2026LD-000028-0043900001 · SICOP 20260900916
Inicio del Procedimiento de compra e instalación de un micro data center para el centro de datos de la municipalidad de abangares y trabajos eléctricos.
Municipalidad de Abangares
Municipalidad de Abangares ya adjudicó esta compra con un presupuesto de ₡25,0 millones y quedó en firme el 17/09/2026. Se recibieron 1 oferta de 1 empresa.
Ya hay ganador. Esta ficha sirve para conocer precios y competidores de cara a la próxima.
₡25,0 millones
Ofertas recibidas
1
de 1 empresa
Oferta más baja
₡24,8 millones
0,7 % por debajo del presupuesto
Quién ganóen firme 17/09/2026
- Consorcio Power Solutions, S.A. - Electrotecnica, S.A. - Soporte Critico,₡24 832 495,83
Informe de recomendación de Jorge Eduardo Rodriguez Padilla, 17/09/2026
Fechas clave
- Se publicó08/09/2026 08:45 · hace 33 días
- Límite para 16/09/2026 15:00 · hace 25 días
- Límite para 16/09/2026 23:59 · hace 25 días
- Cierre de ofertas17/09/2026 07:00 · hace 24 días
- de ofertas17/09/2026 09:00 · hace 24 días
- publicado17/09/2026 10:18 · hace 24 días
- Adjudicación 17/09/2026 10:19 · hace 24 días
1 recibidas, 1 respondidas.
El cartel fue modificado (2 versiones publicadas).
Contexto
- Municipalidad de Abangares adjudicó ₡1 347,7 millones en 83 procedimientos en los últimos 12 meses.Ver la institución → Sus licitaciones abiertas →
Qué se compra1 línea
- Solución Modular Hiperconvergente de Última Generación de Un Centro de Datos, Incluyendo los Elementos de Red Que Permitan Interconectar la Misma con Infraestructura Existente1 · ₡25 000 000,001₡25 000 000,00
Rango de precio de referenciaarts. 44 y 106 RLGCP
- ₡21,3 millones – ₡25,0 millones
Del presupuesto menos 15 % al presupuesto: una referencia, no una regla de ley. Cada cartel fija sus propias bandas de tolerancia alrededor de su precio de referencia (art. 44 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública): revíselas. Por debajo de la banda, la institución le pedirá justificar el precio y puede excluirlo como ruinoso; por encima del presupuesto, solo se adjudica si la institución consigue los fondos o usted acepta ajustar el precio (art. 106).
El precio vale 70 de 100 puntos. Si el cartel usa la regla de tres inversa, cada 1 % por encima de la oferta más baja cuesta ≈ 0,7 puntos.
Lo que exige el cartel
- : 5 % durante 3 meses
- : no se exige
- La oferta debe mantenerse 30 días naturales
- Contrato por 1 años
- Ofertar en : no
- : no
- : no
- Pago por adelantado: no
- : PRECIO 70 % · PLAZO DE ENTREGA 10 % · AMBIENTAL 10 % · SOCIAL 10 %
Ordenadas de la más barata a la más cara según la conversión a dólares de SICOP (₡448,21 por dólar el día de la apertura). Toque una oferta para ver el detalle.
Puntos obtenidos sobre el máximo de cada factor. Gana el puntaje más alto, no necesariamente el precio más bajo.
| Oferente | PRECIOmáx. 70 | PLAZO DE ENTREGAmáx. 10 | AMBIENTALmáx. 10 | SOCIALmáx. 10 | Totalde 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Consorcio Power Solutions, S.A. - Electrotecnica, S.A. - Soporte Critico,Ganó | 70 | 10 | 10 | 10 | 100 |
Ámbar: no obtuvo el máximo · rojo: cero puntos.
Anuncio oficial de la adjudicación
SE ADJUDICA
Requisitos para participarLo que una empresa debe cumplir para que su oferta sea admitida.
LO DESCRITO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Qué hay que entregarAlcance y detalle técnico del bien, servicio u obra.
LO DESCRITO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Condiciones generalesReglas de recepción, facturación y pago.
LO DESCRITO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Multas si se incumpleSanciones por atraso o incumplimiento del contrato.
Multa. Si existiera atraso en la entrega en cada una de las líneas del objeto de esta licitación, de acuerdo con los términos de la oferta y el presente cartel y si dicho atraso no fuere justificado por escrito ante La Municipalidad de Abangares dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que debería de entregarse el objeto de esta contratación, la misma rebajará al adjudicatario por cada día calendario de atraso, una cantidad equivalente al 3% del total del monto adjudicado. Teniendo como tope para el pago de clausula penal hasta un máximo del 25%, del monto adjudicado, momento en que se considerara que ha habido incumplimiento del contrato. Lo anterior no resulta excluyente de la posibilidad que tiene La Municipalidad de Abangares acudir a la figura jurídica de la resolución por incumplimiento contractual, de conformidad con la normativa vigente y aplicable a esta materia. Se entenderá que el retraso de la entrega del objeto contractual no resulta imputable al adjudicatario, a título de incumplimiento contractual, cuando el mismo sea consecuencia directa del acaecimiento de caso fortuito y fuerza mayor debidamente comprobada; siempre que la justificación respectiva haya sido presentada por el contratista dentro del término establecido al efecto.
Cláusula penal. En caso de que la adjudicataria entregue un producto que no cumpla con lo requerido en el cartel y no proceda a realizar las correcciones que le indique la Administración en el plazo señalado por esta última, se procederá a cobrar una multa equivalente al 3% por cada día de atraso en la no corrección de lo indicado, hasta un máximo de 25% sobre el monto total del servicio anual, momento en el cual se tendrá por definitivo el incumplimiento de esta contratación, y se procederá a realizar el proceso para la valoración de posibles daños y perjuicios y resolución del contrato.
Documentos del cartel4
- OFICIOPDF · 573 KB
- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADESPDF · 92 KB
- PLIEGO CONDICIONESPDF · 522 KB
- SBSPDF · 184 KB
Se descargan desde la ficha en el portal de SICOP (requiere sesión).
A quién contactar en la institución
Luis Diego Nuñez Roman
Tecnologías de la Información
Las se envían por SICOP, no por correo directo.
Fuente: SICOP, consultado el 27/09/2026 10:11. Toque o pase el cursor sobre los términos subrayados para ver qué significan.
Licitaciones parecidas
Adjudicadamismo producto · 22/09/2026
Municipalidad de Santa Cruz · 1 oferente
Adjudicada a M B T Computacion de Costa Rica (precios unitarios)
Adjudicadamismo producto · 28/08/2026
Servicios Profesionales de Asesoría, Soporte y Hosting en Tecnologías de la Información
Corporación Ganadera · 2 oferentes
Adjudicada por ₡8,4 M a Admintek
Adjudicadamismo producto · 19/12/2025
Contratación de Un Servicio de Iaas para Ser Utilizado en la SUTEL
Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) · 1 oferente
Adjudicada por ₡1,4 MM a Radiográfica Costarricense
Adjudicadamismo producto · 21/07/2025
Instituto Costarricense de Electricidad · 4 oferentes
Adjudicada por ₡4,5 MM a GPT Energytel
Adjudicadamismo producto · 20/06/2024
Banco Popular y de Desarrollo Comunal · 2 oferentes
Adjudicada por ₡1,1 MM a Soporte Critico
Adjudicadamismo producto · 18/08/2023
Servicio de Colocación para Hospedar el Centro de Procesamiento de Datos Principal del RN
Junta Administrativa del Registro Nacional · 1 oferente
Adjudicada por ₡892,2 M a Instituto Costarricense de Electricidad