Diseño, Construcción y Operación de la Planta de Tratamiento El Tirol

Cláusula penal. Si existiera atraso o inconformidad en la entrega a satisfacción de la documentación, bienes y/o servicios adjudicados, conforme a las condiciones del contrato y pliego de condiciones, el adjudicatario deberá pagar a la ESPH S.A., una multa de un 2.5% por día hábil de atraso sobre el monto total adjudicado, hasta un máximo de un 25%. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido por el ordenamiento jurídico para el resarcimiento de daños y perjuicios, sea por cual o dolo del adjudicatario. El contratista será el único responsable por los atrasos que la falta de materiales y equipo u otros pueden causar a la obra y solo situaciones especiales serán consideradas como justificación. En caso de atrasos impugnables al contratista en el plazo de entrega de la obra, estipulado en el contrato y cronograma de obras, la ESPH podrá hacer efectiva la multa por atrasos estipuladas en este pliego de condiciones. Cuando las multas alcancen un 25% del monto contratado, se procederá a rescindir el contrato sin responsabilidad contractual, se hará efectiva la garantía de cumplimiento y se podrá iniciar una demanda por daños y perjuicios ante los Tribunales de Justicia, se regirá por las disposiciones contenidas en los Art. 117,118,119 del Reglamento Ley General de Contratación Pública y Art 46, 47 de la Ley General de Contratación Pública, por cada día natural de atraso. El cobro de las multas podrá hacerse con cargo a las retenciones del precio que se hubieran practicado y a las facturas pendientes de pago. En caso de que ninguna de estas dos alternativas resulte viable se ejecutará la garantía de cumplimiento hasta por el monto respectivo y en caso de no cumplir el monto respectivo de la multa, se ejecutará la garantía colateral. Cabe destacar que dentro del porcentaje indicado se podría contemplar el cobro de multas por incumplimientos en temas de Seguridad Ocupacional (SYSO) y de Responsabilidad Social Empresarial, el cual Gestión de SYSO emitirá un informe de los incumplimientos registrados, cada uno de ellos se evaluará por medio del IPR, se tomará primero una llamada de atención escrita y además, será multado con un 2.5% por día hábil en el cual no se solucione el incumplimiento, hasta un máximo de un 25% de monto total adjudicado, en la entrega del bien o servicio contratado siguiendo lo indicado en las condiciones generales o pliego de condiciones. La ESPH S.A. se reserva el derecho de hacer efectiva las multas después de producirse el mismo, una vez comprobado el incumplimiento o atraso, rebajando su monto según lo indicado en el párrafo anterior. Para la determinación del monto correspondiente a multas por incumplimientos en condiciones de salud y seguridad ocupacional y ambiente se realizará de la siguiente forma: El encargado del Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional de la ESPH S.A. someterá cada peligro reportado por la inspección de la ESPH a valoración del Índice de Priorización de Riesgo (IPR) multiplicando los tres factores: IPR= F x G x D FACTOR CLASIFICACIÓN COD.NUM Frecuencia Exposición (F) La situación de riesgo ocurre: a) Muy Alta (75% a 100% de la jornada), casi inevitable 9-10 b) Alta (50% a 74%) de la jornada, se ha presentado con cierta frecuencia en el pasado 8-6 c) Moderada (5% a 49% de la jornada), se da ocasionalmente 5-4 d) Baja (se sabe que ocurre)es poco probable que ocurra 3-2 e) Improbable (no se sabe que haya ocurrido pero es concebible) 1 Gravedad(G) a) Muy alta: muy crítico varias muertes, efectos masivos 9-10 b) Alta: puede ser crítico, muerte y/o enfermedad ocupacional 7-8 c) Modera: defectos de relativa importancia, lesiones extremadamente graves (incapacidad) 4-6 d) Baja: repercusiones irrelevantes apenas perceptibles, lesiones incapacitantes 3-2 e) Muy baja: repercusiones imperceptibles, heridas leves, contusiones, pequeños daños 1 Detectabilidad (D) a) Muy Alta: el riesgo será detectado con toda seguridad, resulta muy improbable que no sea detectado con controles existentes 1 b) Alta: aunque es obvio y fácilmente detectable, podría en alguna ocasión escapar a un primer control. 2-3 c) Mediana: el riesgo es detectable pero podría pasar desapercibido 4-6 d) Pequeña: resulta difícil detectar el riesgo con los procedimientos establecidos hasta el momento 7-8 e) Improbable: el riesgo no puede detectarse, por lo tanto no existe un control adecuado 9-10 Luego se procede a clasificar el IPR cuantificado según la siguiente tabla: IPR % Multa * Tiempo máximo de corrección Irrelevante (1 ≤ IPR ≥ 50). 0.5 10 días Menor (50 < IPR ≥ 250). 1 1 semana Mayor (250 < IPR ≥ 350). 2 3 días Crítico (IPR > 350). 2.5 Inmediato o máximo 1 día Por cada reincidencia pasado el plazo de corrección se aplica la multa