2026LD-000044-0043900001 · SICOP 20261000893
suministros de limpieza para el Departamento de Obras y Servicios de la Municipalidad de Abangares.
Municipalidad de Abangares
Municipalidad de Abangares busca suministros de limpieza para el departamento de obras y servicios de la municipalidad de abangares con un presupuesto de ₡5,9 millones. Recibe ofertas hasta el 15/10/2026 (en 4 días).
₡5,9 millones
Tiempo para ofertar
4 días
cierra el 15/10/2026 07:30
Lotes y líneas
60 líneas
Fechas clave
- Se publicó07/10/2026 14:20 · hace 4 días
- Límite para 14/10/2026 15:00 · en 3 días
- Límite para 14/10/2026 23:59 · en 3 días
- Cierre de ofertas15/10/2026 07:30 · en 4 días
- de ofertas15/10/2026 09:30 · en 4 días
El cartel fue modificado. Qué cambió:
- Cierre de ofertas: 15/10/2026 07:00 → 15/10/2026 07:30
- Apertura de ofertas: 15/10/2026 09:00 → 15/10/2026 09:30
- Límite de observaciones a la apertura: 15/10/2026 09:30 → 15/10/2026 10:00
Contexto
- Compras parecidas recibieron en promedio 4,6 oferentes.357 partidas con el mismo código de producto abiertas en los últimos 3 años, en cualquier institución.
- Municipalidad de Abangares adjudicó ₡1 347,7 millones en 83 procedimientos en los últimos 12 meses.Ver la institución → Sus licitaciones abiertas →
Rango de precio de referenciaarts. 44 y 106 RLGCP
- ₡5,0 millones – ₡5,9 millones
Del presupuesto menos 15 % al presupuesto: una referencia, no una regla de ley. Cada cartel fija sus propias bandas de tolerancia alrededor de su precio de referencia (art. 44 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública): revíselas antes de ofertar. Por debajo de la banda, la institución le pedirá justificar el precio y puede excluirlo como ruinoso; por encima del presupuesto, solo se adjudica si la institución consigue los fondos o usted acepta ajustar el precio (art. 106).
El precio vale 90 de 100 puntos. Si el cartel usa la regla de tres inversa, cada 1 % por encima de la oferta más baja cuesta ≈ 0,9 puntos.
Qué se compra60 líneas
- Bolsas Plástica Biodegradable para Basura, Medida de 96,5 Cm (+-1 Cm) Ancho, 130 Cm (+-1 Cm), Calibre Μm, Presentación Rollos de 21 Unidades1 c/u · ₡1,001 c/u₡1,00
- Basurero Plastico de 32 Cm de Largo X 32 Cm de Ancho X 36 Cm de Alto Capacidad 20l para Manejo de Desechos1 c/u · ₡1,001 c/u₡1,00
- Jabon Liquido para Manos Biodegradable en Presentacion de 3.785 Litros1 L · ₡1,001 L₡1,00
- Paño Microfibra, Color Amarillo, 40 Cm Ancho X 40 Cm Largo, Composición: 80% Poliéster 20% Poliamida, Tasa de Absorción de Agua Mayor a 600%, Presentación Unidad1 c/u · ₡1,001 c/u₡1,00
- Desinfectante Concentrado con Amonios Cuaternarios de Quinta Generación. con Acción Germicida, Fungicida y Bactericida. Concentrado, Que Se Pueda Diluir sin Perder Sus Propiedades Desinfectantes. Que No Sea Tóxico. Que No Contenga Apeos. Que No Contenga Compuestos Cancerígenos. Libre de Fosfatos. Capacidad de 3,78 L1 c/u · ₡1,001 c/u₡1,00
- Cloro Líquido, Concentración al Menos del 5%, 100% Biodegradable, para Ser Utilizado en Labores de Limpieza y Desinfección de Instalaciones, Envase Plástico, con Tapa Roscante y Tapón de Seguridad, Presentacion de 3,785 L.1 c/u · ₡1,001 c/u₡1,00
Lo que exige el cartel
- : 5 % durante 6 meses
- : no se exige
- La oferta debe mantenerse 30 días naturales
- Contrato por 1 años
- Ofertar en : no
- : no
- : no
- Pago por adelantado: no
- : PRECIO 90 % · PYME 10 %
Las ofertas se hacen públicas en la apertura, después del cierre.
Requisitos para participarLo que una empresa debe cumplir para que su oferta sea admitida.
LO DESCRITO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Qué hay que entregarAlcance y detalle técnico del bien, servicio u obra.
LO DESCRITO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Condiciones generalesReglas de recepción, facturación y pago.
LO DESCRITO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Multas si se incumpleSanciones por atraso o incumplimiento del contrato.
Multa. Si existiera atraso en la entrega en cada una de las líneas del objeto de esta licitación, de acuerdo con los términos de la oferta y el presente cartel y si dicho atraso no fuere justificado por escrito ante La Municipalidad de Abangares dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que debería de entregarse el objeto de esta contratación, la misma rebajará al adjudicatario por cada día calendario de atraso, una cantidad equivalente al 3% del total del monto adjudicado. Teniendo como tope para el pago de clausula penal hasta un máximo del 25%, del monto adjudicado, momento en que se considerara que ha habido incumplimiento del contrato. Lo anterior no resulta excluyente de la posibilidad que tiene La Municipalidad de Abangares acudir a la figura jurídica de la resolución por incumplimiento contractual, de conformidad con la normativa vigente y aplicable a esta materia. Se entenderá que el retraso de la entrega del objeto contractual no resulta imputable al adjudicatario, a título de incumplimiento contractual, cuando el mismo sea consecuencia directa del acaecimiento de caso fortuito y fuerza mayor debidamente comprobada; siempre que la justificación respectiva haya sido presentada por el contratista dentro del término establecido al efecto.
Cláusula penal. En caso de que la adjudicataria entregue un producto que no cumpla con lo requerido en el cartel y no proceda a realizar las correcciones que le indique la Administración en el plazo señalado por esta última, se procederá a cobrar una multa equivalente al 3% por cada día de atraso en la no corrección de lo indicado, hasta un máximo de 25% sobre el monto total del servicio anual, momento en el cual se tendrá por definitivo el incumplimiento de esta contratación, y se procederá a realizar el proceso para la valoración de posibles daños y perjuicios y resolución del contrato.
Documentos del cartel3
- CRONOGRAMAPDF · 92 KB
- PLIEGO DE CONDICIONESPDF · 819 KB
- SBSPDF · 195 KB
Se descargan desde la ficha en el portal de SICOP (requiere sesión).
A quién contactar en la institución
Milena Ortiz Villalobos
OBRAS Y SERVICIOS
Las se envían por SICOP, no por correo directo.
Fuente: SICOP, consultado el 08/10/2026 05:37. Toque o pase el cursor sobre los términos subrayados para ver qué significan.
Licitaciones parecidas
Abiertamisma institución y producto · 05/10/2026
Compra de Suministrros de Limpieza
Municipalidad de Abangares
Adjudicadamismo producto · 28/09/2026
Cem-adquisión de Productos de Limpieza para el Cementerio Municipal
Municipalidad de Alajuelita · 2 oferentes
Adjudicada por ₡631 310 a 3-101-941043
Adjudicadamismo producto · 17/09/2026
Compra de Aceites y Productos Varios para la Flotilla Vehicular
Municipalidad de San Rafael de Heredia · 9 oferentes
Adjudicada por ₡517 310 a Corporacion Sthe y Mar y 3 más
Adjudicadamismo producto · 16/09/2026
Compra de Artículos de Limpieza para el CCDR Osa, Entrega Según Demanda
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Osa · 2 oferentes
Adjudicada a Importaciones Falmor (precios unitarios)
Adjudicadamismo producto · 16/09/2026
Compra de Insumos de Limpiezas de Vehiculos
Consejo de Seguridad Vial · 4 oferentes
Adjudicada a 3-101-941043 (precios unitarios)
Adjudicadamismo producto · 14/09/2026
Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón de Montes de Oro · 2 oferentes
Adjudicada por ₡955 903 a Agrob y 1 más