra y tramitará los documentos. Una vez realizada la tramitación de dichos documentos por parte del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, el INDER realizará el pago del monto respectivo dentro de un plazo máximo de 30 días hábiles, sin reconocimiento alguno de intereses sobre este monto por parte del INDER.

 

La aceptación por el CONTRATISTA de dicho pago, hecho de acuerdo con la estimación final, liberará al INDER, sus funcionarios, agentes y empleados, de todos los reclamos y responsabilidades hacia el CONTRATISTA, exceptuando sólo reclamos contra el INDER por cualquier cantidad retenida por él, en el momento de tal pago.

 

Asimismo, de inmediato procederá el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO con la elaboración el finiquito técnico correspondiente que dará por recibidas las obras.

 

27.     RENUNCIA A INTERESES

 

El INDER no tendrá obligación de pagar y el CONTRATISTA, por consiguiente, desiste del derecho de recuperar intereses con respecto a dineros que el INDER es obligado a retener por razones de juicios, órdenes, decretos o procesos judiciales.

 

 

 

 

28.     CONSIDERACIONES AMBIENTALES

 

El CONTRATISTA está obligado a realizar todas las acciones necesarias con el fin de evitar daños al ambiente durante todo el tiempo que dure el proceso constructivo de las obras.

 

Si durante el proceso constructivo, el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO determina que, por dolo, imprudencia o negligencia, el CONTRATISTA está realizando acciones que están produciendo daños al ambiente, se le exigirán las medidas correctivas que se estimen convenientes para subsanarlos y evitarlos. En caso de que el CONTRATISTA no atienda en forma diligente y oportuna las medidas correctivas que se le indiquen, el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO podrá detener la totalidad del trabajo, bajo responsabilidad total del CONTRATISTA hasta que la situación sea corregida. El tiempo que se detenga el trabajo por este concepto no podrá ser considerado a efecto de una prórroga en el plazo de ejecución de la obra.

 

De igual manera, se entiende que el CONTRATISTA conoce el alcance de los artículos 11 y 13 de la Ley 6703 del Patrimonio Arqueológico. Por lo que, cualquier daño a restos arqueológicos sin el conocimiento del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, son responsabilidad del CONTRATISTA.

 

III. Documentación que debe aportar el ADJUDICATARIO

 

El Adjudicatario dispondrá de un plazo máximo de ocho días hábiles posteriores a la firmeza de la adjudicación y antes de la suscripción del contrato para presentar la documentación que se indica a continuación, la cual, en caso de no presentarse en ese plazo, la Administración declarará insubsistente la adjudicación y procederá conforme a lo establecido en el artículo 52 de la Ley:

 

29. MEMORIA DE CÁLCULO O PRESUPUESTO DETALLADO

 

-         Deberá ser presentado únicamente por el adjudicatario dentro del plazo de ocho días hábiles posteriores a la firmeza de la adjudicación y antes de la suscripción del contrato.

 

-         En caso de no presentarse en ese plazo, la Administración declarará insubsistente la adjudicación y procederá conforme a lo establecido en el artículo 52 de la Ley.

 

-         Revisará el presupuesto detallado aportado por el adjudicatario, verificando que sea concordante con la estructura de precio de la oferta, tanto en valores absolutos como en la o las monedas en que cotizó su precio.

 

-         En caso de presentarse discrepancias entre la estructura del precio y el presupuesto detallado, prevalecerán los valores absolutos de la estructura del precio, para ello el adjudicatario deberá ajustar el presupuesto a dichos valores.

 

-         El presupuesto detallado corresponde a la memoria de cálculo efectuada y que sustenta el precio cotizado, todo lo cual se refleja en la estructura del precio presentada con la oferta.

 

-         La Administración proporcionará el formato con el nivel de detalle o desagregación con que deberá presentar el adjudicatario el presupuesto detallado, para lo cual deberá usar el formato incluido en los Anexos: “Presupuesto Detallado”.

 

• El oferente deberá adjuntar con su oferta para cada renglón de pago establecido en el Anexo: “Hoja de Cotización”, la memoria de cálculo con el presupuesto detallado y la estructura de costos de cada uno de esos renglones de pago, así como la estructura de costos total, que serán utilizados por la Administración para la verificación de los precios unitarios de cada renglón de pago (estudio de razonabilidad de precios de la oferta), así como para la verificación de cumplimiento con los salarios mínimos del personal contemplado en dicha memoria, para lo cual se utilizará la lista vigente de “Salarios Mínimos del Sector Privado” emitida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

 

• Se aclara que las propuestas económicas deberán cumplir lo señalado en la Resolución No. R-DCA-199-2015 de fecha 10 de marzo del 2015, de la Contraloría General de la República (CGR), que versa sobre la composición de la memoria de cálculo (desagregación de maquinaria y personal) y sobre la aplicación de los salarios mínimos.

 

• Se analizarán los costos revisando los recursos necesarios para cada renglón de pago (insumos, salarios, cargas sociales, pólizas, costos de maquinaria, rendimientos de las brigadas de trabajo y otros) a fecha de presentación de las ofertas, esto con la finalidad de estimar cada uno de los precios unitarios de los renglones de pago que conforman el proyecto objeto de este proceso licitatorio. Para los renglones de pago que requieran el suministro y acarreo de agregados, se consideran la(s) fuente(s) de materiales que utilizarán los oferentes y las que llegue a localizar la Administración en la zona de influencia del proyecto.

 

30. CRONOGRAMA DETALLADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

 

• El OFERENTE deberá incorporar en su Oferta un Cronograma detallado de la ejecución del proyecto y la entrega de la obra objeto de esta Contratación, empleando para dicho análisis cualquiera de los métodos de programación en uso. En él se indicarán las actividades más importantes con sus respectivas cantidades de obra, rendimientos y duraciones de acuerdo con los diferentes renglones de pago, dicho cronograma deberá ser coincidente con las memorias de cálculo.  

 

• El adjudicatario deberá presentar un cronograma de las tareas a realizar, el cual será validado y aprobado por el Administrador del Contrato antes de dar la orden de inicio.

 

31. FORMULARIO COMPLETO CONTENIDOS EN LOS ANEXOS DEL PLIEGO DE CONDICIONES

 

El uso de los formularios que se proporcionan como anexos al pliego de condiciones son de uso obligatorio

 

V TÉRMINOS DE REFERENCIA TÉCNICOS

 

 

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

 

32.1. Ubicación

 

Las estructuras a construir se encuentran sobre los Ríos Choin, Dueri y Rio Katsi. se ubicados en el Distrito de Telire, en los poblados de Sepecue, Coroma y Katsi, todos sobre la Margen Derecha del Rio Telire (sobre el cual no existe paso vehicular), siendo el ingreso vía bote (cruce del rio). Proyecto correspondiente a la Región de Desarrollo Huetar Caribe, Oficina de Desarrollo Territorial de Talamanca, obras que se ubica en la jurisdicción del Cantón de Talamanca, Provincia de Limón.

 

32.2 Condiciones actuales del sitio

 

Actualmente existe pasos sobre Ríos Choin, Dueri y Rio Katsi, a raíz de esto es necesario el diseño y construcción de un puente vehicular para dar salida a los productos de agrícolas y el desarrollo turístico de la zona.

 

32.3 Alcance

 

La estructura de los nuevos puentes deberá construirse de acuerdo al emplazamiento indicado, para una longitud de 33.0 m de una vía y paso peatonal adosado de un solo tramo (Choin y Durei) y de una longitud de 45.0 m de una vía y paso peatonal adosado de un solo tramo (Katsi) tal y como puede apreciarse la sección transversal del puente en la Figura 1. Sin embargo, queda a criterio del contratista proponer su propio diseño, siempre y cuando se tome en cuenta los datos obtenidos en los estudios preliminares para el diseño y construcción de los puentes vehiculares sobre Quebrada Choin, Dueri y Katsi).

 

Deberá tener un ancho mínimo de 6,60 m (seis punto sesenta metros) que permitirá:

 

1. una superficie de ruedo 3,65 m (tres coma sesenta y cinco metros)
2. un espaldón externo de 0,45 m (cero coma cuarenta y cinco metros)
3. un espaldón interno de 0,30 m (cero coma treinta metros)
4. una vereda externa de ancho útil de 1,20 m (uno coma veinte metros) que funcionará como un paso peatonal integrado al puente vehicular.
5. un ancho de 1,00 m (un metro), considerando la colocación de dos barreras tipo New Jersey y una baranda peatonal.

 

Las barreras deberán garantizar la seguridad de los vehículos y de los peatones. Estas deberán ser diseñadas para no poder ser removidas por cualquier persona y deberán diseñarse de tal manera que si ocurre un choque lateral accidental no se dañe la superestructura del puente. La baranda peatonal podrá ser de acero fijada a la baranda del tipo New Jersey.

 

 

 

Se deberá diseñar EL PUENTE con las especificaciones estándar para puentes de carreteras AASHTO con el tren de cargas HS20-44 incrementada en un 25% o con las especificaciones AASHTO LRFD con el tren de cargas HL-93, ediciones vigentes en ambos casos.

 

1. ETAPAS DE COTIZACIÓN

 

33.1 Etapa 1: cotización: 

 

Anteproyecto del puente, valoración del sitio, alternativa de solución, memoria de cálculo de diseño, propuesta técnica. La propuesta del puente deberá presentarse a nivel de anteproyecto y presentarse con la oferta. Se parte del hecho que el presupuesto que la empresa presenta estará basado en el dimensionamiento del puente de acuerdo a las cargas y solicitudes de resistencia de la estructura.

 

33.2 Etapa 2: construcción:

 

Presentación del diseño final y construcción del puente propuesto, incorporando personal técnico especializado, maquinaria, materiales a incorporar en la obra, plan de control de calidad, muestreo y ejecución de la totalidad de los elementos para la conclusión de la obra.

 

 

33.2.1 Especificaciones de Construcción.

 

• Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos, Carreteras y Puentes, CR- 2020. Manual de Normas para la Colocación de dispositivos de seguridad para la protección del público en Obras Viales Obras, de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito 1995. Reglamento de Dispositivos de seguridad para la protección de obras, según decreto 26041 MOPT. Gaceta N° 103 del 30 de mayo de 1997.

 

• AASHTO LRFD Bridge Design Specifications, 2017.

 

• AASHTO LRFD Bridge Construccion Specifications, 2017.

 

• Lineamientos para el Diseño Sismorresistente de Puentes. CFIA 2013

 

• Especificaciones Especiales del Proyecto.

 

• Control de Calidad de Materiales y procedimientos constructivos de conformidad con Disposición General N° -CM-002-97, del Area de Obras Públicas del CONAVI.

- Código de cimentaciones de Costa Rica, 2° edición.

 

- Requisitos del Reglamento para Concreto Estructural y Comentarios ACI-318S-14

 

33.2.2 Construcción de puente.

 

Geometría y carga viva: Los puentes a construir serán de una vía, con paso peatonal adosado, de:

 

- 33 metros lineales entre línea centro de apoyos y 6,6 m de ancho. (Rio Choin)

 

- 33 metros lineales entre línea centro de apoyos y 6,6 m de ancho (Rio Durei)

 

- 45 metros lineales entre línea centro de apoyos y 6,6 m de ancho. (Rio Katsi)

 

El tren de cargas para términos de diseños será HL-93 normativa AASHTO LRFD, edición que se encuentra vigente.

 

 

33.2.3 Superestructura:

 

1. a. Los elementos principales podrán ser de concreto pre esforzado con resistencia mínima a la compresión de 350 (trescientos cincuenta) kg/cm² o superior, considerando elementos prefabricados pre esforzados, tales como vigas T, vigas doble T, vigas de hormigón pos tensadas, canaletas u otro tipo, actuando en sección compuesta con la losa; o de perfiles de acero, tales como vigas I laminadas, de placas soldadas (para este caso el taller de soldadura para estructuras deberá de estar certificado para tal fin), cerchas de perfiles laminados en caliente u otro tipo.
2. Para evitar que choques laterales de camiones dañen la estructura del puente, las vigas estructurales tienen que estar bajo la rodadura.
3. La deformación de los elementos estructurales (la flecha) con un sobre carga definida en las normas AASHTO HS25-44 no deberá ser mas de L/400, L siendo la longitud total del tramo considerado.
4. El contratista deberá considerar las dificultades de acceso a los lugares de construcción, por tanto es responsabilidad del OFERENTE gestionar los mecanismos necesarios para accesar al sitio de la obra.
5. La losa o sobrelosa será colada en sitio con una resistencia mínima a la compresión de f´c = 280 (doscientos ochenta) kg/cm², deberá contar con el bombeo requerido para el drenaje adecuado del agua de lluvia.
6. Las barreras deberán asegurar la seguridad de los vehículos, para el área de superficie de ruedo serán del tipo New Jersey y para el área del paso peatonal será metálicas según diseño del oferente. Estas deberán ser diseñadas para no poder ser removidas por cualquier persona y deberán diseñarse de tal manera que si ocurre un choque lateral accidental no se dañe la superestructura del puente.

 

33.2.4 Subestructura.

 

1. Los bastiones, deberán tener una geometría que cumpla con un ANCHO mínimo igual al ancho total de la superestructura. Éstos deberán tener aletones en ambos lados los cuales deberá tener un ángulo de 45º con respecto al parapeto de bastión, de altura variable y como mínimo 4.76 metros de longitud (cuatro metros como setenta y seis centímetros), será necesario conformar la sección trapezoidal con taludes en la margen al 1½:1, debidamente protegidos con escolleras de piedra ligada con mortero, zampeados.

 

 

 

33.2.5 Consideraciones y obras adicionales a realizar

 

1. Eliminación de obra existente y disposición de los materiales residuales en un sitio que no interfieran con el camino ni tampoco con el cauce del rio. Para esto el Contratista deberá incluir la eliminación de obras existentes dentro del Sumario de cantidades como un ítem global.

 

1. La reubicación, en caso de que existiesen en el sitio y fuese necesario, de todas las instalaciones de ductos telefónicos, tuberías de agua potable y de aguas negras, ductos de suministro de combustible, postes y tendido eléctrico y de cualquier otro servicio, deberá ser efectuada considerando su posición original y la nueva elevación de la superestructura del puente a construir.
2. El contratista deberá gestionar y coordinar esta labor con las instituciones correspondientes y asumir los costos derivados de efectuar esta tarea. Las tuberías reinstaladas no deberán obstruir ni disminuir la sección hidráulica del puente, además deberá evitarse la acumulación de desechos, escombros u otros que formen diques que obstruyan la capacidad hidráulica en la salida del puente.
3. Los residuos producto de la remoción del remanente de las estructuras existentes y cualquier otro escombro o material en el cauce, deberán ser eliminados de la sección hidráulica del puente. El contratista deberá depositar los escombros producto de la remoción de las subestructuras del puente existente, en un botadero definido por el contratista y aprobado por el Ingeniero del INDER. La remoción y acarreo de este material deberá ser considerado e incluido por el oferente en su oferta.
4. El oferente debe de considerar dentro de su oferta la construcción de Barandas en rellenos de aproximación (40 metros lineales en total).
5. El oferente debe de considerar dentro de su oferta la colocación de Señales verticales como CEDA (1) y nombre del Rio (2)
6. El Oferente deberá considerar dentro de su oferta la logística correspondientes al cruce por los playones sobre el Rio Telire (vados ubicados sobre los sitios en Shiroles y Suretka) y sobre el Rio Coen, lo cual se deberá ver reflejado en la memoria de calculo que acompañará su oferta ya que dicho costo es un costo directo del proyecto, para lo cual como mínimo se debe incorporar una Excavadora con una capacidad mínima de 30 ton, con la cual efectuara los correspondientes mantenimientos a los vados habilitados sobre el rio, aspecto que de no indicarse en su oferta será motivo de descalificación.

 

 

 

• Especificaciones de los materiales.

 

1. El acero de refuerzo de las varillas deberá ser de grado 40 para las varillas #3 y grado 60 para las demás varillas, de acero de lingote (Billet Steel), de acuerdo con las designaciones A.A.S.H.T.O. M 31 (A.S.T.M. A 615).

 

1. Los elementos estructurales de concreto colado en sitio deberán ser de concreto clase A con una resistencia mínima a la compresión a los 28 (veintiocho) días f´c = 280 (doscientos veinticinco) kg/cm²   para los elementos de la subestructura, f´c = 280 (doscientos ochenta) kg/cm² para la superestructura y los elementos pre esforzados como mínimo serán de concreto clase D con una resistencia mínima a la compresión a los 28 (veintiocho) días de f´c = 350 (trescientos cincuenta) kg/cm².

 

1. Aditivos, no se admitirá el uso de aditivos y acelerantes que contengan cloruro de calcio, deberán seguirse estrictamente las instrucciones del fabricante en su empleo y estos productos deberán cumplir con la especificación ASTM Designación C-494, última edición.
2. El acero estructural será como mínimo acero con Designación AASHTO M 270 grado 50 (cincuenta) equivalente a Designación ASTM A 588 grado 50 (cincuenta), con Fu =4.078 (cuatro mil setenta y ocho) kg/cm² y Fy = 3.500 (tres mil quinientos) kg/cm².
3. En los apoyos de vigas se usarán almohadillas de neopreno reforzado con acero, de dureza “Shore A” 60+/- 5, y se diseñarán de acuerdo a lo indicado en la Sección 14 de AASHTO 2002 o edición vigente.
4. No se permitirán juntas de expansión constituidas por perfiles metálicos tipo “C” invertido, a los cuales se le sueldan las varillas de fijación que se empotran en la base de concreto, dado que este sistema es muy susceptible a fracturarse por las vibraciones que se generan en el puente con el paso de los vehículos.

 

33.2.8. Aplicación de pintura

 

El Contratista le comunicará a la Ingeniería de Proyecto al menos con una semana de antelación de la fecha de la limpieza y de la aplicación de la pintura.

Pintura.

 

Condiciones climáticas.

 

Acorde con el Artículo No.13.2.2 de la sección No. 13 de AASHTO 1996, la pintura se aplicará únicamente sobre superficies secas, cuando la temperatura ambiente  no sea inferior a 4ºC (cuatro centígrados) ni superior a 38ºC (treinta y ocho centígrados) y la humedad relativa no exceda el 85% (ochenta y cinco por ciento).

 

La pintura no podrá aplicarse a la intemperie cuando la superficie de acero esté lo suficientemente caliente para generar la formación de burbujas en la capa de pintura o las superficies de pintura fresca empiecen a dañarse por la lluvia, la niebla o el polvo, para evitar la porosidad en la capa de pintura.

 

Todas las operaciones de limpieza a presión (blast cleaning) excepto las realizadas en edificios cerrados y de aplicación de pintura, se realizarán durante las horas de luz de día.

 

Para pintar durante las condiciones de clima adverso, previa aprobación de la unidad supervisora del contrato, el contratista podrá instalar cerramientos adecuados que permitan realizar esta operación; sin embargo, la Administración no reconocerá pagos adicionales por este concepto y por lo tanto, el costo del suministro y mantenimiento de tales cerramientos se considerará en el precio original.

• Limpieza general de la estructura.

 

Se deberá remover desechos, suciedad, barro, maleza, vegetación y cualquier material suelto o adherido a los elementos estructurales de la cercha, de las vigas de concreto, de la superficie de rodamiento, de los drenajes, los apoyos y las mesetas de apoyo de vigas y cercha con bastiones y pila, juntas de expansión, barandas y otros. Esta operación no incluye la preparación de la superficie para pintura.

 

Se permitirá el uso de herramientas manuales como cepillos, palas, escobones y otros o mecánicos, como barredoras, compresores de aire, de agua, pero sin provocar daños, deformación o desplazamiento de ninguno de los elementos estructurales del puente.

 

• Preparación de la superficie para pintura.

 

Todas las superficies de las vigas de acero deberán ser limpiadas y pintadas.

 

Previo a la limpieza a presión (blast cleaning) se realizará la limpieza de todas las superficies de acero, eliminando aceite, grasa, polvo, tierra, óxido, y capas sueltas de pintura existente mediante el uso de solventes que no contengan contaminantes para el acero (método SP-1) y lavado por agua o vapor.

 

Cuando las superficies de acero expuestas estén libres de aceite, grasa, tierra, óxido y capas sueltas de pintura y cualquier otra materia extraña, se procederá a la limpieza a presión (“blast cleaning”, método SP-10) mediante el uso de materiales abrasivos como arena seca, granalla, cascajo mineral o de acero y perdigones de acero. Para sustituir los mencionados por cualquier otro material abrasivo se requiere la autorización de la unidad supervisora del contrato.

 

No se admitirá el uso de arena de mar sin lavar, dado que contiene sal; ni arenas con sedimentos, se deberán tomar muestras de cada una de las  entregas del material abrasivo en el sitio.

 

El compresor de aire deberá contar con una presión mínima de 6,30 (seis coma treinta) kg/cm² (90,00 (noventa) psi) y para garantizar que el suministro del aire no le introduce aceite, agua o cualquier otro contaminante al material abrasivo al lanzarlo, no deberá tener ninguna fuga o goteo; para controlar la calidad al menos cada cuatro horas, se colocará un papel secante blanco frente a la boquilla del aire a 0,60 (cero coma sesenta) metros y se permitirá el flujo del aire durante 2 (dos) minutos, en caso de detectar cualquier contaminante se realizará la reparación o sustitución del compresor en caso de ser necesario.

 

La limpieza a presión deberá dejar todas las superficies con un patrón uniforme de anclaje no menor de 25 (veinticinco) micrones (1 mils = milésimas de pulgada) y no mayor de 75 (setenta y cinco) micrones, para garantizar el plano de adherencia entre la pintura y el acero.

 

Es preferible que las superficies sean tratadas el mismo día de la limpieza a presión, en caso de que las superficies limpias presenten óxido o contaminación con materiales extraños antes de la aplicación de la pintura, el contratista deberá repetir la limpieza con SP- 10 a sus expensas dado que la Administración no reconocerá ninguna remuneración extra por esta operación.

 

• Aplicación de la pintura.

 

Para todos los elementos nuevos se requiere el siguiente sistema de pintura para clima intermedio:

 

• Primera mano: zinc orgánico con espesor mínimo de 75 (setenta y cinco) micrones (3 (tres) mils).
• Segunda mano: pintura epóxica con espesor mínimo de 50 (cincuenta) micrones (2 (dos) mils)  ó imprimante   vinílico lavable  con espesor de 8 (ocho) a 13 (trece)

micrones (0,30 (cero coma treinta) a 0,50 (cero coma cincuenta) mils).

• Tercera mano: pintura epóxica, vinílica o de uretano con espesor mínimo de 50 (cincuenta) micrones (2 (dos) mils).

 

Para todos los elementos nuevos de los puentes ubicados a una distancia igual o inferior a 300,00 (trescientos) metros de la playa se requiere el siguiente sistema de pintura para clima costero:

 

 

 

 

 

 

 

 

• Primera mano: zinc inorgánico con espesor mínimo de 75 (setenta y cinco) micrones (3 (tres) mils).
• Segunda mano: pintura epóxica con espesor mínimo de 50 (cincuenta) micrones (2 (dos) mils)  ó imprimante   vinílico lavable  con espesor de 8 (ocho) a 13 (trece) micrones (0,30 (cero coma treinta) a 0,50 (cero coma cincuenta mils).
• Tercera mano: pintura epóxica, vinílica o de uretano con espesor mínimo de 50 (cincuenta) micrones (2 (dos) mils).

 

La pintura se aplicará con cuidado y esmero mediante brocha, compresor, spray, rodillo o una combinación de éstos. No se admitirá cualquier procedimiento de aplicación que permita restos sobre la superficie pintada de fibras, cerdas o cualquier material desprendido que interfiera con la adherencia entre capas de pintura.

 

Cada mano de pintura será cuidadosamente curada; las protuberancias, las zonas pasadas por alto, las capas de pintura desprendidas después de la primera mano y demás imperfecciones en el acabado, deberán ser removidas y repintadas antes de la siguiente mano de pintura y la superficie una vez pintada deberá estar cubierta adecuadamente para mantenerla libre de humedad, polvo, grasa y cualquier otro material que afecte la adherencia de las capas de pintura.

 

Las capas sucesivas de pintura serán de diferente color para contrastar con las superficies pintadas, se sugiere que la tercera mano sea de color plateada o aluminio.

 

Todas las pinturas deberán cumplir con siguientes especificaciones SSPC del Consejo para Pinturas de Estructuras de Acero (Steel Structures Painting Council) y DOD Especificaciones militares americanas (Military Specification):

• SSPC-Paint-9: para la tercera mano de pintura vinílica.
• SSPC-22: para la pintura epóxica.
• SSPC-Paint-25: para la primera y segunda mano de las pinturas aceite-alkídicas.
• SSPC-Paint-104: para la tercera mano final de las pinturas aceite-alkídicas.
• SSPC-PS Guía 1700: para las pinturas de uretano.
• DOD –P-21035 A: para pinturas orgánicas de zinc.

 

1. PROTECCIÓN DE LA OBRA Y EL PERSONAL

 

1. Será responsabilidad del Contratista la protección de los trabajos en sitio, la protección de la zona de obras, la protección de los vehículos y peatones, de daños provocados durante las operaciones de este proyecto.
2. Se mantendrán todas las áreas de circulación libres de todo obstáculo y de materiales peligrosos
3. El contratista debe suministrar la colocación de lonas, en el equipo de acarreo, y pantallas para protección de terceros durante las operaciones de barrido con barredora mecánica y /o aspersión de productos contaminantes (emulsión, cemento etc.).
4. Es responsabilidad exclusiva del contratista ejecutar las acciones necesarias para asegurar un adecuado control del polvo en la obra. No se reconocerá costo alguno al contratista por este concepto.

 

34.1 Señalamiento Preventivo

 

El contratista será responsable de asegurar un adecuado señalamiento preventivo, acorde con toda la Legislación Vigente en esta materia, durante la ejecución de la obra. Se entiende que el costo del señalamiento preventivo durante la construcción, ha sido incluido en la oferta del contratista en la estructura de costos de los diferentes renglones de pago. El contratante no reconocerá monto adicional por este concepto.

34.2 Calidad

 

1. El Contratista deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Ley del Sistema Nacional de Calidad, Ley No. 8279. y debe estar conforme al alcance de las obras y los requerimientos mínimos establecidos en el Manual de Construcción para Caminos, Carreteras y Puentes (MC-83) y de otras Disposiciones Generales vigentes al respecto y que dispondrá de los servicios de un Consultor de Calidad, que satisfaga la normativa y legislación vigente.
2. La verificación de la calidad a ejercer por la Administración será realizada por medio de ensayos que deberán tener un Sistema de Gestión de la Calidad implantado, según los requisitos de gestión de la Norma INTE-ISO/IEC-17025:2000. Considérese que los requisitos de aceptación de materiales deberán cumplirse siempre, y su no cumplimiento implica el rechazo.

 

1. El Contratista o en su defecto el organismo responsable de la realización de los muestreos, ensayos y pruebas de laboratorio en caso de que se recurra a la subcontratación, necesarios para ejecutar esta contratación, deberá contar con la acreditación del Ente Costarricense de Acreditación (ECA), según lo establece la Ley No. 8279 (cuando así corresponda).

 

34.3 Control de la calidad y topografía para puente

 

1. El control de calidad de los materiales, productos y procesos de este proyecto, es responsabilidad y costo exclusivo del Contratista lo cual se deberá ver reflejado en la memoria de calculo que acompañará su oferta ya que dicho costo es un costo directo del proyecto y lo respaldará mediante las constancias de calidad generadas a partir de las pruebas pertinentes realizadas por sus laboratorios debidamente aceptados por la Administración.

 

1. El Contratista deberá proponer un Programa de Control de Calidad, que debe ser sometido a consideración y aceptación por parte del ENCAGADO DEL CONTRATO POR PARTE DEL INDER. Así mismo EL OFERENTE establecerá un PLAN DE MUESTREO, de acatamiento obligatorio para el control y la verificación de calidad, de manera que se garantice que cualquier instante de la producción o punto puede ser muestreado (en planta o en sitio). Considérese que los requisitos de aceptación de materiales deberán cumplirse. Incumplimiento de tales requisitos implican el rechazo.

 

1. La topografía para ejecución de la obra es responsabilidad y costo exclusivo del Contratista lo cual se deberá ver reflejado en la memoria de calculo que acompañará su oferta ya que dicho costo es un costo directo del proyecto.

 

33.4 Sistema de Gestión de Calidad y acreditación de ensayos

 

Para la aceptación por parte de la Administración de los laboratorios de ensayo que utilizará el Consultor de la Calidad, los ensayos deberán estar acreditados ante el Ente Costarricense de Acreditación (ECA).

 

34.5 Programa de Control de Calidad

 

1. Se deberá presentar el programa de control de calidad, de acuerdo con lo siguiente:
2. El Contratista presentará en la reunión de preinicio o preconstrucción, El Programa de Control de Calidad que utilizarán en las obras a ejecutar, en concordancia con sus Programas de Trabajo. Los gastos que conlleve la aplicación del programa de calidad, serán sufragados por el Contratista, y se entenderán incorporados en su oferta técnico-económica.
3. En cada Programa de Control de Calidad, deberán definirse las pruebas que se realizarán:

• En sitio de fabricación de los materiales (concreto hidráulico, agregados triturados y otros)
• En el sitio de la obra

 

 

 

 

 

• En el laboratorio

1. La toma de las muestras será realizada por personal del laboratorio de control de calidad designado por el Contratista según se establece en la Disposición General vigente, en presencia del representante de la Administración, debiéndose registrar en la bitácora de muestreo todos los datos referentes a cada muestra extraída.

34.6 Procedimientos de Seguridad

 

El Contratista deberá:

 

1. Cumplir con todas las regulaciones de seguridad aplicables,
2. Velar por la seguridad de todas las personas autorizadas a estar en el Lugar de las Obras,
3. Hacer lo razonable para mantener el Lugar de las Obras y las propias Obras libres de obstrucciones innecesarias a fin de evitar situaciones peligrosas para dichas personas

 

1. Proporcionar cercas, alumbrado, protección y vigilancia para las Obras hasta que éstas se terminen y se entreguen.
2. Proporcionar cualesquiera Obras Temporales (incluidos caminos, senderos, guardias y cercas) que puedan ser necesarias a raíz de la ejecución de las Obras, para el uso y la protección del público y los propietarios y ocupantes de los terrenos adyacentes.

 

34.7 Protección del medio ambiente.

 

1. El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, el ruido y otros resultados de sus operaciones.
2. El Contratista velará por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes aplicables.

 

 

 

 

 

 

34.8 Seguridad del lugar de las obras.

 

Salvo disposición en sentido diferente en las Condiciones Especiales:

 

• El Contratista será responsable de mantener fuera del Lugar de las Obras a personas no autorizadas y las personas autorizadas se limitarán al Personal del Contratista y del Contratante, y a cualquier otro empleado que el Contratante o el Ingeniero notifiquen al Contratista, como personal autorizado de los otros contratistas del Contratante en el Lugar de las Obras.

 

1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS TRABAJOS

 

El trabajo incluye el diseño y la construcción de todos los elementos que componen la superestructura, la subestructura y las obras adicionales, considerando los  siguientes aspectos.

 

35.1. Estimación de Cantidades

 

El oferente determinará durante la Etapa I las cantidades con base al diseño preliminar propuesto de su propio proyecto por cada uno de los sitios del proyecto (Rio Choin, Durei y Katsi), incluyendo todas las actividades descritas en estos términos de referencia para la superestructura, subestructura y las obras adicionales, las cantidades deberán desglosarse acorde con los renglones de pago establecidos en el CR 2020, todas aquellas actividades que no cuenten con renglones de pago específicos deberán incluirse como actividades por suma global; el riesgo por subestimar o sobrestimar las cantidades indicadas deberá asumirlo el oferente y por lo tanto, la Administración no admitirá ningún reclamo en la Etapa III por variaciones entre las cantidades determinadas en la etapa de diseño y construcción respectivamente.

 

35.2. Proyecto.

 

Se deberá presentar adjunto a la oferta, el diseño final de los puentes y deberá tener como mínimo:

 

35.3  Confección de planos constructivos.

 

El contratista deberá suministrar original y cinco copias de los planos constructivos del puente y una copia en formato digital. Las láminas de los planos serán de tamaño 0,90 m. x 0,60 m., el número de láminas queda a criterio del diseñador; sin embargo, como mínimo se requiere:

 

1. Será la primera lámina y debe indicar claramente: nombre, ubicación (en el mapa de Costa Rica en hoja cartográfica), índice de láminas, estimación de cantidades (renglones del CR-2020).

 

1. Plan General. Deberá de incluir la planta general del puente, elevación, planta de fundaciones, sección transversal típica, curvas de nivel cada 0,50 m. La planta general del puente, elevación y planta de fundaciones deberá de estar a la misma escala.

 

1. Notas Generales: Debe incluir como mínimo las especificaciones e indicaciones sobre los siguientes aspectos:

 

• “Manual de Normas para la colocación de dispositivos de seguridad para la protección del público en Obras Viales”, elaborado por la Dirección General de Ingeniería de Tránsito 1995”.
• “Reglamento de Dispositivos de Seguridad para la Protección de Obras, según decreto 26041- CONAVI, Gaceta N°103 del 30/05/97”.
• “Control de calidad de materiales y procedimientos constructivos” de conformidad con la Disposición General N°CM-002-97, del Área de Obras Públicas del CONAVI.
• Carga Viva.
•  
• Acero estructural.
•  
• Acero de refuerzo.
• Hormigón.
• Juntas de construcción.
• Juntas de expansión.
• Sistema de protección a la corrosión.
• Acabados: señalización.

 

35.3.1 Láminas de Subestructura.

 

Como mínimo se incluirá lo siguiente: elevación y planta de los bastiones, elevación y planta de las pilas (en caso de requerirse), sección transversal de la viga cabezal y de martillos, detalle de pared del cabezal, detalle de pantalla, columnas, placas, aletones, remates de baranda sobre los aletones, planta de distribución de pilotes (en caso de requerirse), llaves sísmicas y cualquier otro que se considere pertinente. Además, deberá de incluir el listado de acero de refuerzo.

 

 

 

35.3.2 Láminas de superestructura.

 

Como mínimo se incluirá lo siguiente: elevación y plantas, superior e inferior, con indicación de los sistemas de arriostre, la sección transversal de cada tramo de superestructura en el centro y en apoyos, indicando: sección de elementos longitudinales, transversales, diafragmas, claros verticales mínimos, dimensiones de ancho de la superficie de rodamiento, aceras, bombeo, espesor de losa, detalle del sistema de drenaje, barandas, apoyos, juntas de expansión, diagrama de contra flechas, diagrama de secuencia de colado de la losa y cualquier otro que se considere pertinente. Además, deberá de incluir el listado de acero de refuerzo.

 

35.3.3 Láminas de detalles varios.

 

Como mínimo se incluirá lo siguiente: elevación y planta de las losas de aproximación, detalles de los pilotes (en caso de requerirse), de los remates de barandas, ductos para alimentación eléctrica de la iluminación, agua potable, energía eléctrica, telecomunicaciones, muros, contramedidas por socavación y cualquier otro que se considere pertinente.

 

35.3.4 Láminas de montaje.

 

En caso de que la solución propuesta, requiera establecer procedimientos para el montaje de estructuras temporales o definitivas, deberá incluir todos los esquemas, diagramas, secuencias en éstas láminas.

 

35.3.5 Estimación de Cantidades

 

En la portada se incluirá una Tabla de Estimación de Cantidades, conforme a los renglones de pago del CR-2020 de cada uno de los ítems requeridos para la construcción de los puentes, con el siguiente formato de referencia:

 

Cuadro de estimación.

 

 

 

 

Se deberá tener el cuidado de no duplicar cantidades de materiales, como sería el caso de incluir el volumen de hormigón y el peso del acero de refuerzo de elementos prefabricados, dentro de los renglones respectivos. Por lo anterior, se requiere que en cada lámina se incluya una lista de todas y cada una de las varillas de acero de refuerzo que se colocarán en los diferentes elementos de hormigón de la superestructura y la subestructura, con el siguiente formato de referencia:

 

Inventario de acero de refuerzo.

 

 

1. NORMAS PARA LA ETAPA DE LA EJECUCION:

 

36.1 Portada

 

Será la primera lamina y deben indicarse claramente: NOMBRE, UBICACIÓN (en el mapa de Costa Rica y Hojas Cartográficas), INDICE DE LAMINAS, ESTIMACION DE CANTIDADES indicando los renglones de pago respecto al CR-2020.

 

36.2 NOTAS GENERALES:

 

Será la segunda lámina y deberá incluir como mínimo especificaciones e indicaciones sobre los siguientes aspectos:

 

1. Especificaciones de diseño.
2. Carga Viva
3. Apoyos
4. Acero Estructural
5. Soldadura
6. Acero de Refuerzo
7. Hormigón
8. Juntas de Construcción
9. Juntas de expansión
10. j)Sistema de protección a la corrosión (pintura, tipo de acero o metalización) Sistema de protección a la sección 13 de AASHTO 1996, 16° edición y todas las pinturas deberán cumplir con las siguientes especificaciones SSPC del Consejo para Pinturas de Estructuras de Acero (Steel Structures Painting Council) y DOD Especificaciones militares americanas (Military Sepecification):

 

• SSPC-Paint-9: para la 3° mano de pintura vinílica.
• SSPC-22: para la pintura epóxica.
• SSPC-Paint-25: para la 1° y 2° mano de las pinturas aceite-alkidicas.
• SSPC-Paint-104: para la 3° mano final de las pinturas aceite-alkidicas.
• SSPC-PS Guía 1700: para las pinturas de uretano.
• DOD-P-21035 A: para pinturas orgánicas de zinc.

   

Todas las superficies deberán estar totalmente limpias y libres de mugre, grasa, polvo, aceite, lechadas y cualquier otro material suelto o adherido que interfiera con la adhesión de la pintura.   La limpieza de las superficies deberá realizarse preferentemente por medio del compresor de chorro de arena “Sand Blasting”, o en su defecto usar el compresor de chorro de agua, aire o vapor de agua.   En aquellas zonas de acceso limitado se podrá utilizar herramientas manuales ó sustancias químicas como detergentes ó solventes siempre que se garantice la eliminación de cualquier residuo de estas sustancias.

 

Al acero estructural se le aplicará un sistema de capas, en el taller se le aplicará una primera mano de imprimante y excepto en aquellas superficies, en contacto con el concreto las cuales no deberán pintarse, en el campo se aplicará el sistema de capas de pintura indicado en tabla 13.2.1 de Sección 13 División II de AASHTO 1196, 16° Edición, que corresponda al ambiente NORMAL.

 

Como alternativa, se admitirá el uso de metalización o pinturas de usos especiales tales como pinturas tolerantes a la mínima preparación del sustrato (Surfance tolerance) o similar.

 

Pago de detalles misceláneos.   La partida de vigas preesforzadas incluye además el suministro e instalación de los apoyos (las almohadillas de neopreno, placas de asiento, pernos de anclaje) y las gazas de izaje.  La partida de acero de refuerzo de la subestructura debe incluir las juntas de expansión, los angulares de protección del cabezal de los bastiones con sus anclajes, el suministro de las juntas completas “losa-bastión” y la instalación total. La partida de baranda de acero estructural incluye, postes, pernos, tuercas, angulares y pintura.

 

36.3  Láminas de Superestructura

 

Como mínimo en estos planos constructivos se incluirá lo siguiente: elevación y plantas superior e inferior con la indicación de los respectivos sistemas de arriostre, la sección transversal de cada tramo de superestructura en el centro y en apoyos indicando: sección de vigas longitudinales, sección de vigas transversales, diafragmas, claros verticales mínimos, dimensiones de ancho de la superficie de rodamiento, bombeo, espesor de losa, detalle del sistema de drenaje, detalle de las barandas, detalle de los apoyos, detalle de las juntas de expansión, diafragma de las contraflechas, diagrama de secuencia del colado de la losa, y cualquier otro que se considere conveniente.

 

36.4. Láminas de Subestructura

 

Como mínimo en estos planos constructivos se incluirá lo siguiente: elevación y planta de los bastiones, sección transversal de la viga cabezal, detalle de la pared del cabezal, detalle de pantalla, columnas, placas, aletones, remates de baranda sobre aletones, planta de distribución de los pilotes , y cualquier otro que se considere conveniente.

 

36.5 Láminas de Detalles Varios

 

Como mínimo en estos planos constructivos se incluirá lo siguiente: elevación y plantas de los rellenos de aproximación, de los detalles de los pilotes, de los remates de baranda, contramedidas por socavación, y cualquier otro que se considere conveniente.

 

1. ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES.

 

1. El acero de refuerzo de las varillas deberá ser grado 40 y  60, con límites de fluencia de fy = 4200 kg/cm² y 6000 kg/cm²

 

1. Los elementos estructurales de concreto colado en sitio deberán ser de concreto clase A con una resistencia mínima a la compresión de f´c = 280 kg/cm², los elementos preesforzados como mínimo serán de concreto clase D con una resistencia mínima a la compresión de f´c=350 kg/cm².

 

1. El sello de concreto será en concreto Clase B, con una resistencia mínima a la compresión de 180 kg/cm2.

 

1. Aditivos, no se admitirá el uso de aditivos y acelerantes que contengan cloruro de calcio, deberán seguirse estrictamente las instrucciones del fabricante en su empleo y estos productos deberán cumplir con la especificación ASTM Designación C-494 última edición.

 

1. El acero estructural será como mínimo acero con Designación AASHTO M270 grado 36 equivalente a Designación ASTM A 709 grado 36, anteriormente denominado A 36, con Fu=4078 kg/cm² y Fy=2530 kg/cm².

 

1. Se usarán almohadillas de neopreno reforzado con acero, de dureza “Shore A” 60+5, y se diseñarán de acuerdo a lo indicado en la Sección 14 de AASHTO 1996 16° edición.

 

 

 

 

 

 

38 SECUENCIA DE ACTIVIDADES

 

1. Etapa I. Presentación de oferta y planos respectivos: incluye el diseño estructural de todos los elementos y la elaboración de los planos constructivos. Respecto a los Estudios de Suelos estos se suministran en el Anexo 4 dentro del respectivo Cartel de Licitación y demás requerimientos Cartelarios. Los planos constructivos deberán ser firmados por un profesional con experiencia en diseño estructural y técnicas del puente objeto de esta contratación.

 

1. Etapa II. Construcción del puente: construcción de subestructura, superestructura y obras adicionales.

 

1. PRESENTACIÓN DE PLANOS Y DOCUMENTOS.

 

Deberá entregarse los planos constructivos al INDER, debidamente firmados por el director técnico y Profesional que Diseña, en cada una de sus láminas, presentando un original y 2 (dos) copias claras y legibles de lo siguiente:

 

• La memoria de cálculo estructural detallado, con los esquemas, supuestos de diseño y el diseño de todos los elementos que conforman la estructura.
• Los planos constructivos del puente.
• Todos estos documentos y planos deben entregarse en medio magnético.

 

En caso de que el diseñador emplease un programa de software especializado que no esté disponible para la contraparte técnica designada por el INDER será indispensable que el diseñador suministre dicho programa, con la respectiva entrada de datos, para la verificación de los cálculos.

 

Debido a que la recepción de los elementos mencionados, no libera de responsabilidad al profesional firmante de cada uno de ellos, ni implica responsabilidad compartida por parte del INDER por la confección de los planos constructivos y de los planos de taller, es necesario incluir la siguiente nota en cada uno de los planos:

 

 

              Oficialmente recibido por:

 

 

                                      

                                    Encargado del Contrato

 

                                    Este recibo oficial no libera de responsabilidad al profesional

                                    Responsable y firmante de los planos y tampoco implica res-

                                    ponsabilidad compartida por la confección de los mismos por

 

                                    Parte del Inder.

 

 

1. CONFECCION DE LOS PLANOS.

 

Las láminas de los planos serán de tamaño 90 cm. x 60 cm., siendo el número de láminas a criterio del diseñador, sin embargo como mínimo se requiere.

 

40.1 Plano General.

 

Se mostrarán vistas en “planta y elevación” de la estructura, y la “planta de fundaciones” y el cuadro de “estimación de cantidades”, que deberá incluir todos los renglones y elementos estructurales que correspondan al puente y las cantidades deberán ser calculadas y desglosadas así:

 

Estimación de Cantidades (Ejemplo):

 

Renglón	Designación	Unidad	Bastión	Bastión	Super	Total
			No. 1	No. 2	No.
201	Exc. Para puentes	m3
554.01	Varilla para refuerzo	kg.
555.01	Acero estructural suministrado, fabricado y erigido	kg.

 

Todas las actividades requeridas para el diseño y construcción del puente y la ejecución y construcción de las “obras adicionales” descritas en estos términos de referencia deberán contar con renglones de pago específicos o globales en la “estimación de cantidades” y en caso de que el oferente no incluya estos renglones de pago, la Administración considerará que todos los costos requeridos para realizar las actividades descritas en estos términos de referencia y necesarias para construir el puente propuesto están incluidos en los renglones de pago reportados.

 

40.2 Láminas de detalles de bastiones, pilas, superestructura, vigas, y detalles varios.

 

Deben incluir además de las vistas y secciones transversales un cuadro de “lista de acero de refuerzo”, presentando la información de todas y cada una de las varillas de acero de refuerzo que se colocarán en cada elemento, con el siguiente formato:

Lista de acero de refuerzo.

 

Marca	No.	Cantidad	Longitud	Detalle	Ubicación
C 1	# 7	:	:	Rectas	Columna-vertical
C 2	# 4	:	:	A	Columna-aros
:	:	:	:	:	:

 

Así por ejemplo, en la lámina “detalles de superestructura”, deberá aparecer una “planta y sección transversal” en el centro y en apoyos, con dimensiones, donde se muestre el espesor de la losa, el ancho de la superficie de rodamiento con su pendiente o bombeo según el caso claramente indicado, ancho de aceras, drenajes, tipo de baranda, número y tipo de vigas con el espaciamiento entre ellas indicado y el diafragma mostrado, también deberá incluirse una sección transversal y una planta de los finales de la superestructura en bastión con las indicaciones de las juntas de expansión, la indicación de la carga viva de diseño, más todos los detalles que “el diseñador” considere conveniente incluir para su propuesta.

 

Información mínima requerida en estas láminas:

1. Estacionamiento y elevaciones.
2. Escalas y unidades de las dimensiones.
3. Indicación de juntas de construcción, gradientes, pendientes y bombeos.
4. Altura de pedestales.
5. Angulo de sesgo del puente si lo hubiere y otros ángulos importantes. Altura de pedestales.
6. Cuadro con lista de acero de refuerzo y detalles de doblaje de las varillas.
7. Notas aclaratorias y observaciones importantes.
8. Congruencia con la información del plan general y de notas generales.

 

1. SUMARIO DE CANTIDADES.

 

El contratista deberá presentar un sumario de cantidades que incluya tanto lo concerniente al diseño como a la construcción del puente solicitado.

 

El contratista deberá elaborar dicho sumario de cantidades utilizando los reglones de pago normados en el “Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de carreteras caminos y puentes CR-2020”

 

Deberá incluir en estos renglones de pago las cantidades estimadas de cada una de las actividades a realizar, así como, el presupuesto desglosado por renglón, indicando el precio unitario y el monto total, así como la sumatoria de los montos respectivos.

 

1. ROTULO DE OBRA

 

Este trabajo consiste en el suministro de un rótulo a instalare en el proyecto  donde el Encargado General del Contrato lo determine.

42.1 Materiales

 

Los materiales a utilizar serán los siguientes:

La estructura  del rótulo es en tubo estructural cuadrado galvanizado de 5 cm x 5 cm en calibre de 1.5 mm, estos tubos irán empotrados en un dado de concreto de cm 80 de alto por 50 cm de ancho y 50 cm de largo, a su vez sobre estos dos verticales servirán de soporte para sostener el rótulo en una lámina de Aluminio N°18 de 122 cm x 244 cm, donde se realizará la impresión digital de alta calidad laminado (una cara), la misma irá apoyada en un marco de tubo estructural galvanizado de 25 cm X 25 cm en calibre de 1.5 mm. No se aceptarán materiales golpeados, torcidos o con cualquier defecto que a juicio del Encargado General del Contrato presente defectos Ver anexos de rótulo

 42.2 Medición y Pago

 

El rótulo se pagará por unidad, y la cantidad será la determinada en la Hoja de Cotización al precio unitario ofertado y recibido a satisfacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas

 

• Relleno para estructuras mayores: el oferente debe considerar dentro de su propuesta el material de relleno a colocar detrás de los bastiones, el cual deberá de colocarse hasta el nivel de berma antes del montaje de la Superestructura, para el cual debe incorporar lastre cribado de 4 pulgadas como máximo. No será permitido el uso del material proveniente de excavación, ni material tipo préstamo para conformar el relleno.

 

• Relleno de aproximación: el oferente debe considerar dentro de su propuesta el material para la conformación del relleno de las aproximaciones, el cual de acuerdo con la propuesta geométrica de diseño debe contar con una pendiente max del 10% (no se aceptarán ofertas que incumplan dicho requisito), utilizando para su construcción lastre cribado de 4 pulgadas como máximo. No será permitido el uso del material proveniente de excavación, ni material tipo préstamo para conformar el relleno. Igualmente, conforme el diseño propuesto, el oferente debe considerar los elementos que así requieran para contener el relleno en ambos márgenes, ya sea por medio de estructuras tipo gaviones, terramesh y enrocados, entre otros.

 

• Vados sobre Rio Telire y Coen: para efecto del presente proyecto de acuerdo con las condiciones especiales (cruce sobre los riosTelire y Coen), el oferente debe incluir la actividad correspondiente al mantenimiento de vados sobre dichos ríos, lo cual se deberá ver reflejado en la memoria de calculo que acompañará su oferta ya que dicho costo es un costo directo del proyecto, para la cual deberá incorporar el uso de Excavadora de 30 Ton (potencia mínima 198 kw / 265.4 hp) como mínimo. Por lo que las ofertas con maquinaria que no cumpla con la capacidad y/o potencia mínima requerida serán descartadas, por incumplimiento técnico.

 

El oferente deberá presentar en su oferta, para dicha maquina COPIA LEGIBLE de la tarjeta de “Derecho de Circulación” vigente para el presente periodo, tanto para la maquinaria propia, cedida o subcontratada. En el caso de cesión de la maquinaria, deberá aportar los documentos de respaldo (cartas de cesión) que le permitan hacer uso del equipo. La maquinaria aquí solicitada por la administración obligatoriamente deberá ser coincidente con el cálculo contenido en el Prepuesto Detallado que presentará el adjudicatario.

 

OBRAS POR ADMINISTRACION: el oferente debe considerar dentro de la oferta el rubro de trabajos a costo + porcentaje, el cual será un monto igual a 15 millones de colones, en cada uno de las obras, Rios Choin, Durei y Katsi.

 

ANEXO N° 1: FORMULARIO EXPERIENCIA

DE LA EMPRESA

 

Formulario N° 1

Declaración jurada de experiencia de la empresa oferente

 

 

 

__________________________________________________

Empresa privada o pública (propietario o dueño del proyecto

 

_________________________________________________

Nombre del proyecto

 

__________________________________________________

Nombre de la empresa que ejecutó el proyecto (razón social)

 

Periodo de ejecución

 

Fecha de inicio: ______________________ Fecha de Finalización: _________________________

 

Condición Contractual

 

Contratista: __________________________ Subcontratista: ______________________________

 

Tipo de Construcción

 

Nueva: ________ Reconstrucción: _________ Mejoramiento: ________ Mantenimiento: ________

 

 

 

Declaro bajo fe de juramento que la información bridada en este documento es verdadera.

 

________________________

Firma del representante legal

 

 

Autenticación de firmas: Doy fe de que la firma que consta en este documento fue establecida en mi presencia.

 

 

Licenciado: _____________________________

 

 

Las actividades descritas anteriormente se realizaron  y recibieron a entera satisfacción.

ANEXO N° 2: DECLARACION JURADA EXPERIENCIA ENCAGADO DEL CONTRATO DEL  DISEÑO

 

Carta de compromiso del profesional que diseña

El suscrito, ,           (indicar calidades)        , hago constar que conozco la oferta presentada por la empresa _________________________________, para la Licitación Abreviada No. 2014LA-000022-02, “Diseño y construcción de un puente  en el Asentamiento Las Orquídeas”, y que manifiesto mi compromiso de participar como (indicar puesto) en la ejecución del contrato en caso de resultar adjudicataria y formalizarse el contrato correspondiente.   _________________________________________________________                                               Firma del profesional y número de  carné   Autenticación de firmas: Doy fe de que la firma que consta en este documento fue establecida en mi presencia.   Licenciado: _____________________________________

 

 

ANEXO N° 3: DECLARACION JURADA EXPERIENCIA ENCARGADO DEL CONTRATO DE LA DIRECCION TECNICA DEL PROYECTO

 

Carta de compromiso del profesional propuesto

El suscrito, ,           (indicar calidades)        , hago constar que conozco la oferta presentada por la empresa _________________________________, para la Licitación Abreviada  “Diseño y construcción de un puente  en el Asentamiento El Progreso”, y que manifiesto mi compromiso de participar como (indicar puesto) en la ejecución del contrato en caso de resultar adjudicataria y formalizarse el contrato correspondiente.   _________________________________________________________                                               Firma del profesional y número de  carné   Autenticación de firmas: Doy fe de que la firma que consta en este documento fue establecida en mi presencia.   Licenciado: _____________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 4: FORMATO DE PRESENTACIONMEMORIA DE CÁLCULO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 5

Guía Hoja de Cotización

RIO CHOIN

 

 

RIO DUREI

 

 

 

RIO KATSI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 6: ROTULO

 

 

 

ANEXO N° 7

FORMATO DE EXPERIENCIA

 

 

 

 

ANEXO N° 8

 

ESTUDIO HIDROLOGICO; GEOTÉCNICO Y TOPOGRAFICO

(adjunto digital)

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 8:

 

FORMATO DE PRESENTACION

LÍNEAS DE CRÉDITO DE CAPITAL DE TRABAJO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San José, [fecha completa] [Nombre de la entidad financiera]

 

Asunto: Certificación Bancaria de línea de crédito de capital de trabajo

 

A quien corresponda:

 

Por medio de la presente, el [nombre del banco o entidad financiera supervisada por SUGEF], hace constar que el señor(a) [nombre completo del representante legal], portador(a) de la cédula de identidad número [número], en su calidad de representante legal de la empresa [nombre de la empresa oferente], cédula jurídica número [número], mantiene vigente una línea de crédito de capital de trabajo, cuyas características se indican a continuación:

 

• Monto aprobado: ₡ [o US$] [monto en números y letras]
• Fecha de aprobación: [fecha de aprobación]
• Fecha de vencimiento: [fecha de expiración o vigencia de la línea]
• Estado actual: Vigente y disponible
• Destino del crédito: Capital de trabajo
• Condiciones de uso: [puede indicar si es revolutiva, contra facturación, ]
• Entidad emisora: [nombre del banco o financiera]
• Contacto para verificación: [nombre del funcionario, teléfono y correo electrónico]

 

Esta certificación se emite a solicitud del interesado y para ser presentada como parte de los requisitos de admisibilidad de la licitación [número de la licitación y nombre o número de procedimiento] promovida por [nombre de la institución contratante], a fin de acreditar la disponibilidad de recursos financieros para atender las obligaciones iniciales del contrato en caso de resultar adjudicatario.

 

Sin otro particular, se extiende la presente en San José, a los [día] días del mes de [mes] del [año].

 

 

 

Atentamente,

[Firma digital o física]

[Nombre del funcionario del banco]

Puesto: [nombre del cargo]

Entidad financiera: [nombre del banco] Teléfono: [número]

Correo electrónico: [correo]

 VER PLIEGO DE CONDICIONES ADJUNTO

SE ADJUNTA PLIEGO DE CONDICIONES

1. CONDICIONES GENERALES DEL CONCURSO

1.       PRESENTACIÓN.

  

El INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, conforme a la Ley General de Contratación Pública, en adelante LGCP, Ley N° 9986  y su reglamento (en adelante RLGCP) y la Ley 9036 del 29 de mayo del 2012 y en atención al acuerdo tomado Junta Directiva en artículo No. 6 de la Sesión Ordinaria 35, celebrada el 20 de septiembre de 2024, mediante el cual se aprueba las metas del Plan Operativo Institucional, para el ejercicio económico 2025, mediante el cual se aprueba las metas del Plan Operativo Institucional, para el ejercicio económico 2025, mediante

el cual se aprueba las metas del Plan Operativo Institucional, para el ejercicio económico 2025 y la justificación realizada mediante oficio INDER-GG-DRT-RDHC-OFI-0337-2025 de la Región de Desarrollo Huetar Caribe , contenida el Número de

 Solicitud de Contratación  0062025004700009 por conducto del Proceso de Infraestructura Rural, como oficina técnica especializada de apoyo a la Proveeduría Institucional, se procede a la presentación del presente documento complementario (Pliego de Condiciones) para el Concurso de Licitación Mayor  para  el Diseño y construcción de tres puentes de una vía con paso peatonal adosado sobre  Quebradas Choin, Dureri y Katsi, de la RD Huetar Caribe, Oficina de Desarrollo Territorial de Talamanca, que se menciona a continuación:

 

 

2.       GLOSARIO DE TÉRMINOS

 

En la interpretación del presente este documento se entenderán los términos de la siguiente manera:

 

INDER:

 

Instituto de Desarrollo Rural (INDER), antes Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), de acuerdo a la Ley 9036, Artículo 14 del 29 de noviembre del 2012

 

CFIA:

 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos

 

 

 

ADJUDICACIÓN:

 

Es el acto final mediante el cual una vez hechos los estudios y valoración de las ofertas el Inder selecciona que más convenga a la satisfacción del interés público.

 

ADJUDICATARIO:

 

Persona física o jurídica que fuere favorecida con la adjudicación

 

OFERENTE:

 

Persona física o jurídica que presenta una Oferta para el Proyecto a que se refiere este Concurso.

 

HOJA DE COTIZACIÓN:

 

Es el formulario que el INDER suministra a los presuntos oferentes para que se indiquen, los precios unitarios y globales de los diferentes renglones de pago.

 

BITACORA: 

 

Herramienta suministrada por el CFIA para las indicaciones del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO (INDER) y el Director Técnico (Adjudicatario)

 

ADMINISTRADOR  DEL CONTRATO:

 

Será el profesional responsable de la administración del contrato por parte del INDER.  Estará encargado de la inspección y control de calidad de las obras objeto de este Concurso.

 

DIRECTOR TECNICO

 

Profesional de la Empresa adjudicada, miembro del CFIA, encargado de la dirección técnica de la obra.

 

SUPERVISOR REGIONAL:

 

Funcionario representante de la Región de Desarrollo Huetar Caribe, del INDER, que tendrá a su cargo la fiscalización de la obra por parte de la Dirección Regional. 

 

 

 

 

CONTRATISTA:

 

Persona física o jurídica que, por contrato suscrito con el INDER, realice el proyecto de Diseño y construcción de tres puentes de una vía con paso peatonal adosado sobre Quebradas Choin, Dureri y Katsi, de la RD Huetar Caribe, Oficina de Desarrollo Territorial de Talamanca, por el precio adjudicado.

 

SUPERINTENDENTE O CAPATAZ:

 

Representante del CONTRATISTA, con autoridad suficiente para actuar en su nombre y coordinar sus actividades con el ADMINISTRADOR  DEL CONTRATO.

 

ESQUEMAS DE CONSTRUCCIÓN:

 

Todos los dibujos, esquemas y diagramas que el INDER suministra como base para la ejecución de las obras objeto de esta contratación.

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

 

Descripción y enumeración de las características de materiales, equipo y dimensiones del objeto de este Concurso.

 

PRECIO:

 

La suma de dinero por la cual el Oferente se compromete a la ejecución de las obras a que se refiere este Concurso de acuerdo con las especificaciones técnicas.

 

CONTRATO:

 

Documento que suscribirá el INDER con el adjudicatario en la plataforma SICOP, una vez firme el acto de adjudicación, en el cual quedará formalizada la contratación que se promueve.

 

LGCP:

 

Ley General de Contratación Pública No 9986 y sus reformas

 

RLGCP:

 

Reglamento Ley General de Contratación Pública

 

SICOP:

 

Sistema Integrado de compras públicas

 

 

 

 

 

 

3.       DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

 

El INDER requiere contratar la realización del Proyecto de Diseño y construcción de tres puentes de una vía con paso peatonal adosado sobre Quebradas Choin, Dureri y Katsi, de la RD Huetar Caribe, Oficina de Desarrollo Territorial de Talamanca, con el objetivo de facilitar el desarrollo de actividades productivas como mecanismo de generación de empleo y obtención de recursos económicos mediante la construcción y mejoramiento de vías de acceso.

 

Dicho proceso comprende las obras que más adelante se describen, considerando la obra totalmente terminada y lista para su normal operación.

 

Línea	Puente	Localización		Longitud mínima
		X	Y
1	Puente vehicular de una vía, con paso peatonal adosado, de 33 ml de largo y 6,6 m de ancho, sobre Queb Choin	9°33'37.13"N	83°1'35.97"O	33 metros
	Puente vehicular de una vía, con paso peatonal adosado, de 33 ml de largo y 6,6 m de ancho, sobre Queb Durei	9°32'12.98"N	82°59'35.69"O	33 metros
	Puente vehicular de una vía, con paso peatonal adosado, de 45 ml de largo y 6,6 m de ancho, sobre Queb Katsi	9°30'5.34"N	82°56'11.89"O	45 metros

 

El proyecto consistirá en las siguientes tres etapas:

 

1. Etapa de cotización

 

Puntos a considerar:

 

Diseño preliminar: El Oferente debe presentar con su oferta una propuesta que anteproyecto del puente que incluya valoración del sitio, alternativas de solución, propuesta técnica.

 

El diseño preliminar debe contener una propuesta que no sea la de “Puente Estándar” del MOPT, de lo contrario será motivo de descalificación.

El Oferente debe incluir la estimación de los siguientes rubros:

 

• Construcción de paso peatonal con losetas táctiles.
• Barandas en rellenos de aproximación (60 metros lineales en total)
• Señales verticales como CEDA (1) y nombre del Rio (2)
• Señalamiento horizontal (pintura y demarcación)
• Construcción de losa de aproximación
• Suministro y colocación de un rotulo INDER

 

La estructura del nuevo puente deberá construirse de acuerdo con los estudios básicos aportados por la Municipalidad de Talamanca (Informes Topográficos, Estudios de Suelos e Hidráulica y Socavación) para lo cual deberá acatarse las recomendaciones indicadas en dichos estudios, anexo N° 5

 

1. Etapa de diseño (Proyecto Ejecutivo).

 

Diseño estructural de los 3 puentes, planos completos debidamente inscritos ante el CFIA.

 

1. Etapa de ejecución.

 

Personal técnico especializado, maquinaria, materiales a incorporar en la obra, plan de control de calidad, muestreo y ejecución de la totalidad de elementos para conclusión de obra.

 

Ubicación	Etapas	Porcentaje del plazo a ofertar
Telire	Etapa I, Anteproyecto Preliminar, durante el proceso de contratación a presentar con la oferta.	0%
	Etapa II, Diseño Estructural, 20% de la Fase de ejecución.	20%	fase de ejecución
	Etapa III, Construcción del puente, 80% de la Fase de ejecución.	80%

 

4.       INFORMACIÓN GENERAL DEL CONCURSO.

 

4.1 Documentos que Recibe “El Oferente”

  

• Estudios Previos

 

Se suministra los estudios previos aportados por la Municipalidad de Talamanca, relacionado con el proyecto objeto de este concurso, para esto el Oferente deberá atender las observaciones y recomendaciones de dichos estudios.

    

 

                               

• Guía de especificaciones técnicas.

 

Se suministra en el apartado IV de este cartel

 

• Tabla de pagos.

 

El oferente debe presentar su propuesta en el formato de Tabla de pagos conforme a los renglones de pago del CR-2020, de cada uno de los requisitos para la construcción del puente, así como el desglose de precios unitarios que se anexan a este cartel.

 

• Cualquier otro documento que se acompañe al cartel.

 

Cualquier otro documento que acompañe al cartel como planos, listas de materiales, presupuestos, esquemas, notas, croquis, entre otros, se considerarán como parte integral del cartel.

 

4.2  Fuente de los recursos

 

La presente contratación es financiada con recursos del presupuesto del INDER del correspondiente al año 2025 y en caso de que la ejecución de las obras trascienda el dicho periodo presupuestario, la Administración tomará las medias presupuestarias correspondientes a fin de garantizar la debida ejecución de la obra en el año o años siguientes.

 

• La presente contratación es financiada con recursos del presupuesto 2025 del INDER, este proyecto es plurianual ya que la ejecución de la presente contratación trasciende del periodo presupuestario 2025 al 2026, por lo que la Administración tomará las medias presupuestarias correspondientes a fin de garantizar la debida ejecución de la obra en el año siguiente

 

• La asignación presupuestaria ingresada al SICOP no corresponde al 100% del presupuesto técnico realizado por el profesional que será nombrado Encargado del Contrato, sino a reserva presupuestaria corresponde a la disponibilidad presupuestario 2025

 

 

 

 

5.       OFERTA

 

5.1            Presentación de La Oferta

 

El INDER verificará el estado de no morosidad tanto en el pago de las obligaciones obrero patronales con la Caja Costarricense del Seguro Social, el aporte de planillas a favor de FODESAF y el pago del impuesto de las sociedades, de conformidad con lo regulado en la Ley No. 9024, "Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas" y su situación Tributaria ante el Ministerio de Hacienda.

 

5.2            Información confidencial en las ofertas

 

Se informa que, para el presente proceso de contratación, debe tomar en consideración -al momento de generar su oferta en el Sistema Digital Unificado- lo siguiente:

 

La condición de “confidencial” que brinda dicho Sistema para adjuntar los anexos de las ofertas, es para uso exclusivo del oferente y puede ser seleccionado con un “SI” en la casilla correspondiente, en tanto en la oferta se introduzcan “documentos” que cumplían esa condición.

 

(…) Documento confidencial: Es aquel documento calificado, mediante acto razonado por la institución usuaria de oficio a solicitud de la parte interesada, como secreto comercial, industrial o económico, según lo regulado por la normativa especial aplicable a la institución usuaria, el cual será de acceso restringido. Incluye los procedimientos para la adquisición de objetos con seguridades calificadas.

 

De acuerdo al artículo 15 de la Ley Nº 9986 y artículo 30 del RLGCP, los documentos no se deben incluir como “confidenciales” ya que únicamente aplica para los documentos supracitados; así el oferente deberá indicarlo de modo expreso en el sistema digital unificado, indicando los folios o archivos que estiman confidenciales, la justificación y el sustento jurídico respectivo. 

 

Será motivo de exclusión de la oferta el incumplimiento de lo señalado en los párrafos anteriores, por cuanto violenta: La Constitución Política, la Ley de Contratación Pública, su Reglamento y los principios: buena fe, igualdad, transparencia, publicidad, ética, entre otros.

 

 

 

 

 

 

 

5.3            Documentos que deben Acompañar la Oferta

 

Se establecen para el presente concurso los siguientes requisitos de admisibilidad:

 

5.3.1  El oferente deberá adjuntar con su oferta la Hoja de Cotización según el formato establecido por la Administración (ver anexo Hoja de Cotización), la estructura de costos de la oferta según el formato establecido por la Administración (ver anexo Estructura de Precios)

 

• Las ofertas que se presenten a nombre de una persona jurídica, deberán indicar el nombre completo de la Empresa Constructora. Se acompañará certificación oficial del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica de que la empresa y el Director Técnico, se encuentran incorporados y habilitados para el ejercicio profesional a fin de cumplir con lo que establece la Ley Orgánica, el Reglamento de Empresas Consultoras y Constructoras y el Reglamento Especial para el Miembro Responsable de Empresas Constructoras, todos del mencionado CFIA. Estas certificaciones deberán ser presentadas en el formato oficial en que las emita dicho ente. Igualmente. Las ofertas que se presenten a nombre de una persona física, deberán aportar certificación oficial del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de se encuentran incorporados y habilitados para el ejercicio profesional.

 

• En caso de ofertas en consorcio, se deberá presentar con su oferta el acuerdo consorcial de conformidad con lo establecido en los Artículos N 127-128-129 del RLGCP, donde se indique lo establecido por ley, como documentación de respaldo, nombrar una empresa líder, la cual deberá ser la que demuestre mayor cantidad de experiencia en el objeto contractual del presente proceso, quien ostenta la representación del consorcio para responder subsanes, aclaraciones, firmar contratos, facturar, entre otros. La experiencia del consorcio se valorará de acuerdo al Artículo 127-128-129. Experiencia en consorcio del RLGCP

 

• Póliza de Riegos de Trabajo

 

• El OFERENTE deberá presentar junto con su oferta la Póliza Riesgos de Trabajo vigente al momento de la apertura y mantenerla vigentes durante toda la ejecución de la contratación de resultar adjudicado

       

• Si el OFERENTE ya dispone de pólizas suscritas que cubran esos riesgos, bastará con que así lo demuestre.

 

• El ADJUDICADO debe inscribir el proyecto objeto de este concurso ante el INS y presentar al INDER la certificación emitida por dicha Institución, como requisito previo para emitir la “Orden de Inicio del proyecto” tal y como lo establece la “Norma Técnica del Seguro Obligatorio de Riesgos de Trabajo” publicado en La Gaceta N° 250 del 24/12/2010.   El Contratista contará con tres días hábiles para realizar dicha inscripción una vez se le notifique el refrendo del contrato.

 

 

• El OFERENTE deberá presentar, en formato PDF, con su oferta una lista de obras ejecutadas (iniciadas y finalizadas) en los diez últimos años (de agosto del 20155a agosto del 2024). No se aceptarán como obras ejecutadas para obtener puntaje: obras que no sean similares a los trabajos a ofertar como acueductos, electrificaciones, asfaltados, alcantarillas de cuadro, pasos de alcantarilla, reconstrucción de subestructura, reconstrucción de superestructuras, puentes colgantes, puentes tipo bailey o ampliación de alguna sección de un puente existente.

 

Para obtener puntaje en el elemento de adjudicación “Obras Ejecutadas” el constructor deberá indicar, para cada una de las obras propuestas, la siguiente información:

• Nombre de la obra.
• Ubicación
• Nombre del propietario y número de teléfono donde se pueda localizar.
• Descripción General de la obra incluyendo el tipo de trabajo (bastiones, tipo de vigas, losa de rodamiento) y especificación técnica del puente.
• Monto de la obra, Fecha de inicio y fecha de término.
• Número de contrato con que se inscribió el proyecto ante CFIA.

 

 

• En atención Decreto Ejecutivo N°43433-H modificado el pasado 4 de marzo de 2022, en el Alcance No. 47 en La Gaceta No. 43, todo proveedor nacional deberá  declarar  bajo la gravedad de juramento y no será necesario rendirlas ante notario público  y serán admisibles en documento separado o bien como parte del texto de la propuesta. Deberá contener obligatoriamente, como mínimo la siguiente información:

 

- Tratándose de personas físicas, deberá presentar una declaración jurada en la que indique el beneficiario final, incluyendo su nombre completo y su condición declarada de beneficiario final.

 

-  Tratándose de personas jurídicas, deberá presentar una declaración jurada de naturaleza y propiedad de las acciones que contenga la cédula jurídica o física de los accionistas según corresponda, el capital social, la naturaleza de sus acciones, y a quién pertenecen. Además, cada proveedor oferente también debe presentar, como parte de esa declaración jurada, información precisa y completa sobre su(s) beneficiario(s) final(es), incluido el(los) nombre(s) completo(s) de su(s) beneficiario(s) final(es), así como el tipo y número de documento de identificación oficial. En caso de que los accionistas del oferente y del subcontratista sean a su vez personas jurídicas, la declaración jurada deberá comprender, además, la información señalada anteriormente respecto de estas últimas. 

 

• El Represente de la Empresa deberá indicar claramente en su oferta el nombre de la persona que nombrará como Superintendente de acuerdo a las funciones asignadas para el mismo en el punto 28.4 de este cartel, si por alguna razón esta persona será sustituida deberá notificarlo a esta Unidad.

 

• El oferente deberá aportar los documentos probatorios que se encuentra al día con la licencia comercial y con las obligaciones tributaria ante la Municipalidad del cantón donde se encuentra domiciliada la empresa. No se aceptarán patentes que no correspondan al giro comercial correspondientes al objeto del concurso.

 

• En atención al acuerdo tomado Junta Directiva en artículo No. 6 de la Sesión Ordinaria 9, celebrada el 07 de abril de 2025, mediante el cual se aprueba que todo trámite que se gestione ante la Junta Directiva; donde se vea involucrada una sociedad anónima, asociación de desarrollo, cooperativa o cualquier figura jurídica; debe de incluir el nombre del representante legal, así como el listado completo de los accionistas o asociados que forman parte de las mismas; esto a fin de evitar algún tipo de nulidad; en acato a las leyes de probidad y de anticorrupción. En razón de lo anterior al tratarse del procedimiento una licitación Mayor, la cual debe ser tramitada ante la Junta Directiva del INDER, los oferentes deben cumplir con dicho requisito, lo cual será motivo de exclusión de la oferta el incumplimiento de lo señalado en los párrafos anteriores.

 

5.4           Precio y Precios Unitarios

 

• El precio deberá ser cierto y definitivo, sin perjuicio de eventuales reajustes o revisiones regulados en el artículo 43 LGCP.

 

• Los oferentes deben cotizar precios unitarios y totales. Si la sumatoria de los precios unitarios excede el precio total, la oferta se comparará con el mayor precio

 

• El Inder NO se encuentra exento del pago de impuestos. Las ofertas deberán presentarse con el impuesto al valor agregado que corresponda según el objeto contractual que se esté solicitando dispuesto en la legislación vigente y sus transitorios (Ley 9635 de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas, directriz DGABCA-0064-2019 del 05 de diciembre 2019 del Ministerio de Hacienda, CIRCULAR INDER-GG-AF-025-2019, de fecha 10 de diciembre de 2019 y Circular INDER-GG-AF-ADM-PI-480-2020 del 04 de junio 2020 del Instituto de Desarrollo Rural). El impuesto respectivo debe incluirse en el apartado de la plataforma Sicop designado para tal efecto; es decir, debe venir separado del precio unitario.

 

• En caso de que el proveedor pertenezca a algún segmento con excepción de porcentaje que contemple la ley, deben presentar las certificaciones o comprobantes que justifiquen las razones por las cuales la oferta tiene una tarifa del iva diferenciada.

 

• En caso de presentar rubros adicionales deben realizarlos de conformidad a lo indicado en la directriz DGABCA-0013-2020 del 04 de setiembre 2020.

5.5           Plazo de Ejecución del Proyecto

 

• El plazo máximo de ejecución de este proyecto será de 320 días naturales contados a partir de la orden de inicio que gire el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. Sin embargo, el oferente podrá ofrecer la ejecución del proyecto en un plazo menor, el cual, en todo caso, deberá estar debidamente justificado y acorde con el plan de trabajo de la obra No se aceptarán y será motivo de descalificación del concurso, ofertas con un plazo menor a 290 días naturales por considerarse riesgoso para la Administración.

 

• Si el plazo expira en un día no hábil, se tendrá como vencido el primer día hábil siguiente.

 

• El plazo máximo de ejecución contractual se ha establecido a partir de la brigada de maquinaria y equipo indicado en la cláusula “Equipo a Utilizar” como referencia, considerando rendimientos de equipo y mano de obra en periodos de ocho horas.

5.6           Cronograma

 

El OFERENTE deberá incorporar en su Oferta un Cronograma detallado de la ejecución del proyecto y la entrega de la obra objeto de esta Contratación, empleando para dicho análisis cualquiera de los métodos de programación en uso. En él se indicarán las actividades más importantes con sus respectivas cantidades de obra, rendimientos y duraciones.  Dicho plan de trabajo debe ser acorde con la maquinaria y el equipo incluidos en los cuadros 1 y 2 (Maquinaria a Utilizar)  

 

5.7           Presentación de líneas de crédito de capital de trabajo

 

De conformidad con el Artículo 41 de la Ley General de Contratación Pública y Artículos 101 y 106 del Reglamento, el oferente o al menos uno de los integrantes del consorcio deberá demostrar que tiene a su disposición una o más líneas de crédito para capital de trabajo, por un monto no menor al 35% del monto de la oferta, con el objetivo de satisfacer los requerimientos de flujo de efectivo durante el desarrollo de la obra.

Dicha línea de crédito deberá tener una vigencia que cubra el plazo estimado del contrato.

Cada una de las líneas de crédito que presenten debe ser respaldada mediante una certificación bancaria, emitida directamente por una institución financiera supervisada por la SUGEF, sean estas públicas o privadas; además deben indicar que al momento de emisión esté disponible y que será exclusiva para el proyecto que se está ofertando.

 

Si la oferta es presentada en consorcio, las empresas que lo conforman deberán indicar en el acuerdo consorcial cuál de ellas aportara la capacidad de solvencia financiera y presentar la línea de crédito a su nombre.

 

Con el objetivo de facilitar la elaboración de la certificación bancaria se adjunta en el anexo 8 un formato que se recomienda entregar a la entidad financiera para que respalde el requisito solicitado que será verificado por la Administración. La no presentación de dicho requisito, será motivo de exclusión de la oferta

6.       OFERTAS PARCIALES

 

No serán admitidas para selección las ofertas parciales.

 

7.       APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

 

La apertura de ofertas se realizará en fecha y hora señaladas en la plataforma del SICOP, y procederá a determinar cuáles de las ofertas son aceptables desde el punto de vista legal, técnico y económico (razonabilidad de precios) de la siguiente manera:

 

1. El INDER procederá a verificar el cumplimiento de todos los requisitos legales pertinentes, establecidos en el presente documento y/o determinados en la LGCP, su reglamento y sus leyes conexas.

 

1. El INDER, procederá a verificar el cumplimiento de todos los requisitos técnicos. Se tendrá por elegibles técnicamente las ofertas que cumplan con todos los requisitos de admisibilidad y técnicos establecidos en el Pliego de condiciones y sus anexos.

 

1. El INDER, realizará el análisis económico (razonabilidad de precios) según lo establecido en los apartados siguientes.

 

8. RAZONABILIDAD DE PRECIO

 

La Administración, con el fin de determinar el tipo de procedimiento de contratación a utilizar (contratación Mayor, Menor o Reducida), así como para reservar el contenido presupuestario requerido para ejecutar las obras, efectúa una estimación del costo preliminar, para lo cual utiliza un presupuesto base establecido por un profesional en la rama del proyecto a desarrollar.

 

Dicha estimación se actualizará una vez recibidas las ofertas, para lo cual, de las ofertas que resulten admisibles se calculará un promedio. Aquellas cuyo precio se ubique dentro del rango del ± 20% (veinte por ciento), serán consideradas razonables. Fuera de esa banda serán considerados, excesivos (+) o ruinosas (-).

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 44 del RLGCP, a las ofertas admisibles cuyo precio quede por fuera de las citadas bandas. En caso de que no se pueda justificar que el precio difiera con los rangos de tolerancia, la Administración adoptará la decisión de declarar infructuoso el concurso.

 

Se realizará un análisis económico de la razonabilidad de los precios ofertados considerando para ello como referencia los cálculos por la Administración. 

 

Los precios unitarios deberán calcularse a la fecha de las ofertas; por lo que, los costos de los materiales, mano de obra y equipo-maquinaria, deberán actualizarse a ese momento, según los siguientes criterios:

 

1. Precios de mercado de materiales de construcción y conservación de obra vial.

 

1. Costos de la mano de obra, los cuales son referenciados por los Decretos Ejecutivos emitidos por el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social (MTSS), más cargas sociales y derechos laborales.

 

 

1. Ubicación de las fuentes de materiales de agregados, cuando sea pertinente.

 

1. Rendimientos de materiales, mano de obra, equipo y maquinaria adecuados al proyecto, según su criterio y la recolección de información.

 

1. Visita al sitio de la obra.

 

En razón de lo anterior, para realizar análisis de la razonabilidad de los precios, los elementos esenciales de orden técnico serán:

 

• La presentación de los sumarios de cantidades completos (incluyen todos los renglones de pago) detallando precios unitarios y totales.
• Presentación de la estructura de costos global
• Presentación del Cronograma de trabajo y rendimientos por actividad de conformidad al cronograma de obra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.       SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN DE OFERTAS

 

La calificación total se realizará de la siguiente forma:

 

1. PRECIO______________________________________________55 puntos

 

1. EXPERIENCIA ________________________________________30 puntos

    Distribuidos de la siguiente forma

    b.1 Experiencia de la empresa __________________10 puntos

    b.2 Experiencia del ingeniero diseñador___________10 puntos

    b.3 Experiencia del director técnico ______________10 puntos

 

1. c) CRITERIOS SUSTENTABLES ____________________________10 puntos

    Distribuidos de la siguiente forma:

    c.1) Localia Cantón______________ 2.5 puntos

    d.1) Localia Provincia_____________2.5 puntos

    d.2) Criterio Sostenible-Social ______2.5 puntos

    d.3) Criterio Sostenible-Ambiental___ 2.5 puntos

 

1. d) Visita al sitio__________________________________________05 puntos

         

Estos factores se aplicarán de la siguiente forma:

 

1. Precio (55 pts):

 

Se evaluará dividiendo el “precio total mínimo ofertado” entre el “precio establecido por el oferente” y se multiplicará por 55.

 

                     Precio mínimo ofertado

                ----------------------------------------   X 55 = puntaje obtenido

               Precio de la oferta a evaluar

 

El monto total cotizado por las obras se calculará contra los ítems enumerados en la hoja de cotización. En caso de discrepancia entre el monto total de la oferta y el cálculo con base en los precios unitarios, prevalecerá el monto calculado con base en los precios unitarios presentados en la oferta.

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Experiencia (30 pts):

 

b.1 Experiencia de la empresa ANEXO N° 1

 

El oferente deberá demostrar la experiencia en actividades semejantes al objeto de esta contratación en los últimos 10 años. Se le dará 1 punto por cada puente vehicular de 33 metros o mayor longitud construidos en los últimos 10 años, hasta un máximo de 10 puntos.

 

Debe entenderse por experiencia de la empresa, obras cuyo objeto sea similar al de la presente contratación (Subestructura y superestructura) en el cual haya asumido la construcción total de la obra; lo cual debe haberlo avalado con su firma y número de carné y para efectos de demostrar la experiencia, deberá cumplir en la totalidad con:

 

• Certificación vigente, emitida por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica como documento probatorio de la experiencia de la empresa, para que ésta sea tomada en cuenta o copia certificada por un notario.

 

• Listado de las obras similares en las que la empresa ha participado, entendiéndose por obra similar haber construido al menos cinco (10) puentes de 33 metros o mayor longitud. Deberá ser presentado con el siguiente formato de tabla conteniendo la siguiente información:

 

 

(*) Se refiere al volumen, longitud, área, etc. de la obra ejecutada; de conformidad con la unidad a evaluar en la experiencia similar indicada en este cartel.

 

Listado de obras emitido por el CFIA en donde la empresa ha participado, como documento probatorio de la misma para que ésta sea tomada en cuenta. Estas certificaciones deben tener una fecha máxima de un mes de haber sido emitidas.

 

• No serán tomadas en cuenta obras cuya inscripción en el CFIA se haya registrado posterior a la conclusión de la misma. La validez de esta experiencia queda sujeta a obras inscritas previo al inicio de los proyectos referidos según certificación emitida por el CFIA.

 

• No se tomarán en cuenta obras con más de diez años de realizadas en relación con la fecha definida para la apertura de las ofertas.

 

 

• Carta firmada por el propietario del proyecto o bien por su representante autorizado, indicando toda la información referente al proyecto y aceptando que recibió a satisfacción la obra en cuanto a plazo, costo y calidad de la misma, según se indicó en el aparte de la experiencia de la empresa.

 

• Es entendido que las constancias requeridas para acreditar la experiencia deben hacer referencia directa y expresa a la empresa, tal y como éste hace constar su nombre en la oferta.

 

• No se aceptarán constancias que hagan alusión a trabajos hechos por terceros, sean personas físicas o jurídicas, aunque el ingeniero alegue que laboró con o para tales personas.

 

La empresa deberá contar con un superintendente con una experiencia mínima de 5 años en construcción, rehabilitación y mantenimiento de Puentes, período durante el cual debe haber participado en la construcción de al menos un puente vehicular de 33 ml o mayor a la longitud (al menos de una vía).

 

Los Superintendentes o capataces son los responsables de coordinar y ejecutar las diferentes labores de campo, conforme a los planos constructivos, especificaciones técnicas e indicaciones del ENCAGADO DEL CONTRATO. Debe permanecer en la obra a tiempo-completo.

 

b.2 Experiencia del Ingeniero Diseñador.  ANEXO N°2.

 

El Ingeniero Responsable del Diseño deberá demostrar la experiencia en actividades semejantes al objeto de esta contratación en los últimos 10 años. Se le dará 1 punto por cada puente vehicular de igual o mayor longitud a la obra objeto a este concurso (puentes vehiculares de 33 metros o mayor longitud) diseñado en los últimos 10 años, hasta un máximo de 10 puntos.

 

Debe entenderse por experiencia del profesional diseñador, obras cuyo objeto sea similar (subestructura y superestructura) al de la presente contratación en el cual haya asumido la responsabilidad profesional del proyecto en diseño; lo cual debe haberlo avalado con su firma y número de carné y para efectos de demostrar la experiencia, deberá cumplir en la totalidad con:

 

• Certificación vigente, emitida por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica como documento probatorio de la experiencia como diseñador, para que ésta sea tomada en cuenta o copia certificada por un notario, además incluir el currículo del ingeniero diseñador y una carta de compromiso en la cual se compromete a fungir como ingeniero diseñador del proyecto.

 

• Listado de las obras similares en las que el profesional ha participado, entendiéndose por obra similar haber diseñado al menos cinco (5) puentes de 33 m o mayor longitud. Deberá ser presentado con el siguiente formato de tabla conteniendo la siguiente información:

 

 

(*) Se refiere al volumen, longitud, área, etc. de la obra ejecutada; de conformidad con la unidad a evaluar en la experiencia similar indicada en este cartel.

 

Listado de obras emitido por el CFIA en donde el profesional diseñador ha participado como documento probatorio de la misma para que ésta sea tomada en cuenta. Estas certificaciones deben tener una fecha máxima de un mes de haber sido emitidas.

 

1. No serán tomadas en cuenta obras cuya inscripción en el CFIA se haya registrado posterior a la conclusión de la misma. La validez de esta experiencia queda sujeta a obras inscritas previo al inicio de los proyectos referidos según certificación emitida por el CFIA.

 

1. No se tomarán en cuenta obras con más de 10 años de diseñadas en relación con la fecha definida para la apertura de las ofertas.

 

1. El oferente debe adjuntar en su oferta una declaración jurada firmada por el profesional diseñador indicando que conoce a cabalidad el proyecto en todos sus aspectos constructivos, y los documentos referentes a esta contratación.

 

b.3 Experiencia del Director de obras (Director Técnico) responsable de la supervisión de la obra ANEXO N° 3.

 

El Director de Obras deberá demostrar la experiencia en actividades semejantes al objeto de esta contratación en los últimos 10 años. Se le dará 1 punto por cada puente vehicular de 33 metros o mayor longitud en los últimos 10 años, hasta un máximo de 10 puntos.

 

El Director de Obras del proyecto deberá visitar el sitio no menos de 1 (una) vez por semana y dejar consignada en el Cuaderno de Bitácora cada una de las visitas realizadas.

 

Si durante la ejecución del contrato, el Director de Obras de proyecto no pudiere representar a la empresa en la obra, de acuerdo a las calidades requeridas por el contrato, la empresa contratista del proyecto deberá proponer ante el INDER, otro profesional con calidades y experiencia igual o superior y ser aprobado este cambio por el INDER, adicionalmente si el INDER aprobará el cambio de profesional, la empresa contratista deberá realizar el cambio respectivo ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA).

 

Debe entenderse por experiencia del Director de Obras, obras cuyo objeto sea similar al de la presente contratación (subestructura y superestructura) en el cual haya asumido la responsabilidad profesional del proyecto en dirección técnica; lo cual debe haberlo avalado con su firma y número de carné y para efectos de demostrar la experiencia, deberá cumplir en la totalidad con:

 

• Certificación vigente, emitida por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica como documento probatorio de la experiencia como Director Técnico, para que ésta sea tomada en cuenta o copia certificada por un notario, además incluir el currículo del ingeniero Director Técnico y una carta de compromiso en la cual se compromete a fungir como ingeniero Director Técnico del proyecto.

 

• Listado de las obras similares en las que el profesional ha participado, entendiéndose por obra similar haber sido director técnico en al menos (5) puentes de 33 m o mayor longitud. Deberá ser presentado con el siguiente formato de tabla conteniendo la siguiente información:

 

 

(*) Se refiere al volumen, longitud, área, etc. de la obra ejecutada; de conformidad con la unidad a evaluar en la experiencia similar indicada en este cartel.

 

Listado de obras emitido por el CFIA en donde el Director de Obras ha participado como documento probatorio de la misma para que ésta sea tomada en cuenta. Estas certificaciones deben tener una fecha máxima de un mes de haber sido emitidas.

 

 

 

 

 

 

• No serán tomadas en cuenta obras cuya inscripción en el CFIA se haya registrado posterior a la conclusión de la misma. La validez de esta experiencia queda sujeta a obras inscritas previo al inicio de los proyectos referidos según certificación emitida por el CFIA.

 

• No se tomarán en cuenta obras con más de diez años de realizadas en relación con la fecha definida para la apertura de las ofertas.

 

• Carta firmada por el propietario del proyecto o bien por su representante autorizado, indicando toda la información referente al proyecto y aceptando que recibió a satisfacción la obra en cuanto a plazo, costo y calidad de la misma, según se indicó en el aparte de la experiencia de la empresa.

 

• Es entendido que las constancias requeridas para acreditar la experiencia, deben hacer referencia directa y expresa al ingeniero, tal y como éste hace constar su nombre en la oferta.

 

• No se aceptarán constancias que hagan alusión a trabajos hechos por terceros, sean personas físicas o jurídicas, aunque el ingeniero alegue que laboró con o para tales personas.

 

• El oferente debe adjuntar en su oferta una declaración jurada firmada por el profesional que asumirá la Dirección de Obras indicando que conoce a cabalidad el proyecto en todos sus aspectos constructivos, y los documentos referentes a esta contratación.

 

1. c) Criterios Sustentables:

 

c.1) Localía (5%)

 

De conformidad con el Acuerdo de Junta Directiva Artículo No. 3 de la Sesión Ordinaria 13, celebrada el 9 de abril de 2018, la aplicación de este rubro será de la siguiente manera:

 

• Proveedores cuyas operaciones se ubican en el mismo Cantón del lugar de la construcción de las obras: 2.5 pts.

 

• Proveedores cuyas operaciones se ubican en la misma Provincia del lugar de la construcción de las obras: 2.5 pts.

 

Dicha información se verificará con la presentación de la Patente Comercial, solicitada en el apartado “Documentos a aportar con la oferta

 

 

 

c.2) Criterio Sostenible Social (2.5%)

 

Demostrar por medio de planillas que al menos 15% de sus trabajadores son mayores de 50 años y que todos ellos cuentan con al menos 6 meses continuos de laborar en la empresa. Para ello debe aportar copia de las últimas seis (6) planillas mensuales de la empresa, reportadas a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) por el oferente y un listado, con el detalle del personal contratado que cumple con dichas condiciones (plazo y edad), se debe indicar: el nombre completo, número de cedula nacional o de residencia vigente, la fecha de nacimiento, fecha de ingreso a la empresa y puesto que desempeña. (Estas personas deben aparecer incluidas en las últimas seis (6) planillas mensuales de la empresa, anteriores a la fecha de la apertura de las ofertas. No se considerarán los integrantes de la Junta Directiva, ni accionistas de la empresa, para el otorgamiento de puntos en este criterio

 

c.3) Criterio Sostenible ambiental (2.5%)

 

Obtendrá este puntaje la empresa que cuenta con Certificación de Bandera Azul Ecológica lo que le permitirá demostrar ante terceros que su empresa aporta a la sostenibilidad ambiental, la misma debe estar vigente a día de la apertura.  De igual manera se le asignarán los puntos a la empresa que cuente con la Certificación Carbono Neutral al igual que la anterior, debe estar vigente al día de la apertura y ambas deberán ser emitidas por el ente competente autorizado para este fin.

 

d.4) Visita (5%)

 

Dato las condiciones de acceso y logística del proyecto, se obtendrá este puntaje la empresa que efectué la visita técnica al proyecto, la cual estará coordinada por la Municipalidad del Talamanca y la Oficina del INDER en Talamanca. Para obtener dicho puntaje deberá presentarse el día y hora en el sitio indicado que se estará comunicando en la Plataforma SICOP, en donde se realizara el recorrido a los sitios del proyecto y se levantara listado de las empresas que realizaron la visita al sitio, medio por el cual será otorgado dicho puntaje.

 

9.1     Criterios de Desempate

 

En caso de presentarse un empate entre dos o más ofertas, en la suma de los factores evaluados, el criterio a utilizar para seleccionar a los proveedores es el siguiente:

 

1. PYMES: De acuerdo al Decreto Ejecutivo número 37427-H, publicado en La Gaceta el 12 de diciembre 2012, se procederá a asignar de forma adicional la siguiente puntuación:

 

1. a) PYME de Industria: 5 puntos.
2. b) PYME de Servicio: 5 puntos.
3. c) PYME de Comercio:  2 puntos.

 

1. De persistir el empate se efectuará un sorteo en presencia de un representante de los oferentes que ostentan esa condición; un abogado de la Institución y el analista encargado del trámite, previa convocatoria. Su inasistencia se entenderá como renuncia a participar, quedando excluido del sorteo, el cual se realizará con los presentes. Para el sorteo se utilizarán papeles, uno de ellos tendrá la palabra "Ganador", cada representante sacará de una bolsa un papel o plástica y resultará adjudicatario el que saque el papel con la palabra "Ganador". El sorteo se efectuará en la Proveeduría Institucional y se levantará el acta respectiva.

 

9.2 Adjudicación

 

La adjudicación será aprobada por la Gerencia General o Junta Directiva, según corresponda como Órganos Competentes según Ley 9036 “Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y oficio GG-1377-2016 del 15 de noviembre de 2016.

 

9.3 Readjudicación

 

• El Inder readjudicará a la segunda mejor oferta calificada en caso de incumplimiento por parte del adjudicatario, ya sea en:
  •  
• No presentar la garantía de cumplimiento y especies fiscales en el plazo legal establecido.
  •  
• Renuncia de la adjudicación.
  •  
• Por no presentar la documentación requerida al adjudicatario en el apartado “Documentos a aportar por el adjudicatario” dentro de los 8 días hábiles establecido por ley una vez dictado el acto final
  •  
• Esta readjudicación será aprobada por la Gerencia General como Órgano Competente según Ley 9036 “Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y oficio GG-1377-2016 del 15 de noviembre de 2016.

10. UTILIZACIÓN DE BITÁCORA

 

El adjudicatario deberá gestionar la inscripción de responsabilidad profesional y adquirir el cuaderno de bitácora de obra en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica una vez quedada en firme la adjudicación de la obra, posteriormente deberá presenta dicho cuaderno el día de la visita pre construcción, coordinada por el INDER. En el momento de iniciar la obra deberá colocar la bitácora en un lugar seguro dentro del proyecto.

 

El uso de esta bitácora se debe hacer de acuerdo a las estipulaciones del Reglamento Especial del Cuaderno de Bitácora en Obras que el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos exige a los profesionales responsables de las obras de ingeniería en construcción, asimismo debe adquirir un libro de diario y de control de lluvias para hacer las anotaciones por el personal autorizado de la obra. Todos estos libros deben ser entregados por el Contratista al Ingeniero en la reunión de pre-inicio o pre construcción. El costo de estos correrá por cuenta del Contratista.

 

El adjudicatario deberá realizar la inscripción de responsabilidad profesional y adquirir el cuaderno de bitácora de obra en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, durante el proceso de inscripción del contrato correspondiente, conforme se establece en los artículos 53 y 54 de la Ley Orgánica de ese Colegio.

 

En el momento de iniciar la obra deberá depositar el cuaderno de bitácora en un sitio seguro dentro de la obra, bajo ninguna circunstancia se debe iniciar la obra sin contar con la respectiva bitácora oficial del CFIA.

 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento Especial del Cuaderno de Bitácora en Obras, Artículo 9, el ingeniero designado como ENCAGADO DEL CONTRATO está obligado a dejar constancia escrita conforme con su mejor criterio, de sus observaciones e incidencia acaecidas durante los procesos constructivos, al menos cada ocho días hábiles. El desacato a este artículo devengará en la aplicación de multas según se indica en el apartado 17, esto previa advertencia consignada en cuaderno de bitácora por parte de Ingeniero Responsable del INDER.

 

En el Libro de bitácora se anotarán las instrucciones que se den al Contratista por parte del Ingeniero Responsable del INDER sobre aspectos relacionados con la obra. Se entenderá que el Contratista está enterado de las anotaciones e instrucciones del Ingeniero Responsable del INDER aún sin manifestación expresa de ese hecho y podrá usar el mismo libro para hacer las observaciones y consultas que estime necesarias, de las cuales se dará por enterado el Ingeniero Responsable del INDER. En todo caso, los asientos efectuados en el libro mencionado siempre se considerarán conocidos por ambas partes.

 

En el momento de iniciar la obra deberá mantener el Libro de bitácora en un sitio seguro y disponible para ambas partes. De no encontrarse en el momento de la fiscalización del Inder, se cobrará una multa equivalente a un día de atraso.

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

1. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION

 

11.     FIRMA DE CONTRATO

 

Una vez quede firme el acto, el adjudicatario deberá firmar el respectivo contrato digitalmente en modulo que tiene establecido el SICOP para este fin, en el cual quedarán establecidas las condiciones fundamentales de las obligaciones que las partes asumieron a través del este documento, la oferta y el acto de adjudicación.  En lo que corresponde a el INDER, el contrato está exento de especies fiscales conforme lo establece el Artículo 7, inciso b. de la Ley N° 6735 del 29 de marzo de 1982.  El adjudicatario deberá aportar las especies fiscales que requiere el contrato en la parte que a Él le corresponde.

 

12   RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

 

• De acuerdo con lo que al efecto establece el artículo el CONTRATISTA está obligado a verificar la legalidad y corrección del procedimiento de contratación seguido para la adjudicación a su favor de la contratación, así como en la ejecución de este. En virtud de esta obligación, el CONTRATISTA no podrá alegar desconocimiento del ordenamiento jurídico aplicable en la especie, para fundamentar gestiones resarcitorias o para eludir responsabilidades originadas en tales incorrecciones. Dentro de esta obligación, el CONTRATISTA deberá comunicar a los respectivos jerarcas administrativos las incorrecciones que detecte, a efecto de salvar su responsabilidad eventual en el caso.

 

• El tiempo que requiera el CONTRATISTA para corregir el trabajo deficientemente ejecutado, no modifica el plazo total de entrega de la obra.

 

• Todas las obligaciones derivadas de la realización del trabajo, tales como Riesgos Profesionales, Relaciones Obrero ‑ Patronales, Salud Ocupacional y otras, serán responsabilidad total del CONTRATISTA, liberando al INDER totalmente de cualquier conflicto que por estas causas se establezca.

 

• El CONTRATISTA debe demostrar que se encuentra al día en el pago de las obligaciones obrero patronales con la Caja Costarricense del Seguro Social y en caso de incurrir en mora durante la ejecución del contrato, esta circunstancia será motivo de resolución contractual, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 74 de la Ley Orgánica de la Caja Costarricense del Seguro Social, según reforma efectuada mediante Ley 7983 Ley de Protección al Trabajador.

 

• El CONTRATISTA deberá suscribir y mantener vigentes durante toda la ejecución de la contratación las siguientes pólizas de seguro:

 

1. Riesgos de Trabajo
2. Responsabilidad civil adecuada contra accidentes y responsabilidad por daños a terceras personas, y a la propiedad de terceros.
3. Póliza de seguro sobre vehículos y maquinaria, cubriendo la responsabilidad civil en los términos especificados en el punto b).

El CONTRATISTA debe inscribir el proyecto objeto de este concurso ante el INS y presentar al INDER la certificación emitida por dicha Institución, como requisito previo para emitir la “Orden de Inicio del proyecto” tal y como lo establece la “Norma Técnica del Seguro Obligatorio de Riesgos de Trabajo” publicado en La Gaceta N° 250 del 24/12/2010.   El Contratista contará con tres días hábiles para realizar dicha inscripción una vez se le notifique el refrendo del contrato.

 

Si el CONTRATISTA ya dispone de pólizas suscritas que cubran esos riesgos, bastará con que así lo demuestre.

 

• Se entiende que el CONTRATISTA libera al INDER de cualquier reclamación de terceras personas que pudiera presentarse por la ejecución de las obras objeto de este Concurso.

 

• El CONTRATISTA empleará únicamente personal que sea cuidadoso y competente. El ADMINISTRADOR DEL CONTRATO puede exigir que se sustituya a cualquier persona o personas empleadas por el CONTRATISTA que a su juicio resulte incompetente, negligente o se oponga a obedecer instrucciones. Estas personas no podrán ser reinstaladas en los trabajos realizados por el CONTRATISTA sin el consentimiento escrito del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

 

• Maquinaria y equipo: Es responsabilidad del oferente presentar toda la maquinaria y equipo solicitada en la cláusula “Maquinaria a Utilizar” para la debida ejecución del objeto de este contrato. La maquinaria y el equipo deberán estar en buen estado de operación -a juicio del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO del INDER- e incorporarse a la ejecución del contrato, de conformidad con los requerimientos del Cronograma de trabajo. El INDER se reserva el derecho de comprobar la exactitud de los datos consignados en la oferta.

 

• A solicitud del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO durante la ejecución de los trabajos, debe presentar constancias de calidad para los materiales y los trabajos realizados, los cuales deberán contener los informes de los ensayos realizados con su respectivo análisis

 

Se definirán las pruebas que se realizarán:

 

• En la(s) fuente(s) de material(es).
• En el sitio de fabricación de los materiales (concreto, elementos prefabricados y otros.
• En el sitio de los trabajos.
• En el laboratorio.

 

En el caso de que el INDER tenga indicios de que los materiales incorporados en el objeto contractual son de mala calidad, podrá designar otro laboratorio para que efectúe la verificación de la calidad y propiedades de estos, sin detrimento de que el contratista efectúe dicho análisis en el laboratorio que designe e informe previamente al INDER.  Si los resultados de esa verificación difieren con los obtenidos en el laboratorio designado por la Administración, deberá efectuarse un arbitraje por un laboratorio independiente debidamente acreditado, el cual será seleccionado por la Administración y que resolverá la controversia cuyo costo deberá ser asumido por el contratista 

 

En caso de que los resultados de las pruebas de laboratorio difieran de las especificaciones del material solicitadas en el presente documento, el costo de éstas correrá por cuenta del contratista  

 

La toma de las muestras para la verificación de la calidad y propiedades de los materiales empleados será realizada por personal del laboratorio de control de calidad designado por la Administración, en presencia del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO y del contratista, debiéndose registrar en la bitácora todos los datos referentes a cada muestra extraída (obtenida).

 

Los laboratorios designados deberán estar debidamente acreditados por el Ente Costarricense de Acreditación (ECA), para lo cual deberán aportar certificación original de ese ente o copia certificada.

 

Para la aplicación del programa de control de calidad, el contratista deberá disponer de los servicios de un consultor de calidad, de acuerdo con lo establecido en la Disposición General vigente y en el presente documento.

 

El contratista deberá cumplir con las medidas de control y seguimiento ambiental establecidas en el “Código de Buenas Prácticas Ambientales”, según lo señalado en el Decreto Ejecutivo No. 32079.

 

12.10  Inscripción del Proyecto ante El CFIA: el CONTRATISTA deberá presentar ante el CFIA en proyecto objeto de este concurso y solicitar la bitácora respectiva, lo cual comunicará a Infraestructura Rural del INDER para proceder a girar la “Orden de Inicio”.  Para realizar dicho trámite se le concederá un plazo de 10 días hábiles prorrogables a solicitud del contratista debidamente justificado, a partir de la firma del contrato, los cuales no se incluirán dentro del plazo de ejecución ofrecido en el punto “Plazo de Ejecución del Proyecto”

 

 

 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento Especial de la Bitácora Digital para el Control de Proyectos, articulo 3 y 4, el ingeniero designado como Director Técnico está obligado a dejar constancia escrita conforme con su mejor criterio, de sus observaciones e incidencia acaecidas durante los procesos constructivos, al menos cada ocho días hábiles. El desacato a este artículo devengara en la aplicación de multas según se indica en apartado correspondiente, esto previa advertencia consignada en cuaderno de bitácora por parte del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO del INDER.

 

“Artículo 3.- Es obligatorio el uso de la bitácora digital para el control de proyectos, para todos los miembros incorporados al Colegio Federado, que participen en un proyecto. Dicha obligación es tanto para proyectos de índole público o privado, constructivos o no”.

 

“Artículo 4.- Podrán hacer anotaciones en la bitácora digital para el control de proyectos los profesionales miembros del Colegio Federado, al día con sus obligaciones, que tengan alguna vinculación legítima en el proyecto de acuerdo con su función, o bien, en cumplimiento de leyes y reglamentos específicos”.

 

13.     MULTAS Y CLÁUSULA PENAL

 

13.1   Multa:

 

En el caso de que la entrega no cumple con lo solicitado y que ocasione una erogación presupuestaria adicional para el INDER, el contratista será responsable de cubrir los costos inherentes en que incurra el Inder para poder cubrir la necesidad pública que se está buscando.

 

13.2   Clausula Penal:

 

Si existiera atraso en la entrega de la obra y este atraso no fuera justificado satisfactoriamente ante el INDER, el CONTRATISTA deberá pagar al INDER por concepto cláusula penal, el equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto total de la contratación, por cada día natural de atraso en la entrega de las obras objeto de la contratación a entera satisfacción del INDER, hasta un máximo del 25 por ciento (25%) del monto adjudicado, de conformidad con Artículo 117 RLGCP

 

El INDER se reserva el derecho de hacer efectiva la cláusula penal por entrega tardía, aplicando a ella los saldos de pago pendientes.

 

14.     CESIÓN DE LA CONTRATACIÓN

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 277 del RLCPA la contratación que se formalice mediante este Concurso no podrá ser cedida ni traspasada en modo alguno a terceros, salvo autorización expresa y por escrito del INDER y de la Contraloría General de la República, cuando corresponda.

 

15.     SUBCONTRATACIÓN

 

De acuerdo al Artículo 133 RLGCP, el CONTRATISTA no podrá subcontratar por más de un cincuenta por ciento del monto total de la obra lo cual procederá únicamente para la realización de cuestiones especializadas y ello no relevará al contratista de su responsabilidad.

 

Con la oferta se aportará un listado de las empresas subcontratadas. En ese detalle, se indicarán los nombres de todas las personas físicas y jurídicas con las cuales se va a subcontratar, incluyendo su porcentaje de participación en las prestaciones a realizar y se aportará una certificación de los titulares del capital social y de los representantes legales de aquellas.

 

16.     OTRAS CONDICIONES

 

• Cualquier condición no prevista en este documento se regirá de conformidad con las disposiciones pertinentes a la LEY GENERAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA y su Reglamento.

 

• Dado que la visita al sitio otorga puntaje, esta se coordinara de forma previa y su publicación se realiza en plataforma SICOP

 

Para los oferentes que presenten su oferta sin realizar la visita al sitio, no se les otorgará puntaje sobre este rubro, así mismo se asumirá que conocen el lugar, las condiciones del trabajo, accesibilidad al proyecto por caminos públicos, cantonales e internos del territorio Indígena Bribri (Telire), fuentes de material, etc.

 

El INDER no recibirá reclamos sobre este aspecto, así mismo el contratista asumirá todos los imprevistos que implique la ejecución del proyecto.

 

 

III CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

 

17. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

 

17.1   El objeto del presente Concurso 

 

Consiste en la realización del Proyecto Diseño y Construcción de puentes vehiculares de una vía, con paso peatonal adosado, correspondientes a 2 puentes de 33 ml y 6,6 m de ancho obre la Quebrada Choin y Durei. Así como un puente vehicular de una vía, con paso peatonal adosado, de 45 ml y 6,6 m de ancho obre la Quebrada Katsi, correspondientes a la Región de Desarrollo Huetar Caribe Oficina de Desarrollo Territorial de Talamanca, con el objetivo de rehabilitar las vías de acceso a las comunidades rurales que permitan mejorar su calidad de vida, transporte y comercialización de cosechas y accesos a servicios básicos

 

17.2   Esquemas y especificaciones

 

La magnitud y características de la obra están definidas en los esquemas de construcción, especificaciones técnicas de construcción y en los otros documentos contractuales. El CONTRATISTA deberá tener pleno conocimiento de los mismos.

 

Si durante la ejecución de la obra el CONTRATISTA propusiera cambios en los diseños realizados por el INDER, deberá indicar con toda claridad al ADMINISTRADOR DEL CONTRATO la naturaleza de su proposición, para su estudio y decisión. Si dichos cambios implicaren rediseño de la obra, el rediseño y los nuevos planos que se requieran, serán preparados por el CONTRATISTA, sin costo adicional para el INDER y sujetos a la aprobación del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

 

El INDER no reconocerá aumentos en el costo de la obra por concepto de cambios que el CONTRATISTA propusiera. En el caso de que la proposición implique reducción del costo de la obra, el INDER queda obligado únicamente al pago de los costos en que efectivamente haya incurrido el CONTRATISTA.

 

17.2      Errores, discrepancias, omisiones

 

El CONTRATISTA no podrá aprovecharse de los errores u omisiones que hubiere en los esquemas de construcción o en las especificaciones técnicas de construcción. Si durante el curso de ejecución de la obra, el CONTRATISTA hallare cualquier error, discrepancia y omisión en los esquemas de construcción o en las especificaciones, lo notificará inmediatamente por escrito al ADMINISTRADOR  DEL CONTRATO.

 

Cuando la discrepancia no fuere aclarable por medio de estas reglas, decidirá el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

17.3   Instalaciones y servicios provisionales

 

El CONTRATISTA deberá proporcionar y pagar por su cuenta, todas las instalaciones provisionales, tales como rótulos de señalización, bodegas, oficinas, cabañas sanitarias, acceso al sitio y demás facilidades similares necesarias para llevar a cabo la obra.

 

 

 

 

 

Si el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO lo solicitare, el CONTRATISTA dejará de destruir o de remover alguna mejora que haya sido necesaria para facilitar el suministro, instalación o prueba y cuya utilidad o utilización cese para el CONTRATISTA al terminar la Contratación. El provecho de la mejora quedará siempre a favor del INDER y queda estipulado que el valor residual se considerará nulo para el CONTRATISTA.

 

1. ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN

 

18.1   Documentos Contractuales

 

Se considerarán incorporados a la contratación las condiciones generales y especiales indicadas en este Cartel, los esquemas de construcción de la obra, las especificaciones técnicas, la Oferta presentada por el CONTRATISTA, las aclaraciones que realice el INDER, el acto de adjudicación, la orden de compra, la orden de inicio y todos los demás documentos suscritos y aceptados por ambas partes, así como la normativa legal y reglamentaria que le resulte aplicable.

 

18.2   Discrepancia entre Documentos

 

Todos los anteriores documentos son complementarios y lo que en ellos se especifique resulta obligatorio para las partes. En caso de que hubiere discrepancia entre ellos, se aplicarán las siguientes reglas:

1. Los dibujos a escala mayor regirán sobre los de escala menor.
2. Las dimensiones indicadas en números regirán sobre las medidas a escala.
3. Las especificaciones técnicas de construcción regirán sobre los esquemas de construcción, salvo en los casos en que las primeras indiquen lo contrario.

 

19.     EQUIPO, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA

 

19.1   Equipo, Materiales y Herramientas

 

Todos los materiales y equipos que suministre el CONTRATISTA y que queden incorporados a la obra deberán ser nuevos y de las calidades indicadas en las Especificaciones Técnicas.

 

El equipo y las herramientas que se usen en la obra serán nuevos o por lo menos deberán estar dentro del período de vida útil y en perfectas condiciones de funcionamiento. También deberán ser adecuados en cuanto a su capacidad y en otras características importantes, para obtener con ellos el rendimiento que se considere indispensable.

 

El ADMINISTRADOR DEL CONTRATO deberá ordenar el retiro de cualquier equipo o herramientas que no considere adecuadas, y exigir al CONTRATISTA que lo sustituya por unas que satisfagan las necesidades del Proyecto.

 

19.2   Mano de obra

 

Toda la mano de obra deberá ser suficiente en cantidad y capacidad y el trabajo que ejecute de primera calidad, a juicio del ADMINISTRADOR  DEL CONTRATO.

 

20.     LABORES PELIGROSAS; CONDICIONES DE SALUD OCUPACIONAL:

 

Cuando el CONTRATISTA deba efectuar trabajos que signifiquen riesgo de daño a sus empleados, a otras personas, a la propiedad de terceros, deberá tomar todas las precauciones y las medidas de seguridad que fueren necesarias, de acuerdo con el Reglamento de Seguridad en las Construcciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de las demás leyes, decretos y reglamentos aplicables.

 

Todos los operadores deberán de estar protegidos por las normas de seguridad que establecen la ley.  El Contratista será el único responsable de velar por la seguridad de su personal y mantendrá el equipo de seguridad necesario y al alcance de los trabajadores, el mismo debe estar en perfectas condiciones y adecuado para que cada funcionario desarrolle su labor.

 

Su personal deberá utilizar el equipo y herramientas de protección y seguridad recomendadas por los reglamentos de ley y por las instituciones relacionadas con este campo, tales como: casco, lentes, mascarillas, chalecos, guantes, arnés, entre otros.  Los costos correspondientes al cumplimiento de esta normativa deberán estar detallados en las respectivas memorias de cálculo del presupuesto detallado de cada renglón de pago.

 

21.     CONTROL DEL TRABAJO

 

21.1   Fiscalización

 

El INDER designará un ADMINISTRADOR DEL CONTRATO que actuará en la obra y tendrá a su cargo la fiscalización de la misma. El ADMINISTRADOR DEL CONTRATO tendrá libre acceso a todos los sitios del proyecto en todo momento.

 

 

21.2   Facultades del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

 

El ADMINISTRADOR DEL CONTRATO estará autorizado para:

 

1. Verificar la ejecución por parte del contratista de todos actos previos que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución del contrato; por ejemplo, pólizas, permisos, licencias, planes de trabajo y otros.

•  

1. Emitir la orden de inicio en contratos de obra o servicios, o cuando así corresponda según las condiciones contractuales. Caso contrario la fecha de inicio corresponde a la fecha de la formulación de la orden de compra en el SIFAT.

•  

1. Verificar que la garantía de cumplimiento se encuentre vigente, tanto en plazo como en monto durante toda la ejecución contractual. En caso de que este por vencerse deberá de solicitar al Contratista su debida actualización y verificar la presentación correspondiente.

•  

1. Verificar que el contratista se encuentre al día, durante toda la ejecución contractual, con las obligaciones de la seguridad social, tales como CCSS, Fodesaf, Impuesto a las Sociedades, Ministerio de Hacienda.

•  

1. Tratándose de contratos en los que la empresa adjudicada requiera contratación de personal, verificar que se cumpla con las directrices emitidas por las autoridades del gobierno, en relación al cumplimiento de derechos laborales relativos al pago de los salarios mínimos, riesgos del trabajo y demás disposiciones relativas a la seguridad social y ocupacional de los trabajadores.

•  

1. Gestionar ante la Proveeduría y en coordinación con el contratista, las modificaciones que se requieran. Dichas gestiones deben hacerse cumpliendo en todo momento los requisitos establecidos en el artículo Artículo 184. Modificación unilateral ordinaria del contrato de obra pública Tener en cuenta que cualquier modificación en el objeto contractual, el monto y el plazo de entrega adjudicados, requiere la aplicación del procedimiento de modificación contractual.

•  

1. En caso de incumplimientos, solicitar a la Proveeduría Institucional la aplicación de cláusulas penales, multas, ejecución de garantías, rescisión o resolución del contrato cuando se advierta fundamento para ello, según la Ley General de Contratación Pública y su Reglamento con toda la información necesaria para que se pueda llevar adelante el procedimiento administrativo correspondiente.

•  

1.  En general, para fomentar la política de cero papel instruida por la Presidencia Ejecutiva en la Circular INDER-PE-880-2021, toda comunicación relacionada con el contrato en esta fase, debe preferiblemente realizarse con documentos electrónicos Como medida general debe tenerse presente que el expediente administrativo del contrato es un único expediente y en ese sentido, tienen la obligación de mantener el expediente digital de SICOP debidamente actualizado_.

•  

1. Brindar en forma oportuna cualquier informe o reporte que sus superiores o desde la Proveeduría Institucional se le solicite sobre el estado de ejecución del objeto contractual.

•  

1. Solicitar al CONTRATISTA que los equipos, maquinaria y herramientas usadas en la obra sean sustituidas, o aumentadas, si la ejecución no avanzare satisfactoriamente debido a esa circunstancia.

•  

1. Solicitar que el personal empleado en la obra sea aumentado o exigir el reemplazo de aquel trabajador que se considere evidentemente incapaz, ineficiente, descuidado, insubordinado u objetable en cualquier aspecto que vaya en detrimento del trabajo.

•  

1. Solicitar el descubrimiento de alguna parte del trabajo para verificar su corrección. Si al inspeccionarlo no resultare aceptable a juicio del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, el descubrimiento, la restauración y el retiro de las partes residuales correrá por cuenta del CONTRATISTA En caso de que el trabajo resultare aceptable, el costo de las labores antes dichas será pagado por el INDER.

•  

1. Interpretar los esquemas de construcción y las especificaciones, en caso de discrepancia entre ellos, real o aparente. Verificar y realizar las pruebas necesarias para la aceptación de las diferentes partes de la obra.

•  

1. Inspeccionar, aprobar o rechazar cualquier trabajo total o parcialmente, que no se apegue a los requerimientos indicados en las especificaciones técnicas y a los términos de esta contratación.

•  

1. Realizar la verificación, estimación, aprobación y trámite de todas las facturaciones que se deban realizar al CONTRATISTA, sean estas facturas por obra ordinaria, extraordinaria, reajuste de precios, etc. Además, deberá realizar la recepción provisional y definitiva de la obra, y tramitar el finiquito definitivo de la contratación.

•  

1. Ubicar en el terreno las referencias necesarias para la correcta ejecución de la obra, calcular los reajustes correspondientes a las facturas.

•  

1. Justificar técnicamente la necesidad de efectuar modificaciones o trabajos extraordinarios en las obras bajo su supervisión.

•  

1. Registrar en los planos constructivos todas las modificaciones realizadas.

•  

1. Verificar que el CONTRATISTA disponga de todos los diseños, especificaciones, Cronogramas de trabajo, permisos y demás documentos contractuales.

•  

1. Exigir al CONTRATISTA el cumplimiento de las leyes laborales y de seguridad industrial.

•  

1. Analizará y autorizará el cambio de maquinaria en casos de fuerza mayor, cuando así lo solicite el adjudicatario, siempre y cuando la misma sea igual o superior a la máquina que presentó en su oferta o previo un análisis técnico determinará cual es la maquinaria idónea al momento de presentarse una situación particular en el proyecto.

Por su parte la Región de Desarrollo Brunca designará un funcionario como SUPERVISOR REGIONAL que actuará en la obra y tendrá a su cargo la fiscalización de la misma por parte de la Dirección Regional. El SUPERVISOR REGIONAL tendrá libre acceso a todos los sitios del proyecto en todo momento.

 

21.3   Facultades del Supervisor Regional   

 

1. Informar al ADMINISTRADOR DEL CONTRATO sobre el aumento o disminución de los equipos, maquinaria y herramientas usadas en la obra

 

1. Informar al ADMINISTRADOR DEL CONTRATO del aumento o disminución del personal empleado en la obra y solicitar el reemplazo de aquel trabajador que se considere evidentemente incapaz, ineficiente, descuidado, insubordinado u objetable en cualquier aspecto que vaya en detrimento del trabajo.

 

1. Informar al ADMINISTRADOR DEL CONTRATO de alguna irregularidad en el trabajo para que solicite su corrección.

 

1. Actuar como enlace entre el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO y el SÚPER INTENDENTE para la correcta ejecución de las obras.

 

1. Coordinar con el representante comunal el seguimiento y reporte de los controles que llevarán en el sitio e informarlos al ADMINISTRADOR DEL CONTRATO las cantidades de materiales y horas máquina laboradas por la CONTRATISTA en la ejecución del proyecto.

 

1. Colaborar en la realización de las pruebas necesarias para la aceptación de las diferentes partes de la obra.

 

22.  SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA OBRA

 

El INDER, por medio del ADMINISTRADOR  DEL CONTRATO, tendrá autoridad para suspender la obra, en todo o en parte y por el período que considere necesario, ya fuere debido a condiciones que justifiquen tal medida, o por incumplimiento de la Contratación por parte del CONTRATISTA.  Sin embargo, si esa suspensión fuere superior a 30 días naturales, se requerirá aprobación de la Gerencia o Presidencia Ejecutiva del INDER.

 

Si fuera necesario suspender la obra por un tiempo indeterminado, el CONTRATISTA tomará la debida precaución para impedir daños o deterioros en la obra y construirá estructuras temporales de protección donde se le ordene. El CONTRATISTA no suspenderá la obra sin el permiso previo, explícito y escrito del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

 

23.     MEDICIONES Y PAGOS

 

23.1   Pagos parciales

 

Se harán pagos parciales por avance de obra (Estimaciones de Obra), a cuenta del total de la suma convenida, con base en las mediciones preliminares hechas por el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. Concluidas las obras objeto de la contratación, el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO procederá a la determinación final de las cantidades de obra ejecutadas y procederá a certificar el monto final de la contratación.

 

Queda estipulado que las partidas indicadas en la hoja de cotización representan el costo de la totalidad de los materiales, maquinaria, equipos, transporte, herramientas, topografía, mano de obra y demás bienes y servicios que resulten necesarios para la correcta ejecución de las obras objeto de esta Contratación, así como los gastos administrativos y demás costos directos e indirectos y la utilidad del CONTRATISTA.

 

Si se descubriere algún defecto, o hubiere una duda razonable sobre la calidad de cualquier parte del trabajo terminado, no se realizará el pago de dicho trabajo defectuoso o dudoso, hasta que el mismo haya sido debidamente reparado o las dudas se hubieren aclarado.

 

23.2   Presentación de las facturas y trámites de pago

 

En cada estimación de obra deberá hacerse constar el monto neto de lo facturado. A cada factura deberá adjuntarse: nota de solicitud de pago, la tabla de seguimiento del proyecto, con la respectiva descripción de las cantidades pagadas en cada facturación y cronograma de obra actualizado

 

La factura original, así como los documentos anexos deberán presentarse al Proceso de Infraestructura, los cuales serán revisados por el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO y emitirá un informe con visto bueno para proceder a tramitar el pago.

 

Las facturas electrónicas deberán ser dirigidas al correo electrónico del Ingeniero ADMINISTRADOR DEL CONTRATO para su aprobación, adjuntándole los documentos de respaldo antes mencionados.

 

23.3   Reajuste de Precios.  

 

El CONTRATISTA tendrá derecho a que se le reconozca el reajuste de precios  según lo establecido en el  Reglamento para el Reajuste de Precios en los Contratos de Obra Pública de Construcción y Mantenimiento, Decreto N° 36943-MEIC, cuando así proceda y lo solicite expresamente, adjuntando la información necesaria en la que fundamenta su reclamo (solicitud para pago de reajuste, la estimación y copia de la factura a reajustar, la memoria de cálculo, cronograma de trabajo vigente, índices que utilizó en el cálculo).

 

El Proceso de Infraestructura revisará y analizará la solicitud; si la misma procede el CONTRATISTA presentará la factura para el pago correspondiente, en caso contrario, se le devolverá al CONTRATISTA con las observaciones y deficiencias detectadas para lo que corresponda.

 

Para el cálculo del reajuste de precios (OBRAS DE INGENIERIA CIVIL) se utilizará la siguiente fórmula:

 

                                                                                                                _n                                                                                                                                                     

Rp= ((Cd_m  +  CI_m  )  _x  E_pa ) _x  (I_smnf / I_smni -1) + å  (C_{ea  x}  E_pa ) _x (Ic_eaf  / Ic_{eai  - 1}) +

                                                                                                                  _{i = 1}                                                                                                                                                   

                                                                                          _n

        (CI_i * E_pa)  _x  (IPC_f  /  IPC_{i  – 1}) + å  (Ce _x Ra)  _x  E_pa

                                                                                         _{i =1}                                                                                                                                                        

 

En donde:

 

Rp = Representa el monto total del reajuste de precios periódica

 

Epa = Representa el monto de la estimación periódica del avance

 

Cd_m = Representa la ponderación del monto total a precios iniciales de los Costos en Mano de Obra Directa presupuestados.

 

Cea = Representa la ponderación del costo total a precios iniciales de los grupos de insumos y servicios especiales.

 

CI_m =  Representa la ponderación del monto total a precios iniciales de los Costos en Mano de Obra Indirecta presupuestados.

 

CI_i = Representa la ponderación del monto total a precios iniciales de los Costos de Insumos Indirectos presupuestados.

 

Ce = Representa la ponderación del monto total a precios iniciales del costo total de los insumos y servicios específicos.

 

I_smnf = Representa el valor del Índice de Salarios Mínimos Nominales para la actividad de construcción para el mes de facturación. 

 

I_smni = Representa el valor del Índice de Salarios Mínimos Nominales para la actividad de construcción inicial. 

 

Ice_af =  Representa el  valor del índice de precios de los grupos de insumos y servicios especiales respectivo para el mes de facturación.

 

Ice_ai =  Representa el valor del índice de precios de los grupos de insumos y servicios especiales respectivo inicial.

 

IPC_f = Representa el índice de precios al consumidor para el mes de facturación.

 

IPC_i = Representa el valor del índice de precios al consumidor inicial.

 

Ra = Cambio porcentual del precio que se determinará por el método analítico, conforme se establece en el artículo 20 del respectivo reglamento.

 

Los reajustes de precios serán calculados sobre estimaciones de avance de obra mensuales, cuya fecha de corte sea el último día hábil de cada mes calendario y en concordancia con el cronograma de trabajo de la obra que presenta el CONTRATISTA en la oferta y que debe estar actualizado al momento de estar en ejecución los trabajos.

 

Cuando la misma contratación contemple varios subproyectos en sitios distintos, el CONTRATISTA debe presentar una tabla de pago y un cronograma de trabajo separado para cada uno de ellos.

 

Cuando exista retraso en la ejecución en una o varias actividades constructivas por causas no imputables a la Administración, el reconocimiento de los reajustes se calculará utilizando el índice correspondiente al mes en que el CONTRATISTA indicó en su Cronograma de Trabajo que realizaría esa actividad.

 

Cuando el CONTRATISTA ejecute una actividad con anticipación a la fecha prevista en su Cronograma de Trabajo, el reajuste de esa actividad se calculará tomando en cuenta el índice del mes correspondiente en que fue construida la actividad y no con el índice del mes en el cual estaba cronograma de la actividad. 

 

Los porcentajes que se aplicarán para el cálculo de reajustes serán los estipulados en el desglose de precios unitarios que el CONTRATISTA aportará para cada actividad. Es obligación del CONTRATISTA presentar este desglose dentro de la oferta, utilizando el formato y los rubros indicados en el Anexo “CUADRO DE DESGLOSE DE PRECIOS UNITARIOS”. 

 

El derecho a solicitar el reajuste de precios termina con el finiquito contractual. La finalización de la obligación o contrato se formalizará mediante el documento del finiquito contractual y de reajustes del contrato, según los términos del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que deberán suscribir las partes. En caso de no formalizarse el respectivo finiquito, el derecho de reclamar el reajuste prescribe conforme lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.

 

24.     RESPONSABILIDADES LEGALES

 

24.1   Permisos y licencias

 

El CONTRATISTA obtendrá por su cuenta y responsabilidad los permisos y licencias necesarias para la extracción de materiales, así como permisos de paso por carreteras nacionales y cantonales a ser utilizados en este proyecto. Por su parte el INDER obtendrá los demás permisos que fueren necesarias para llevar a cabo las obras objeto de este Concurso.

 

 

 

 

24.2   Responsabilidad por daños a terceros

 

En caso de ocurrir daños a terceros durante la realización de los trabajos, la responsabilidad que se derivare de ellos corresponderá en su totalidad al CONTRATISTA

 

24.3   Responsabilidad patronal

 

La responsabilidad patronal será única y exclusivamente del CONTRATISTA, por lo que no existirá ninguna relación laboral entre el INDER y los trabajadores o empleados del CONTRATISTA.

 

24.4   Resolución y Unilateral de la Contratación por parte de INDER

 

El INDER se reserva el derecho de resolver o rescindir la Contratación en los términos que se establecen en los Artículos del 113 al 117 de la LGCP.

 

25.     ACEPTACIÓN Y FINIQUITO:

 

25.1   Recepción Provisional

 

Una vez concluida la obra, el contratista dará aviso formal por escrito al fiscalizador de la obra por parte de la Administración para que establezca la fecha y hora para la recepción provisional, el cual dispondrá de quince días hábiles para ello, Esta se realizará de conformidad con el Artículo 188 RLGCP y bajo las siguientes características:

 

Cuando el CONTRATISTA juzgue que la obra objeto de esta Contratación está totalmente concluida y en condiciones de ser entregada, informará por escrito al ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, para que éste fije la fecha y hora hábiles respectivas para proceder a la recepción provisional. En caso en que el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO determine que la obra no se ha concluido en todos sus elementos, así lo expresará por escrito al CONTRATISTA y no se podrá realizar la recepción provisional. Si el CONTRATISTA no concluye la obra objeto de la contratación en el plazo aprobado y por tanto, la notificación de la conclusión de la obra para la fijación de la fecha para la recepción provisional se excede de este, se procederá conforme lo indicado en la cláusula penal de este este documento.

 

25.2   Recepción Definitiva

 

La Administración dispondrá de un plazo de dos meses, contado a partir de la recepción provisional a satisfacción o bajo protesta, para efectuar la recepción definitiva y verificará el cumplimiento de las condiciones establecidas en Artículo 189 Recepción definitiva de obras públicas del RGLCP

 

La recepción final y definitiva de la obra a entera satisfacción del INDER se realizará luego de transcurridos el plazo que se le da al CONTRATISTA para reparar las deficiencias encontradas. Si la obra no se encuentra a entera satisfacción del INDER, de acuerdo con los términos de esta Contratación, la recepción definitiva se realizará bajo protesta del INDER y así constará en el acta de recepción definitiva.

 

Una vez efectuada la recepción definitiva y si esta es a entera satisfacción del INDER, se dará por terminada la Contratación y recibida totalmente la obra, con lo cual quedará el CONTRATISTA exento de ulterior obligación, con excepción de las responsabilidades que determina la Ley General de Contratación Pública N° 9986 y su reglamento.

 

26. PAGO FINAL AL CONTRATISTA

 

Una vez realizada la recepción definitiva de la obra a entera satisfacción del INDER, el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO procederá, con diligencia razonable, a determinar con toda certeza el valor del trabajo total ejecutado por el CONTRATISTA a los precios establecidos en la Oferta, o fijados por órdenes de modificación y el valor total de toda la obra adicional, en caso de existir éste. El ADMINISTRADOR DEL CONTRATO entonces certificará dicha estimación final y la fecha de conclusión de la obra y tramitará los documentos. Una vez realizada la tramitación de dichos documentos por parte del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, el INDER realizará el pago del monto respectivo dentro de un plazo máximo de 30 días hábiles, sin reconocimiento alguno de intereses sobre este monto por parte del INDER.

 

La aceptación por el CONTRATISTA de dicho pago, hecho de acuerdo con la estimación final, liberará al INDER, sus funcionarios, agentes y empleados, de todos los reclamos y responsabilidades hacia el CONTRATISTA, exceptuando sólo reclamos contra el INDER por cualquier cantidad retenida por él, en el momento de tal pago.

 

Asimismo, de inmediato procederá el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO con la elaboración el finiquito técnico correspondiente que dará por recibidas las obras.

 

27.     RENUNCIA A INTERESES

 

El INDER no tendrá obligación de pagar y el CONTRATISTA, por consiguiente, desiste del derecho de recuperar intereses con respecto a dineros que el INDER es obligado a retener por razones de juicios, órdenes, decretos o procesos judiciales.

 

 

 

 

28.     CONSIDERACIONES AMBIENTALES

 

El CONTRATISTA está obligado a realizar todas las acciones necesarias con el fin de evitar daños al ambiente durante todo el tiempo que dure el proceso constructivo de las obras.

 

Si durante el proceso constructivo, el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO determina que, por dolo, imprudencia o negligencia, el CONTRATISTA está realizando acciones que están produciendo daños al ambiente, se le exigirán las medidas correctivas que se estimen convenientes para subsanarlos y evitarlos. En caso de que el CONTRATISTA no atienda en forma diligente y oportuna las medidas correctivas que se le indiquen, el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO podrá detener la totalidad del trabajo, bajo responsabilidad total del CONTRATISTA hasta que la situación sea corregida. El tiempo que se detenga el trabajo por este concepto no podrá ser considerado a efecto de una prórroga en el plazo de ejecución de la obra.

 

De igual manera, se entiende que el CONTRATISTA conoce el alcance de los artículos 11 y 13 de la Ley 6703 del Patrimonio Arqueológico. Por lo que, cualquier daño a restos arqueológicos sin el conocimiento del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, son responsabilidad del CONTRATISTA.

 

III. Documentación que debe aportar el ADJUDICATARIO

 

El Adjudicatario dispondrá de un plazo máximo de ocho días hábiles posteriores a la firmeza de la adjudicación y antes de la suscripción del contrato para presentar la documentación que se indica a continuación, la cual, en caso de no presentarse en ese plazo, la Administración declarará insubsistente la adjudicación y procederá conforme a lo establecido en el artículo 52 de la Ley:

 

29. MEMORIA DE CÁLCULO O PRESUPUESTO DETALLADO

 

-         Deberá ser presentado únicamente por el adjudicatario dentro del plazo de ocho días hábiles posteriores a la firmeza de la adjudicación y antes de la suscripción del contrato.

 

-         En caso de no presentarse en ese plazo, la Administración declarará insubsistente la adjudicación y procederá conforme a lo establecido en el artículo 52 de la Ley.

 

-         Revisará el presupuesto detallado aportado por el adjudicatario, verificando que sea concordante con la estructura de precio de la oferta, tanto en valores absolutos como en la o las monedas en que cotizó su precio.

 

-         En caso de presentarse discrepancias entre la estructura del precio y el presupuesto detallado, prevalecerán los valores absolutos de la estructura del precio, para ello el adjudicatario deberá ajustar el presupuesto a dichos valores.

 

-         El presupuesto detallado corresponde a la memoria de cálculo efectuada y que sustenta el precio cotizado, todo lo cual se refleja en la estructura del precio presentada con la oferta.

 

-         La Administración proporcionará el formato con el nivel de detalle o desagregación con que deberá presentar el adjudicatario el presupuesto detallado, para lo cual deberá usar el formato incluido en los Anexos: “Presupuesto Detallado”.

 

• El oferente deberá adjuntar con su oferta para cada renglón de pago establecido en el Anexo: “Hoja de Cotización”, la memoria de cálculo con el presupuesto detallado y la estructura de costos de cada uno de esos renglones de pago, así como la estructura de costos total, que serán utilizados por la Administración para la verificación de los precios unitarios de cada renglón de pago (estudio de razonabilidad de precios de la oferta), así como para la verificación de cumplimiento con los salarios mínimos del personal contemplado en dicha memoria, para lo cual se utilizará la lista vigente de “Salarios Mínimos del Sector Privado” emitida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

 

• Se aclara que las propuestas económicas deberán cumplir lo señalado en la Resolución No. R-DCA-199-2015 de fecha 10 de marzo del 2015, de la Contraloría General de la República (CGR), que versa sobre la composición de la memoria de cálculo (desagregación de maquinaria y personal) y sobre la aplicación de los salarios mínimos.

 

• Se analizarán los costos revisando los recursos necesarios para cada renglón de pago (insumos, salarios, cargas sociales, pólizas, costos de maquinaria, rendimientos de las brigadas de trabajo y otros) a fecha de presentación de las ofertas, esto con la finalidad de estimar cada uno de los precios unitarios de los renglones de pago que conforman el proyecto objeto de este proceso licitatorio. Para los renglones de pago que requieran el suministro y acarreo de agregados, se consideran la(s) fuente(s) de materiales que utilizarán los oferentes y las que llegue a localizar la Administración en la zona de influencia del proyecto.

 

30. CRONOGRAMA DETALLADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

 

• El OFERENTE deberá incorporar en su Oferta un Cronograma detallado de la ejecución del proyecto y la entrega de la obra objeto de esta Contratación, empleando para dicho análisis cualquiera de los métodos de programación en uso. En él se indicarán las actividades más importantes con sus respectivas cantidades de obra, rendimientos y duraciones de acuerdo con los diferentes renglones de pago, dicho cronograma deberá ser coincidente con las memorias de cálculo.  

 

• El adjudicatario deberá presentar un cronograma de las tareas a realizar, el cual será validado y aprobado por el Administrador del Contrato antes de dar la orden de inicio.

 

31. FORMULARIO COMPLETO CONTENIDOS EN LOS ANEXOS DEL PLIEGO DE CONDICIONES

 

El uso de los formularios que se proporcionan como anexos al pliego de condiciones son de uso obligatorio

 

V TÉRMINOS DE REFERENCIA TÉCNICOS

 

 

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

 

32.1. Ubicación

 

Las estructuras a construir se encuentran sobre los Ríos Choin, Dueri y Rio Katsi. se ubicados en el Distrito de Telire, en los poblados de Sepecue, Coroma y Katsi, todos sobre la Margen Derecha del Rio Telire (sobre el cual no existe paso vehicular), siendo el ingreso vía bote (cruce del rio). Proyecto correspondiente a la Región de Desarrollo Huetar Caribe, Oficina de Desarrollo Territorial de Talamanca, obras que se ubica en la jurisdicción del Cantón de Talamanca, Provincia de Limón.

 

32.2 Condiciones actuales del sitio

 

Actualmente existe pasos sobre Ríos Choin, Dueri y Rio Katsi, a raíz de esto es necesario el diseño y construcción de un puente vehicular para dar salida a los productos de agrícolas y el desarrollo turístico de la zona.

 

32.3 Alcance

 

La estructura de los nuevos puentes deberá construirse de acuerdo al emplazamiento indicado, para una longitud de 33.0 m de una vía y paso peatonal adosado de un solo tramo (Choin y Durei) y de una longitud de 45.0 m de una vía y paso peatonal adosado de un solo tramo (Katsi) tal y como puede apreciarse la sección transversal del puente en la Figura 1. Sin embargo, queda a criterio del contratista proponer su propio diseño, siempre y cuando se tome en cuenta los datos obtenidos en los estudios preliminares para el diseño y construcción de los puentes vehiculares sobre Quebrada Choin, Dueri y Katsi).

 

Deberá tener un ancho mínimo de 6,60 m (seis punto sesenta metros) que permitirá:

 

1. una superficie de ruedo 3,65 m (tres coma sesenta y cinco metros)
2. un espaldón externo de 0,45 m (cero coma cuarenta y cinco metros)
3. un espaldón interno de 0,30 m (cero coma treinta metros)
4. una vereda externa de ancho útil de 1,20 m (uno coma veinte metros) que funcionará como un paso peatonal integrado al puente vehicular.
5. un ancho de 1,00 m (un metro), considerando la colocación de dos barreras tipo New Jersey y una baranda peatonal.

 

Las barreras deberán garantizar la seguridad de los vehículos y de los peatones. Estas deberán ser diseñadas para no poder ser removidas por cualquier persona y deberán diseñarse de tal manera que si ocurre un choque lateral accidental no se dañe la superestructura del puente. La baranda peatonal podrá ser de acero fijada a la baranda del tipo New Jersey.

 

 

 

Se deberá diseñar EL PUENTE con las especificaciones estándar para puentes de carreteras AASHTO con el tren de cargas HS20-44 incrementada en un 25% o con las especificaciones AASHTO LRFD con el tren de cargas HL-93, ediciones vigentes en ambos casos.

 

1. ETAPAS DE COTIZACIÓN

 

33.1 Etapa 1: cotización: 

 

Anteproyecto del puente, valoración del sitio, alternativa de solución, memoria de cálculo de diseño, propuesta técnica. La propuesta del puente deberá presentarse a nivel de anteproyecto y presentarse con la oferta. Se parte del hecho que el presupuesto que la empresa presenta estará basado en el dimensionamiento del puente de acuerdo a las cargas y solicitudes de resistencia de la estructura.

 

33.2 Etapa 2: construcción:

 

Presentación del diseño final y construcción del puente propuesto, incorporando personal técnico especializado, maquinaria, materiales a incorporar en la obra, plan de control de calidad, muestreo y ejecución de la totalidad de los elementos para la conclusión de la obra.

 

 

33.2.1 Especificaciones de Construcción.

 

• Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos, Carreteras y Puentes, CR- 2020. Manual de Normas para la Colocación de dispositivos de seguridad para la protección del público en Obras Viales Obras, de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito 1995. Reglamento de Dispositivos de seguridad para la protección de obras, según decreto 26041 MOPT. Gaceta N° 103 del 30 de mayo de 1997.

 

• AASHTO LRFD Bridge Design Specifications, 2017.

 

• AASHTO LRFD Bridge Construccion Specifications, 2017.

 

• Lineamientos para el Diseño Sismorresistente de Puentes. CFIA 2013

 

• Especificaciones Especiales del Proyecto.

 

• Control de Calidad de Materiales y procedimientos constructivos de conformidad con Disposición General N° -CM-002-97, del Area de Obras Públicas del CONAVI.

- Código de cimentaciones de Costa Rica, 2° edición.

 

- Requisitos del Reglamento para Concreto Estructural y Comentarios ACI-318S-14

 

33.2.2 Construcción de puente.

 

Geometría y carga viva: Los puentes a construir serán de una vía, con paso peatonal adosado, de:

 

- 33 metros lineales entre línea centro de apoyos y 6,6 m de ancho. (Rio Choin)

 

- 33 metros lineales entre línea centro de apoyos y 6,6 m de ancho (Rio Durei)

 

- 45 metros lineales entre línea centro de apoyos y 6,6 m de ancho. (Rio Katsi)

 

El tren de cargas para términos de diseños será HL-93 normativa AASHTO LRFD, edición que se encuentra vigente.

 

 

33.2.3 Superestructura:

 

1. a. Los elementos principales podrán ser de concreto pre esforzado con resistencia mínima a la compresión de 350 (trescientos cincuenta) kg/cm² o superior, considerando elementos prefabricados pre esforzados, tales como vigas T, vigas doble T, vigas de hormigón pos tensadas, canaletas u otro tipo, actuando en sección compuesta con la losa; o de perfiles de acero, tales como vigas I laminadas, de placas soldadas (para este caso el taller de soldadura para estructuras deberá de estar certificado para tal fin), cerchas de perfiles laminados en caliente u otro tipo.
2. Para evitar que choques laterales de camiones dañen la estructura del puente, las vigas estructurales tienen que estar bajo la rodadura.
3. La deformación de los elementos estructurales (la flecha) con un sobre carga definida en las normas AASHTO HS25-44 no deberá ser mas de L/400, L siendo la longitud total del tramo considerado.
4. El contratista deberá considerar las dificultades de acceso a los lugares de construcción, por tanto es responsabilidad del OFERENTE gestionar los mecanismos necesarios para accesar al sitio de la obra.
5. La losa o sobrelosa será colada en sitio con una resistencia mínima a la compresión de f´c = 280 (doscientos ochenta) kg/cm², deberá contar con el bombeo requerido para el drenaje adecuado del agua de lluvia.
6. Las barreras deberán asegurar la seguridad de los vehículos, para el área de superficie de ruedo serán del tipo New Jersey y para el área del paso peatonal será metálicas según diseño del oferente. Estas deberán ser diseñadas para no poder ser removidas por cualquier persona y deberán diseñarse de tal manera que si ocurre un choque lateral accidental no se dañe la superestructura del puente.

 

33.2.4 Subestructura.

 

1. Los bastiones, deberán tener una geometría que cumpla con un ANCHO mínimo igual al ancho total de la superestructura. Éstos deberán tener aletones en ambos lados los cuales deberá tener un ángulo de 45º con respecto al parapeto de bastión, de altura variable y como mínimo 4.76 metros de longitud (cuatro metros como setenta y seis centímetros), será necesario conformar la sección trapezoidal con taludes en la margen al 1½:1, debidamente protegidos con escolleras de piedra ligada con mortero, zampeados.

 

 

 

33.2.5 Consideraciones y obras adicionales a realizar

 

1. Eliminación de obra existente y disposición de los materiales residuales en un sitio que no interfieran con el camino ni tampoco con el cauce del rio. Para esto el Contratista deberá incluir la eliminación de obras existentes dentro del Sumario de cantidades como un ítem global.

 

1. La reubicación, en caso de que existiesen en el sitio y fuese necesario, de todas las instalaciones de ductos telefónicos, tuberías de agua potable y de aguas negras, ductos de suministro de combustible, postes y tendido eléctrico y de cualquier otro servicio, deberá ser efectuada considerando su posición original y la nueva elevación de la superestructura del puente a construir.
2. El contratista deberá gestionar y coordinar esta labor con las instituciones correspondientes y asumir los costos derivados de efectuar esta tarea. Las tuberías reinstaladas no deberán obstruir ni disminuir la sección hidráulica del puente, además deberá evitarse la acumulación de desechos, escombros u otros que formen diques que obstruyan la capacidad hidráulica en la salida del puente.
3. Los residuos producto de la remoción del remanente de las estructuras existentes y cualquier otro escombro o material en el cauce, deberán ser eliminados de la sección hidráulica del puente. El contratista deberá depositar los escombros producto de la remoción de las subestructuras del puente existente, en un botadero definido por el contratista y aprobado por el Ingeniero del INDER. La remoción y acarreo de este material deberá ser considerado e incluido por el oferente en su oferta.
4. El oferente debe de considerar dentro de su oferta la construcción de Barandas en rellenos de aproximación (40 metros lineales en total).
5. El oferente debe de considerar dentro de su oferta la colocación de Señales verticales como CEDA (1) y nombre del Rio (2)
6. El Oferente deberá considerar dentro de su oferta la logística correspondientes al cruce por los playones sobre el Rio Telire (vados ubicados sobre los sitios en Shiroles y Suretka) y sobre el Rio Coen, lo cual se deberá ver reflejado en la memoria de calculo que acompañará su oferta ya que dicho costo es un costo directo del proyecto, para lo cual como mínimo se debe incorporar una Excavadora con una capacidad mínima de 30 ton, con la cual efectuara los correspondientes mantenimientos a los vados habilitados sobre el rio, aspecto que de no indicarse en su oferta será motivo de descalificación.

 

 

 

• Especificaciones de los materiales.

 

1. El acero de refuerzo de las varillas deberá ser de grado 40 para las varillas #3 y grado 60 para las demás varillas, de acero de lingote (Billet Steel), de acuerdo con las designaciones A.A.S.H.T.O. M 31 (A.S.T.M. A 615).

 

1. Los elementos estructurales de concreto colado en sitio deberán ser de concreto clase A con una resistencia mínima a la compresión a los 28 (veintiocho) días f´c = 280 (doscientos veinticinco) kg/cm²   para los elementos de la subestructura, f´c = 280 (doscientos ochenta) kg/cm² para la superestructura y los elementos pre esforzados como mínimo serán de concreto clase D con una resistencia mínima a la compresión a los 28 (veintiocho) días de f´c = 350 (trescientos cincuenta) kg/cm².

 

1. Aditivos, no se admitirá el uso de aditivos y acelerantes que contengan cloruro de calcio, deberán seguirse estrictamente las instrucciones del fabricante en su empleo y estos productos deberán cumplir con la especificación ASTM Designación C-494, última edición.
2. El acero estructural será como mínimo acero con Designación AASHTO M 270 grado 50 (cincuenta) equivalente a Designación ASTM A 588 grado 50 (cincuenta), con Fu =4.078 (cuatro mil setenta y ocho) kg/cm² y Fy = 3.500 (tres mil quinientos) kg/cm².
3. En los apoyos de vigas se usarán almohadillas de neopreno reforzado con acero, de dureza “Shore A” 60+/- 5, y se diseñarán de acuerdo a lo indicado en la Sección 14 de AASHTO 2002 o edición vigente.
4. No se permitirán juntas de expansión constituidas por perfiles metálicos tipo “C” invertido, a los cuales se le sueldan las varillas de fijación que se empotran en la base de concreto, dado que este sistema es muy susceptible a fracturarse por las vibraciones que se generan en el puente con el paso de los vehículos.

 

33.2.8. Aplicación de pintura

 

El Contratista le comunicará a la Ingeniería de Proyecto al menos con una semana de antelación de la fecha de la limpieza y de la aplicación de la pintura.

Pintura.

 

Condiciones climáticas.

 

Acorde con el Artículo No.13.2.2 de la sección No. 13 de AASHTO 1996, la pintura se aplicará únicamente sobre superficies secas, cuando la temperatura ambiente  no sea inferior a 4ºC (cuatro centígrados) ni superior a 38ºC (treinta y ocho centígrados) y la humedad relativa no exceda el 85% (ochenta y cinco por ciento).

 

La pintura no podrá aplicarse a la intemperie cuando la superficie de acero esté lo suficientemente caliente para generar la formación de burbujas en la capa de pintura o las superficies de pintura fresca empiecen a dañarse por la lluvia, la niebla o el polvo, para evitar la porosidad en la capa de pintura.

 

Todas las operaciones de limpieza a presión (blast cleaning) excepto las realizadas en edificios cerrados y de aplicación de pintura, se realizarán durante las horas de luz de día.

 

Para pintar durante las condiciones de clima adverso, previa aprobación de la unidad supervisora del contrato, el contratista podrá instalar cerramientos adecuados que permitan realizar esta operación; sin embargo, la Administración no reconocerá pagos adicionales por este concepto y por lo tanto, el costo del suministro y mantenimiento de tales cerramientos se considerará en el precio original.

• Limpieza general de la estructura.

 

Se deberá remover desechos, suciedad, barro, maleza, vegetación y cualquier material suelto o adherido a los elementos estructurales de la cercha, de las vigas de concreto, de la superficie de rodamiento, de los drenajes, los apoyos y las mesetas de apoyo de vigas y cercha con bastiones y pila, juntas de expansión, barandas y otros. Esta operación no incluye la preparación de la superficie para pintura.

 

Se permitirá el uso de herramientas manuales como cepillos, palas, escobones y otros o mecánicos, como barredoras, compresores de aire, de agua, pero sin provocar daños, deformación o desplazamiento de ninguno de los elementos estructurales del puente.

 

• Preparación de la superficie para pintura.

 

Todas las superficies de las vigas de acero deberán ser limpiadas y pintadas.

 

Previo a la limpieza a presión (blast cleaning) se realizará la limpieza de todas las superficies de acero, eliminando aceite, grasa, polvo, tierra, óxido, y capas sueltas de pintura existente mediante el uso de solventes que no contengan contaminantes para el acero (método SP-1) y lavado por agua o vapor.

 

Cuando las superficies de acero expuestas estén libres de aceite, grasa, tierra, óxido y capas sueltas de pintura y cualquier otra materia extraña, se procederá a la limpieza a presión (“blast cleaning”, método SP-10) mediante el uso de materiales abrasivos como arena seca, granalla, cascajo mineral o de acero y perdigones de acero. Para sustituir los mencionados por cualquier otro material abrasivo se requiere la autorización de la unidad supervisora del contrato.

 

No se admitirá el uso de arena de mar sin lavar, dado que contiene sal; ni arenas con sedimentos, se deberán tomar muestras de cada una de las  entregas del material abrasivo en el sitio.

 

El compresor de aire deberá contar con una presión mínima de 6,30 (seis coma treinta) kg/cm² (90,00 (noventa) psi) y para garantizar que el suministro del aire no le introduce aceite, agua o cualquier otro contaminante al material abrasivo al lanzarlo, no deberá tener ninguna fuga o goteo; para controlar la calidad al menos cada cuatro horas, se colocará un papel secante blanco frente a la boquilla del aire a 0,60 (cero coma sesenta) metros y se permitirá el flujo del aire durante 2 (dos) minutos, en caso de detectar cualquier contaminante se realizará la reparación o sustitución del compresor en caso de ser necesario.

 

La limpieza a presión deberá dejar todas las superficies con un patrón uniforme de anclaje no menor de 25 (veinticinco) micrones (1 mils = milésimas de pulgada) y no mayor de 75 (setenta y cinco) micrones, para garantizar el plano de adherencia entre la pintura y el acero.

 

Es preferible que las superficies sean tratadas el mismo día de la limpieza a presión, en caso de que las superficies limpias presenten óxido o contaminación con materiales extraños antes de la aplicación de la pintura, el contratista deberá repetir la limpieza con SP- 10 a sus expensas dado que la Administración no reconocerá ninguna remuneración extra por esta operación.

 

• Aplicación de la pintura.

 

Para todos los elementos nuevos se requiere el siguiente sistema de pintura para clima intermedio:

 

• Primera mano: zinc orgánico con espesor mínimo de 75 (setenta y cinco) micrones (3 (tres) mils).
• Segunda mano: pintura epóxica con espesor mínimo de 50 (cincuenta) micrones (2 (dos) mils)  ó imprimante   vinílico lavable  con espesor de 8 (ocho) a 13 (trece)

micrones (0,30 (cero coma treinta) a 0,50 (cero coma cincuenta) mils).

• Tercera mano: pintura epóxica, vinílica o de uretano con espesor mínimo de 50 (cincuenta) micrones (2 (dos) mils).

 

Para todos los elementos nuevos de los puentes ubicados a una distancia igual o inferior a 300,00 (trescientos) metros de la playa se requiere el siguiente sistema de pintura para clima costero:

 

 

 

 

 

 

 

 

• Primera mano: zinc inorgánico con espesor mínimo de 75 (setenta y cinco) micrones (3 (tres) mils).
• Segunda mano: pintura epóxica con espesor mínimo de 50 (cincuenta) micrones (2 (dos) mils)  ó imprimante   vinílico lavable  con espesor de 8 (ocho) a 13 (trece) micrones (0,30 (cero coma treinta) a 0,50 (cero coma cincuenta mils).
• Tercera mano: pintura epóxica, vinílica o de uretano con espesor mínimo de 50 (cincuenta) micrones (2 (dos) mils).

 

La pintura se aplicará con cuidado y esmero mediante brocha, compresor, spray, rodillo o una combinación de éstos. No se admitirá cualquier procedimiento de aplicación que permita restos sobre la superficie pintada de fibras, cerdas o cualquier material desprendido que interfiera con la adherencia entre capas de pintura.

 

Cada mano de pintura será cuidadosamente curada; las protuberancias, las zonas pasadas por alto, las capas de pintura desprendidas después de la primera mano y demás imperfecciones en el acabado, deberán ser removidas y repintadas antes de la siguiente mano de pintura y la superficie una vez pintada deberá estar cubierta adecuadamente para mantenerla libre de humedad, polvo, grasa y cualquier otro material que afecte la adherencia de las capas de pintura.

 

Las capas sucesivas de pintura serán de diferente color para contrastar con las superficies pintadas, se sugiere que la tercera mano sea de color plateada o aluminio.

 

Todas las pinturas deberán cumplir con siguientes especificaciones SSPC del Consejo para Pinturas de Estructuras de Acero (Steel Structures Painting Council) y DOD Especificaciones militares americanas (Military Specification):

• SSPC-Paint-9: para la tercera mano de pintura vinílica.
• SSPC-22: para la pintura epóxica.
• SSPC-Paint-25: para la primera y segunda mano de las pinturas aceite-alkídicas.
• SSPC-Paint-104: para la tercera mano final de las pinturas aceite-alkídicas.
• SSPC-PS Guía 1700: para las pinturas de uretano.
• DOD –P-21035 A: para pinturas orgánicas de zinc.

 

1. PROTECCIÓN DE LA OBRA Y EL PERSONAL

 

1. Será responsabilidad del Contratista la protección de los trabajos en sitio, la protección de la zona de obras, la protección de los vehículos y peatones, de daños provocados durante las operaciones de este proyecto.
2. Se mantendrán todas las áreas de circulación libres de todo obstáculo y de materiales peligrosos
3. El contratista debe suministrar la colocación de lonas, en el equipo de acarreo, y pantallas para protección de terceros durante las operaciones de barrido con barredora mecánica y /o aspersión de productos contaminantes (emulsión, cemento etc.).
4. Es responsabilidad exclusiva del contratista ejecutar las acciones necesarias para asegurar un adecuado control del polvo en la obra. No se reconocerá costo alguno al contratista por este concepto.

 

34.1 Señalamiento Preventivo

 

El contratista será responsable de asegurar un adecuado señalamiento preventivo, acorde con toda la Legislación Vigente en esta materia, durante la ejecución de la obra. Se entiende que el costo del señalamiento preventivo durante la construcción, ha sido incluido en la oferta del contratista en la estructura de costos de los diferentes renglones de pago. El contratante no reconocerá monto adicional por este concepto.

34.2 Calidad

 

1. El Contratista deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Ley del Sistema Nacional de Calidad, Ley No. 8279. y debe estar conforme al alcance de las obras y los requerimientos mínimos establecidos en el Manual de Construcción para Caminos, Carreteras y Puentes (MC-83) y de otras Disposiciones Generales vigentes al respecto y que dispondrá de los servicios de un Consultor de Calidad, que satisfaga la normativa y legislación vigente.
2. La verificación de la calidad a ejercer por la Administración será realizada por medio de ensayos que deberán tener un Sistema de Gestión de la Calidad implantado, según los requisitos de gestión de la Norma INTE-ISO/IEC-17025:2000. Considérese que los requisitos de aceptación de materiales deberán cumplirse siempre, y su no cumplimiento implica el rechazo.

 

1. El Contratista o en su defecto el organismo responsable de la realización de los muestreos, ensayos y pruebas de laboratorio en caso de que se recurra a la subcontratación, necesarios para ejecutar esta contratación, deberá contar con la acreditación del Ente Costarricense de Acreditación (ECA), según lo establece la Ley No. 8279 (cuando así corresponda).

 

34.3 Control de la calidad y topografía para puente

 

1. El control de calidad de los materiales, productos y procesos de este proyecto, es responsabilidad y costo exclusivo del Contratista lo cual se deberá ver reflejado en la memoria de calculo que acompañará su oferta ya que dicho costo es un costo directo del proyecto y lo respaldará mediante las constancias de calidad generadas a partir de las pruebas pertinentes realizadas por sus laboratorios debidamente aceptados por la Administración.

 

1. El Contratista deberá proponer un Programa de Control de Calidad, que debe ser sometido a consideración y aceptación por parte del ENCAGADO DEL CONTRATO POR PARTE DEL INDER. Así mismo EL OFERENTE establecerá un PLAN DE MUESTREO, de acatamiento obligatorio para el control y la verificación de calidad, de manera que se garantice que cualquier instante de la producción o punto puede ser muestreado (en planta o en sitio). Considérese que los requisitos de aceptación de materiales deberán cumplirse. Incumplimiento de tales requisitos implican el rechazo.

 

1. La topografía para ejecución de la obra es responsabilidad y costo exclusivo del Contratista lo cual se deberá ver reflejado en la memoria de calculo que acompañará su oferta ya que dicho costo es un costo directo del proyecto.

 

33.4 Sistema de Gestión de Calidad y acreditación de ensayos

 

Para la aceptación por parte de la Administración de los laboratorios de ensayo que utilizará el Consultor de la Calidad, los ensayos deberán estar acreditados ante el Ente Costarricense de Acreditación (ECA).

 

34.5 Programa de Control de Calidad

 

1. Se deberá presentar el programa de control de calidad, de acuerdo con lo siguiente:
2. El Contratista presentará en la reunión de preinicio o preconstrucción, El Programa de Control de Calidad que utilizarán en las obras a ejecutar, en concordancia con sus Programas de Trabajo. Los gastos que conlleve la aplicación del programa de calidad, serán sufragados por el Contratista, y se entenderán incorporados en su oferta técnico-económica.
3. En cada Programa de Control de Calidad, deberán definirse las pruebas que se realizarán:

• En sitio de fabricación de los materiales (concreto hidráulico, agregados triturados y otros)
• En el sitio de la obra

 

 

 

 

 

• En el laboratorio

1. La toma de las muestras será realizada por personal del laboratorio de control de calidad designado por el Contratista según se establece en la Disposición General vigente, en presencia del representante de la Administración, debiéndose registrar en la bitácora de muestreo todos los datos referentes a cada muestra extraída.

34.6 Procedimientos de Seguridad

 

El Contratista deberá:

 

1. Cumplir con todas las regulaciones de seguridad aplicables,
2. Velar por la seguridad de todas las personas autorizadas a estar en el Lugar de las Obras,
3. Hacer lo razonable para mantener el Lugar de las Obras y las propias Obras libres de obstrucciones innecesarias a fin de evitar situaciones peligrosas para dichas personas

 

1. Proporcionar cercas, alumbrado, protección y vigilancia para las Obras hasta que éstas se terminen y se entreguen.
2. Proporcionar cualesquiera Obras Temporales (incluidos caminos, senderos, guardias y cercas) que puedan ser necesarias a raíz de la ejecución de las Obras, para el uso y la protección del público y los propietarios y ocupantes de los terrenos adyacentes.

 

34.7 Protección del medio ambiente.

 

1. El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, el ruido y otros resultados de sus operaciones.
2. El Contratista velará por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes aplicables.

 

 

 

 

 

 

34.8 Seguridad del lugar de las obras.

 

Salvo disposición en sentido diferente en las Condiciones Especiales:

 

• El Contratista será responsable de mantener fuera del Lugar de las Obras a personas no autorizadas y las personas autorizadas se limitarán al Personal del Contratista y del Contratante, y a cualquier otro empleado que el Contratante o el Ingeniero notifiquen al Contratista, como personal autorizado de los otros contratistas del Contratante en el Lugar de las Obras.

 

1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS TRABAJOS

 

El trabajo incluye el diseño y la construcción de todos los elementos que componen la superestructura, la subestructura y las obras adicionales, considerando los  siguientes aspectos.

 

35.1. Estimación de Cantidades

 

El oferente determinará durante la Etapa I las cantidades con base al diseño preliminar propuesto de su propio proyecto por cada uno de los sitios del proyecto (Rio Choin, Durei y Katsi), incluyendo todas las actividades descritas en estos términos de referencia para la superestructura, subestructura y las obras adicionales, las cantidades deberán desglosarse acorde con los renglones de pago establecidos en el CR 2020, todas aquellas actividades que no cuenten con renglones de pago específicos deberán incluirse como actividades por suma global; el riesgo por subestimar o sobrestimar las cantidades indicadas deberá asumirlo el oferente y por lo tanto, la Administración no admitirá ningún reclamo en la Etapa III por variaciones entre las cantidades determinadas en la etapa de diseño y construcción respectivamente.

 

35.2. Proyecto.

 

Se deberá presentar adjunto a la oferta, el diseño final de los puentes y deberá tener como mínimo:

 

35.3  Confección de planos constructivos.

 

El contratista deberá suministrar original y cinco copias de los planos constructivos del puente y una copia en formato digital. Las láminas de los planos serán de tamaño 0,90 m. x 0,60 m., el número de láminas queda a criterio del diseñador; sin embargo, como mínimo se requiere:

 

1. Será la primera lámina y debe indicar claramente: nombre, ubicación (en el mapa de Costa Rica en hoja cartográfica), índice de láminas, estimación de cantidades (renglones del CR-2020).

 

1. Plan General. Deberá de incluir la planta general del puente, elevación, planta de fundaciones, sección transversal típica, curvas de nivel cada 0,50 m. La planta general del puente, elevación y planta de fundaciones deberá de estar a la misma escala.

 

1. Notas Generales: Debe incluir como mínimo las especificaciones e indicaciones sobre los siguientes aspectos:

 

• “Manual de Normas para la colocación de dispositivos de seguridad para la protección del público en Obras Viales”, elaborado por la Dirección General de Ingeniería de Tránsito 1995”.
• “Reglamento de Dispositivos de Seguridad para la Protección de Obras, según decreto 26041- CONAVI, Gaceta N°103 del 30/05/97”.
• “Control de calidad de materiales y procedimientos constructivos” de conformidad con la Disposición General N°CM-002-97, del Área de Obras Públicas del CONAVI.
• Carga Viva.
•  
• Acero estructural.
•  
• Acero de refuerzo.
• Hormigón.
• Juntas de construcción.
• Juntas de expansión.
• Sistema de protección a la corrosión.
• Acabados: señalización.

 

35.3.1 Láminas de Subestructura.

 

Como mínimo se incluirá lo siguiente: elevación y planta de los bastiones, elevación y planta de las pilas (en caso de requerirse), sección transversal de la viga cabezal y de martillos, detalle de pared del cabezal, detalle de pantalla, columnas, placas, aletones, remates de baranda sobre los aletones, planta de distribución de pilotes (en caso de requerirse), llaves sísmicas y cualquier otro que se considere pertinente. Además, deberá de incluir el listado de acero de refuerzo.

 

 

 

35.3.2 Láminas de superestructura.

 

Como mínimo se incluirá lo siguiente: elevación y plantas, superior e inferior, con indicación de los sistemas de arriostre, la sección transversal de cada tramo de superestructura en el centro y en apoyos, indicando: sección de elementos longitudinales, transversales, diafragmas, claros verticales mínimos, dimensiones de ancho de la superficie de rodamiento, aceras, bombeo, espesor de losa, detalle del sistema de drenaje, barandas, apoyos, juntas de expansión, diagrama de contra flechas, diagrama de secuencia de colado de la losa y cualquier otro que se considere pertinente. Además, deberá de incluir el listado de acero de refuerzo.

 

35.3.3 Láminas de detalles varios.

 

Como mínimo se incluirá lo siguiente: elevación y planta de las losas de aproximación, detalles de los pilotes (en caso de requerirse), de los remates de barandas, ductos para alimentación eléctrica de la iluminación, agua potable, energía eléctrica, telecomunicaciones, muros, contramedidas por socavación y cualquier otro que se considere pertinente.

 

35.3.4 Láminas de montaje.

 

En caso de que la solución propuesta, requiera establecer procedimientos para el montaje de estructuras temporales o definitivas, deberá incluir todos los esquemas, diagramas, secuencias en éstas láminas.

 

35.3.5 Estimación de Cantidades

 

En la portada se incluirá una Tabla de Estimación de Cantidades, conforme a los renglones de pago del CR-2020 de cada uno de los ítems requeridos para la construcción de los puentes, con el siguiente formato de referencia:

 

Cuadro de estimación.

 

 

 

 

Se deberá tener el cuidado de no duplicar cantidades de materiales, como sería el caso de incluir el volumen de hormigón y el peso del acero de refuerzo de elementos prefabricados, dentro de los renglones respectivos. Por lo anterior, se requiere que en cada lámina se incluya una lista de todas y cada una de las varillas de acero de refuerzo que se colocarán en los diferentes elementos de hormigón de la superestructura y la subestructura, con el siguiente formato de referencia:

 

Inventario de acero de refuerzo.

 

 

1. NORMAS PARA LA ETAPA DE LA EJECUCION:

 

36.1 Portada

 

Será la primera lamina y deben indicarse claramente: NOMBRE, UBICACIÓN (en el mapa de Costa Rica y Hojas Cartográficas), INDICE DE LAMINAS, ESTIMACION DE CANTIDADES indicando los renglones de pago respecto al CR-2020.

 

36.2 NOTAS GENERALES:

 

Será la segunda lámina y deberá incluir como mínimo especificaciones e indicaciones sobre los siguientes aspectos:

 

1. Especificaciones de diseño.
2. Carga Viva
3. Apoyos
4. Acero Estructural
5. Soldadura
6. Acero de Refuerzo
7. Hormigón
8. Juntas de Construcción
9. Juntas de expansión
10. j)Sistema de protección a la corrosión (pintura, tipo de acero o metalización) Sistema de protección a la sección 13 de AASHTO 1996, 16° edición y todas las pinturas deberán cumplir con las siguientes especificaciones SSPC del Consejo para Pinturas de Estructuras de Acero (Steel Structures Painting Council) y DOD Especificaciones militares americanas (Military Sepecification):

 

• SSPC-Paint-9: para la 3° mano de pintura vinílica.
• SSPC-22: para la pintura epóxica.
• SSPC-Paint-25: para la 1° y 2° mano de las pinturas aceite-alkidicas.
• SSPC-Paint-104: para la 3° mano final de las pinturas aceite-alkidicas.
• SSPC-PS Guía 1700: para las pinturas de uretano.
• DOD-P-21035 A: para pinturas orgánicas de zinc.

   

Todas las superficies deberán estar totalmente limpias y libres de mugre, grasa, polvo, aceite, lechadas y cualquier otro material suelto o adherido que interfiera con la adhesión de la pintura.   La limpieza de las superficies deberá realizarse preferentemente por medio del compresor de chorro de arena “Sand Blasting”, o en su defecto usar el compresor de chorro de agua, aire o vapor de agua.   En aquellas zonas de acceso limitado se podrá utilizar herramientas manuales ó sustancias químicas como detergentes ó solventes siempre que se garantice la eliminación de cualquier residuo de estas sustancias.

 

Al acero estructural se le aplicará un sistema de capas, en el taller se le aplicará una primera mano de imprimante y excepto en aquellas superficies, en contacto con el concreto las cuales no deberán pintarse, en el campo se aplicará el sistema de capas de pintura indicado en tabla 13.2.1 de Sección 13 División II de AASHTO 1196, 16° Edición, que corresponda al ambiente NORMAL.

 

Como alternativa, se admitirá el uso de metalización o pinturas de usos especiales tales como pinturas tolerantes a la mínima preparación del sustrato (Surfance tolerance) o similar.

 

Pago de detalles misceláneos.   La partida de vigas preesforzadas incluye además el suministro e instalación de los apoyos (las almohadillas de neopreno, placas de asiento, pernos de anclaje) y las gazas de izaje.  La partida de acero de refuerzo de la subestructura debe incluir las juntas de expansión, los angulares de protección del cabezal de los bastiones con sus anclajes, el suministro de las juntas completas “losa-bastión” y la instalación total. La partida de baranda de acero estructural incluye, postes, pernos, tuercas, angulares y pintura.

 

36.3  Láminas de Superestructura

 

Como mínimo en estos planos constructivos se incluirá lo siguiente: elevación y plantas superior e inferior con la indicación de los respectivos sistemas de arriostre, la sección transversal de cada tramo de superestructura en el centro y en apoyos indicando: sección de vigas longitudinales, sección de vigas transversales, diafragmas, claros verticales mínimos, dimensiones de ancho de la superficie de rodamiento, bombeo, espesor de losa, detalle del sistema de drenaje, detalle de las barandas, detalle de los apoyos, detalle de las juntas de expansión, diafragma de las contraflechas, diagrama de secuencia del colado de la losa, y cualquier otro que se considere conveniente.

 

36.4. Láminas de Subestructura

 

Como mínimo en estos planos constructivos se incluirá lo siguiente: elevación y planta de los bastiones, sección transversal de la viga cabezal, detalle de la pared del cabezal, detalle de pantalla, columnas, placas, aletones, remates de baranda sobre aletones, planta de distribución de los pilotes , y cualquier otro que se considere conveniente.

 

36.5 Láminas de Detalles Varios

 

Como mínimo en estos planos constructivos se incluirá lo siguiente: elevación y plantas de los rellenos de aproximación, de los detalles de los pilotes, de los remates de baranda, contramedidas por socavación, y cualquier otro que se considere conveniente.

 

1. ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES.

 

1. El acero de refuerzo de las varillas deberá ser grado 40 y  60, con límites de fluencia de fy = 4200 kg/cm² y 6000 kg/cm²

 

1. Los elementos estructurales de concreto colado en sitio deberán ser de concreto clase A con una resistencia mínima a la compresión de f´c = 280 kg/cm², los elementos preesforzados como mínimo serán de concreto clase D con una resistencia mínima a la compresión de f´c=350 kg/cm².

 

1. El sello de concreto será en concreto Clase B, con una resistencia mínima a la compresión de 180 kg/cm2.

 

1. Aditivos, no se admitirá el uso de aditivos y acelerantes que contengan cloruro de calcio, deberán seguirse estrictamente las instrucciones del fabricante en su empleo y estos productos deberán cumplir con la especificación ASTM Designación C-494 última edición.

 

1. El acero estructural será como mínimo acero con Designación AASHTO M270 grado 36 equivalente a Designación ASTM A 709 grado 36, anteriormente denominado A 36, con Fu=4078 kg/cm² y Fy=2530 kg/cm².

 

1. Se usarán almohadillas de neopreno reforzado con acero, de dureza “Shore A” 60+5, y se diseñarán de acuerdo a lo indicado en la Sección 14 de AASHTO 1996 16° edición.

 

 

 

 

 

 

38 SECUENCIA DE ACTIVIDADES

 

1. Etapa I. Presentación de oferta y planos respectivos: incluye el diseño estructural de todos los elementos y la elaboración de los planos constructivos. Respecto a los Estudios de Suelos estos se suministran en el Anexo 4 dentro del respectivo Cartel de Licitación y demás requerimientos Cartelarios. Los planos constructivos deberán ser firmados por un profesional con experiencia en diseño estructural y técnicas del puente objeto de esta contratación.

 

1. Etapa II. Construcción del puente: construcción de subestructura, superestructura y obras adicionales.

 

1. PRESENTACIÓN DE PLANOS Y DOCUMENTOS.

 

Deberá entregarse los planos constructivos al INDER, debidamente firmados por el director técnico y Profesional que Diseña, en cada una de sus láminas, presentando un original y 2 (dos) copias claras y legibles de lo siguiente:

 

• La memoria de cálculo estructural detallado, con los esquemas, supuestos de diseño y el diseño de todos los elementos que conforman la estructura.
• Los planos constructivos del puente.
• Todos estos documentos y planos deben entregarse en medio magnético.

 

En caso de que el diseñador emplease un programa de software especializado que no esté disponible para la contraparte técnica designada por el INDER será indispensable que el diseñador suministre dicho programa, con la respectiva entrada de datos, para la verificación de los cálculos.

 

Debido a que la recepción de los elementos mencionados, no libera de responsabilidad al profesional firmante de cada uno de ellos, ni implica responsabilidad compartida por parte del INDER por la confección de los planos constructivos y de los planos de taller, es necesario incluir la siguiente nota en cada uno de los planos:

 

 

              Oficialmente recibido por:

 

 

                                      

                                    Encargado del Contrato

 

                                    Este recibo oficial no libera de responsabilidad al profesional

                                    Responsable y firmante de los planos y tampoco implica res-

                                    ponsabilidad compartida por la confección de los mismos por

 

                                    Parte del Inder.

 

 

1. CONFECCION DE LOS PLANOS.

 

Las láminas de los planos serán de tamaño 90 cm. x 60 cm., siendo el número de láminas a criterio del diseñador, sin embargo como mínimo se requiere.

 

40.1 Plano General.

 

Se mostrarán vistas en “planta y elevación” de la estructura, y la “planta de fundaciones” y el cuadro de “estimación de cantidades”, que deberá incluir todos los renglones y elementos estructurales que correspondan al puente y las cantidades deberán ser calculadas y desglosadas así:

 

Estimación de Cantidades (Ejemplo):

 

Renglón	Designación	Unidad	Bastión	Bastión	Super	Total
			No. 1	No. 2	No.
201	Exc. Para puentes	m3
554.01	Varilla para refuerzo	kg.
555.01	Acero estructural suministrado, fabricado y erigido	kg.

 

Todas las actividades requeridas para el diseño y construcción del puente y la ejecución y construcción de las “obras adicionales” descritas en estos términos de referencia deberán contar con renglones de pago específicos o globales en la “estimación de cantidades” y en caso de que el oferente no incluya estos renglones de pago, la Administración considerará que todos los costos requeridos para realizar las actividades descritas en estos términos de referencia y necesarias para construir el puente propuesto están incluidos en los renglones de pago reportados.

 

40.2 Láminas de detalles de bastiones, pilas, superestructura, vigas, y detalles varios.

 

Deben incluir además de las vistas y secciones transversales un cuadro de “lista de acero de refuerzo”, presentando la información de todas y cada una de las varillas de acero de refuerzo que se colocarán en cada elemento, con el siguiente formato:

Lista de acero de refuerzo.

 

Marca	No.	Cantidad	Longitud	Detalle	Ubicación
C 1	# 7	:	:	Rectas	Columna-vertical
C 2	# 4	:	:	A	Columna-aros
:	:	:	:	:	:

 

Así por ejemplo, en la lámina “detalles de superestructura”, deberá aparecer una “planta y sección transversal” en el centro y en apoyos, con dimensiones, donde se muestre el espesor de la losa, el ancho de la superficie de rodamiento con su pendiente o bombeo según el caso claramente indicado, ancho de aceras, drenajes, tipo de baranda, número y tipo de vigas con el espaciamiento entre ellas indicado y el diafragma mostrado, también deberá incluirse una sección transversal y una planta de los finales de la superestructura en bastión con las indicaciones de las juntas de expansión, la indicación de la carga viva de diseño, más todos los detalles que “el diseñador” considere conveniente incluir para su propuesta.

 

Información mínima requerida en estas láminas:

1. Estacionamiento y elevaciones.
2. Escalas y unidades de las dimensiones.
3. Indicación de juntas de construcción, gradientes, pendientes y bombeos.
4. Altura de pedestales.
5. Angulo de sesgo del puente si lo hubiere y otros ángulos importantes. Altura de pedestales.
6. Cuadro con lista de acero de refuerzo y detalles de doblaje de las varillas.
7. Notas aclaratorias y observaciones importantes.
8. Congruencia con la información del plan general y de notas generales.

 

1. SUMARIO DE CANTIDADES.

 

El contratista deberá presentar un sumario de cantidades que incluya tanto lo concerniente al diseño como a la construcción del puente solicitado.

 

El contratista deberá elaborar dicho sumario de cantidades utilizando los reglones de pago normados en el “Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de carreteras caminos y puentes CR-2020”

 

Deberá incluir en estos renglones de pago las cantidades estimadas de cada una de las actividades a realizar, así como, el presupuesto desglosado por renglón, indicando el precio unitario y el monto total, así como la sumatoria de los montos respectivos.

 

1. ROTULO DE OBRA

 

Este trabajo consiste en el suministro de un rótulo a instalare en el proyecto  donde el Encargado General del Contrato lo determine.

42.1 Materiales

 

Los materiales a utilizar serán los siguientes:

La estructura  del rótulo es en tubo estructural cuadrado galvanizado de 5 cm x 5 cm en calibre de 1.5 mm, estos tubos irán empotrados en un dado de concreto de cm 80 de alto por 50 cm de ancho y 50 cm de largo, a su vez sobre estos dos verticales servirán de soporte para sostener el rótulo en una lámina de Aluminio N°18 de 122 cm x 244 cm, donde se realizará la impresión digital de alta calidad laminado (una cara), la misma irá apoyada en un marco de tubo estructural galvanizado de 25 cm X 25 cm en calibre de 1.5 mm. No se aceptarán materiales golpeados, torcidos o con cualquier defecto que a juicio del Encargado General del Contrato presente defectos Ver anexos de rótulo

 42.2 Medición y Pago

 

El rótulo se pagará por unidad, y la cantidad será la determinada en la Hoja de Cotización al precio unitario ofertado y recibido a satisfacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas

 

• Relleno para estructuras mayores: el oferente debe considerar dentro de su propuesta el material de relleno a colocar detrás de los bastiones, el cual deberá de colocarse hasta el nivel de berma antes del montaje de la Superestructura, para el cual debe incorporar lastre cribado de 4 pulgadas como máximo. No será permitido el uso del material proveniente de excavación, ni material tipo préstamo para conformar el relleno.

 

• Relleno de aproximación: el oferente debe considerar dentro de su propuesta el material para la conformación del relleno de las aproximaciones, el cual de acuerdo con la propuesta geométrica de diseño debe contar con una pendiente max del 10% (no se aceptarán ofertas que incumplan dicho requisito), utilizando para su construcción lastre cribado de 4 pulgadas como máximo. No será permitido el uso del material proveniente de excavación, ni material tipo préstamo para conformar el relleno. Igualmente, conforme el diseño propuesto, el oferente debe considerar los elementos que así requieran para contener el relleno en ambos márgenes, ya sea por medio de estructuras tipo gaviones, terramesh y enrocados, entre otros.

 

• Vados sobre Rio Telire y Coen: para efecto del presente proyecto de acuerdo con las condiciones especiales (cruce sobre los riosTelire y Coen), el oferente debe incluir la actividad correspondiente al mantenimiento de vados sobre dichos ríos, lo cual se deberá ver reflejado en la memoria de calculo que acompañará su oferta ya que dicho costo es un costo directo del proyecto, para la cual deberá incorporar el uso de Excavadora de 30 Ton (potencia mínima 198 kw / 265.4 hp) como mínimo. Por lo que las ofertas con maquinaria que no cumpla con la capacidad y/o potencia mínima requerida serán descartadas, por incumplimiento técnico.

 

El oferente deberá presentar en su oferta, para dicha maquina COPIA LEGIBLE de la tarjeta de “Derecho de Circulación” vigente para el presente periodo, tanto para la maquinaria propia, cedida o subcontratada. En el caso de cesión de la maquinaria, deberá aportar los documentos de respaldo (cartas de cesión) que le permitan hacer uso del equipo. La maquinaria aquí solicitada por la administración obligatoriamente deberá ser coincidente con el cálculo contenido en el Prepuesto Detallado que presentará el adjudicatario.

 

OBRAS POR ADMINISTRACION: el oferente debe considerar dentro de la oferta el rubro de trabajos a costo + porcentaje, el cual será un monto igual a 15 millones de colones, en cada uno de las obras, Rios Choin, Durei y Katsi.

 

ANEXO N° 1: FORMULARIO EXPERIENCIA

DE LA EMPRESA

 

Formulario N° 1

Declaración jurada de experiencia de la empresa oferente

 

 

 

__________________________________________________

Empresa privada o pública (propietario o dueño del proyecto

 

_________________________________________________

Nombre del proyecto

 

__________________________________________________

Nombre de la empresa que ejecutó el proyecto (razón social)

 

Periodo de ejecución

 

Fecha de inicio: ______________________ Fecha de Finalización: _________________________

 

Condición Contractual

 

Contratista: __________________________ Subcontratista: ______________________________

 

Tipo de Construcción

 

Nueva: ________ Reconstrucción: _________ Mejoramiento: ________ Mantenimiento: ________

 

 

 

Declaro bajo fe de juramento que la información bridada en este documento es verdadera.

 

________________________

Firma del representante legal

 

 

Autenticación de firmas: Doy fe de que la firma que consta en este documento fue establecida en mi presencia.

 

 

Licenciado: _____________________________

 

 

Las actividades descritas anteriormente se realizaron  y recibieron a entera satisfacción.

ANEXO N° 2: DECLARACION JURADA EXPERIENCIA ENCAGADO DEL CONTRATO DEL  DISEÑO

 

Carta de compromiso del profesional que diseña

El suscrito, ,           (indicar calidades)        , hago constar que conozco la oferta presentada por la empresa _________________________________, para la Licitación Abreviada No. 2014LA-000022-02, “Diseño y construcción de un puente  en el Asentamiento Las Orquídeas”, y que manifiesto mi compromiso de participar como (indicar puesto) en la ejecución del contrato en caso de resultar adjudicataria y formalizarse el contrato correspondiente.   _________________________________________________________                                               Firma del profesional y número de  carné   Autenticación de firmas: Doy fe de que la firma que consta en este documento fue establecida en mi presencia.   Licenciado: _____________________________________

 

 

ANEXO N° 3: DECLARACION JURADA EXPERIENCIA ENCARGADO DEL CONTRATO DE LA DIRECCION TECNICA DEL PROYECTO

 

Carta de compromiso del profesional propuesto

El suscrito, ,           (indicar calidades)        , hago constar que conozco la oferta presentada por la empresa _________________________________, para la Licitación Abreviada  “Diseño y construcción de un puente  en el Asentamiento El Progreso”, y que manifiesto mi compromiso de participar como (indicar puesto) en la ejecución del contrato en caso de resultar adjudicataria y formalizarse el contrato correspondiente.   _________________________________________________________                                               Firma del profesional y número de  carné   Autenticación de firmas: Doy fe de que la firma que consta en este documento fue establecida en mi presencia.   Licenciado: _____________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 4: FORMATO DE PRESENTACIONMEMORIA DE CÁLCULO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 5

Guía Hoja de Cotización

RIO CHOIN

 

 

RIO DUREI

 

 

 

RIO KATSI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 6: ROTULO

 

 

 

ANEXO N° 7

FORMATO DE EXPERIENCIA

 

 

 

 

ANEXO N° 8

 

ESTUDIO HIDROLOGICO; GEOTÉCNICO Y TOPOGRAFICO

(adjunto digital)

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 8:

 

FORMATO DE PRESENTACION

LÍNEAS DE CRÉDITO DE CAPITAL DE TRABAJO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San José, [fecha completa] [Nombre de la entidad financiera]

 

Asunto: Certificación Bancaria de línea de crédito de capital de trabajo

 

A quien corresponda:

 

Por medio de la presente, el [nombre del banco o entidad financiera supervisada por SUGEF], hace constar que el señor(a) [nombre completo del representante legal], portador(a) de la cédula de identidad número [número], en su calidad de representante legal de la empresa [nombre de la empresa oferente], cédula jurídica número [número], mantiene vigente una línea de crédito de capital de trabajo, cuyas características se indican a continuación:

 

• Monto aprobado: ₡ [o US$] [monto en números y letras]
• Fecha de aprobación: [fecha de aprobación]
• Fecha de vencimiento: [fecha de expiración o vigencia de la línea]
• Estado actual: Vigente y disponible
• Destino del crédito: Capital de trabajo
• Condiciones de uso: [puede indicar si es revolutiva, contra facturación, ]
• Entidad emisora: [nombre del banco o financiera]
• Contacto para verificación: [nombre del funcionario, teléfono y correo electrónico]

 

Esta certificación se emite a solicitud del interesado y para ser presentada como parte de los requisitos de admisibilidad de la licitación [número de la licitación y nombre o número de procedimiento] promovida por [nombre de la institución contratante], a fin de acreditar la disponibilidad de recursos financieros para atender las obligaciones iniciales del contrato en caso de resultar adjudicatario.

 

Sin otro particular, se extiende la presente en San José, a los [día] días del mes de [mes] del [año].

 

 

 

Atentamente,

[Firma digital o física]

[Nombre del funcionario del banco]

Puesto: [nombre del cargo]

Entidad financiera: [nombre del banco] Teléfono: [número]

Correo electrónico: [correo]

VER PLIEGO DE CONDICIONES ADJUNTO