Adquisición de equipo tecnológico

Multa. Las multas se aplicarán por ejecución defectuosa, atraso o incumplimiento en las condiciones del contrato. La Municipalidad no gestionara el cobro de multa, únicamente en el caso de que el incumplimiento del contratista obedezca a motivos de caso fortuito, fuerza mayor o culpa de la Administración debidamente comprobadas. El cobro de las multas podrá hacerse con cargo a las retenciones del precio que se hubieran practicado y los saldos pendientes de pago. En caso de que ninguna de esas dos alternativas resulte viable, se ejecutará la garantía de cumplimiento hasta por el monto respectivo. Para el cobro de las multas, no será necesario demostrar la existencia del daño o perjuicio. Se aplicará multas en alguno de los siguientes incumplimientos que se detallan a continuación: N° Incumplimiento Multa aplicable 1 Entrega de equipos con características técnicas inferiores a las solicitadas o adjudicadas 1% del valor de la línea o ítem afectado 2 Entrega de equipos con componentes distintos a los ofertados sin autorización previa de la Administración 1% del valor de la línea o ítem afectado 3 Entrega de equipos usados, reconstruidos, reacondicionados o remanufacturados 1% del valor de la línea o ítem afectado 4 Omisión en la entrega de manuales, certificados de garantía, licencias o documentación técnica requerida 1% del valor de la línea o ítem afectado 5 Incumplimiento de los servicios de instalación, configuración o puesta en funcionamiento contratados. 1% del valor de la línea o ítem afectado 6 Incumplimiento de las actividades de capacitación requeridas u ofrecidas en la propuesta 1% del valor de la línea o ítem afectado 7 Incumplimiento de los tiempos de atención establecidos para soporte técnico o garantías 1% del valor de la línea o ítem afectado 8 Negativa o atraso injustificado en la reparación o sustitución de equipos cubiertos por la garantía 1% del valor de la línea o ítem afectado 9 Entrega de licencias de software que no sean originales, vigentes, o legalmente trasferibles 1% del valor de la línea o ítem afectado 10 Incumplimiento de las condiciones de soporte técnico establecidas en el contrato 1% del valor de la línea o ítem afectado 11 Falta de cumplimiento de los requisitos de etiquetado, inventario o identificación de equipos solicitados por la Administración 1% del valor de la línea o ítem afectado 12 Incumplimiento de cualquier otra condición técnica, funcional o de calidad establecida en el pliego de condiciones 1% del valor de la línea o ítem afectado El cobro por concepto de multas o cláusula penal no podrá superar el veinticinco por ciento (25%) del precio del contrato incluidas sus modificaciones caso en el cual la Administración podrá valorar la resolución del contrato.

Cláusula penal. La cláusula penal procede por ejecución tardía o prematura de las obligaciones contractuales. Si existiera atraso en la prestación del servicio de acuerdo con las condiciones pactadas en el pliego de condiciones, el contratista deberá pagar a la Municipalidad de Tilarán por concepto de cláusula penal 0.5% por cada día natural del valor de la parte incumplida hasta un máximo de un 25% del valor total del objeto contractual, salvo justificación debidamente motivada y avalada por Alcaldía Municipal. Aplica para cambios del objeto contractual. La Municipalidad se reserva la posibilidad de cobrar otros daños y perjuicios derivados del atraso en la entrega de los bienes o servicios, además de iniciar el respectivo proceso de cobro, una vez demostrada en instancia administrativa la culpa del adjudicatario. En caso de que por causas ajenas al contratista o bien imputables a la Administración, este no pueda realizar en el plazo estipulado la entrega del objeto pactado, podrá solicitar prorroga aportando para ello la prueba en la que se sustente, y que debe provenir de aspectos absolutamente ajenos al área y riesgo del negocio del adjudicatario, y ser causa mayor o caso fortuito, la cual deberá ser analizada por la Administración, dentro del impostergable plazo de diez (10) días hábiles posteriores a la fecha en que se conoció el hecho que ocasionaría el atraso, de acuerdo con los términos ofertados. El control y trámite atinente a lo aquí dispuesto estarán a cargo de la respectiva Unidad Administrativa respecto a lo cual el Departamento de Proveeduría suministrará la información que le sea requerida.