2026LY-000010-0012800001 · SICOP 20260801158
Equipos auxiliares de apoyo en emergencias
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica está evaluando esta compra con un presupuesto de ₡379,6 millones. Se recibieron 21 ofertas de 8 empresas en 8 lotes (partidas) el 25/09/2026.
Las ofertas ya se abrieron y son públicas. La institución está decidiendo; ya no se puede ofertar.
₡379,6 millones
para todos los lotes
Ofertas recibidas
21
de 8 empresas en 8 lotes
Suma de las ofertas más bajas
₡289,7 millones
23,7 % por debajo del presupuesto
Fechas clave
- Se publicó11/08/2026 15:52 · hace 2 meses
- Límite para 21/08/2026 23:59 · hace 51 días
- Límite para 21/08/2026 23:59 · hace 51 días
- Cierre de ofertas25/09/2026 10:00 · hace 16 días
- de ofertas25/09/2026 10:01 · hace 16 días
- (plazo máximo)≈ 06/11/2026 · en 26 días
El cartel fue modificado (4 versiones publicadas).
Nota de la institución. Según lo estipulado en el artículo 93 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública, las aclaraciones a solicitud de parte presentadas fuera del plazo establecido podrán ser atendidas, pero no impedirán la apertura de ofertas en el día y hora señalados.
Contexto
- Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica adjudicó ₡30 351,6 millones en 65 procedimientos en los últimos 12 meses.Ver la institución → Sus licitaciones abiertas →
Qué se compra8 líneas · 8 lotes
- L1Sopladora Eléctrica con Baterías, Velocidad Mínima 67,5 M/s, Voltaje No Menor a 60 V, Tipo Velocidad de Aire, Presión Flujo de Aire Mínima 24 M3/min80 c/u · ₡68 600 988,0080 c/u₡68 600 988,00
- L2Motocierra de Cadena Eléctrica, Largo Espada 50,8 Cm - 55,88 Cm, Motor a Batería, Potencia Mínima 3600 W (4 HP), Voltaje Mínimo a 60 V100 c/u · ₡67 070 946,00100 c/u₡67 070 946,00
- L3Motosierra de Altura Eléctrica, Largo de Poste Extrensor Mínimo 304,8cm (10 Pulg), Largo Espada Mínimo de 20,32 Cm (8 Pulg), Tipo de Motor a Batería, Voltaje Mínimo 20 V, Velocidad Mínima 4200 RPM3 c/u · ₡2 902 352,073 c/u₡2 902 352,07
- L4Motoguadaña Eléctrica, Estilo para Utilizar con Hilo y Cuchillas, Potencia 180 W, Alimentacion a Batería, Voltaje Mínimo 60 V100 c/u · ₡105 586 808,00100 c/u₡105 586 808,00
- L5Motoguadaña de Mochila, Estilo Cuchilla e Hilo, Potencia 1,56kw (2,1HP), Alimentación Combustible, Capacidad del Tanque 1,3l15 c/u · ₡5 979 893,7015 c/u₡5 979 893,70
- L6Bomba de Agua (externa), Presión de Trabajo No Menor a 5,51 Bar, Capacidad del Tanque de Combustible de 1,2 L (+/- 0,12 L), Potencia No Menor a 1,8 Kw (2,5 HP), Medidas de Entrada y Salida 38,1 Mm (1,5 Pulg), Alimentacion Combustión Interna20 c/u · ₡36 228 709,2020 c/u₡36 228 709,20
Rango de precio de referenciaarts. 44 y 106 RLGCP
- Lote 1₡58,3 millones – ₡68,6 millones
- Lote 2₡57,0 millones – ₡67,1 millones
- Lote 3₡2,5 millones – ₡2,9 millones
- Lote 4₡89,7 millones – ₡105,6 millones
- Lote 5₡5,1 millones – ₡6,0 millones
- Lote 6₡30,8 millones – ₡36,2 millones
- Lote 7₡71,6 millones – ₡84,2 millones
- Lote 8₡7,6 millones – ₡9,0 millones
Del presupuesto menos 15 % al presupuesto: una referencia, no una regla de ley. Cada cartel fija sus propias bandas de tolerancia alrededor de su precio de referencia (art. 44 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública): revíselas. Por debajo de la banda, la institución le pedirá justificar el precio y puede excluirlo como ruinoso; por encima del presupuesto, solo se adjudica si la institución consigue los fondos o usted acepta ajustar el precio (art. 106).
El precio vale 100 de 100 puntos. Si el cartel usa la regla de tres inversa, cada 1 % por encima de la oferta más baja cuesta ≈ 1 puntos.
Lo que exige el cartel
- : 5 % durante 5 meses
- : no se exige
- La oferta debe mantenerse 30 días hábiles
- Contrato por 2 meses
- Ofertar en : permitido
- : no
- : no
- Pago por adelantado: no
- : solo por precio — gana la oferta más barata que cumpla los requisitos
Ordenadas de la más barata a la más cara según la conversión a dólares de SICOP (₡454,15 por dólar el día de la apertura). Toque una oferta para ver el detalle.
Lote 1 · Sopladora Eléctrica con Baterías, Velocidad Mínima 67,5 M/s, Voltaje No Menor a 60 V, Tipo Velocidad de Aire, Presión Flujo de Aire Mínima 24 M3/min3 ofertas
Puntos obtenidos sobre el máximo de cada factor. Gana el puntaje más alto, no necesariamente el precio más bajo.
| Oferente | Preciomáx. 100 | Totalde 100 |
|---|---|---|
| Tecnofijaciones de Costa Rica | 100 | 100 |
| Electroval Telecomunicaciones y Energia | 100 | 100 |
| Deposito las Gravilias | 100 | 100 |
Ámbar: no obtuvo el máximo · rojo: cero puntos.
Lote 2 · Motocierra de Cadena Eléctrica, Largo Espada 50,8 Cm - 55,88 Cm, Motor a Batería, Potencia Mínima 3600 W (4 HP), Voltaje Mínimo a 60 V3 ofertas
Puntos obtenidos sobre el máximo de cada factor. Gana el puntaje más alto, no necesariamente el precio más bajo.
| Oferente | Preciomáx. 100 | Totalde 100 |
|---|---|---|
| Tecnofijaciones de Costa Rica | 100 | 100 |
| Deposito las Gravilias | 100 | 100 |
| Electroval Telecomunicaciones y Energia | 100 | 100 |
Ámbar: no obtuvo el máximo · rojo: cero puntos.
Lote 3 · Motosierra de Altura Eléctrica, Largo de Poste Extrensor Mínimo 304,8cm (10 Pulg), Largo Espada Mínimo de 20,32 Cm (8 Pulg), Tipo de Motor a Batería, Voltaje Mínimo 20 V, Velocidad Mínima 4200 RPM2 ofertas
Puntos obtenidos sobre el máximo de cada factor. Gana el puntaje más alto, no necesariamente el precio más bajo.
| Oferente | Preciomáx. 100 | Totalde 100 |
|---|---|---|
| Tecnofijaciones de Costa Rica | 100 | 100 |
| Electroval Telecomunicaciones y Energia | 100 | 100 |
Ámbar: no obtuvo el máximo · rojo: cero puntos.
Lote 4 · Motoguadaña Eléctrica, Estilo para Utilizar con Hilo y Cuchillas, Potencia 180 W, Alimentacion a Batería, Voltaje Mínimo 60 V2 ofertas
Puntos obtenidos sobre el máximo de cada factor. Gana el puntaje más alto, no necesariamente el precio más bajo.
| Oferente | Preciomáx. 100 | Totalde 100 |
|---|---|---|
| Tecnofijaciones de Costa Rica | 100 | 100 |
| Electroval Telecomunicaciones y Energia | 100 | 100 |
Ámbar: no obtuvo el máximo · rojo: cero puntos.
Lote 5 · Motoguadaña de Mochila, Estilo Cuchilla e Hilo, Potencia 1,56kw (2,1HP), Alimentación Combustible, Capacidad del Tanque 1,3l3 ofertas
Puntos obtenidos sobre el máximo de cada factor. Gana el puntaje más alto, no necesariamente el precio más bajo.
| Oferente | Preciomáx. 100 | Totalde 100 |
|---|---|---|
| Farmagro | 100 | 100 |
| Agroequipos la Meseta L&M | 100 | 100 |
| Vedova y Obando | 100 | 100 |
Ámbar: no obtuvo el máximo · rojo: cero puntos.
Lote 6 · Bomba de Agua (externa), Presión de Trabajo No Menor a 5,51 Bar, Capacidad del Tanque de Combustible de 1,2 L (+/- 0,12 L), Potencia No Menor a 1,8 Kw (2,5 HP), Medidas de Entrada y Salida 38,1 Mm (1,5 Pulg), Alimentacion Combustión Interna1 oferta
Puntos obtenidos sobre el máximo de cada factor. Gana el puntaje más alto, no necesariamente el precio más bajo.
| Oferente | Preciomáx. 100 | Totalde 100 |
|---|---|---|
| Invotor | 100 | 100 |
Ámbar: no obtuvo el máximo · rojo: cero puntos.
Lote 7 · Sierra Circular de 22,86 Cm (9 Pulg.), 6600 RPM, Potencia Minima 1400 W, Peso sin Bateria 4, 5 Kg (+/-10%). Largo 65,9 Cm (+/-10%), Ancho 19,4 Cm (+/-10%), Profundidad de Corte 8,6 Cm (3,4 Pulg.)2 ofertas
Puntos obtenidos sobre el máximo de cada factor. Gana el puntaje más alto, no necesariamente el precio más bajo.
| Oferente | Preciomáx. 100 | Totalde 100 |
|---|---|---|
| Tecnofijaciones de Costa Rica | 100 | 100 |
| Electroval Telecomunicaciones y Energia | 100 | 100 |
Ámbar: no obtuvo el máximo · rojo: cero puntos.
Lote 8 · Sopladora con Una Potencia de 64,8 Cc, con Caudal Máximo de Aire 1720 M3 por Hora, Peso de 10,2 Kg Debe Incluir Un Juego (kit) Básico de Herramienta y Equipo de Protección Personal.5 ofertas
Puntos obtenidos sobre el máximo de cada factor. Gana el puntaje más alto, no necesariamente el precio más bajo.
| Oferente | Preciomáx. 100 | Totalde 100 |
|---|---|---|
| Olary | 100 | 100 |
| Vedova y Obando | 100 | 100 |
| Farmagro | 100 | 100 |
| Agroequipos la Meseta L&M | 100 | 100 |
| Invotor | 100 | 100 |
Ámbar: no obtuvo el máximo · rojo: cero puntos.
Requisitos para participarLo que una empresa debe cumplir para que su oferta sea admitida.
- Conforme Pliego de Condiciones adjunto, Capítulo I “Aspectos técnicos”, Aparte II “Estudio de admisibilidad"
- Conforme Pliego de Condiciones adjunto, Capítulo I “Aspectos técnicos”, Aparte IV “Requisitos para el Oferente”
- Conforme Pliego de Condiciones adjunto, Capítulo II “Aspectos formales”, Aparte I “Requisitos para el Oferente”.
Qué hay que entregarAlcance y detalle técnico del bien, servicio u obra.
- Conforme Pliego de Condiciones adjunto, Capítulo I “Aspectos técnicos”, Aparte I “Descripción del objeto contractual".
Condiciones generalesReglas de recepción, facturación y pago.
- Conforme Pliego de Condiciones adjunto, Capítulo I “Aspectos técnicos”, Aparte V “Condicionespara el Oferente”.
- Conforme Pliego de Condiciones adjunto, Capítulo I “Aspectos técnicos”, Aparte VI “Requisitos para el adjudicatario/contratista”.
- Conforme Pliego de Condiciones adjunto, Capítulo I “Aspectos técnicos”, Aparte VII “Condiciones para el adjudicatario/contratista”.
- Conforme Pliego de Condiciones adjunto, Capítulo II “Aspectos formales”, Aparte II “Condiciones para el Oferente”.
- Conforme Pliego de Condiciones adjunto, Capítulo II “Aspectos formales”, Aparte III “Requisitos para el adjudicatario/contratista”.
- Conforme Pliego de Condiciones adjunto, Capítulo II “Aspectos formales”, Aparte IV “Condicionespara el adjudicatario/contratista”.
- Conforme Pliego de Condiciones adjunto, Capítulo II “Aspectos formales”, Aparte V “Disposiciones finales”.
Multas si se incumpleSanciones por atraso o incumplimiento del contrato.
Cláusula penal. Cláusula Penal: La cláusula penal será acumulativa y se deducirá del monto total de la factura, hasta un máximo del 25% (Artículo 117 RGLCP). ✓ Intervalo de 1 hasta los 15 días naturales: ((MP/PE) / DM) *DA*0,5 ✓ Intervalo de 16 días naturales en adelante: ((MP/PE) / DM) *DA Dónde: MP= Monto del pedido. PE= Plazo de entrega solicitado en el pliego. DM= Días del mes (30 días naturales). DA= Días acumulados con atraso. 0,5= Corresponde a 50% del monto para el intervalo de 1 a 15 días de retraso. Dónde: MP = “Monto del pedido”: Que corresponde al valor total adjudicado y a facturar por partida, base para determinar el monto a cobrar como resultado de la afectación causada en caso de entrega tardía. PE = “Plazo de entrega”: Se refiere a la cantidad de días naturales adjudicados para la entrega en tiempo de los equipos; plazo contractual que se ubica en el pedido SICOP. DM = “Días del mes”: Esta variable corresponde al conteo de los días naturales del mes, en los que realizará toda tramitología o labor logística relacionada con la entrega de los equipos. DA = “Días de atraso”: Cantidad de días de atraso acumulados, en caso de que el contratista no entregue en el plazo máximo pactado y que consta en adjudicación como en el pedido SICOP. 0,5= Representa el 50% del monto para el intervalo de 1 a 15 días de atraso en la entrega, ya que el impacto más representativo para los intereses del Cuerpo de Bomberos por entrega tardía se verá reflejado a partir de los 16 días naturales sin el objeto del contrato.
Documentos del cartel3
- Pliego de condicionesPDF · 532 KB
- Restablecimiento de AperturaPDF · 358 KB
- ModificacionesPDF · 471 KB
Se descargan desde la ficha en el portal de SICOP (requiere sesión).
A quién contactar en la institución
Viviana de los Angeles Delgado Picado
Servicios Generales
Viviana de los Angeles Delgado Picado
Servicios Generales
Las se envían por SICOP, no por correo directo.
Fuente: SICOP, consultado el 11/10/2026 09:33. Toque o pase el cursor sobre los términos subrayados para ver qué significan.
Licitaciones parecidas
Adjudicadamismo producto · 17/09/2026
Adquisición de Herramienta Eléctrica, Equipo de Corte y Escaleras para el Acueducto Municipal
Municipalidad de Jiménez · 3 oferentes
Adjudicada por ₡2,4 M a Vedova y Obando y 3 más
Adjudicadamismo producto · 14/09/2026
Instituto Nacional de Aprendizaje · 5 oferentes
Adjudicada a Trauma Store
Adjudicadamismo producto · 11/09/2026
Compra de Equipo para Labores de Mantenimiento de Dsip
Municipalidad de Montes de Oca · 7 oferentes
Adjudicada por ₡1,3 M a Agroequipos la Meseta L&M
Adjudicadamismo producto · 09/09/2026
Adquisicion de Equipo para Mantenimiento de Instalaciones Deportivas
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Osa · 6 oferentes
Adjudicada por ₡8,9 M a Roludi
Adjudicadamismo producto · 09/09/2026
Compra de Equipo Agrícola y Colorímetro Comcure
Comisión para el Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Rio Reventazón · 7 oferentes
Adjudicada por ₡17,8 M a Promotora Nastik y 3 más
Adjudicadamismo producto · 08/09/2026
Compra de Equipo y Herramientas Eléctricas Unidad de Obras
Municipalidad de Belén · 6 oferentes
Adjudicada por ₡15,4 M a Tecnofijaciones de Costa Rica y 4 más