2025LY-000003-0012800001 · SICOP 20250301926
Semirremolques (Cisternas)
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica ya adjudicó esta compra con un presupuesto de ₡670,0 millones y quedó en firme el 10/11/2025. Se recibieron 5 ofertas de 4 empresas. No ganó la oferta más barata.
Ya hay ganador. Esta ficha sirve para conocer precios y competidores de cara a la próxima.
₡670,0 millones
Ofertas recibidas
5
de 4 empresas
Oferta más baja
₡584,2 millones
12,8 % por debajo del presupuesto
Quién ganóen firme 10/11/2025
- Comercializadora Tecnica Industrial del Oeste CotisaNo era la más barata (3.ª de 4)₡629 158 000,03
- Línea no adjudicada (Comercializadora Tecnica Industrial del Oeste Cotisa): SICOP registra ₡625 392 960, pero el informe de adjudicación no la adjudica (una línea repetida, una oferta que no ganó o una partida declarada desierta o infructuosa); el explorador no la suma.
Informe de recomendación de Leidy Viviana Goñi Castillo, 24/10/2025 · adjuntos: 2025LY-000003-0012800001-Semirremolques (Cisternas)-Recomendación Readj.pdf, Certificación presupuesto 5.01.02 Semirremolques..pdf, Estudio Técnico.rar (8.94 MB), Adición Estudio Técnico.rar, R-DCP-SICOP-01394-2025.pdf, R-DCP-SICOP-01767-2025.pdf, Situación tributaria adjudicación.jpg
Fechas clave
- Se publicó19/03/2025 15:09 · hace 19 meses
- Límite para 31/03/2025 23:59 · hace 19 meses
- Límite para 31/03/2025 23:59 · hace 19 meses
- Cierre de ofertas30/04/2025 08:00 · hace 18 meses
- de ofertas30/04/2025 08:01 · hace 18 meses
- publicado28/10/2025 11:15 · hace 12 meses
- Adjudicación 10/11/2025 07:55 · hace 11 meses
1 recibidas, 1 respondidas.
El cartel fue modificado. Qué cambió:
- Cierre de ofertas: 09/04/2025 08:00 → 30/04/2025 08:00
- Apertura de ofertas: 09/04/2025 08:01 → 30/04/2025 08:01
- Límite de observaciones a la apertura: 09/04/2025 23:59 → 30/04/2025 23:59
Nota de la institución. Según lo estipulado en el artículo N°93 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública, las aclaraciones a solicitud de parte presentadas fuera del plazo establecido podrán ser atendidas, pero no impedirán la apertura de ofertas en el día y hora señalados.
Contexto
- Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica adjudicó ₡30 351,6 millones en 65 procedimientos en los últimos 12 meses.Ver la institución → Sus licitaciones abiertas →
Qué se compra1 línea
- Remolque Cisterna sin Temperatura Controlada, Cilindrico para Transporte de Agua, Capacidad de 32000 L, de Acero Inoxidable con Acabado Espejo, Tres Ejes.5 c/u · ₡670 000 000,005 c/u₡670 000 000,00
Rango de precio de referenciaarts. 44 y 106 RLGCP
- ₡569,5 millones – ₡670,0 millones
Del presupuesto menos 15 % al presupuesto: una referencia, no una regla de ley. Cada cartel fija sus propias bandas de tolerancia alrededor de su precio de referencia (art. 44 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública): revíselas. Por debajo de la banda, la institución le pedirá justificar el precio y puede excluirlo como ruinoso; por encima del presupuesto, solo se adjudica si la institución consigue los fondos o usted acepta ajustar el precio (art. 106).
El precio vale 95 de 100 puntos. Si el cartel usa la regla de tres inversa, cada 1 % por encima de la oferta más baja cuesta ≈ 0,95 puntos.
Lo que exige el cartel
- : 5 % durante 8 meses
- : no se exige
- La oferta debe mantenerse 30 días hábiles
- Contrato por 6 meses
- Ofertar en : no
- : no
- : no
- Pago por adelantado: no
- : Precio 95 % · Garantía General de los Vehículos 5 %
Ordenadas de la más barata a la más cara según la conversión a dólares de SICOP (₡508 por dólar el día de la apertura). Toque una oferta para ver el detalle.
Puntos obtenidos sobre el máximo de cada factor. Gana el puntaje más alto, no necesariamente el precio más bajo.
| Oferente | Preciomáx. 95 | Garantía General de los Vehículosmáx. 5 | Totalde 100 |
|---|---|---|---|
| 3-102-871256 | 95 | 5 | 100 |
| Industrial Fire And Rescue Equipment | 95 | 5 | 100 |
| Comercializadora Tecnica Industrial del Oeste CotisaGanó | 95 | 5 | 100 |
| Proindelec | 95 | 5 | 100 |
Ámbar: no obtuvo el máximo · rojo: cero puntos.
Anuncio oficial de la adjudicación
El Comité de Aprobación de Acto Final (CAAF) del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica una vez conocido el asunto sometido a su consideración y de conformidad con las competencias otorgadas en el artículo 19 del Reglamento Interno de Contratación Pública, acuerda: Readjudicar la Licitación Mayor 2025LY-000003-0012800001 “Semirremolques (Cisternas)”, a la Oferta N°3 Técnica Industrial del Oeste COTISA, Sociedad Anónima, cédula jurídica 3101351799, por un monto de $1.238.500,00 (Un millón doscientos treinta y ocho mil quinientos dólares exactos). Lo anterior con sustento en las consideraciones de orden técnico y legal, dictaminadas en oficio CBCR-043854-2025-PRB-01163 del 23 de octubre de 2025 y según el siguiente detalle:
Requisitos para participarLo que una empresa debe cumplir para que su oferta sea admitida.
- Conforme Pliego de Condiciones adjunto, Capítulo I “Aspectos técnicos”, Aparte II “Estudio de admisibilidad"
- Conforme Pliego de Condiciones adjunto, Capítulo I “Aspectos técnicos”, Aparte IV “Requisitos para el Oferente”
- Conforme Pliego de Condiciones adjunto, Capítulo II “Aspectos formales”, Aparte I “Requisitos para el Oferente”.
Qué hay que entregarAlcance y detalle técnico del bien, servicio u obra.
- Conforme Pliego de Condiciones adjunto, Capítulo I “Aspectos técnicos”, Aparte I “Descripción del objeto contractual".
Condiciones generalesReglas de recepción, facturación y pago.
- Conforme Pliego de Condiciones adjunto, Capítulo I “Aspectos técnicos”, Aparte V “Condicionespara el Oferente”.
- Conforme Pliego de Condiciones adjunto, Capítulo I “Aspectos técnicos”, Aparte VI “Requisitos para el adjudicatario/contratista”.
- Conforme Pliego de Condiciones adjunto, Capítulo I “Aspectos técnicos”, Aparte VII “Condiciones para el adjudicatario/contratista”.
- Conforme Pliego de Condiciones adjunto, Capítulo II “Aspectos formales”, Aparte II “Condiciones para el Oferente”.
- Conforme Pliego de Condiciones adjunto, Capítulo II “Aspectos formales”, Aparte III “Requisitos para el adjudicatario/contratista”.
- Conforme Pliego de Condiciones adjunto, Capítulo II “Aspectos formales”, Aparte IV “Condicionespara el adjudicatario/contratista”.
- Conforme Pliego de Condiciones adjunto, Capítulo II “Aspectos formales”, Aparte V “Disposiciones finales”.
Multas si se incumpleSanciones por atraso o incumplimiento del contrato.
Multa. No aplica
Cláusula penal. Por retraso en la entrega del objeto contractual se aplicará una fórmula para calcular el monto de la cláusula penal. Para lo cual se establecen dos intervalos posibles de aplicación, en función de la cantidad de días que se hayan acumulado para la entregaTrabajo nuevo o garantía: El monto a cobrar por clausula penal tendrá como máximo 25%, todo de conformidad a lo establecido en los artículo El cálculo se realizará de la siguiente manera: 1.Atraso de 1 día hasta 59 días naturales: Monto: ((MP/PE)/24)*DA 2.Atraso en entrega partir del día 60 en adelante: Monto: ((MP/PE)/12)*DA Donde: MP= Corresponde al valor total adjudicado y a facturar en caso de no tener atrasos injustificados en la entrega del objeto de compra, de ahí será la base para determinar el monto a cobrar como resultado de la afectación causada en caso de no cumplir con el plazo de entrega. PE= Se refiere a la cantidad de días naturales que el contratista acepto cumplir con la presentación de la oferta, para la entrega máxima de los vehículos. Este plazo se ubica en el pedido SICOP, que de no respetarse se aplicará la cláusula penal por cada día natural de atraso en la entrega del vehículo. 24 o 12 (según fórmula) = Esta variable tomará como valor la cantidad de horas en el día, por lo que del día 1 al día 59 de atraso, siempre en días naturales se dividirá entre 24 horas y como resultado se cobrará una hora por día de atraso y del 60 en adelante se dividirá entre 12 horas y como resultado se cobrará dos horas por día de atraso. DA= Cantidad de días de atraso que son acumulativos, en caso de que el contratista no entrega el plazo máximo de entrega pactado en adjudicación y que consta en el pedido SICOP. os N°47 y N°117 de la RLGCP.
Documentos del cartel9
- Pliego de CondicionesPDF · 625 KB
- Anexo N°1 Especificaciones TécnicasDOCX · 51 KB
- Anexo N°2 Logos rotulaciónPDF · 307 KB
- Anexo N°3 Experiencia positivaDOCX · 72 KB
- Anexo N°4 ImágenesDOCX · 942 KB
- Condiciones GeneralesPDF · 338 KB
- Formula desviación estándarPDF · 205 KB
- Aviso cierre Semana SantaPDF · 195 KB
- Restablecimiento de AperturaPDF · 287 KB
Se descargan desde la ficha en el portal de SICOP (requiere sesión).
A quién contactar en la institución
Natalia Calderon Herrera
SERVICIOS GENERALES
Natalia Calderon Herrera
SERVICIOS GENERALES
Las se envían por SICOP, no por correo directo.
Fuente: SICOP, consultado el 02/10/2026 15:46. Toque o pase el cursor sobre los términos subrayados para ver qué significan.
Licitaciones parecidas
Adjudicadamisma institución y producto · 25/06/2024
Tractocamiones y Semiremolques (cisternas)
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica · 3 oferentes
Adjudicada por ₡172,2 M a Maquinaria y Tractores
Adjudicadamisma institución y categoría · 10/09/2026
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica · 1 oferente
Adjudicada por ₡6,3 MM a SGSV Soluciones Tecnologicas Integradas
Adjudicadamisma institución y categoría · 07/01/2025
Unidades Extintoras de Incendios
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica · 4 oferentes
Adjudicada por ₡13,5 MM a Prevencion y Seguridad Industrial
Abiertamisma institución y categoría · 08/10/2026
Adquisición de Multirrotores para Labores Operativas
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Abiertamisma institución y categoría · 11/08/2026
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica