2026LD-000087-0001800001 · SICOP 20260802023
Contratación de servicios especializados para la actualización del software de gestión de datos operativos AZ
Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA)
Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) ya adjudicó esta compra con un presupuesto de ₡7,5 millones y quedó en firme el 26/08/2026. Se recibieron 1 oferta de 1 empresa.
Ya hay ganador. Esta ficha sirve para conocer precios y competidores de cara a la próxima.
₡7,5 millones
Ofertas recibidas
1
de 1 empresa
Oferta más baja
₡7,5 millones
0 % por debajo del presupuesto
Quién ganóen firme 26/08/2026
- Romanas Ocony₡7 458 000,00
Informe de recomendación de Jhamier Yoboney Hughes Sterling, 26/08/2026
Fechas clave
- Se publicó18/08/2026 09:27 · hace 54 días
- Límite para 20/08/2026 23:59 · hace 52 días
- Límite para 20/08/2026 23:59 · hace 52 días
- Cierre de ofertas21/08/2026 14:00 · hace 51 días
- de ofertas21/08/2026 14:00 · hace 51 días
- publicado26/08/2026 11:33 · hace 46 días
- Adjudicación 26/08/2026 11:33 · hace 46 días
1 recibidas, 1 respondidas.
Nota de la institución. ENCARGADO DE LA GESTIÓN Se designa como unidad administradora del contrato a los encargados de Operaciones Portuarias, con el apoyo técnico de la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación en la supervisión técnica de la implementación y cumplimiento de los requerimientos establecidos.
Contexto
- Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) adjudicó ₡1 541,1 millones en 235 procedimientos en los últimos 12 meses.Ver la institución → Sus licitaciones abiertas →
Qué se compra1 línea
- Desarrollo de Aplicaciones en Software1 · ₡7 458 000,001₡7 458 000,00
Rango de precio de referenciaarts. 44 y 106 RLGCP
- ₡6,3 millones – ₡7,5 millones
Del presupuesto menos 15 % al presupuesto: una referencia, no una regla de ley. Cada cartel fija sus propias bandas de tolerancia alrededor de su precio de referencia (art. 44 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública): revíselas. Por debajo de la banda, la institución le pedirá justificar el precio y puede excluirlo como ruinoso; por encima del presupuesto, solo se adjudica si la institución consigue los fondos o usted acepta ajustar el precio (art. 106).
El precio vale 100 de 100 puntos. Si el cartel usa la regla de tres inversa, cada 1 % por encima de la oferta más baja cuesta ≈ 1 puntos.
Lo que exige el cartel
- : no se exige
- La oferta debe mantenerse 30 días hábiles
- Contrato por 2 meses
- Ofertar en : no
- : no
- : no
- Pago por adelantado: no
- : solo por precio — gana la oferta más barata que cumpla los requisitos
Ordenadas de la más barata a la más cara según la conversión a dólares de SICOP (₡454,34 por dólar el día de la apertura). Toque una oferta para ver el detalle.
Puntos obtenidos sobre el máximo de cada factor. Gana el puntaje más alto, no necesariamente el precio más bajo.
| Oferente | Preciomáx. 100 | Totalde 100 |
|---|---|---|
| Romanas OconyGanó | 100 | 100 |
Ámbar: no obtuvo el máximo · rojo: cero puntos.
Anuncio oficial de la adjudicación
De acuerdo con lo indicado en el oficio: UTIC-052-2026, Asunto: Criterio Técnico – Contratación de servicios especializados para la actualización del software de gestión de dato operativos AZ. En relación con la solicitud de la Licitación Reducida No. 2026LD-000087-0001800001 correspondiente al proceso de Contratación de servicios especializados para la actualización del software de gestión de datos operativos AZ, se presentó un único oferente para el concurso, con un monto de ¢7.458.000. Después de evaluar la oferta y verificar que cumple con todos los requisitos establecidos en la solicitud, se recomienda la adjudicación a la empresa Romanas Ocony, al ser la única oferente y cumplir con los criterios solicitados. [ Información del adjudicatario ] Adjudicatario ROMANAS OCONY SOCIEDAD ANONIMA Identificación 3101029749 Encargado DOUGLAS OCONITRILLO MUÑOZ Número partida Número de la oferta Partida 1 2026LD-000087-0001800001-Partida 1-Oferta 1 Presentación de Recursos: Inadmisible por ser el único participante (Oferta única) que participo en el proceso licitatorio.
Requisitos para participarLo que una empresa debe cumplir para que su oferta sea admitida.
Asunto: Decisión Inicial – Contratación de servicios especializados para la actualización del software de gestión de datos operativos A/Z en las Terminales Portuarias Gastón Kogan y Hernán Garrón
De acuerdo con lo UTIC-046-2026
Qué hay que entregarAlcance y detalle técnico del bien, servicio u obra.
Asunto: Decisión Inicial – Contratación de servicios especializados para la actualización del software de gestión de datos operativos A/Z en las Terminales Portuarias Gastón Kogan y Hernán Garrón
De acuerdo con lo UTIC-046-2026
Condiciones generalesReglas de recepción, facturación y pago.
Asunto: Decisión Inicial – Contratación de servicios especializados para la actualización del software de gestión de datos operativos A/Z en las Terminales Portuarias Gastón Kogan y Hernán Garrón
De acuerdo con lo UTIC-046-2026
Multas si se incumpleSanciones por atraso o incumplimiento del contrato.
Multa. 7. CLAUSULA PENAL Si existiera atraso imputable al adjudicatario en la entrega de los bienes o servicios objeto de esta contratación que le fueran notificados mediante una orden de pedido o contrato, éste AUTORIZA a JAPDEVA para que por concepto de Cláusula Penal, le rebaje del pago de la factura (una vez realizado el debido proceso sumario), la suma correspondiente al 1% (uno por ciento), la cual será aplicable al valor de la factura en trámite correspondiente al servicio entregado, por cada día hábil de atraso en la entrega del servicio (con respecto al plazo ofrecido), hasta un máximo de 25% (veinticinco por ciento), la multa pecuniaria aplicará sobre la parte incumplida y no sobre la totalidad del objeto. Si el atraso fuera mayor a este porcentaje se tendrá como incumplimiento grave imputable al contratista y se podrá dar inicio al proceso de resolución del contrato de conformidad con lo establecido en los artículos 46, 47, 113 y 114 de la LGCP y 116 y 117 del RLGCP.
Cláusula penal. 7. CLAUSULA PENAL Si existiera atraso imputable al adjudicatario en la entrega de los bienes o servicios objeto de esta contratación que le fueran notificados mediante una orden de pedido o contrato, éste AUTORIZA a JAPDEVA para que por concepto de Cláusula Penal, le rebaje del pago de la factura (una vez realizado el debido proceso sumario), la suma correspondiente al 1% (uno por ciento), la cual será aplicable al valor de la factura en trámite correspondiente al servicio entregado, por cada día hábil de atraso en la entrega del servicio (con respecto al plazo ofrecido), hasta un máximo de 25% (veinticinco por ciento), la multa pecuniaria aplicará sobre la parte incumplida y no sobre la totalidad del objeto. Si el atraso fuera mayor a este porcentaje se tendrá como incumplimiento grave imputable al contratista y se podrá dar inicio al proceso de resolución del contrato de conformidad con lo establecido en los artículos 46, 47, 113 y 114 de la LGCP y 116 y 117 del RLGCP.
Documentos del cartel1
- UTIC-046-2026 Decisión Inicial - Contratación de servicios especializados para la actualización del software de gestión de datos operativos AZPDF · 594 KB
Se descargan desde la ficha en el portal de SICOP (requiere sesión).
A quién contactar en la institución
Edwin Rolando Abarca Alvarado
Gerente Portuario
Las se envían por SICOP, no por correo directo.
Fuente: SICOP, consultado el 07/10/2026 02:22. Toque o pase el cursor sobre los términos subrayados para ver qué significan.