2025LD-000001-0017000001 · SICOP 20250201016
ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE EQUIPO DE COMPUTO: TECLADOS/MOUSE, Y MONITORES PARA BN SOCIEDAD CORREDORA DE SEGUROS S.A
BN Sociedad Corredora de Seguros Sociedad Anónima
BN Sociedad Corredora de Seguros Sociedad Anónima ya adjudicó esta compra con un presupuesto de ₡6,8 millones y quedó en firme el 11/03/2025. Se recibieron 13 ofertas de 13 empresas. No ganó la oferta más barata.
Ya hay ganador. Esta ficha sirve para conocer precios y competidores de cara a la próxima.
₡6,8 millones
Ofertas recibidas
13
de 13 empresas
Oferta más baja
₡4,7 millones
30,4 % por debajo del presupuesto
Quién ganóen firme 11/03/2025
- Proveduria Global GabaNo era la más barata (3.ª de 13)₡5 225 496,33
- Línea no adjudicada (Corporacion a C S Sabanilla): SICOP registra ₡7 354, pero el informe de adjudicación no la adjudica (una línea repetida, una oferta que no ganó o una partida declarada desierta o infructuosa); el explorador no la suma.
- Línea no adjudicada (PC Notebook de Costa Rica): SICOP registra ₡747 513 335, pero el informe de adjudicación no la adjudica (una línea repetida, una oferta que no ganó o una partida declarada desierta o infructuosa); el explorador no la suma.
- Línea no adjudicada (Proveduria Global Gaba): SICOP registra ₡750 257 929, pero el informe de adjudicación no la adjudica (una línea repetida, una oferta que no ganó o una partida declarada desierta o infructuosa); el explorador no la suma.
Informe de recomendación de Eric Gerardo Aguilar Diaz, 06/03/2025
Fechas clave
- Se publicó14/02/2025 10:51 · hace 20 meses
- Límite para 18/02/2025 23:59 · hace 20 meses
- Límite para 18/02/2025 23:59 · hace 20 meses
- Cierre de ofertas21/02/2025 11:00 · hace 20 meses
- de ofertas21/02/2025 11:00 · hace 20 meses
- publicado11/03/2025 07:42 · hace 19 meses
- Adjudicación 11/03/2025 07:43 · hace 19 meses
1 recibidas, 1 respondidas.
El cartel fue modificado. Qué cambió:
- Límite de observaciones a la apertura: 17/02/2025 11:00 → 24/02/2025 11:00
- Condiciones generales: texto modificado
Nota de la institución. DE ACUERDO CON LA LEY GENERAL DE CONTRATACION PUBLICA Y SU REGLAMENTO
Contexto
- BN Sociedad Corredora de Seguros Sociedad Anónima adjudicó ₡132,7 millones en 42 procedimientos en los últimos 12 meses.Ver la institución → Sus licitaciones abiertas →
Qué se compra3 líneas
- Kit de Teclado y Mouse Ergonómico Inalámbrico, Color Negro. Teclado Parcialmente Dividido para Favorecer la Posición Natural de la Mano. Mouse Compatible con Teclado Ergonómico.100 c/u · ₡1 399 000,00100 c/u₡1 399 000,00
- Monitor Tpo Ips de 68,58 Cm (27 Pulg), Resolucion Full HD de 1920 X 1080, 15 Cm de Altura de Su Base, Ajustable a Alturas Menores y Opcionalmente a Mayores10 c/u · ₡1 030 000,0010 c/u₡1 030 000,00
- Monitor Tpo Ips de 60,96 Cm (24 Pulg), Resolucion Full HD de 1920 X 1080, Base Fija de Altura Minima 10 Cm70 c/u · ₡4 375 000,0070 c/u₡4 375 000,00
Rango de precio de referenciaarts. 44 y 106 RLGCP
- ₡5,8 millones – ₡6,8 millones
Del presupuesto menos 15 % al presupuesto: una referencia, no una regla de ley. Cada cartel fija sus propias bandas de tolerancia alrededor de su precio de referencia (art. 44 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública): revíselas. Por debajo de la banda, la institución le pedirá justificar el precio y puede excluirlo como ruinoso; por encima del presupuesto, solo se adjudica si la institución consigue los fondos o usted acepta ajustar el precio (art. 106).
Lo que exige el cartel
- : 10 % durante 14 meses
- : no se exige
- La oferta debe mantenerse 10 días hábiles
- Contrato por 12 meses
- Ofertar en : no
- : no
- : sí
- Pago por adelantado: no
- : OFERTA ECONOMICA 75 % · Criterio Desarrollo Regional PYMES 10 % · PLAN DE GESTION AMBIENTAL 7,5 % · Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia 2,5 % · Código de la Niñez y la Adolescencia Y Ley de Prohibición del Trabajo peligroso e insalubre para personas adolescentes trabajadoras 2,5 % · Certificación de discapacidad 2,5 %
Ordenadas de la más barata a la más cara según la conversión a dólares de SICOP (₡508,61 por dólar el día de la apertura). Toque una oferta para ver el detalle.
Puntos obtenidos sobre el máximo de cada factor. Gana el puntaje más alto, no necesariamente el precio más bajo.
| Oferente | OFERTA ECONOMICAmáx. 75 | Criterio Desarrollo Regional PYMESmáx. 10 | PLAN DE GESTION AMBIENTALmáx. 7,5 | Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docenciamáx. 2,5 | Código de la Niñez y la Adolescencia Y Ley de Prohibición del Trabajo peligroso e insalubre para personas adolescentes trabajadorasmáx. 2,5 | Certificación de discapacidadmáx. 2,5 | Totalde 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC Notebook de Costa Rica | 75 | 10 | 7,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 100 |
| Proveduria Global GabaGanó | 67,99 | 10 | 7,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 92,99 |
| Asesores en Computo y Equipos de Oficina de Costa Rica | 66,79 | 10 | 7,5 | 2,5 | 2,5 | 0 | 89,29 |
| Distribuidora K & R Karo | 61,81 | 10 | 7,5 | 2,5 | 2,5 | 0 | 84,31 |
| Corporacion Repreinsa | 64,7 | 10 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 82,2 |
| Redinet Costa Rica | 69,37 | 0 | 7,5 | 2,5 | 2,5 | 0 | 81,87 |
| Importadora de Tecnologia Global YSMR | 66,97 | 0 | 7,5 | 2,5 | 2,5 | 0 | 79,47 |
| Pandatech | 54,81 | 10 | 7,5 | 2,5 | 2,5 | 0 | 77,31 |
| Compuelecta de Costa Rica | 63,8 | 0 | 7,5 | 2,5 | 2,5 | 0 | 76,3 |
| Corporacion a C S Sabanilla | 49,24 | 10 | 7,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 74,24 |
| Michael Villavicencio Peña | 51,51 | 10 | 7,5 | 2,5 | 2,5 | 0 | 74,01 |
| Instalaciones Telefonicas Costa Rica | 50,99 | 10 | 7,5 | 2,5 | 2,5 | 0 | 73,49 |
| Computech Solutions | 37,12 | 10 | 7,5 | 2,5 | 2,5 | 0 | 59,62 |
Ámbar: no obtuvo el máximo · rojo: cero puntos.
Anuncio oficial de la adjudicación
DE ACUERDO CON LA LEY GENERALD E CONTRATACION PUBLICA Y SU REGLAMENTO
Requisitos para participarLo que una empresa debe cumplir para que su oferta sea admitida.
B. CONDICIONES ESPECIALES PARA LOS ITEMS.
Todas las Condiciones Especiales que se indican a continuación son de carácter obligatorio y deberán ser respondidas en la oferta en el mismo orden y secuencia establecida, señalando por escrito la aceptación total de cada una de ellas.
1. GARANTÍA TÉCNICA.
La garantía mínima que deberá otorgar expresamente el oferente sobre los “ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE EQUIPO DE COMPUTO: TECLADOS/MOUSE, Y MONITORES PARA BN SOCIEDAD CORREDORA DE SEGUROS S.A.” para todos los ítems objeto de la contratación, contados a partir de su recibo a entera conformidad del BN Sociedad Corredora de Seguros S.A., será de doce meses (12) meses.
La garantía técnica del equipo deberá comprender como mínimo los defectos de fabricación, componentes, materiales, repuestos, funcionamiento. Se entiende que durante el período de garantía los costos de mantenimiento correctivo y correctivo (mano de obra, transporte, repuestos), correrán por cuenta del adjudicatario y dicho mantenimiento debe efectuarse en el sitio donde opera el equipo.
La garantía de funcionamiento de los equipos debe cubrir cualquier daño o deficiencia (visible o no al momento de recibir lo ofertado), ya sea por defectos en su construcción o sus materiales o por cualquier causa imputable al fabricante o al contratista lo cual obligará a la sustitución del equipo por otro nuevo con las mismas características o superiores
El tiempo máximo para la revisión de cualquier parte de los equipos no debe ser mayor a un (1) día hábil, a partir del momento en que se detecte el problema como físico e imputable al fabricante.
El período de garantía del equipo comenzará a hacerse efectivo a partir de la recepción definitiva por parte de BN Sociedad Corredora de Seguros.
BN Sociedad Corredora de Seguros S.A., realizará una recepción temporal al momento de la entrega de los equipos y treinta (30) días naturales se hará la recepción definitiva del equipo.
2- Identificación y entrega de los dispositivos objeto de la contratación de los ítems.
Los dispositivos objeto de la presente contratación al ser entregados deben venir claramente identificado con una etiqueta permanente, ubicada a un lado del equipo, en la misma se deberá indicar el nombre de la empresa adjudicataria, número de compra, fecha inicia de la garantía, fecha finalización de la garantía, número telefónico para el reporte de averías.
Los dispositivos entregados deberán contener la totalidad de accesorios para su eficiente funcionamiento, según las especificaciones del presente cartel.
De presentarse diferencias en alguno de los dispositivos revisados, el adjudicatario deberá proceder, bajo su costo y con supervisión de la oficina de Transformación Digital de BN Sociedad Corredora de Seguros S.A., a sustituirlo por dispositivos nuevos de iguales características o superiores sin costo adicional para BN Sociedad Corredora de Seguros S.A., en un plazo de veinticuatro (24) horas hábiles. El recibido conforme se dará luego de satisfecha esta revisión de aceptación
El adjudicatario deberá presentar, en el momento de las entregas a BN Sociedad Corredora de Seguros S.A., el Certificado de Garantía emitido por la empresa fabricante, el mismo deberá cubrir el plazo de la garantía adjudicada.
Al total de los dispositivos entregados por el adjudicatario se le revisará el correcto funcionamiento. De presentarse diferencias en alguno de los dispositivos revisados, el adjudicatario deberá proceder, bajo su costo y con supervisión de BN Sociedad Corredora de Seguros S.A., a sustituirlo por un archivo nuevo de iguales características o superiores sin costo adicional para BN Sociedad Corredora de Seguros S.A., en un plazo veinticuatro (24) horas hábiles. BN Sociedad Corredora de Seguros S.A., realizara una recepción temporal al momento de la entrega de la totalidad de los dispositivo de (30) días naturales se hará la recepción definitiva de los dispositivos de cómputo, bajo el entendido de que cualquier atraso producto de dicha revisión y sustitución, se tendrá como injustificado a los efectos de aplicar las multas del caso.
El período de garantía de los dispositivos comenzará a hacerse efectivo, a partir de la recepción definitiva por parte de BN Sociedad Corredora de Seguros S.A.
3. PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD.
El adjudicatario se compromete a mantener la mayor reserva, discreción, secreto y a manejar con estricta confidencialidad, toda la información escrita, verbal o en medio magnético que le sea suministrada o se produzca a lo largo y después de esta contratación, respecto a todos los datos, diagramas y esquemas de cualquier índole (independientemente del medio o formato por el que le haya sido facilitada) a que tuviere conocimiento o información en virtud de los servicios que le suministra a BN Sociedad Corredora de Seguros S.A., o bien a sus alianzas estratégicas. Conforme con lo anterior, se advierte al adjudicatario que toda la información a que tengan acceso sus funcionarios o que les sea entregada con ocasión de la ejecución del contrato, será considerada estrictamente confidencial y, por lo tanto, protegida de conformidad con las disposiciones, términos y alcances previstos en la Ley de Información No Divulgada, N°7975 de 22 de diciembre de 1999 y su reglamento, con las obligaciones que de dicha normativa derivan para las partes. La violación de dichas normas facultará a BN Sociedad Corredora de Seguros S.A., para dar por resuelto el contrato, así como al cobro de los daños y perjuicios que deriven de tal incumplimiento. Por lo dicho, el adjudicatario debe asegurarse que su personal cumpla con esta normativa, dado que será ésta la responsable del uso indebido de dicha información tanto por parte de su personal, como del uso o divulgación que le den terceras personas sin el previo consentimiento de BN Sociedad Corredora de Seguros S.A. Cualquier dato o información al que haya tenido acceso el adjudicatario con ocasión de la presente contratación o por el desempeño de su personal de las labores contratadas, tales como horarios de apertura de bóvedas, concesión de claves dinámicas para acceder a las oficinas, ubicación del efectivo en cada oficina, ubicación de diversos dispositivos de seguridad, movimientos de personal de BN Sociedad Corredora de Seguros S.A., y de otros proveedores de servicios, horarios de los vehículos blindados y, en general, cualquier información relativa a las operaciones de la Institución, deberá ser manejado bajo los criterios más estrictos de confidencialidad y reserva, de modo tal que no se podrá utilizar la información o conocimientos adquiridos con ocasión de la prestación de servicios, para cualquier otro fin que no sea el estricto cumplimiento de las labores asignadas por BN Sociedad Corredora de Seguros S.A., todo lo anterior bajo pena de tener por incumplido el contrato sin responsabilidad para BN Sociedad Corredora de Seguros S.A., quedando en tal caso éste facultado para demandar el pago de los daños y perjuicios que la violación de tal prohibición le cause, así como realizar las denuncias que se estimen necesarias ante las autoridades judiciales y de policía que se estimen necesarias, todo de acuerdo con la naturaleza de las revelaciones indebidas que hayan tenido lugar. Tampoco será permitido el uso de teléfonos inteligentes y cualquier tipo de artefacto electrónico propiedad de los empleados del adjudicatario durante la ejecución de las labores contratadas, ni podrán activarse los servicios de localización ni cualquier otro medio que pueda ser utilizado por terceros para detectar la ubicación de los oficiales. El deber estricto de confidencialidad al que se hace referencia en la presente cláusula deberá respetarse a lo largo de la contratación y aún después de la conclusión de la misma. El adjudicatario deberá aceptar, cumplir y respetar todas las normas, procedimientos e indicaciones que BN Sociedad Corredora de Seguros S.A., establezca en materia de seguridad, control, tecnología o en otras áreas, como serían accesos restringidos, disposiciones de seguridad, revisión al ingreso y salida de las instalaciones de BN Sociedad Corredora de Seguros S.A., y cualquier otra disposición que se estime razonablemente necesaria para disminuir los riesgos en materia de seguridad de las personas y los bienes.
Qué hay que entregarAlcance y detalle técnico del bien, servicio u obra.
Condiciones generalesReglas de recepción, facturación y pago.
Multas si se incumpleSanciones por atraso o incumplimiento del contrato.
Multa. 9. MULTA. 9.1 En caso de incumplirse con el plazo de entrega de los ítems denominado “ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE EQUIPO DE COMPUTO: TECLADOS/MOUSE Y MONITORES PARA BN SOCIEDAD CORREDORA DE SEGUROS S.A.”, conformidad con lo indicado en cláusula 7 apartado D. Condiciones Generales, Plazo de entrega, BN Sociedad Corredora de Seguros S.A., aplicará una multa del 2% del monto total adjudicado del ítems adjudicado, por cada día hábil de atraso hasta lograr un máximo del 25% del monto total del ítems adjudicado, luego de lo cual se tendrá por incumplido el contrato por parte del contratista sin responsabilidad para el BN Sociedad Corredora de Seguros S.A. Queda entendido que toda suma por concepto de multa será rebajada directamente de la factura presentada a cobro por parte del contratista. 9.2 En caso de no cumplirse con los plazos indicados en el punto 2 Identificación y entrega de los dispositivos objeto de la contratación de los ítems del apartado B. CONDICIONES ESPECIALES PARA EL UNICO ITEM, BN SOCIEDAD CORREDORA DE SEGUROS S.A., aplicará una multa del 2% del monto total del costo del dispositivo de cómputo sobre el cual se presentó el atraso, por cada día hábil de atraso, hasta sumar un 25% del costo total del dispositivo de cómputo por el cual se presentó el atraso, luego de lo cual se podrá tener por incumplido el contrato por parte del contratista sin responsabilidad para BN SOCIEDAD CORREDORA DE SEGUROS S.A. Todos los montos correspondientes a las multas previstas en el punto 9.2, serán rebajados serán indicados al adjudicatario mediante nota, los mismos deberán ser cancelados en BN SOCIEDAD CORREDORA DE SEGUROS S.A., en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles posteriores al comunicado por parte del BN SOCIEDAD CORREDORA DE SEGUROS S.A., bajo el entendido que, de no cumplirse con tal pago en el plazo establecido, BN SOCIEDAD CORREDORA DE SEGUROS S.A., podrá tener por incumplido el contrato. 9.3 Multas por recursos temerarios: conforme a lo previsto en el artículo 93 de la Ley General de Contratación Pública, se aplicarán las siguientes multas por recursos temerarios: Recurso de objeción: un cero coma cinco por ciento (0,5%) del monto del umbral de la licitación mayor, cuando al atender un recurso de objeción, se determine que ha operado la preclusión, que el objetante no acredita su vinculación con el objeto del concurso o que actúe con temeridad, mala fe o abuso de derechos procedimentales. Recursos de apelación: un uno por ciento (1%) del monto del umbral de la licitación mayor, al atender un recurso de apelación o de revocatoria, se determine que el recurrente actúa con temeridad, mala fe o abuso de derechos procedimentales. La actuación: se entenderá que la actuación es temeraria cuando el recurrente abusa ejercitando acciones totalmente infundadas y, de mala fe, cuando este alegue hechos contrarios a la realidad. Se entenderá que el recurrente actuó con temeridad, mala fe o abuso de derecho, cuando su recurso sea declarado inadmisible o improcedente conforme a lo previsto en los artículos 244 y 245 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública. Para la aplicación de la multa se estará a lo previsto en el artículo 94 de la Ley General de Contratación Pública. A excepción de lo previsto en el inciso 8.2. anterior sobre las multas por recursos temerarios, las multas indicadas en la presente cláusula serán aplicadas de forma automática a partir de la mera constatación del supuesto de hecho dispuesto, descrito y sancionado con multa en la misma. En contra de la imposición de la multa por parte del órgano competente cabrán los recursos ordinarios establecidos en los artículos 342 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, el recurso de revocatoria será resuelto por el órgano que dictó el acto y el de apelación por el Gerente General. La interposición de los recursos de cita por parte de “La Contratista” no suspenderá la aplicación de la multa, ello de conformidad con el artículo 148 de la Ley General de la Administración Pública. El cobro de las multas se realizará con cargo a los saldos de facturas pendientes de pago. En caso de que no existan facturas pendientes de pago, BN SOCIEDAD CORREDORA DE SEGUROS S.A., procederá a ejecutar la garantía de cumplimiento hasta por el monto respectivo. En caso de ejecución de la garantía de cumplimiento, BN SOCIEDAD CORREDORA DE SEGUROS S.A., otorgará un plazo de tres (3) días hábiles al contratista para que restituya el monto original de dicha garantía, bajo pena que de no hacerlo, ello constituirá un incumplimiento contractual que facultará a BN SOCIEDAD CORREDORA DE SEGUROS S.A., a resolver unilateralmente el contrato, así como a imponer sanciones y determinar la responsabilidad civil del contratista, previo trámite del procedimiento administrativo ordinario dispuesto en el artículo 308 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública. Todo lo anterior, sin perjuicio del derecho de BN SOCIEDAD CORREDORA DE SEGUROS S.A., de recurrir a los Tribunales para resarcirse de cualquier costo en que pudiera haber incurrido, así como de reclamar el pago de daños y perjuicios que le fueren ocasionados. El oferente y eventual contratista entiende, acepta y reconoce que en caso de que no existan facturas pendientes de pago ni garantía de cumplimiento contra las cuales ejecutar el cobro de las multas, BN SOCIEDAD CORREDORA DE SEGUROS S.A., se reserve el derecho a recurrir a los Tribunales para resarcirse de cualquier costo en que pudiera incurrir, así como el pago de daños y perjuicios que le fueren ocasionados en virtud de dicho atraso o falta, e iniciar el debido proceso para sancionar al contratista de acuerdo con los artículos 118 y 119 de la Ley General de Contratación Pública.
Documentos del cartel5
- LINEAMIENTOS INSTITUCIONALESPDF · 215 KB
- COMPLEMENTO DEL CARTEL WORKDOC · 389 KB
- COMPLEMENTO DEL CARTELPDF · 461 KB
- MODIFICACION COMPLEMENTO AL CARTELDOC · 389 KB
- MODIFICACION COMPLEMENTO AL CARTELPDF · 358 KB
Se descargan desde la ficha en el portal de SICOP (requiere sesión).
A quién contactar en la institución
José Pablo Cuadra Soto
Dirección de Operaciones
Esteban Umaña Lizano
Direccion de Operaciones
Eric Gerardo Aguilar Diaz
Encargado del concurso · Proveeduria
Las se envían por SICOP, no por correo directo.
Fuente: SICOP, consultado el 02/10/2026 15:11. Toque o pase el cursor sobre los términos subrayados para ver qué significan.
Licitaciones parecidas
Adjudicadamismo producto · 11/09/2026
Compra de Equipo de Cómputo para la Municipalidad de Corredores del Año 2026.
Municipalidad de Corredores · 3 oferentes
Adjudicada por ₡20,7 M a I S Corporacion y 2 más
Adjudicadamismo producto · 09/09/2026
Ministerio de Vivienda y Asentamiento · 8 oferentes
Adjudicada por ₡10,3 M a Central de Servicios PC y 2 más
Adjudicadamismo producto · 08/09/2026
Adquisición de Equipo Tecnológico
Municipalidad de Tilarán · 5 oferentes
Adjudicada por ₡17,3 M a Cerro Bonete de Alajuela y 2 más
Adjudicadamismo producto · 04/09/2026
Adquisición por Demanda de Accesorios y Equipos de Cómputo para el Teatro Nacional de Costa Rica
Teatro Nacional · 2 oferentes
Adjudicada a Interhand (precios unitarios)
Adjudicadamismo producto · 31/08/2026
Compra de Suministros Tecnológicos (mouse, Teclados, Audífonos, Lector Tarjetas, UPS).
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica · 14 oferentes
Adjudicada por ₡976 999 a MQB Business Consulting y 1 más
Adjudicadamismo producto · 20/08/2026
Diradm-2026-02-servicios-de-infraestructura-para-videovigilancia-edificios-municipales-por-demanda
Municipalidad de Carrillo Guanacaste · 1 oferente
Adjudicada a Empresa de Servicios Publicos de Heredia (precios unitarios)