2026LD-000075-0019100001 · SICOP 20260802035

MEJORAS EN EL REDONDEL DE SAN VITO, COTO BRUS - LEY #9829

Municipalidad de Coto Brus

AdjudicadaEn firme desde el 07/09/2026.

Municipalidad de Coto Brus ya adjudicó esta compra con un presupuesto de ₡5,0 millones y quedó en firme el 07/09/2026. Se recibieron 4 ofertas de 4 empresas. No ganó la oferta más barata.

Ya hay ganador. Esta ficha sirve para conocer precios y competidores de cara a la próxima.

₡5,0 millones

Ofertas recibidas

de 4 empresas

Oferta más baja

₡2,6 millones

47,4 % por debajo del presupuesto

Quién ganóen firme 07/09/2026

Ferreteria Epa,No era la más barata (2.ª de 4)₡3 339 076,50

Informe de recomendación de Iris Vindas Chaves, 01/09/2026 · adjuntos: Consulta Hacienda y Registro Nacional FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA.docx

Fechas clave

Se publicó19/08/2026 11:12 · hace 53 días
Límite para 20/08/2026 23:59 · hace 52 días
Límite para 21/08/2026 23:59 · hace 51 días
Cierre de ofertas24/08/2026 12:00 · hace 48 días
de ofertas24/08/2026 12:01 · hace 48 días
publicado02/09/2026 13:37 · hace 39 días
Adjudicación 07/09/2026 07:42 · hace 34 días

Nota de la institución. Se adjunta archivo de especificaciones y condiciones generales, con base en la cual deben ser ofertados los bienes y/o servicios en el formulario SICOP; que forman parte integral de este pliego de condiciones

Contexto

Municipalidad de Coto Brus adjudicó ₡2 104,2 millones en 152 procedimientos en los últimos 12 meses.Ver la institución → Sus licitaciones abiertas →

Qué se compra3 líneas

Cumbrera #26 de 183 Cm Largo X 45,72 Cm de Ancho100 c/u · ₡368 944,00100 c/u₡368 944,00
Lámina de Zinc Esmaltada, Ondulada, Dimensiones 3,66 Mm de Largo y 1,05 M de Ancho, Calibre #26250 c/u · ₡4 504 625,00250 c/u₡4 504 625,00
Tornillo Punta Broca 6 Mm de Diámetro, Largo 5,08 Cm, Cabeza Plana, Tipo Phillips4 000 c/u · ₡123 560,004 000 c/u₡123 560,00

Rango de precio de referenciaarts. 44 y 106 RLGCP

₡4,3 millones – ₡5,0 millones

Del presupuesto menos 15 % al presupuesto: una referencia, no una regla de ley. Cada cartel fija sus propias bandas de tolerancia alrededor de su precio de referencia (art. 44 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública): revíselas. Por debajo de la banda, la institución le pedirá justificar el precio y puede excluirlo como ruinoso; por encima del presupuesto, solo se adjudica si la institución consigue los fondos o usted acepta ajustar el precio (art. 106).

El precio vale 75 de 100 puntos. Si el cartel usa la regla de tres inversa, cada 1 % por encima de la oferta más baja cuesta ≈ 0,75 puntos.

Lo que exige el cartel

: no se exige
La oferta debe mantenerse 30 días hábiles
Contrato por 1 meses
Ofertar en : permitido
: sí
: sí
Pago por adelantado: no
: Precio 75 % · Localidad 10 % · Experiencia del Oferente en el Mercado Nacional 10 % · PYMES 5 %
Sin experiencia previa se puede llegar a 90 de 100 puntos.

Ordenadas de la más barata a la más cara según la conversión a dólares de SICOP (₡452,02 por dólar el día de la apertura). Toque una oferta para ver el detalle.

Puntos obtenidos sobre el máximo de cada factor. Gana el puntaje más alto, no necesariamente el precio más bajo.

Oferente	Preciomáx. 75	Localidadmáx. 10	Experiencia del Oferente en el Mercado Nacionalmáx. 10	PYMESmáx. 5	Totalde 100
Almacen el Mejor Precio de Cariari	75	0	10	5	90
Ferreteria Palmares	54,02	10	3,33	5	72,35
Ferreteria Epa,Ganó	59,11	0	10	0	69,11
3-101-748418	30,53	0	10	5	45,53

Ámbar: no obtuvo el máximo · rojo: cero puntos.

Anuncio oficial de la adjudicación

Aplica lo indicado en el artículo 97 del LCP y articulo 259 RCP. Se procede a comunicar el acto de adjudicación debidamente aprobado por el señor Alcalde Municipal esto según reglamento para definir limites de adjudicación publicado el 10-03-2023 en la Gaceta.

Requisitos para participarLo que una empresa debe cumplir para que su oferta sea admitida.

Los interesados en participar en el proceso deben cumplir con las si-guientes condiciones:
Estar al día con las patente e impuestos municipales.
Cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas

Qué hay que entregarAlcance y detalle técnico del bien, servicio u obra.

El contratista deberá suministrar los materiales de conformidad con las especificaciones técnicas, cantidades, plazos y demás condiciones esta-blecidas por la Municipalidad de Coto Brus, garantizando que los agre-gados sean de calidad adecuada para el uso previsto y provengan de fuentes de extracción autorizadas, en cumplimiento de la normativa ambiental aplicable.
La Administración verificará el cumplimiento de las condiciones pacta-das al momento de la recepción de los materiales y realizará el pago una vez emitido la recepción a satisfacción y presentada la factura elec-trónica correspondiente, conforme a la normativa vigente.

Condiciones generalesReglas de recepción, facturación y pago.

La adquisición de materiales destinados al proyecto de techado del re-dondel de San Vito, en cumplimiento del acuerdo adoptado por el Con-cejo Municipal de Coto Brus, comunicado mediante el oficio MCB-CM-300-2026. QUE La contratación será financiada con recursos provenien-tes de la Ley N.° 9829, Ley del impuesto del cinco por ciento (5%) sobre la venta y el autoconsumo de cemento, por un monto de ¢5.000.000,00 (cinco millones de colones exactos).

Multas si se incumpleSanciones por atraso o incumplimiento del contrato.

Multa. En caso de que la adjudicataria entregue bienes/servicios que no cumplan con lo requerido en el cartel y no proceda a realizar las correcciones que le indique la Administración en el plazo señalado por esta última, se procederá a cobrar una multa equivalente al 1% (uno por ciento) por cada día de atraso en la no corrección de lo indicado, hasta un máximo de 25% (veinticinco por ciento) sobre el costo de los productos en los que haya disconformidad por parte de la Administración, luego de lo cual se procederá a realizar el proceso para determinar la eventual ejecución de garantía de cumplimiento o resolución contractual

Cláusula penal. Si existiera atraso en la entrega en cada una de las líneas del objeto de esta licitación, de acuerdo con los términos de la oferta y el presente cartel y si dicho atraso no fuere justificado por escrito ante la Municipalidad de Coto Brus dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que debería de entregarse el objeto de esta contratación, la misma rebajará al adjudicatario por cada día calendario de atraso, una cantidad equivalente al 1% del total del monto adjudicado. Teniendo como tope para el pago de clausula penal hasta un máximo del 25%, del monto adjudicado, momento en que se considerara que ha habido incumplimiento del contrato. Lo anterior no resulta excluyente de la posibilidad que tiene la Municipalidad de Coto Brus de acudir a la figura jurídica de la resolución por incumplimiento contractual, de conformidad con la normativa vigente y aplicable a esta materia. Se entenderá que el retraso de la entrega del objeto contractual no resulta imputable al adjudicatario, a título de incumplimiento contractual, cuando el mismo sea consecuencia directa del acaecimiento de caso fortuito y fuerza mayor debidamente comprobada; siempre que la justificación respectiva haya sido presentada por el contratista dentro del término establecido al efecto.

Fuente: SICOP, consultado el 05/10/2026 22:52. Toque o pase el cursor sobre los términos subrayados para ver qué significan.

Licitaciones parecidas

Adjudicadamisma institución y producto · 23/09/2026
Compra de Materiales para la Construcción, Mejora y Equipamiento de Áreas Funcionales de los Cementerios Municipales
Municipalidad de Coto Brus · 3 oferentes
Adjudicada por ₡1,1 M a Materiales de Coto Brus
Adjudicadamisma institución y producto · 13/08/2026
Compra de Materiales de Construcción para Uso en Proyectos de Mejora Vial y Plantel Municipal
Municipalidad de Coto Brus · 5 oferentes
Adjudicada por ₡13,2 M a Materiales de Coto Brus y 1 más
Adjudicadamismo producto · 22/09/2026
Compra de Materiales para Mejoras de Salon Comunal Bajos de Jorco, Tabarcia de Mora (PPP 2026, Tabarcia)
Municipalidad de Mora · 5 oferentes
Adjudicada por ₡3,7 M a Materiales y Ferreteria la Suiza
Adjudicadamismo producto · 21/09/2026
Compra de Materiales y Productos Metálicos
Instituto Nacional de Innovación Tecnológica Agropecuaria Inta · 6 oferentes
Adjudicada a Materiales y Ferreteria la Suiza (precios unitarios)
Adjudicadamismo producto · 17/09/2026
Adquisición de Materiales e Insumos Diversos para la Municipalidad de Zarcero, Según Demanda
Municipalidad de Zarcero · 4 oferentes
Adjudicada a Materiales y Ferreteria la Suiza (precios unitarios)
Adjudicadamismo producto · 14/09/2026
Compra de Materiales para el Monte de la Cruz
Municipalidad de San Rafael de Heredia · 5 oferentes
Adjudicada por ₡846 428 a Ferreteria Epa,