Accesorios de Computadora- Tablet

1. CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD

 

1. REQUISITOS LEGALES:

De acuerdo con el documento GJU-G-001 Requerimientos Legales para el Pliego de Condiciones, con el fin de cumplir con la normativa legal vigente, se comprobará con la presentación de toda la documentación indicada en el anexo.

1. EXPERIENCIA:

El oferente debe contar con  3 años de experiencia, en  suministros de tabletas, dispositivos móviles empresariales o bienes tecnológicos similares.

La experiencia podrá ser nacional o internacional y deberá acreditarse mediante referencias comerciales, contratos, órdenes de compra, facturas, actas de recepción u otros documentos idóneos que permitan verificar razonablemente el objeto comercializado, cliente, fecha y condición satisfactoria de la entrega.

La exigencia resulta pertinente y proporcional, considerando la necesidad de garantizar capacidad para el suministro, gestión logística y entrega de los bienes conforme a las especificaciones requeridas, sin limitar la experiencia a una marca, fabricante o modelo específico.

La experiencia será verificada por medio de alguna de las siguientes 3 opciones:

1. Cartas o certificaciones emitidas por clientes, las cuales deberán contener, como mínimo, la siguiente información:

• Nombre del contacto administrador de contrato:
• Número de teléfono:
• Correo electrónico:
• Descripción del bien, obra o servicio:
• Fecha de ejecución (fecha de inicio y conclusión de la obra):

 

1. Expediente digital en SICOP, este aplica únicamente si en el expediente de SICOP se logra corroborar la información necesaria, siempre y cuando el expediente este completo, el oferente deberá indicar el número de procedimiento, en caso de duda o información pendiente
2. Órdenes de compra si las ventas fueron para la ESPH, se deberá de indicar los números de Órdenes de Compra, los cuales se revisarán de forma individual para aplicarlos como experiencia válida, siempre y cuando el análisis interno así lo amerite y se pueda demostrar. 

 

• ADMISIBILIDAD TÉCNICA:

Para acreditar este requisito, deberá aportar la información técnica y comercial necesaria que permita verificar que los dispositivos tipo Tablet ofertados corresponden a las características requeridas por la Administración, mediante la presentación de las respectivas fichas técnicas.

Nota: En caso de que se considere necesario la ESPH podrá solicitar mediante correo a la verificación o cualquier aclaración de la información, se otorgará un máximo de 3 días hábiles para obtener respuesta, en caso de no poder corroborar la información se descartará la información.

Nota: Toda la documentación técnica, administrativa, legal y financiera presentada por el oferente deberá estar redactada en idioma español. En caso de que algún documento original esté en otro idioma, deberá acompañarse de su respectiva traducción oficial al español, realizada por un traductor autorizado. La falta de cumplimiento con este requisito podrá ser motivo de inadmisión de la oferta.

1. CONDICIONES ESPECIFICAS DEL BIEN O SERVICIO

 

PARTIDA	ITEM	CÓDIGO CLASIFICACIÓN DE SICOP	CÓDIGO IDENTIFICACIÓN DE SICOP	DESCRIPCIÓN BIEN/SERVICIO	CANTIDAD	GARANTÍA del bien o servicio	TIEMPO DE ENTREGA
1	1	43211509	92463275	DISPOSITIVO TIPO TABLET, PROCESADOR INDICADO POR LA INSTITUCIÓN, MEMORIA RAM 8 GB, VELOCIDAD DE PROCESADOR 2.4 GHZ, DISCO DURO 512 GB, TAMAÑO DE LA PANTALLA 279,40 mm (11 pulg)	1	Mínima 24 meses	15 días Naturales

 

• DESCRIPCIÓN:

 

3.DISPOSITIVO TIPO TABLET, PROCESADOR INDICADO POR LA INSTITUCIÓN, MEMORIA RAM 8 GB, VELOCIDAD DE PROCESADOR 2.4 GHZ, DISCO DURO 512 GB, TAMAÑO DE LA PANTALLA 279,40 mm (11 pulg)

TIPO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
Procesador	Procesador de arquitectura moderna, con mínimo 9 núcleos de CPU, incluyendo núcleos de alto rendimiento y núcleos de eficiencia, GPU integrada de mínimo 10 núcleos y unidad de procesamiento neuronal o acelerador de inteligencia artificial de mínimo 16 núcleos o capacidad de procesamiento equivalente o superior.
Sistema operativo	Sistema operativo vigente y soportado oficialmente por el fabricante, con capacidad de recibir actualizaciones del sistema operativo y de seguridad durante la vigencia de la garantía.
Pantalla	Pantalla táctil de mínimo 11 pulgadas (279,40 mm), con resolución mínima de 2420 × 1668 píxeles o equivalente, densidad mínima de 264 ppi, soporte para amplia gama de colores y tecnología de ajuste automático de temperatura/color de pantalla.
Tasa de actualización	Pantalla con frecuencia de actualización de mínimo 120 Hz o tecnología equivalente que proporcione una experiencia de visualización fluida.
Memoria RAM	Mínimo 8 GB de RAM o memoria unificada/equivalente con capacidad de rendimiento comparable.
Almacenamiento	Unidad de almacenamiento interno de mínimo 512 GB, sin que el cumplimiento dependa exclusivamente de almacenamiento externo o tarjetas de memoria.
Conectividad inalámbrica	Wi-Fi de generación vigente, Wi-Fi 6E o superior, compatible con doble banda simultánea y tecnología MIMO 2×2 o equivalente.
Bluetooth	Bluetooth 5.3 o superior.
Redes móviles	Compatibilidad con redes 4G LTE y 5G, mediante SIM física, eSIM o combinación de ambas, según la tecnología utilizada por el fabricante.
Cámara principal	Cámara posterior de mínimo 12 MP, con apertura de ƒ/1.8 o equivalente, sistema de enfoque automático, zoom digital de mínimo 5× y capacidad para fotografía panorámica y HDR o tecnologías equivalentes.
Flash	Sistema de iluminación/fotografía asistida mediante flash LED o tecnología equivalente, integrado al equipo.
Video	Capacidad para reproducción y grabación de video en alta definición, con soporte para los formatos de video compatibles con el sistema operativo y el hardware del equipo.
Batería	Batería integrada que permita reproducción de video y operación inalámbrica de acuerdo con las especificaciones oficiales del fabricante. El fabricante deberá indicar la capacidad y autonomía nominal del equipo.
Peso	Peso máximo de 446 gramos, incluyendo la configuración ofertada de fábrica, sin accesorios externos.
Puerto	Al menos un puerto USB-C compatible con USB 4 o tecnología equivalente/superior, con capacidad de carga, transferencia de datos y salida de video mediante DisplayPort o tecnología equivalente.
Sonido	Sistema de mínimo cuatro altavoces o configuración acústica equivalente, con soporte para reproducción de formatos de audio de uso común, incluyendo AAC, MP3, FLAC y tecnologías de audio multicanal o inmersivo.
Micrófonos	Sistema de mínimo cuatro micrófonos integrados, aptos para llamadas, videoconferencias y grabación de audio y video.
Sensores	El equipo deberá contar como mínimo con giroscopio, acelerómetro, sensor de luz ambiental y barómetro, o sensores equivalentes que permitan las mismas funcionalidades.
Autenticación	Sistema de autenticación biométrica mediante reconocimiento facial, huella dactilar u otra tecnología equivalente que permita autenticación segura del usuario.
Sensor de profundidad	Sensor de profundidad, escáner 3D o tecnología equivalente para aplicaciones de medición, realidad aumentada o captura de información espacial.
Color	El equipo deberá entregarse en color gris, plata o tonalidad equivalente, sin requerir una denominación comercial específica.
Lápiz digital	Compatibilidad con lápiz óptico/digital del fabricante o tecnología equivalente, incluyendo carga y/o almacenamiento magnético cuando dicha funcionalidad sea soportada por el equipo.
Funda protectora	Funda protectora tipo rugged o equivalente, ajustada al modelo exacto ofertado, compatible con el lápiz digital y con su sistema de carga/almacenamiento cuando corresponda. Debe permitir acceso a cámara, puertos, botones y demás funciones sin necesidad de retirarla, además de ofrecer protección contra golpes, caídas y rayones.
Funda de transporte	Funda de neopreno impermeable o material equivalente, con cierre tipo zipper, con capacidad suficiente para transportar el equipo junto con su funda protectora y los cables eléctricos correspondientes.
Cargador y adaptador	Los adaptadores de corriente y cargadores deberán ser originales del fabricante del equipo o estar expresamente certificados/compatibles por este, garantizando seguridad, compatibilidad eléctrica y funcionamiento adecuado.
Actualizaciones	El fabricante deberá garantizar actualizaciones del sistema operativo y de seguridad durante toda la vigencia de la garantía.
Garantía	Garantía de fábrica válida en Costa Rica, con soporte técnico y servicio de garantía disponible en el país.
Distribuidor	El equipo deberá ser suministrado por un distribuidor autorizado o canal comercial reconocido oficialmente por el fabricante, que pueda acreditar la validez de la garantía de fábrica en Costa Rica. La documentación deberá identificar la marca y modelo ofertados y encontrarse vigente al momento de la presentación de la oferta.

 

• METODOLOGIA DE EJECUCION
  1. Líneas por demanda

Para las líneas cuya modalidad corresponda a consumo por demanda, la ESPH realizará los requerimientos de acuerdo con sus necesidades reales y mediante las respectivas órdenes de pedido.

En estas líneas, la ESPH no se obliga a adquirir una cantidad determinada. Las proyecciones de consumo que se remitan al contratista tendrán carácter referencial y permitirán facilitar la planificación del abastecimiento, sin constituir una obligación de compra de las cantidades proyectadas.

1. Órdenes de pedido:

 

1. Gestión y aceptación de las órdenes de pedido

El contratista contará con un plazo máximo de dos (2) días hábiles para aceptar cada orden de pedido. Una vez cumplido el plazo de aceptación, comenzará a contabilizarse el plazo de entrega establecido en las condiciones técnicas.

Para las líneas por demanda, las entregas posteriores se efectuarán conforme a las órdenes de pedido que emita la ESPH, de acuerdo con sus necesidades y la frecuencia de consumo correspondiente.

El plazo para la siguiente entrega:

Plazo para aceptar Orden de Pedido (aviso al contratista)	Plazo de entrega máximo	Plazo para siguiente entrega (frecuencia)
2 días hábiles	De acuerdo con cuadro 3. CONDICIONES ESPECIFICAS DEL BIEN O SERVICIO. En días naturales.	A convenir con el administrador, 1 – 2 veces al año, según la necesidad de la Organización.

 

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A. (ESPH), remitirá de forma cuatrimestral y cuando esta lo requiera, las proyecciones de consumo correspondientes a los bienes o servicios objeto de la presente contratación.

Dichas proyecciones permitirán al contratista planificar oportunamente la gestión de abastecimiento, sin que ello constituya una obligación de adquisición de cantidades determinadas por parte de la ESPH.

• Verificación de la calidad (Sistemas de control de calidad):

 

1. Tablets

La ESPH verificará que las tablets entregadas cumplan con las especificaciones técnicas establecidas para la contratación y se encuentren en condición nueva y libre de defectos.

1. Inspección: Se realizará verificación visual, física y documental de las tablets, considerando como mínimo: marca, modelo, sistema operativo, procesador, memoria RAM, capacidad de almacenamiento, pantalla, conectividad, puertos, cámaras, batería, accesorios, número de serie y demás características establecidas en las especificaciones técnicas.
2. Pruebas: La ESPH podrá realizar pruebas de encendido, funcionamiento, pantalla táctil, conectividad, almacenamiento, memoria, cámaras, audio, puertos y batería, según corresponda, con el fin de comprobar el cumplimiento de las especificaciones requeridas.
3. Muestreo: La verificación podrá realizarse sobre la totalidad de las unidades o mediante un muestreo representativo del lote. En caso de detectarse incumplimientos, la ESPH podrá ampliar la verificación.
4. Rechazo: La ESPH podrá rechazar total o parcialmente las unidades que presenten incumplimiento de las especificaciones técnicas, fallas de funcionamiento, daños físicos, defectos de fabricación, accesorios faltantes o incumplimiento documental.
5. Medidas correctivas: Las unidades rechazadas deberán ser sustituidas por el contratista, sin costo adicional para la ESPH, en un plazo máximo de 15 días hábiles. Por razones justificadas de importación o disponibilidad, el plazo podrá ampliarse previa coordinación y autorización del Administrador del Contrato.
6. Empaque y garantía: Las tablets deberán entregarse debidamente empacadas, protegidas y rotuladas, en condición nueva y sin uso, y contar con la garantía mínima establecida en las especificaciones técnicas de la contratación.

1. D. Garantía:
2. TABLETS

Durante el plazo de la garantía al adjudicatario deberá seguir el siguiente proceso:  

1. La garantía de fábrica de los equipos y accesorios deberá ser de 24 meses como mínimo, contados a partir de la fecha de recepción definitiva y recibido conforme en SICOP. El plazo de la garantía comenzará a regir a partir de la fecha en que se formalice la recepción definitiva de los bienes en SICOP.
2. Brindar el teléfono, correo electrónico, formulario web, donde se reporte el incidente, el oferente contara con “2” días hábiles, para confirmar la recepción del incidente.
3. La garantía de fábrica de los equipos y accesorios deberá ser de 24 meses mínimo a partir del recibido conforme.
4. El oferente contara con “4” días hábiles, para dar un diagnóstico y evaluación del defecto o falla y en caso de aplicar la garantía, reemplazar el bien / reparar el bien, de acuerdo con los tiempos de entrega establecidos.
5. La solución definitiva deberá implementarse en un plazo máximo de 8 días hábiles, salvo casos debidamente justificados y autorizados por la Administración
6. Todos los gastos relacionados con la atención de garantías, incluyendo mano de obra, transporte, sustitución de partes, licencias o cualquier otro recurso necesario, serán asumidos por el adjudicatario.
7. El adjudicatario deberá reparar, corregir o sustituir, sin costo adicional para la Administración, cualquier elemento que presente defectos atribuibles a fallas de fabricación, instalación, configuración o calidad del servicio prestado.

 

1. Causas de resolución contractual:
2. Cuando el contratista incumpla los plazos máximos de entrega en dos (2) ocasiones consecutivas, o incumpla los plazos de entrega en tres (3) ocasiones durante la vigencia contractual.
3. Cuando el contratista entregue bienes que no cumplan los parámetros y estándares de calidad establecidos en el pliego, presente fallas reiteradas en el cumplimiento técnico, o incurra en la entrega de productos defectuosos o no conformes, demostrado mediante el informe técnico de la administración, en (2) ocasiones durante el plazo del contrato.
4. Cuando, como consecuencia del incumplimiento del contratista en un pedido específico, se llegue a aplicar una penalidad equivalente al 25% del monto total de la proyección de consumo estimado.

 

1. Reglas para excluir un producto:

 

1. Cuando el fabricante descontinúe oficialmente el producto, el contratista presente la carta oficial del fabricante indicando la descontinuación, y no exista un bien de reemplazo que cumpla con todas las características técnicas, requisitos funcionales y especificaciones establecidas en el pliego de condiciones.

 

1. Cuando el bien se vuelve obsoleto sea por una nueva normativa institucional o lineamientos oficiales o requisitos técnicos actualizados vuelvan el bien incompatible o no apto para su utilización, o los avances tecnológicos hagan que el bien resulte obsoleto, insuficiente o inadecuado para cumplir con el fin público.

 

1. Cuando el bien presente desempeño deficiente documentado o fallas en “3” ocasiones comprobadas, mediante el informe técnico y según los sistemas de control de calidad.

• Orden de inicio (bienes y servicios):

En cumplimiento con el Reglamento para el Reajuste Precios en los Contratos de Obra Pública y la Revisión de Precios en los Contratos de Bienes y Servicios. Artículo 44. Cronograma con las fechas acordadas por las partes en los contratos de bienes y servicios.

• El administrador de contrato contará con 3 días hábiles para revisar y resolver acerca de la pertinencia o no el cronograma. En caso de no cumplir, el contratista dispone de 3 días hábiles para elaborar las respectivas correcciones.
• Si el administrador de contrato no requiere de aclaraciones por parte del contratista o modificaciones, es decir, el cronograma cumple cabalmente con los términos contractuales, el administrador de contrato emitirá mediante acto motivado la "no objeción" a dicho cronograma, por medio del cual se oficializará éste para todos los efectos contractuales.
• El administrador de contrato debe emitir la "no objeción" a la pertinencia de los índices de precios, sobre el presupuesto detallado presentado por el contratista. Esta "no objeción" se emitirá por el administrado de contrato antes de otorgar la orden de inicio.
• En las contrataciones de entrega según demanda, el cronograma deberá ser entregado dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la orden de pedido Por su parte, la Administración contará con el mismo plazo para emitir, mediante acto motivado, su “no objeción” al cronograma, siempre que este cumpla con las condiciones establecidas en el pliego y la normativa aplicable.

 

 

Método analítico:

 

• Cuando no exista un índice de precios, específico oficial o uno similar, que represente las variaciones de un determinado costo directo, el oferente deberá advertirlo así en su oferta.
• El oferente deberá presentar la documentación probatoria (factura con su respectivo depósito o transferencia) que acredite la compra o la adquisición del insumo, así como aquella documentación presentada en la oferta (factura preforma o documento equivalente) que da sustento al precio cotizado.
• El oferente deberá presentar en el presupuesto detallado, la vinculación de la factura preforma o documento equivalente aportado en su oferta asociada a aquellos costos directos e indirectos de dicho presupuesto, que serán revisados mediante el método analítico documental.
• El administrador de contrato deberá emitir la "no objeción" a la pertinencia de la documentación probatoria para aplicar el método analítico documental.

La factura preforma o documento equivalente, deberá contar con todo lo indicado en la SECCIÓN V Método analítico-documental para contratos de bienes y servicios.

CONDICIONES GENERALES

• Obligaciones del contratista: Todo de acuerdo con el artículo 14 de la LGCP y 238 del RLGCP.

 

1. Presentar al administrador de contrato la actualización del cronograma, de acuerdo con el Artículo 50. Actualización del cronograma vigente, del Reglamento para el reajuste precios en los contratos de obra pública y la revisión de precios en los contratos de bienes y servicios.
2. Atender y corregir, sin costo adicional para la Administración, cualquier defecto, vicio o incumplimiento detectado durante el período de garantía.
3. Garantizar que los bienes entregados sean nuevos, originales, libres de defectos y aptos para el uso requerido por la Administración, salvo que el objeto contractual disponga expresamente otra condición.
4. Designar un ejecutivo para la atención y canal de comunicación, con su respectivo suplente quienes fungirán como enlaces entre el contratista y la ESPH.
5. El contratista deberá mantener de forma permanente el stock, inventario o insumos necesarios para atender los requerimientos que formule la Administración, según el apartado de orden de pedido, establecido en el pliego de condiciones.
   • Vigencia del contrato: un año, prorrogable un año más, La Administración se reserva la facultad de dar por terminado anticipadamente el contrato, sin responsabilidad jurídica, económica ni extracontractual, para lo cual deberá comunicar al contratista su decisión con una antelación de dos (2) meses, mediante la confección del respectivo acto motivado y cancelar la parte efectivamente ejecutada del contrato con los gastos en que haya incurrido para la completa ejecución, siempre que estén debidamente probados.
   • Vigencia de la oferta: Se solicita que la vigencia de la oferta sea de 30 días naturales, contados a partir de la recepción de esta.

 

• Entrega de bienes / servicios:

Almacén de la ESPH, S.A. (Heredia, San Rafael, San Josecito, de la iglesia católica 300m Norte, 400m Oeste) en un horario de atención a proveedores de lunes a jueves de 7:00am a 4:00pm y viernes de 7:00am a 2:00pm. Se debe coordinar con el Administrador de Contrato, (msalazar@esph-sa.com).Es requisito para la entrega de los materiales cumplir con los lineamientos establecidos para la generación de los códigos de barras y etiquetado de cada producto para recibir la compra en nuestro Almacén de forma satisfactoria, para más información por favor acceder a la dirección:

https://www.esph-sa.com/proveedores/administracion-de-contratos-y-gestion-de-compras

La ESPH se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente cada uno de estos ítems.

El oferente adjudicado previo a la entrega de los bienes deberá gestionar ante la Plataforma de Compras SICOP la Solicitud de Recepción dirigida al Administrador del Contrato correspondiente.

Es requisito indispensable para la entrega de bienes presentar la copia impresa de la orden de pedido o del contrato cuando se trate de una compra bajo la modalidad de cantidad definida.

4.6 Pago: La ESPH realiza el pago a 30 días naturales, desde la presentación de la factura. El administrador de contrato podrá determinar pagos a plazos inferiores al establecido, siempre y cuando aporte una justificación técnica de los beneficios a la ESPH.

Todo trámite de pago deberá realizarse a través de la Plataforma de Compras SICOP, cualquier factura emitida antes de dicho trámite deberá ser anulada y emitida nuevamente.

4.7 Plazo de entrega: De acuerdo con cuadro 3. CONDICIONES ESPECIFICAS DEL BIEN O SERVICIO. En días naturales.

4.8 Desempate: En caso de que dos o más ofertas obtengan la misma calificación final, la Administración aplicará los siguientes criterios de desempate:

1. Se otorgará una puntuación adicional a las personas oferentes que acrediten su condición de Pequeña y Mediana Empresa (PYME), conforme a la normativa vigente, de la siguiente manera:

• PYME de industria: 5 puntos adicionales.
• PYME de servicios: 5 puntos adicionales.
• PYME agropecuaria: 5 puntos adicionales.
• PYME de comercio: 2 puntos adicionales.

1. Si una vez aplicada la puntuación adicional anterior persiste el empate entre las ofertas, éste se resolverá mediante sorteo público entre las personas oferentes empatadas, para ello la Administración convocará a las personas oferentes involucradas al sorteo, indicando lugar, fecha y hora de realización. El procedimiento se efectuará utilizando dados, monedas u otro mecanismo que garantice los principios de transparencia, publicidad e igualdad de trato.

Del acto se levantará un acta que será suscrita por las personas asistentes y formará parte del expediente de contratación.

El resultado del sorteo servirá de base para la emisión del acto final de adjudicación, debiendo registrarse todo lo actuado en el sistema digital unificado correspondiente.

Esta cláusula se aplicará sin perjuicio de cualquier otro criterio de desempate expresamente establecido en la Ley General de Contratación Pública, su Reglamento y demás normativa aplicable.

4.9 Mejora de Precios: no

4.10 Precio: El precio deberá ser cierto, definitivo y deberá incluir el impuesto de venta del valor agregado.

4.11 Bandas de tolerancia: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 34 de la Ley General de Contratación Pública (LGCP) y 44 de su Reglamento (RLGCP), la Administración ha realizado los estudios o sondeos de mercado correspondientes durante la fase de planificación, a partir de los cuales se ha determinado un precio de referencia para cada ítem.

Con base en dicho análisis, se establece desde el presente pliego una banda de tolerancia de -30% y +25% respecto al precio de referencia definido, la cual será utilizada como parámetro para la verificación de la razonabilidad del precio de las ofertas económicas presentadas.

4.12 Desglose del precio: Todo de acuerdo con el artículo 102 RLGCP.

		Totales		Unitarios
Componente		Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje	Índice de precios asociado	Fuente
Costo directo de MO	CD m
Costo directo de Insumos	CD i
Costo indirecto de MO	CI m
Costo indirecto de Insumos	CI i
Imprevistos
Utilidad
Sub Total
IVA	13%
Total, IVAI

 

4.13 Presupuesto detallado: El presupuesto detallado de la obra, bien o servicio contratado deberá ser presentado únicamente por el adjudicatario dentro del plazo de ocho días hábiles posteriores a la firmeza de la adjudicación y antes de la suscripción del contrato.

Lo anterior, aplica para cualquier modalidad de cotización y tipo de contrato.

La estructura debe contemplar por cada ítem el detalle de los costos directos, totales, incluyendo el impuesto al valor agregado y costos indirectos como mínimo, ya que este desglose será el insumo esencial para poder solicitar un reajuste de precio.

Se adjunta propuesta de presupuesto (LOG-PR-F-011 Presupuesto Detallado), que deberá ser adaptado en caso proceso de contratación. Todo de acuerdo con el artículo 103 RLGCP. 

4.14 Reajuste de Precios: En los contratos en los que procede la aplicación del reajuste o revisión de precios, de conformidad con lo regulado en los artículos 107, 108 y 109 del presente Reglamento.

4.15 Descuentos: El oferente podrá brindar descuentos globales a sus precios, o bien a los precios unitarios, debido a un mayor número de líneas que se llegaran a adjudicar, o por pronto pago, pudiendo la Administración, promover estos últimos como parte de su política de pago. (los descuentos por pronto pago no serán analizados para efectos de la comparación del precio, solo para el pago).

4.16 Contrato:

☐Requiere firma del Contratista  ☒No requiere firma del Contratista

Contenido Presupuestario:

   (x) Autorización de Compra.

1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO / OTRAS GARANTÍAS Y RETENCIONES / GARANTÍA COLATERAL

NO APLICA

OFERTAS ALTERNATIVAS / CONJUNTAS

Se permite oferta alternativa    ☐Si  ☒No

Se permiten ofertas Conjuntas  ☐Si   ☒No

1. CLÁUSULAS PENALES Y MULTAS

Todo de conformidad con los artículos 46 y siguientes de la LGCP y el 116 del RLGCP.

La ESPH, S.A. se reserva el derecho de hacer efectiva las multas por atraso después de producirse el mismo, una vez comprobado el incumplimiento, rebajando su monto de las siguientes facturas presentadas por el contratista o acuerdos de partes.

 

Cuando exista atraso en la entrega del bien y/o servicio adjudicado, conforme a las condiciones contratadas el adjudicatario deberá pagar a la ESPH, S.A. por concepto de multa el equivalente a un 1% sobre el valor de la orden de pedido, por cada día hábil que se mantenga dicha condición, hasta un máximo de 25% acumulado, todo de conformidad a las “Especificaciones técnicas de la contratación” y a las “Condiciones Generales”.

 

1. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

 

Item	Factor evaluativo	Ponderación
A.	Precio	90%
B.	Criterios sustentables	5%
C.	Garantía Extendida	5%
	TOTAL	100%

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE FACTORES DE EVALUACIÓN

 

1. Precio 90%: Se evaluará el precio ofrecido conforme al resultado registrado en el sistema SICOP, otorgando la puntuación correspondiente según la comparación de las ofertas económicas presentadas.

 

1. Criterios sustentables: 5%
   1. Criterio económico: Se otorgará un 5% al oferente que cuente con certificación PYME vigente emitida por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

 

1. Garantía Adicional - 5%

Se otorgará 5% al oferente que ofrezca una garantía de 24 y un día meses o más, aplicable a los bienes ofertados y que cubra defectos de fabricación, incompatibilidades y fallas de funcionamiento atribuibles al bien. La garantía mínima de 24 meses no otorgará puntuación.

La garantía adicional deberá estar respaldada por el fabricante o distribuidor autorizado y cumplir con las condiciones y tiempos de atención establecidos en el pliego.

Criterio de Evaluación	Condición	Puntaje
Garantía Extendida	24 y un día meses o más	5%

 

1. DETALLE DE LA PARTIDA:

☐ Aplica por partida (en caso de seleccionar este rubro, deberá de completarlo para cada partida)

☒ Aplica para todas las partidas

Otras Condiciones
Modalidad de entrega	Plaza
Esquema de Pago	Parcial
Pago por adelantado	No
Modalidad de pago	☒Giro a 30 días vista o cuenta abierta - Transferencia electrónica de fondos ☐Giro a 30 días vista o cuenta abierta - Cheque ☐Carta Crédito ☐Cobranza bancaria ☐Giro a 45 días vista o cuenta abierta - Transferencia electrónica de fondos