2026XE-000002-0012800001 · SICOP 20260901548
Adquisición de Ambulancias
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica ya adjudicó esta compra con un presupuesto de ₡6 490,7 millones y quedó en firme el 28/09/2026. Se recibieron 1 oferta de 1 empresa.
Ya hay ganador. Esta ficha sirve para conocer precios y competidores de cara a la próxima.
₡6 490,7 millones
Ofertas recibidas
1
de 1 empresa
Oferta más baja
—
Quién ganóen firme 28/09/2026
- Consorcio SGSV- Bem Estar$13 991 600,00
Informe de recomendación de Leidy Viviana Goñi Castillo, 28/09/2026 · adjuntos: 2026XE-000002-0012800001-Ambulancias-Informe de recomendación.pdf, Anexos Informe de Recomendación.rar (1.76 MB)
Fechas clave
- Se publicó10/09/2026 20:51 · hace 31 días
- Límite para 11/09/2026 23:59 · hace 30 días
- Cierre de ofertas17/09/2026 08:30 · hace 24 días
- de ofertas17/09/2026 08:31 · hace 24 días
- publicado28/09/2026 16:07 · hace 13 días
- Adjudicación 28/09/2026 16:09 · hace 13 días
2 recibidas, 2 respondidas.
El cartel fue modificado (2 versiones publicadas).
Nota de la institución. Según lo estipulado en el artículo 93 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública, las aclaraciones a solicitud de parte presentadas fuera del plazo establecido podrán ser atendidas, pero no impedirán la apertura de ofertas en el día y hora señalados.
Contexto
- Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica adjudicó ₡30 351,6 millones en 65 procedimientos en los últimos 12 meses.Ver la institución → Sus licitaciones abiertas →
Qué se compra1 línea
- Ambulancia, Tipo C, Potencia No Menor a 30 Kw/t, Transmisión de Acción Automática, Tracción 4x2, Capacidad de 6 Ocupantes, Tipo de Equipamiento Avanzado40 c/u · ₡6 490 698 000,0040 c/u₡6 490 698 000,00
Rango de precio de referenciaarts. 44 y 106 RLGCP
- ₡5 517,1 millones – ₡6 490,7 millones
Del presupuesto menos 15 % al presupuesto: una referencia, no una regla de ley. Cada cartel fija sus propias bandas de tolerancia alrededor de su precio de referencia (art. 44 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública): revíselas. Por debajo de la banda, la institución le pedirá justificar el precio y puede excluirlo como ruinoso; por encima del presupuesto, solo se adjudica si la institución consigue los fondos o usted acepta ajustar el precio (art. 106).
El precio vale 100 de 100 puntos. Si el cartel usa la regla de tres inversa, cada 1 % por encima de la oferta más baja cuesta ≈ 1 puntos.
Lo que exige el cartel
- : 5 % durante 7 meses
- : no se exige
- La oferta debe mantenerse 6 días hábiles
- Contrato por 8 meses
- Ofertar en : no
- : no
- : no
- Pago por adelantado: no
- : solo por precio — gana la oferta más barata que cumpla los requisitos
Ordenadas de la más barata a la más cara según la conversión a dólares de SICOP. Toque una oferta para ver el detalle.
Puntos obtenidos sobre el máximo de cada factor. Gana el puntaje más alto, no necesariamente el precio más bajo.
| Oferente | Preciomáx. 100 | Totalde 100 |
|---|---|---|
| Consorcio SGSV- Bem EstarGanó | 100 | 100 |
Ámbar: no obtuvo el máximo · rojo: cero puntos.
Anuncio oficial de la adjudicación
De conformidad con el artículo 66 de la LGCP, en la contratación de urgencia no procederá recurso ni refrendo alguno.
Requisitos para participarLo que una empresa debe cumplir para que su oferta sea admitida.
Conforme Pliego de Condiciones adjunto, Capítulo I “Aspectos técnicos”
- Aparte II “Estudio de admisibilidad"
- Aparte IV “Requisitos para el Oferente”
Conforme Pliego de Condiciones adjunto, Capítulo II “Aspectos formales”
- Aparte I “Requisitos para el Oferente”.
Qué hay que entregarAlcance y detalle técnico del bien, servicio u obra.
Conforme Pliego de Condiciones adjunto, Capítulo I “Aspectos técnicos”
- Aparte I “Descripción del objeto contractual".
Condiciones generalesReglas de recepción, facturación y pago.
Conforme Pliego de Condiciones adjunto, Capítulo I “Aspectos técnicos”
- Aparte V “Condiciones para el Oferente”.
- Aparte VI “Requisitos para el adjudicatario/contratista”.
- Aparte VII “Condiciones para el adjudicatario/contratista”.
Conforme Pliego de Condiciones adjunto, Capítulo II “Aspectos formales”
- Aparte II “Condiciones para el Oferente”.
- Aparte III “Requisitos para el adjudicatario/contratista”.
- Aparte IV “Condiciones para el adjudicatario/contratista”.
- Aparte V “Disposiciones finales”.
Multas si se incumpleSanciones por atraso o incumplimiento del contrato.
Multa. No aplica para la presente contratación
Cláusula penal. La cláusula penal será acumulativa y se deducirá del monto total de la factura, hasta un máximo del 25% (Artículo 117 RGLCP) ✓ Intervalo de 1 hasta los 15 días naturales: ((MP/PE) / DM) *DA*0,5 ✓ Intervalo de 16 días naturales en adelante: ((MP/PE) / DM) *DA Dónde: MP= Monto del pedido PE= Plazo de entrega solicitado en cartel DM= Días del mes (30 días naturales) DA= Días acumulados con atraso. 0,5= Corresponde a 50% del monto para el intervalo de 1 a 15 días de retraso. MP= “Monto del pedido”: Corresponde al valor total adjudicado y a facturar en caso de no tener atrasos injustificados en la entrega del objeto de compra, de ahí será la base para determinar el monto a cobrar como resultado de la afectación causada en caso de no cumplir con el plazo de entrega. PE= “Plazo de entrega”: Se refiere a la cantidad de días naturales que el contratista acepto cumplir con la presentación de la oferta, para la entrega máxima de los vehículos. Este plazo se ubica en el pedido SICOP, que de no respetarse se aplicará la cláusula penal por cada día natural de atraso en la entrega del vehículo. DA= “Días de atraso”: Cantidad de días de atraso que son acumulativos, en caso de que el contratista no entrega el plazo máximo de entrega pactado en adjudicación y que consta en el pedido SICOP.
Documentos del cartel14
- Pliego de condiciones - Ambulancias VFPDF · 788 KB
- Anexo N°1 Listado de clientesDOCX · 51 KB
- Anexo N°2 Espec técnicas, marca, modelo, ejes y pesosDOCX · 61 KB
- Resolucion aplicación Sanción Económica- AmbulanciasPDF · 297 KB
- Verificación de cumplimiento normativo-Ambulancias-ProveeduríaPDF · 502 KB
- Acto motivado - Anticipo art20PDF · 399 KB
- Acto motivado - AmbulanciasPDF · 492 KB
- Certificacion presupuesto - AmbulanciasPDF · 236 KB
- Decision inicial - AmbulanciasPDF · 328 KB
- Informe de estimación- AmbulanciasPDF · 338 KB
- Estudio de mercado - AmbulanciasZIP · 9,5 MB
- Trazablidad de la necesidad de urgenciaZIP · 1,1 MB
- 2026XE-000002-0012800001-Ambulancias-ModificacionesPDF · 430 KB
- Anexo N°3 Oferta económica V2XLSX · 20 KB
Se descargan desde la ficha en el portal de SICOP (requiere sesión).
A quién contactar en la institución
Natalia Calderon Herrera
SERVICIOS GENERALES
Natalia Calderon Herrera
SERVICIOS GENERALES
Diana Maria Campos Guillen
Servicios Generales
Las se envían por SICOP, no por correo directo.
Fuente: SICOP, consultado el 03/10/2026 07:51. Toque o pase el cursor sobre los términos subrayados para ver qué significan.
Licitaciones parecidas
Adjudicadamismo producto · 28/08/2026
Adquisición de Ambulancia 4x4, Cruz Roja Zarcero
Municipalidad de Zarcero · 1 oferente
Adjudicada por ₡38,6 M a Purdy Motor
Adjudicadamismo producto · 20/12/2024
Vehículos y Motocicletas (combustión y Eléctricos)
Caja Costarricense de Seguro Social · 4 oferentes
Adjudicada por ₡2 MM a Agencia Datsun y 4 más
Adjudicadamismo producto · 01/04/2024
Vehículos Tipo Ambulancia, Microbús y Pick Up de Combustión
Caja Costarricense de Seguro Social · 4 oferentes
Adjudicada por ₡2,3 MM a Purdy Motor y 1 más
Adjudicadamismo producto · 14/03/2022
Adquisición de Vehículos y Motocicletas (de Combustión y Eléctricos)
Caja Costarricense de Seguro Social · 2 oferentes
Adjudicada por ₡1,1 MM a Agencia Datsun y 4 más
Adjudicadamisma institución y categoría · 19/03/2025
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica · 4 oferentes
Adjudicada por ₡628,7 M a Comercializadora Tecnica Industrial del Oeste Cotisa
Adjudicadamisma institución y categoría · 07/01/2025
Unidades Extintoras de Incendios
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica · 4 oferentes
Adjudicada por ₡13,5 MM a Prevencion y Seguridad Industrial