Servicio de Auditoría de carácter especial de la seguridad de la información.

Multa. El INCOFER aplicará multas al contratista según la clasificación de incumplimientos que se presenta en Cuadro N°5. Este porcentaje se aplicará sobre el monto de pago de la orden de pedido al contratista, en el caso de que el incumplimiento sea imputable al Contratista y aplicable al perfil respectivo al trabajador del Contratista en el caso de que el incumplimiento sea imputable al trabajador. Las multas estipuladas corresponden a valores que serán aplicados por cada día de falta. Según Cuadro 5. Multas por incumplimiento del anexo denominado Pliego de Condiciones. La aplicación y ejecución efectiva de multas se realizará de forma automática por mera constatación debidamente documentada o sustentada en prueba idónea (testimonial, documental, denuncia, video, entre otros medios) y con fundamento de los funcionarios del INCOFER que funjan como fiscalizadores o administradores de la contratación. En el caso de las faltas determinadas como tipo leve, el INCOFER podrá realizar un llamado de atención formal y por vía escrita mediante correo electrónico. La multa comenzará a aplicarse una vez apercibida el Contratista por la Administración y una vez que el Departamento Legal lo haya declarado en firme. El apercibimiento será mediante una comunicación por escrito, la cual quedará debidamente notificada por SICOP. Al alcanzar un 25% del monto contratado por aplicación de multas, dará lugar a la resolución del presente contrato, por parte de INCOFER, sin perjuicio de las disposiciones contempladas en la legislación vigente en esta materia. Esta multa será descontada del monto total de las facturas que se encuentren pendientes de pago, según lo dispuesto en los artículos 46 y 47 de la LGCP y Art. 116 y 117 RLGCP. En caso de que se pacte la contratación en dólares estadounidenses, tanto las multas como las cláusulas penales, serán calculadas en colones costarricenses al tipo de cambio para la venta de referencia que reporte el Banco Central de Costa Rica, al momento de hacerse efectivo el pago correspondiente. Si el monto total de la multa se excediere del saldo a favor del adjudicatario, la diferencia será pagada al INCOFER, por esta o su garante. En caso de que el Contratista infrinja tres (3) o más veces cualesquiera de las condiciones señaladas, la Administración podrá resolver unilateralmente el contrato por motivo de incumplimiento imputable al Adjudicatario.

Cláusula penal. De presentarse algún atraso en la entrega de los servicios, sean principales o accesorios, se penalizará al contratista por cada día hábil de atraso, con un 1% sobre el monto total de cada entrega tardía realizada, hasta un máximo del 25%, en ambos casos calculados, aplicándose lo dispuesto en los artículos 46 y 47 de la LGCP y Art. 116 y 117 RLGCP. El cobro de esta cláusula penal no aplica cuando el atraso obedeciere a causas no imputables al contratista, por razones de fuerza mayor, o por caso fortuito debidamente demostrado; siempre y cuando la justificación sea razonable y satisfactoria para la Administración. En el evento en que el monto por concepto de cláusula penal por atraso alcance el 25% (veinticinco por ciento) del importe total del servicio, en ese momento se tendrá por definitivo el incumplimiento contractual, siendo éste un incumplimiento grave imputable al contratista y se procederá con el inicio del proceso de resolución del contrato con lo establecido en la Ley General de Administración Pública. El INCOFER se reserva la posibilidad de cobrar otros daños y perjuicios no derivados del atraso en la entrega de los servicios, además de iniciar el respectivo proceso de cobro, una vez demostrada en instancia administrativa la culpa de la adjudicada, si el incumplimiento se da fuera del plazo de vigencia de la garantía de cumplimiento. El INCOFER no gestionará el cobro de multas en caso de que el incumplimiento por parte del Contratista corresponda a casos fortuitos, fuerza mayor, ajenos al Contratista o por culpa de la Administración. Para que el Contratista pueda hacerse acreedor de esta excepción deberá entregar documentos probatorios que permitan sustentar el motivo del incumplimiento.