Precalificación segunda etapa para el para el servicio de limpieza y rehabilitación de pozos de la ESPH 2026LE-000006-0041342028.

Todo de acuerdo con las condiciones establecidas y verificadas durante la fase 1, de la precalificación 2026LE-000006-0041342028.

REQUISITOS LEGALES:

De acuerdo con el documento GJU-G-001 Requerimientos Legales para el Pliego de Condiciones, con el fin de cumplir con la normativa legal vigente, se comprobará con la presentación de toda la documentación indicada en el anexo.

1. CONDICIONES ESPECIFICAS DEL BIEN O SERVICIO

 

PARTIDA	ITEM	CÓDIGO CLASIFICACIÓN DE SICOP	CÓDIGO IDENTIFICACIÓN DE SICOP	DESCRIPCIÓN BIEN/SERVICIO	CANTIDAD	GARANTÍA del bien o servicio	TIEMPO DE ENTREGA
1	1	70171707	92242121	SERVICIO DE LIMPIEZA, DESARROLLO Y REHABILITACIÓN DEL POZO CLARETIANO 2	1	6 meses	58 horas
2	2	70171707	92242121	SERVICIO DE LIMPIEZA, DESARROLLO Y REHABILITACIÓN DEL POZO ALTOS I	1	6 meses	58 horas
3	3	70171707	92242121	SERVICIO DE LIMPIEZA, DESARROLLO Y REHABILITACIÓN DEL POZO MATASANOS	1	6 meses	58 horas

 

 

• DESCRIPCIÓN:

El servicio de limpieza, desarrollo y rehabilitación de pozos consiste en realizar por un periodo mínimo de 58 horas de operación mecánica mediante cepillado con químicos para raspar la tubería y rejillas, con pistoneo, cubeteo e inyección de aire comprimido para remover las incrustaciones y dispersar las arcillas que mediante espumantes se extraiga del pozo los sedimentos a la superficie. Esta línea corresponde con los costos asociados a la mano de obra y maquinaria requerida.  El servicio consiste en realizar la limpieza y desarrollo de pozos, por medio de la aplicación de métodos químicos y mecánicos (cepillado, pistoneo y aire comprimido), para la remoción efectiva de adherencias y sólidos existentes en el pozo.

 

Todos los productos para utilizar deben de contar con las certificaciones NSF/ANSI 60 y permisos o certificados de registro de productos químicos del Ministerio de Salud de Costa Rica. 

 

En la tabla 1 se detalla las características de cada pozo requerido.

 

 

TABLA 1. INFORMACION GENERAL DE LOS POZOS

 

Ítem	Pozo	Profundidad (m)	Nivel Estático (m)	Nivel Dinámico (m)	Diámetro de Ademe (in)	Diámetro de Rejilla (in)	Tipo de Rejilla	Total de Rejilla (m)
1	Claretiano 2	352	176,79	188,68	12	12	Ranurada Vertical	112,63
2	Los Altos 1	139	82,15	83,63	8	6 1/4	Persiana	18
3	Matasanos	124	73,75	79,46	8	8	Johnson	15

 

En la tabla 2 se detalla la ubicación de cada pozo.

 

 

TABLA 2. UBICACIÓN DE POZOS

Pozo	Ubicación
Claretiano 2	Heredia, Mercedes Norte, del antiguo Banco de Costa Rica 250m Norte
Los Altos 1	Heredia, San Rafael, San Josecito, de la iglesia católica 300m Norte, 400m Oeste, Costado este y sur del almacén de la ESPH
Matasanos	Heredia, San Rafael, San Josecito, de la iglesia católica 300m Norte, 400m Oeste y 450m Este

 

 

 

• METODOLOGIA DE EJECUCION

 

• 48 horas de operación mecánica, que incluya cepillado con químicos especiales para la dispersión de incrustaciones en la rejilla, con pistoneo y cubeteo para el desalojo de relleno dentro del pozo. Es indispensable que para esta limpieza se utilice rotación por medios mecánicos al momento de cepillar con el fin de lograr de esta manera un mayor raspado de este. Este tiempo deberá de distribuirse de la siguiente manera:

 

• 35 horas efectivas de cepillado mecánico, entiéndase por efectivas como horas de rotación del cepillo previamente aprobado por personal del ESPH, el ajuste deberá revisarse previo a la ejecución, tanto en boca de pozo como por inspección con cámara sumergible de la ESPH, previo a una prueba de rotación, si el cepillo por diferencia de diámetros no toca la rejilla deberá reiniciarse el proceso, sin que represente un costo adicional a la ESPH.
• La ESPH definirá la zona en la quien se iniciará el cepillado y como se hará, ya sea de abajo hacia arriba o en cual rejilla especifica iniciar o concluir de acuerdo con el armado y equipamiento del pozo. La aplicación del cepillo deberá de ser longitudinal a la sección que está siendo intervenida, con desplazamiento vertical ascendente y descendente en toda la sección.
• Para la aplicación del producto para la dispersión de incrustaciones se deberá llevar tubería hasta cada tramo de tubería ranurada y aplicarla por dentro de la misma (no se aceptará que se apliquen productos desde la boca de pozo) se analizará las recomendaciones del fabricante de cada producto para analizar si previo al cepillado se requiere dar tiempo de funcionamiento al producto, el cual deberá respetar el contratista. Todo producto químico utilizado debe ser biodegradable y apto para uso de agua potable, el oferente debe presentar en la oferta las fichas técnicas de todos los productos que utilizará.
• 8 horas de pistoneo debidamente ajustado al diámetro de cada pozo y a cada sección de rejilla. El proceso de pistoneo deberá de ser aplicado de manera individualizada a cada longitud de rejilla, con desplazamiento vertical ascendente y descendente en toda la sección.
• 5 horas de cubeteo para el desalojo de relleno dentro del pozo.

 

• 10 horas de aplicación de aire comprimido con aplicación de químico espumante amigable con el ambiente.

Se debe inyectar aire comprimido en las secciones de la tubería ranurada (rejillas) con el objetivo de remover obstrucciones mediante el empleo del doble pistón.

La duración aproximada requerida para este desarrollo es de 10 horas efectivas manteniendo al menos unos 30 minutos efectivos como mínimo por cada tubería ranurada. Este tiempo dependerá de la longitud de rejilla definida en el armado de cada pozo, si el pozo no cuenta con rejilla suficiente para este tiempo se deberá incrementar el tiempo de cada tramo para cumplir con las 10 horas. 

Se deberá contemplar dentro del costo de la rehabilitación, la extracción y el equipamiento de los siguientes pozos indicados en la tabla 3:

 

TABLA 3. INFORMACION DEL EQUIPAMIENTO DE POZOS

 

Ítem	Pozo	Equipos a extraer e instalar
2	Los Altos 1	96 metros de tubería de hierro negro de 4 pulgadas. 1 bomba Sumergible Goulds Modelo 6CHC de 7 etapas 1 motor Franklin Electric, 50 HP 96 metros de cable plano sumergible numero 6 96 metros de manguera de polietileno de 1 pulgada
3	Matasanos	120 metros de tubería de hierro negro de 4 pulgadas. 1 bomba Goulds Modelo 5CHC de 7 etapas 1 motor Franklin Electric, 15 HP 122 metros de cable plano sumergible numero 8 122 metros de manguera de polietileno de 1 pulgada

 

• Este proceso debe llevarse a cabo con Grúa telescópica de bum hidráulico extensible con el fin de resguardar la integridad de las roscas de la tubería.
• Para la extracción de los equipos debe contemplarse carruchas independientes para un adecuado resguardo del cable plano y la manguera de polietileno (línea de aire) y se deberá realizar el proceso de enrollarlos durante la extracción, NO al final de esta.
• Por cada extracción el oferente deberá contemplar mínimo 3 conectores de compresión y los tape necesarios para un empalme que permanecerá sumergido, esto en caso de requerir el cambio de motor y bomba por uno nuevo (el nuevo equipo de bombeo “motor y bomba” lo suministrará la ESPH).
• El oferente deberá contemplar e instalar el Fleje (Cinta de Acero Inoxidable) de mínimo 1/4" junto con sus hebillas para la fijación del cable a la columna de extracción, se deberá instalar 1 amarra cada 6 metros.
• El oferente deberá contemplar e instalar amarras de cable de Cobre THHN #10 cada 12 metros para fijar la manguera de polietileno (Línea de Aire) a la tubería extracción.

La ESPH será la responsable de realizar la inspección de los trabajos realizados mediante Cámara Sumergible, si durante esta inspección la ESPH dictamina que el trabajo no cumple con las expectativas de limpieza del pozo, tiene la potestad de solicitar que nuevamente se inicien las labores de limpieza sin generar un costo adicional para la ESPH, donde nuevamente se realizará otra inspección con cámara para su correspondiente comprobación.

Equipos, herramientas y materiales

• Camión grúa de acuerdo con la admisibilidad.
• Cepillos con cuerpo de acero, con cerdas NUEVAS de cable de acero ajustadas en sitio para cada pozo.
• Tubería de Hierro Galvanizado y/o Hierro Negro de 1, 2, 3 y 4 pulgadas para la rotación del cepillo, así como la aplicación de químicos directamente en la rejilla, no se aceptará que se apliquen los productos “lanzados” desde la superficie.
• Tanquetas de agua, manguera y demás herramientas requeridas para el trabajo.

Personal

Para la segunda fase el contratista deberá contar con un equipo de trabajo que se requiera sea de planilla o subcontratado (de acuerdo con los lineamientos de la subcontratación de la LGCP y su reglamento), deberá presentar el listado de los posibles técnicos, una vez emitida la orden de inicio el contratista dispone de 5 días hábiles para presentar los atestados, CV, certificaciones o cualquier otro documento, con el fin de validar que el personal técnico asignado cuenta con la formación y experiencia necesarias para la correcta ejecución del servicio, el cual deberá contar con al menos los siguientes perfiles:

1. Operador de la grúa, deben contar con 5 años de experiencia en el manejo de la grúa, así como capacitación en el manejo de herramientas especializadas, equipos de izaje y maquinaria utilizada para trabajos en pozos profundos, se verificará por medio del CV, se debe detallar los proyectos donde se ha brindado el servicio, clientes, teléfono, correo, alcance del servicio y cualquier otra información relevante para la verificación.
2. Operarios, deben contar con 5 años de experiencia en trabajos en pozos profundos a fines al objeto de la contratación, se verificará por medio del CV, se debe detallar los proyectos donde se ha brindado el servicio, clientes, teléfono, correo, alcance del servicio y cualquier otra información relevante para la verificación.
3. Asignar un coordinador del servicio, será el responsable de la supervisión general de la ejecución del servicio y canal de comunicación entre el adjudicatario y el administrador de contrato.

 

Verificación de la calidad (Sistemas de control de calidad):

La Administración verificará que el oferente cuente y aplique mecanismos básicos de control de calidad para el servicio de limpieza y rehabilitación de pozos.

 

Para tal efecto, la Administración podrá comprobar, como mínimo, lo siguiente:

 

La ESPH será la responsable de realizar la inspección de los trabajos realizados mediante cámara sumergible propiedad de la ESPH. Previo al inicio del mantenimiento se realiza un registro con la cámara sumergible para identificar el estado inicial de la tubería. Una vez finalizado el mantenimiento se realizará un segundo registro con la cámara para verificar el cumplimiento del servicio. Si durante esta inspección la ESPH dictamina que el trabajo no cumple con las condiciones técnicas de limpieza del pozo, solicitará al contratista realizar nuevamente las labores de limpieza sin generar un costo adicional para la ESPH, donde nuevamente se realizará otra inspección con cámara para su correspondiente comprobación y recibido conforme.

Designación de un responsable técnico para la supervisión y control de la calidad del servicio.

 

Garantía: 

Durante el plazo de la garantía al adjudicatario deberá seguir el siguiente proceso:  

1. El plazo de la garantía inicia a partir de la recepción definitiva en SICOP.  
2. Durante el periodo de garantía se debe cubrir todos los componentes de los equipos y el servicio a ejecutar por el contratista, la garantía asegura que los trabajos se entregan correctamente ejecutados y en óptimas condiciones de funcionamiento al momento de la finalización del servicio.
3. Brindar el teléfono, correo electrónico, formulario web, donde se reporte el incidente.  
4. La garantía presentada por el contratista garantizará que los trabajos de limpieza y rehabilitación de pozos han sido ejecutados de manera correcta, completa y conforme a las condiciones contractuales, asegurando que el pozo intervenido se encuentre en óptimas condiciones operativas al momento de la finalización y recepción del servicio.

 

Orden de inicio:

Aplicara durante la segunda fase de la precalificación.

 

• El contratista deberá de presentar al administrador de contrato, por medio de SICOP un cronograma preliminar del servicio a ejecutar, de acuerdo con la LGCP y su reglamento, además del Reglamento para el reajuste precios en los contratos, en un plazo de 8 días hábiles, posteriores a la firmeza de la adjudicación.
• El cronograma debe estar acompañado de un informe y/o documentos, de acuerdo con el artículo 45. Documentos anexos del cronograma para contratos de bienes y servicios.
• El administrador de contrato cuenta con 5 días hábiles para revisar y resolver la pertinencia del cronograma. En caso de cumplir, dicho cronograma preliminar se emitirá la “no objeción” mediante acto motivado. En caso de no cumplir, el contratista dispone de 3 días hábiles para elaborar las respectivas correcciones.
• Se emitirá la orden de inicio en un plazo máximo de 3 días hábiles posterior a la “no objeción” del cronograma.
• A los 3 días hábiles posterior a la emisión de la orden de inicio el contratista deberá presentar el cronograma preliminar previamente oficializado por el administrador de contrato.
• El administrador de contrato contará con 3 días hábiles para revisar y resolver acerca de la pertinencia o no el cronograma. En caso de no cumplir, el contratista dispone de 3 días hábiles para elaborar las respectivas correcciones.
• Si el administrador de contrato no requiere de aclaraciones por parte del contratista o modificaciones, es decir, el cronograma cumple cabalmente con los términos contractuales, el administrador de contrato emitirá mediante acto motivado la "no objeción" a dicho cronograma, por medio del cual se oficializará éste para todos los efectos contractuales.
• El administrador de contrato debe emitir la "no objeción" a la pertinencia de los índices de precios, sobre el presupuesto detallado presentado por el contratista. Esta "no objeción" se emitirá por el administrado de contrato antes de otorgar la orden de inicio.
• Si el administrador de contrato no requiere de aclaraciones por parte del contratista o modificaciones, es decir, el programa de trabajo inicial cumple cabalmente con los términos contractuales, el administrador de contrato emitirá mediante acto motivado la "no objeción" a dicho programa, por medio del cual se oficializará éste para todos los efectos contractuales.
• El administrador de contrato debe emitir la "no objeción" a la pertinencia de los índices de precios, sobre el presupuesto detallado presentado por el contratista. Esta "no objeción" se emitirá por el administrado de contrato antes de otorgar la orden de inicio.

1. CONDICIONES GENERALES

Obligaciones del contratista: Todo de acuerdo con el artículo 14 de la LGCP y 238 del RLGCP.

El oferente debe conocer y cumplir con los lineamientos según los anexos SEM-CM-F-012 Guía para la Identificación de Riesgos y Aspectos Ambientales, SEM-CM-I-002 Relación con Proveedores y Contratistas del SGI y SEM-SS-F-004 Reporte de Observaciones.

• Presentar al administrador de contrato la actualización del cronograma, de acuerdo con el Artículo 50. Actualización del cronograma vigente, del Reglamento para el reajuste precios en los contratos de obra pública y la revisión de precios en los contratos de bienes y servicios.
• Presentar la póliza del INS y planillas, junto con la factura en SICOP.
• Mantener al día en todo momento sus responsabilidades patronales en cuanto a las garantías sociales de sus trabajadores.
• Garantizar que, durante la segunda fase se incluyan y cumplen los lineamientos de subcontratación establecidos en la Ley General de Contratación Pública Nº 9986 y su reglamento.

• Implementar las disposiciones de seguridad en cuanto a los procedimientos de trabajo, el uso de equipo de seguridad necesario y otras medidas atinentes. De manera que el contratista debe asegurarse de que las obras se realicen con todas las medidas de seguridad e higiene para evitar accidentes, cuidar la salud y vida de sus trabajadores y de cualquier persona.

• Designar un ejecutivo para la atención y canal de comunicación, con su respectivo suplente quienes fungirán como enlaces entre el contratista y la ESPH.

 

Vigencia del contrato: 10 meses

Vigencia de la oferta: 60 días naturales.

Entrega de bienes / servicios: El servicio se realizará en cada uno de los pozos asignados para la limpieza, la siguiente tabla muestra la ubicación de los mismos.

Pozo	Ubicación
Claretiano 2	Heredia, Mercedes Norte, del antiguo Banco de Costa Rica 250m Norte
Los Altos 1	Heredia, San Rafael, San Josecito, de la iglesia católica 300m Norte, 400m Oeste, Costado este y sur del almacén de la ESPH
Matasanos	Heredia, San Rafael, San Josecito, de la iglesia católica 300m Norte, 400m Oeste y 450m Este

Pago: La ESPH realiza el pago a 30 días naturales, desde la presentación de la factura. El administrador de contrato podrá determinar pagos a plazos inferiores al establecido, siempre y cuando aporte una justificación técnica de los beneficios a la ESPH.

Todo trámite de pago deberá realizarse a través de la Plataforma de Compras SICOP, cualquier factura emitida antes de dicho trámite deberá ser anulada y emitida nuevamente.

Plazo de entrega: De acuerdo con el punto 3 CONDICIONES ESPECIFICAS DEL BIEN O SERVICIO de este documento.

Desempate:

En caso de empate, se aplicaría la siguiente puntuación adicional:

• PYME de industria 5 puntos.
• PYME de servicio o agropecuaria 5 puntos.
• PYME de comercio 2 puntos.

Se aplicará la oferta menor en precio, para definir el desempate.

Mejora de Precios: No

Precio: El precio deberá ser cierto y definitivo. En caso de divergencia entre el precio cotizado en números y letras, prevalecerá este último, salvo el caso de errores materiales evidentes, en cuyo caso prevalecerá el valor real.

Bandas de tolerancia: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 34 de la Ley General de Contratación Pública (LGCP) y 44 de su Reglamento (RLGCP), la Administración ha realizado los estudios o sondeos de mercado correspondientes durante la fase de planificación, a partir de los cuales se ha determinado un precio de referencia para cada ítem.

Con base en dicho análisis, se establece desde el presente pliego una banda de tolerancia de ±15% respecto al precio de referencia definido, la cual será utilizada como parámetro para la verificación de la razonabilidad del precio de las ofertas económicas presentadas.

Desglose del precio: Todo de acuerdo con el artículo 102 RLGCP.

		Totales		Unitarios
Componente		Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje	Índice de precios asociado	Fuente
Costo directo de MO	CD m
Costo directo de Insumos	CD i
Costo indirecto de MO	CI m
Costo indirecto de Insumos	CI i
Imprevistos
Utilidad
Sub Total
IVA	13%
Total IVAI

 

Presupuesto detallado: Se adjunta propuesta de presupuesto (LOG-PR-F-011 Presupuesto Detallado), que deberá ser adaptado en caso proceso de contratación) que deberá ser adaptado en caso proceso de contratación. Todo de acuerdo con el artículo 103 RLGCP.

Reajuste de Precios: En los contratos en los que procede la aplicación del reajuste o revisión de precios, de conformidad con lo regulado en los artículos 107, 108 y 109 del presente Reglamento.

Se utilizará la siguiente fórmula matemática de reajuste de precios en contratos de obra pública y bienes y servicios: Ver fórmula Pliego de Condiciones, pág. 10

supuesto la mejora implicará disminución de cantidades, desmejora de la calidad y condiciones de lo originalmente ofrecido o el otorgamiento de una ventaja indebida para el proponente, ni podrá ser mayor a la utilidad establecida en el precio original.

Contrato:

☒No requiere firma del Contratista

Contenido Presupuestario:

   (x) Autorización de Compra.