CONSTRUCCION DE EBAIS CARRILLOS ALTO POÁS ALAJUELA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CONDICIONES GENERALES DEL CONCURSO

 

1.       PRESENTACIÓN.

  

El INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, conforme a la Ley General de Contratación Pública, en adelante LGCP, Ley N° 9986  y su reglamento (en adelante RLGCP) y la Ley 9036 del 29 de mayo del 2012 de y en atención al acuerdo tomado por la Junta Directiva artículo No. 3 de la Sesión Ordinaria 11 celebrada el 28 de abril de 2025, mediante el cual se aprueba modificación presupuestaria incorporando metas al Plan Operativo Institucional, para el ejercicio económico 2025 y la justificación realizada mediante oficio INDER-GG-DRT-RDCE-OTGR- OFI-0243- 2025 de la Región de Desarrollo Central, contenida el Número de Solicitud de Contratación     0062025004700021 por conducto del Proceso de Infraestructura Rural, como oficina técnica especializada de apoyo a la Proveeduría Institucional, se procede a la presentación del presente documento complementario (Pliego de Condiciones) para el Concurso de Licitación Menor para la Construcción de la Sede de EBAIS Carrillos Alto del Área de Salud Alajuela Oeste de la Región de Desarrollo Central, Oficina de Desarrollo Territorial de Grecia, que se menciona a continuación:

 

 

PARTIDA ÚNICA

 

Tipo de contrato: Construcción con diseño detallado (Artículo 176 RLGCP).

 

El objeto de esta contratación consiste en el suministro de materiales, equipos, mano de obra y servicios complementarios requeridos para la ejecución del “Proyecto Construcción de la Sede de EBAIS Carrillos Alto del Área de Salud Alajuela Oeste”, de acuerdo con los planos de construcción (Anexo No. 1), especificaciones técnicas (Anexo No. 2), y listado de actividades base (Anexo No. 6), descritos en el pliego de condiciones.

 

Es deber del oferente hacer un examen cuidadoso de los sitios donde se construirán las obras contempladas en esta contratación, para darse cuenta de las disposiciones legales que lo afecten, de su naturaleza y localización, como por ejemplo: riesgos, características y calidad del terreno, características y especificaciones de los materiales y equipos a suministrar e instalar, clase de equipo e instalaciones que se requieren para la realización del trabajo y en general, de todas las condiciones de los sitios que pudieran en alguna forma afectar la ejecución de las obras requeridas. Posteriormente el contratista no podrá argumentar que no puede ejecutar la(s) obra(s) por desconocimiento de condiciones del lugar, por ejemplo: calles angostas, en mal estado, lejanía del sitio, impacto ambiental fuerte, entre otros.

 

Todas las obras y trabajos realizados serán debidamente coordinados entre INDER y el staff profesional de la Caja Costarricense de Seguro Social y el contratista.

 

Dentro de la oferta presentada por el oferente se deben incluir todos los costos necesarios para cumplir con el objetivo de realizar los trabajos descritos anteriormente.

 

 

 

2.       GLOSARIO DE TÉRMINOS

 

En la interpretación del presente este documento se entenderán los términos de la siguiente manera:

 

INDER:

 

Instituto de Desarrollo Rural (INDER), antes Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), de acuerdo a la Ley 9036, Artículo 14 del 29 de noviembre del 2012

 

 

CFIA: Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos

 

ADJUDICACIÓN:

 

Es el acto final mediante el cual una vez hechos los estudios y valoración de las ofertas el Inder selecciona que más convenga a la satisfacción del interés público

 

ADJUDICATARIO:

 

Persona física o jurídica que fuere favorecida con la adjudicación

 

OFERENTE:

 

Persona física o jurídica que presenta una Oferta para el Proyecto a que se refiere este Concurso.

 

HOJA DE COTIZACIÓN:

 

Es el formulario que el INDER suministra a los presuntos oferentes para que se indiquen, los precios unitarios y globales de los diferentes renglones de pago.

 

BITACORA: 

 

Herramienta suministrada por el CFIA para las indicaciones del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO (INDER) y el Director Técnico (Adjudicatario)

 

ADMINISTRADOR  DEL CONTRATO:

 

Será el profesional responsable de la administración del contrato por parte del INDER.  Estará encargado de la inspección y control de calidad de las obras objeto de este Concurso.

 

DIRECTOR TECNICO

 

Profesional de la Empresa adjudicada, miembro del CFIA, encargado de la dirección técnica de la obra.

 

SUPERVISOR REGIONAL:

 

Funcionario representante de la Región de Desarrollo Central, del INDER, que tendrá a su cargo la fiscalización de la obra por parte de la Dirección Regional. 

 

CONTRATISTA:

 

Persona física o jurídica que, por contrato suscrito con el INDER, realice el proyecto de Proyecto Construcción de la Sede de EBAIS Carrillos Alto del Área de Salud Alajuela Oeste, de la Región de Desarrollo Central, Oficina de Desarrollo Territorial de Grecia, por el precio adjudicado.

 

SUPERINTENDENTE O CAPATAZ:

 

Representante del CONTRATISTA, con autoridad suficiente para actuar en su nombre y coordinar sus actividades con el ADMINISTRADOR  DEL CONTRATO.

 

ESQUEMAS DE CONSTRUCCIÓN:

 

Todos los dibujos, esquemas y diagramas que el INDER suministra como base para la ejecución de las obras objeto de esta contratación.

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

 

Descripción y enumeración de las características de materiales, equipo y dimensiones del objeto de este Concurso.

 

PRECIO:

 

La suma de dinero por la cual el Oferente se compromete a la ejecución de las obras a que se refiere este Concurso de acuerdo con las especificaciones técnicas.

 

CONTRATO:

 

Documento que suscribirá el INDER con el adjudicatario en la plataforma SICOP, una vez firme el acto de adjudicación, en el cual quedará formalizada la contratación que se promueve.

 

LGCP:

 

Ley General de Contratación Pública No 9986 y sus reformas

 

RLGCP:

 

Reglamento Ley General de Contratación Pública

 

SICOP:

 

Sistema Integrado de compras públicas

 

CCSS: Siglas de la Caja Costarricense de Seguro Social.

 

ARIM: Siglas del Área Regional de Ingeniería y Mantenimiento, dependencia de la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Central Norte.

 

DRIPSSCN: Siglas de la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Central Norte.

 

EPA: Estimación Periódica de Avance.

 

EVM: Siglas en idioma inglés de Gestión del Valor Ganado.

 

IVA: Impuesto de Valor Agregado.

 

PYME: Pequeña y Mediana Empresa.

 

 

 

 

 

 

3.       DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

 

El INDER requiere contratar la realización del Proyecto de Construcción de la Sede de EBAIS Carrillos Alto del Área de Salud Alajuela Oeste, de la Región de Desarrollo Central, Oficina de Desarrollo Territorial de Grecia, con el objetivo de Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos para todas las edades.

 

Dicho proceso comprende las obras que más adelante se describen, considerando la obra totalmente terminada y lista para su normal operación.

 

 

GRUPO	ACTIVIDAD	TAREA	CANTIDAD	UNIDAD
OBRAS EN SITIO	TRAZADO Y NIVELACIÓN	TRAZADO Y NIVELACIÓN	34.00	ejes
	MOVIMIENTO DE TIERRA	MOVIMIENTO DE TIERRA	87.40	m3
	LIMPIEZA DE TERRENO	REMOCIÓN DE CAPA VEGETAL Y MATERIAL ORGÁNICO	87.40	m3
		DEMOLICIÓN Y DESMONTE	20.00	m3
	CORTE Y RELLENO	EXCAVACION ESTRUCTURAL Y DE INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	437.00	m3
		MATERIALES DE SUSTITUCIÓN	437.00	m3
		TALUDES Y RAMPAS	25.00	m3
	OBRAS PROVISIONALES	VALLAS Y SEÑALES DE ADVERTENCIA	1.00	gr
		BODEGAS	1.00	gr
		OFICINAS	1.00	gr
		CIERRES PROVISIONALES	60.00	m
	CALIDAD Y CONTROL DE LOS SUELOS	PRUEBAS DE COMPRESIÓN Y COMPACTACIÓN	66.00	un
CONCRETO REFORZADO	FUNDACIONES	EXCAVACIÓN	462.00	m3 m3
		BASE COMPACTADA	462.00	m3 m4
		ACERO DE REFUERZO	4 289.60	kg
		CONCRETO	66.00	m3 m3
		CONTROL DE RESISTENCIA	66.00	m3 m4
		ENCOFRADOS Y OBRA FALSA	110.00	m2
	COLUMNAS	ACERO DE REFUERZO	3 913.99	kg
		CONCRETO	23.45	m3 m3
		CONTROL DE RESISTENCIA	23.45	m3 m4
		ENCOFRADOS Y OBRA FALSA	84.00	m2
	VIGAS	ACERO DE REFUERZO	5 101.87	kg
		CONCRETO	25.29	m3 m3
		CONTROL DE RESISTENCIA	25.29	m3 m4
		ENCOFRADOS Y OBRA FALSA	89.00	m2
	LOSAS DE PISO	ACERO DE REFUERZO	1 690.18	kg
		CONCRETO	65.55	m3 m3
		CONTROL DE RESISTENCIA	65.55	m3 m4
		ENCOFRADOS Y OBRA FALSA	12.60	m2
	ACERAS	ACERO DE REFUERZO	541.48	kg
		CONCRETO	21.00	m3 m3
		CONTROL DE RESISTENCIA	21.00	m3 m4
		ENCOFRADOS Y OBRA FALSA	21.00	m2
	CORDÓN Y CAÑO	ACERO DE REFUERZO	162.44	kg
		CONCRETO	6.30	m3 m3
		CONTROL DE RESISTENCIA	6.30	m3 m4
CONCRETO PRETENSADO Y PREFABRICADO	COLUMNAS	COLUMNAS	100.00	m m
	BALDOSAS	BALDOSAS	100.00	m m
CONCRETO EXPUESTO O APARENTE	CONCRETO EXPUESTO	ACERO DE REFUERZO	150.00	kg
		CONCRETO	3.00	m3 m3
		CONTROL DE RESISTENCIA	3.00	m3 m4
		ENCOFRADOS Y OBRA FALSA	12.00	m2
PAREDES Y MURETES DE MAMPOSTERÍA	MAMPOSTERÍA DE 15CM	MAMPOSTERÍA DE 15CM	837.60	m3
		ACERO DE REFUERZO	5 274.46	kg
		CONCRETO DE RELLENO	21.66	m3
ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DE ACERO	ESTRUCTURA	PRUEBAS DE SOLDADURA	30.00	un
		ESTRUCTURA DE TECHO	14 803.96	kg
		PINTURA ESTRUCTURAL	955.83	m2
CERRAMIENTO PERIMETRAL	VERJA  PERIMETRAL	VERJA  PERIMETRAL	2 820.38	kg
		PINTURA ESTRUCTURA	100.00	m2
SISTEMA MECÁNICO	SISTEMA DE AGUA POTABLE	SISTEMA DE AGUA POTABLE	136.90	kg
	SISTEMA DE AGUAS NEGRAS Y VENTILACIÓN SANITARIA	SISTEMA DE AGUAS NEGRAS Y VENTILACIÓN SANITARIA	1.00	gl
	SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES	SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES	579.80	kg
	SISTEMA DE VENTILACIÓN Y DE AIRE ACONDICIONADO	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PARTIDO (5 RECINTOS)	1.00	gbl
		EXTRACTORES	1.00	gbl
		VENTILADORES DE CIELO	1.00	gbl
	SISTEMA DE GASES MÉDICOS PARA INHALOTERAPIA	SISTEMA DE GASES MÉDICOS PARA INHALOTERAPIA	1.00	gbl
	MANTENIMIENTO PARA TODOS LOS SISTEMAS	MANTENIMIENTO PARA TODOS LOS SISTEMAS	12.00	un
SISTEMA ELÉCTRICO	RED ELÉCTRICA Y SISTEMA DE ILUMINACIÓN	DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO, POSTE Y TRANSFORMADOR	1.00	un
		TABLEROS	2.00	un
		CONDUCTORES	710.00	m
		TOMACORRIENTE GENERAL	1.00	gbl
		UPS	1.00	un un
		TRANSFERENCIA MANUAL	1.00	un un
		LUMINARIAS	1.00	glb
		APAGADORES	37.00	un
	RED DE TELECOMUNICACIONES  (SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y EQ	RED DE TELECOMUNICACIONES  (SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y EQUIPO A	1.00	gbl
	SISTEMA DE SONIDO Y COMPONENTES	SISTEMA DE SONIDO Y COMPONENTES	1.00	un
	SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO	PANEL DE ALARMA Y DISPOSITIVOS, EXTINTORES PANEL DE ALARMA Y DISPOSITIVOS	1.00	un
	SISTEMA DE ALARMA CONTRA ROBO	PANEL DE ALARMA Y DISPOSITIVOS PANEL DE ALARMA Y DISPOSITIVOS	1.00	un
	GENERADOR DE EMERGENCIA	GENERADOR DE EMERGENCIA Y TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA	1.00	un
	SISTEMA VIGILANCIA IP	SISTEMA VIGILANCIA IP	1.00	gbl
CUBIERTA	PRECINTA, ALERO Y FORRO	PRECINTA	110.00	m
	CANOAS	CANOAS	196.56	m
	CUBIERTA DE TECHO	CUBIERTA DE TECHO	620.00	m2
	BAJANTES	BAJANTES	31.20	m
PISOS	RODAPIÉS	RODAPIÉS	223.00	m
	PISOS DE MOSAICO DE TERRAZO	PISOS DE MOSAICO DE TERRAZO	287.00	m2
	PISO EPÓXICO LODOSO (SLURRY)	PISO EPÓXICO LODOSO (SLURRY)	74.19	m2
	PISOS DE CONCRETO PLANCHADO	PISOS DE CONCRETO PLANCHADO	189.00	m2
	AREAS DE ACCESO Y ESTACIONAMIENTOS	AREAS DE ACCESO Y ESTACIONAMIENTOS	169.00	m2
CANCELERÍA	CORTINAS	CORTINAS BACTERIOESTATICAS	12.00	un
	PASAMANOS, BUMPER PROTECTOR Y PROTECTOR DE PARED	PASAMANOS, BUMPER PROTECTOR Y PROTECTOR DE PARED	41.38	m
	PROTECTORES ESQUINEROS	PROTECTORES ESQUINEROS	57.00	un
CIELOS	CIELOS DE FIBRA MINERAL	CIELOS DE FIBRA MINERAL	424.00	m2
PUERTAS Y PORTONES	PUERTAS TIPO 1 CERRAJERÍA TIPO C	PUERTAS	15.00	un
	PUERTAS TIPO 2 CERRAJERÍA TIPO E	PUERTAS	6.00	un
	PUERTAS TIPO 5 CERRAJERÍA TIPO F	PUERTAS	8.00	un
	PUERTAS TIPO 7 CERRAJERÍA TIPO G	PUERTAS	4.00	un
VENTANAS	VIDRIO	VIDRIO	38.80	m2
	VERJAS	VERJAS	38.80	m2
CERRAJERÍA	AMAESTRAMIENTO	AMAESTRAMIENTO	1.00	gbl
	GABINETE	GABINETE	1.00	un
HERRAJES	TOPES	TOPES	33.00	un
ÁREAS VERDES	ZACATE Y PLANTAS	ZACATE Y PLANTAS	135.00	m2
ROTULACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y RUTAS DE EVACUACIÓN	RÓTULO METÁLICO	RÓTULO METÁLICO	1.00	un
	LETRAS METÁLICAS	LETRAS METÁLICAS	1.00	gbl
	SEÑALIZACIÓN DE INFORMACIÓN	SEÑALIZACIÓN DE INFORMACIÓN	64.00	un
PINTURA	REVESTIMIENTO	REVESTIMIENTO	1319.23	m2
	SELLADO	SELLADO	1319.23	m2
	PINTURA DE PAREDES TOTAL	PINTURA DE PAREDES DE BLOQUE DE CONCRETO Y YESO	1319.23	m2
	PINTURA DE SUPERIFICIES DE CIELOS (ALEROS)	PINTURA DE SUPERIFICIES DE CIELOS (ALEROS)	189.00	m2
	IMPERMEABILIZACIÓN DE CONCRETO EXPUESTO	IMPERMEABILIZACIÓN DE CONCRETO EXPUESTO	20.00	m2
MUEBLES SANITARIOS	LOSA SANITARIA	LOSA SANITARIA	5.00	un
	PILETAS Y GRIFERÍA	PILETAS Y GRIFERÍA	5.00	un
	PILAS DE ASEO	PILAS DE ASEO	1.00	un
	ACCESORIOS	DISPENSADORES DE JABÓN	15.00	un
		JABONERA	15.00	un
		ESPEJOS	5.00	un
		DISPENSADORES DE PAPEL	15.00	un
		DISPENSADORES DE TOALLAS	15.00	un
		BARRAS	6.00	un
		GANCHOS DE ROPA	5.00	un
		CAMBIADORES DE BEBÉS	3.00	un
MOBILIARIO COCINA	MESA DE COMEDOR	MESA DE COMEDOR	1.00	un
	SILLA SENCILLA	SILLA SENCILLA	6.00	un
	SOBRE CON FREGADERO	SOBRE CON FREGADERO	1.00	un
	MUEBLE AEREO	MUEBLE AEREO	1.00	un
	MUEBLE AEREO PARA MIROONDAS	MUEBLE AEREO PARA MIROONDAS	1.00	un
MOBILIARIO CONSULTORIO ATAP	SOBRE OFICINA CON GAVETAS	SOBRE OFICINA CON GAVETAS	1.00	un
	MODULO AEREO ABIERTO	MODULO AEREO ABIERTO	1.00	un
	MODULO AEREO CERRADO	MODULO AEREO CERRADO	1.00	un
	MESA	MESA	1.00	un
	SILLA SENCILLA	SILLA SENCILLA	4.00	un
	SILLA GIRATORIA	SILLA GIRATORIA	1.00	un
	GAVETERO	GAVETERO	1.00	un
MOBILIARIO CONSULTORIO MÉDICO	SOBRE CON PILETA; ESTANTE Y GAVETAS	SOBRE CON PILETA; ESTANTE Y GAVETAS	1.00	un
	MODULO AEREO ABIERTO	MODULO AEREO ABIERTO	1.00	un
	MODULO AEREO CERRADO	MODULO AEREO CERRADO	1.00	un
	ESTANTE	ESTANTE	1.00	un
	SILLA SENCILLA	SILLA SENCILLA	2.00	un
	SILLA GIRATORIA	SILLA GIRATORIA	1.00	un
	SOBRE OFICINA CON GAVETAS	SOBRE OFICINA CON GAVETAS	1.00	un
	GAVETERO	GAVETERO	1.00	un
MOBILIARIO CURACIONES SÉPTICAS	SOBRE CON PILETA; ESTANTE Y GAVETAS	SOBRE CON PILETA; ESTANTE Y GAVETAS	1.00	un
	MUEBLE AEREO INOXIDABLE	MUEBLE AEREO INOXIDABLE	2.00	un
MOBILIARIO CURACIONES ASÉPTICAS	SOBRE CON PILETA; ESTANTE Y GAVETAS	SOBRE CON PILETA; ESTA Y GAVETAS	1.00	un
	MUEBLE AEREO INOXIDABLE	MUEBLE AEREO INOXIDABLE	2.00	un
MOBILIARIO ENTREGA DE MEDICAMENTOS	MOSTRADOR RECTO	MOSTRADOR RECTO	1.00	un
	ESTANTE DE FARMACIA	ESTANTE DE FARMACIA	1.00	un
	SILLA GIRATORIA	SILLA GIRATORIA	1.00	un
	SILLA SENCILLA	SILLA SENCILLA	1.00	un
	REPISA	REPISA	1.00	un
	SOBRE CON PILETA; ESTANTE Y GAVETAS	SOBRE CON PILETA; ESTA Y GAVETAS	1.00	un
	GAVETERO	GAVETERO	1.00	un
MOBILIARIO REDES Y EXPEDIENTES	ESTANTERÍA ABIERTA	ESTANTERÍA ABIERTA	2.00	un
	MOSTRADOR	MOSTRADOR	1.00	un
	SILLA GIRATORIA	SILLA GIRATORIA	3.00	un
	SILLA SENCILLA	SILLA SENCILLA	2.00	un
	REPISA	REPISA	1.00	un
	SOBRE SENCILLO	SOBRE SENCILLO	1.00	un
	GAVETERO	GAVETERO	2.00	un
MOBILIARIO SALA DE ESPERA	BANCA DE 3 PLAZAS	BANCA DE 3 PLAZAS	15.00	un
	BANCA DE 2 PLAZAS	BANCA DE 2 PLAZAS	1.00	un
MOBILIARIO ASEO	PILETA PARA GANCHOS	PILETA PARA GANCHOS	1.00	un
	MODULO AEREO CERRADO	MODULO AEREO CERRADO	2.00	un
MOBILIARIO PRECONSULTA	SOBRE OFICINA CON GAVETAS	SOBRE OFICINA CON GAVETAS	1.00	un
	MODULO AEREO CERRADO	MODULO AEREO CERRADO	1.00	un
	SILLA SENCILLA	SILLA SENCILLA	5.00	un
	GAVETERO	GAVETERO	1.00	un
	SOBRE CON PILETA; ESTANTE Y GAVETAS	SOBRE CON PILETA; ESTA Y GAVETAS	1.00	un
	SILLA GIRATORIA	SILLA GIRATORIA	1.00	un
MOBILIARIO BODEGAS	ESTANTE	ESTANTE	6.00	un
MOBILIARIO ENFERMERÍA	MUEBLE AEREO INOXIDABLE	MUEBLE AEREO INOXIDABLE	4.00	un
	SOBRE CON PILETA; ESTANTE Y GAVETAS	SOBRE CON PILETA; ESTA Y GAVETAS	2.00	un
	GAVETERO	GAVETERO	2.00	un
MOBILIARIO INHALOTERAPIA	GAVETERO	GAVETERO	2.00	un
	MUEBLE AEREO INOXIDABLE	MUEBLE AEREO INOXIDABLE	1.00	un
			1.00	un
MOBILIARIO INYECTABLES Y VACUNACIÓN	SILLA SENCILLA	SILLA SENCILLA	2.00	un
	SOBRE CON PILETA; ESTANTE Y GAVETAS	SOBRE CON PILETA; ESTA Y GAVETAS	1.00	un
	MUEBLE AEREO INOXIDABLE	MUEBLE AEREO INOXIDABLE	1.00	un
			2.00	un
MOBILIARIO LAVADO DE MATERIAL	MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE	MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE	1.00	un
			1.00	un
			1.00	un
			2.00	un
MOBILIARIO OFICINA	SOBRE OFICINA CON GAVETAS	SOBRE OFICINA CON GAVETAS	1.00	un
	MODULO AEREO ABIERTO	MODULO AEREO ABIERTO	1.00	un
	MODULO AEREO CERRADO	MODULO AEREO CERRADO	1.00	un
	SILLA GIRATORIA	SILLA GIRATORIA	1.00	un
	SILLA SENCILLA	SILLA SENCILLA	2.00	un
	GAVETERO	GAVETERO	1.00	un
MOBILIARIO CUBÍCULO MULTIFUNCIONAL	SOBRE CON PILETA; ESTANTE Y GAVETAS	SOBRE CON PILETA; ESTA Y GAVETAS	1.00	un
	SOBRE OFICINA CON GAVETAS	SOBRE OFICINA CON GAVETAS	1.00	un
	MODULO AEREO ABIERTO	MODULO AEREO ABIERTO	1.00	un
	MODULO AEREO CERRADO	MODULO AEREO CERRADO	1.00	un
	GAVETERO	GAVETERO	2.00	un
	SILLA GIRATORIA	SILLA GIRATORIA	1.00	un
	SILLA SENCILLA	SILLA SENCILLA	1.00	un
	MODULO AEREO ACERO INOXIDABLE	MODULO AEREO ACERO INOXIDABLE	2.00	un
MOBILIARIO PARQUEO MOTOCICLETAS	ESTANTE	ESTANTE	2.00	un
ROTULO INDER	Rotulo INDER	ROTULO INDER	1.00	UN

 

 

4.       INFORMACIÓN GENERAL DEL CONCURSO.

 

4.1     Documentos que Recibe “El Oferente”

  

• Esquemas de construcción

 

Se suministran en los dibujos, esquemas y diagramas relacionados con el proyecto objeto de este concurso, anexos al final del este documento.

                                    

• Términos de referencia técnicos

 

Se suministra en documentos adjuntos. Archivos bajo los nombres, especificaciones técnicas Arquitectónicas – Civiles y Especificaciones técnicas ELECTROMECANICAS. los planos de construcción (Anexo No. 1), especificaciones técnicas (Anexo No. 2), y listado de actividades base (Anexo No. 6), descritos en el pliego de condiciones.

 

 

• Hoja de cotización.

 

El adjudicatario debe presentar su propuesta en el formato Oferta Económica - Compendio Precios Unitarios que se anexa a este este documento. (Formulario B3) FORMULARIO B3.

 

4.2  Fuente de los recursos

 

• La presente contratación es financiada con recursos del presupuesto 2024 del Inder, este proyecto es plurianual ya que la ejecución de la presente contratación trasciende del periodo presupuestario 2025 al 2026, por lo que la Administración tomará las medias presupuestarias correspondientes a fin de garantizar la debida ejecución de la obra en el año siguiente

 

• La asignación presupuestaria ingresada al Sicop no corresponde al 100% del presupuesto técnico realizado por el profesional que será nombrado como Encargado del Contrato, sino a reserva presupuestaria corresponde a la disponibilidad presupuestario 2025.

5.       OFERTA

 

5.1  Presentación de La Oferta.

 

La empresa oferente deberá cumplir con los siguientes requisitos (Artículo 186 RLGCP) y experiencia mínima:

 

 

Requisitos

Inscrita en el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA) (presentar certificación original y al día).

Experiencia mínima

Cinco (5) años de inscrita al CFIA. Haber desarrollado en su fase constructiva 5 proyectos de Construcción de edificaciones nuevas de tipo general, con un área de construcción mínima de 500 m2, en el sector público y/o privado; y/o proyectos de Construcción de edificaciones nuevas en salud, con un área de construcción mínima de 134 m2, en el sector público o privado (Currículo Empresarial - Formulario F) (Presentar constancias respectivas).

 

Profesional(es) Responsable(s):

 

La empresa oferente deberá presentar, a modo de referencia, un listado de posibles profesionales que reúnan los requisitos indicados en el apartado correspondiente de este pliego de condiciones y a quienes se contrataría si la oferta resultara adjudicada (Formulario I) (Artículo 173 RLGCP).

 

 

El Inder verificará el estado de no morosidad tanto en el pago de las obligaciones obrero patronales con la Caja Costarricense del Seguro Social, el aporte de planillas a favor de FODESAF y el pago del impuesto de las sociedades, de conformidad con lo regulado en la Ley No. 9024, "Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas" y su situación Tributaria ante el Ministerio de Hacienda.

 

5.2  Información confidencial en las ofertas

 

Se informa que, para el presente proceso de contratación, debe tomar en consideración -al momento de generar su oferta en el Sistema Digital Unificado- lo siguiente:

 

La condición de “confidencial” que brinda dicho Sistema para adjuntar los anexos de las ofertas, es para uso exclusivo del oferente y puede ser seleccionado con un “SI” en la casilla correspondiente, en tanto en la oferta se introduzcan “documentos” que cumplían esa condición.

 

(…) Documento confidencial: Es aquel documento calificado, mediante acto razonado por la institución usuaria de oficio a solicitud de la parte interesada, como secreto comercial, industrial o económico, según lo regulado por la normativa especial aplicable a la institución usuaria, el cual será de acceso restringido. Incluye los procedimientos para la adquisición de objetos con seguridades calificadas.

 

De acuerdo al artículo 15 de la Ley Nº 9986 y artículo 30 del RLGCP, los documentos no se deben incluir como “confidenciales” ya que únicamente aplica para los documentos supracitados; así el oferente deberá indicarlo de modo expreso en el sistema digital unificado, indicando los folios o archivos que estiman confidenciales, la justificación y el sustento jurídico respectivo. 

 

Será motivo de exclusión de la oferta el incumplimiento de lo señalado en los párrafos anteriores, por cuanto violenta: La Constitución Política, la Ley de Contratación Pública, su Reglamento,  y los principios: buena fe, igualdad, transparencia, publicidad, ética, entre otros.

 

5.3  Documentos que deben Acompañar la Oferta

 

Se establecen para el presente concurso los siguientes requisitos de admisibilidad:

 

• Oferta servicios (Formulario A).
• Oferta económica (Formulario B).
• Oferta económica - Costos (Formulario B1) (Artículo 102 RLGCP).
• Oferta económica - Subcontratos (Formulario B4) (Artículo 133 RLGCP)
• Plazo entrega (Formulario C).
• Identificación del oferente (Formulario D). Las ofertas que se presenten a nombre de una persona jurídica, deberán indicar el nombre completo de la Empresa Constructora. Se acompañará certificación oficial del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica de que la empresa y el Director Técnico, se encuentran incorporados y habilitados para el ejercicio profesional a fin de cumplir con lo que establece la Ley Orgánica, el Reglamento de Empresas Consultoras y Constructoras y el Reglamento Especial para el Miembro Responsable de Empresas Constructoras, todos del mencionado CFIA. Estas certificaciones deberán ser presentadas en el formato oficial en que las emita dicho ente. Igualmente. Las ofertas que se presenten a nombre de una persona física, deberán aportar certificación oficial del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de se encuentran incorporados y habilitados para el ejercicio profesional.
  •  
• En caso de ofertas en consorcio, se deberá presentar con su oferta el acuerdo consorcial de conformidad con lo establecido en los Artículos N 127-128-129 del RLGCP, donde se indique lo establecido por ley, como documentación de respaldo, nombrar una empresa líder, la cual deberá ser la que demuestre mayor cantidad de experiencia en el objeto contractual del presente proceso, quien ostenta la representación del consorcio para responder subsanes, aclaraciones, firmar contratos, facturar, entre otros. La experiencia del consorcio se valorará de acuerdo al Artículo 127-128-129. Experiencia en consorcio del RLGCP

5.4 . Póliza de Riegos de Trabajo

 

• El OFERENTE deberá presentar junto con su oferta la Póliza Riesgos de Trabajo vigente al momento de la apertura y mantenerla vigentes durante toda la ejecución de la contratación de resultar adjudicado
•  
• Si el OFERENTE ya dispone de pólizas suscritas que cubran esos riesgos, bastará con que así lo demuestre.

 

• El ADJUDICADO debe inscribir el proyecto objeto de este concurso ante el INS y presentar al INDER la certificación emitida por dicha Institución, como requisito previo para emitir la “Orden de Inicio del proyecto” tal y como lo establece la “Norma Técnica del Seguro Obligatorio de Riesgos de Trabajo” publicado en La Gaceta N° 250 del 24/12/2010.   El Contratista contará con tres días hábiles para realizar dicha inscripción una vez se le notifique el refrendo del contrato.

5.5 . Listado de obras ejecutadas.

 

• El OFERENTE deberá presentar con su oferta una lista de obras ejecutadas, para lo cual se deberá utilizar el anexo “Experiencia de la Empresa”, se incluirán las obras iniciadas y finalizadas en los últimos quince años, a partir de la fecha de apertura de las ofertas. No se aceptarán como obras ejecutadas para obtener puntaje: la construcción obras de pavimentos, obras viales, acueductos, electrificaciones u cualquier otro tipo de obra que no sea similar a los trabajos a ofertar. Para obtener puntaje en el componente de la evaluación correspondiente a “Obras Ejecutadas” el constructor deberá indicar, para cada una de las obras propuestas, la siguiente información:

• Nombre de la obra.
• Ubicación
• Nombre del propietario y número de teléfono donde se pueda localizar.
• Descripción General de la obra incluyendo la tipología constructiva, equipo y maquinaria utilizado, entre otros.
• Monto de la obra
• Cantidad de m2 de construcción.
• Fecha de inicio y fecha de término de la obra.
• Constancia de que la obra fue recibida a satisfacción emitida por el propietario de la obra (para proyectos no gubernamentales aportar número de proyecto del CFIA)
• FORMULARIO F

 

Para las obras ejecutadas en el Inder, se aceptará que se presente un formulario o listado en el que se consigne la información solicitada, para lo cual debe indicar el número de proceso de licitación para el que se ejecutó la obra.

 

La institución verificará la información que se aporte para este caso y solicitará cualquier información adicional. Cualquier error, falsedad u omisión será motivo para no asignar puntaje en este aspecto. 

• • En atención Decreto Ejecutivo N°43433-H modificado el pasado 4 de marzo de 2022, en el Alcance No. 47  en La Gaceta No. 43, todo proveedor nacional deberá  declarar  bajo la gravedad de juramento y no será necesario rendirlas ante notario público  y serán admisibles en documento separado o bien como parte del texto de la propuesta. Deberá contener obligatoriamente, como mínimo la siguiente información:

 

- Tratándose de personas físicas, deberá presentar una declaración jurada en la que indique el beneficiario final, incluyendo su nombre completo y su condición declarada de beneficiario final.

 

-  Tratándose de personas jurídicas, deberá presentar una declaración jurada de naturaleza y propiedad de las acciones que contenga la cédula jurídica o física de los accionistas según corresponda, el capital social, la naturaleza de sus acciones, y a quién pertenecen. Además, cada proveedor oferente también debe presentar, como parte de esa declaración jurada, información precisa y completa sobre su(s) beneficiario(s) final(es), incluido el(los) nombre(s) completo(s) de su(s) beneficiario(s) final(es), así como el tipo y número de documento de identificación oficial. En caso de que los accionistas del oferente y del subcontratista sean a su vez personas jurídicas, la declaración jurada deberá comprender, además, la información señalada anteriormente respecto de estas últimas. 

 

• El oferente deberá aportar los documentos probatorios que se encuentra al día con la licencia comercial y con las obligaciones tributaria ante la Municipalidad del cantón donde se encuentra domiciliada la empresa. No se aceptarán patentes que no correspondan al giro comercial correspondientes al objeto del concurso.

 

5.6 Precio y Precios Unitarios

 

• El precio deberá ser cierto y definitivo, sin perjuicio de eventuales reajustes o revisiones regulados en el artículo 43 LGCP.

 

• Los oferentes deben cotizar precios unitarios y totales. Si la sumatoria de los precios unitarios excede el precio total, la oferta se comparará con el mayor precio.

 

• Dicho monto incluirá el costo de la totalidad de los trabajos a realizar, materiales, mano de obra, seguros, así como los costos por administración, imprevistos, utilidad, viáticos, transporte, comunicaciones u otros costos directos e indirectos relacionados con los trabajos de Construcción, objeto de esta contratación expresado en los planos de construcción y estas especificaciones.

 

• El monto total de la oferta deberá consignarse claramente en cifras y en letras; en caso de dudas prevalecerá el monto indicado en letras, además, se deberá indicar el porcentaje, valor y tipo de los impuestos que la afectan, y a qué productos esperados se aplican, para lo cual el oferente utilizará los Formularios B y B1, y el Adjudicatario los formularios B2 y B3.

 

• Se indicará el desglose de costos por cada una de las actividades del proceso constructivo o producto esperado, para lo cual se presentará una tabla de pagos provisional. Asimismo, deberá señalarse el porcentaje del monto de cada actividad referido al subtotal del proyecto. 

 

• El desglose de costos por actividad del proceso constructivo debe coincidir en todo con la programación de obra y su diagrama de Gantt, también se debe presentar una tabla de desglose de precios unitarios, que contenga como mínimo lo indicado en el Formulario B3 (Presupuesto detallado) (presentación dentro del plazo de ocho (8) días posteriores a la firmeza de la adjudicación y antes de la suscripción del contrato) (Artículo 103 RLGCP).

 

En el Formulario B1 el oferente debe especificar el monto y los porcentajes correspondientes a los siguientes rubros:

 

• Costos Directos.
  • Mano de obra directa.
  • Insumos directos.
• Costos Indirectos.
  • Mano de obra indirecta.
  • Insumos indirectos.
• Costos Insumos y Servicios específicos.
• SUB TOTAL C.D. + C.I + C.E.
• Utilidad
• Imprevistos
• SUBTOTAL TOTAL OFERTA
• IVA 13%
• TOTAL OFERTA.

 

 

• El Inder NO se encuentra exento del pago de impuestos. Las ofertas deberán presentarse con el impuesto al valor agregado que corresponda según el objeto contractual que se esté solicitando dispuesto en la legislación vigente y sus transitorios (Ley 9635 de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas, directriz DGABCA-0064-2019 del 05 de diciembre 2019 del Ministerio de Hacienda, CIRCULAR INDER-GG-AF-025-2019, de fecha 10 de diciembre de 2019 y Circular INDER-GG-AF-ADM-PI-480-2020 del 04 de junio 2020 del Instituto de Desarrollo Rural). El impuesto respectivo debe incluirse en el apartado de la plataforma Sicop designado para tal efecto; es decir, debe venir separado del precio unitario.

 

• En caso de que el proveedor pertenezca a algún segmento con excepción de porcentaje que contemple la ley, deben presentar las certificaciones o comprobantes que justifiquen las razones por las cuales la oferta tiene una tarifa del iva diferenciada.

 

• En caso de presentar rubros adicionales deben realizarlos de conformidad a lo indicado en la directriz DG

 

• ABCA-0013-2020 del 04 de setiembre 2020.

 

 

• MEJORA DE PRECIOS Y DESCUENTOS

Para este concurso el oferente puede presentar mejora de precios y ofrecer descuentos según lo estipulado en los Artículos 99 y 105 RLGCP.

 

 

5.7 Plazo de Ejecución del Proyecto

 

• El plazo máximo de ejecución de este proyecto será de 210 días naturales (30 semanas) contados a partir de la orden de inicio que gire el Proceso de Infraestructura. Sin embargo, el oferente puede ofrecer la ejecución de las obras en un plazo menor, para lo cual deberá presentar una amplia justificación, acorde con el cronograma de trabajo, a la maquinaria, el equipo y el personal que usará en las obras, según lo indicado en el cuadro de descripción del proyecto y en la Tabla de pagos. No se aceptarán y será motivo de descalificación del concurso, ofertas con un plazo menor a 190 días naturales por considerarse riesgoso para la Administración.

 

• Si el plazo expira en un día no hábil, se tendrá como vencido el primer día hábil siguiente.

 

• El plazo para la ejecución completa de la obra objeto de este concurso, será el propuesto en la oferta y contabilizado en semanas, contadas a partir de la fecha establecida en la orden de inicio (todo de conformidad con lo establecido en los planos constructivos y especificaciones técnicas). La Administración establece como máximo los siguientes plazos y para todos los efectos temporales se deberá utilizar la semana como unidad de medición.

 

Se podrán autorizar prórrogas al plazo de ejecución del contrato vigente bajo los siguientes supuestos (Artículo 281 RLGCP):

 

• Modificaciones al programa de trabajo:

 

Procederá el aumento de los plazos de los contratos y la actualización de los programas de trabajo, a solicitud del Contratista previo vencimiento del plazo vigente (cronogramas y programas físico-financieros) con motivo de atrasos producidos por las siguientes causas:

 

• Caso fortuito o fuerza mayor: falta en plaza de equipos y materiales a incorporar, escasez de materiales de construcción o materias primas en el mercado nacional o internacional, períodos de lluvia indiscutiblemente perjudiciales al proceso de la obra a comprobar por el Contratista, huelgas, manifestaciones, bloqueos o desfiles; que impidan la ejecución del contrato.

 

• Hechos imputables a la Administración Contratante que afecten el avance normal del contrato, tales como, pero no limitados a:

 

• Falta de elementos técnicos indispensables para iniciar o proseguir la ejecución del contrato, cuando dichos elementos deba suplirlos la Administración Contratante.

 

• Falta de medidas que permitan localizar el sitio exacto donde debe construirse la obra, o la existencia de impedimentos legales que dificulten la iniciación y la ejecución del contrato.

 

• Orden escrita de la Administración Contratante para suspender, interrumpir o disminuir el ritmo de ejecución del contrato.

 

• El incumplimiento del pago puntual de la factura de avance del contrato, de acuerdo con las cláusulas del respectivo contrato; aun cuando se dé el reconocimiento de intereses moratorios.

 

• El incumplimiento de la Administración Contratante en la entrega de equipos y de materiales ofrecidos en el cartel en la fecha fijada por el adjudicatario en su oferta.

 

• Atrasos causados por el no otorgamiento de los respectivos permisos y autorizaciones de construcción, o de estudios de impacto ambiental, estudios geológicos, arqueológicos o cualquier otro estudio similar; siempre y cuando sean atribuibles a la Administración Contratante.

 

• Otras causales de modificación del programa de trabajo que conste en el contrato, o en pliegos de condiciones o procedimientos generales de la Administración Contratante, o bien, que sean aprobadas por la Administración Contratante.

 

• Cuando el contrato establezca la obligación de tramitar exoneraciones de impuestos y/o permisos temporales de internamiento de maquinaria y equipo por parte de la Administración Contratante.

 

• Modificaciones, trabajos extras o ampliaciones del contrato, solicitados por la Administración Contratante, que justifiquen el aumento del plazo.

 

• Mutuo acuerdo de las partes.

 

Para que sean aplicables las causales anteriores, se requiere la debida justificación y aprobación de la Administración Contratante, lo cual queda sujeto al trámite legal y a los procedimientos correspondientes.

 

Los atrasos que fueren responsabilidad del Contratista no darán derecho a actualizar los programas de trabajo y el reajuste de precios se realizará con el cronograma establecido.

 

5.8 Cronograma

 

El OFERENTE deberá incorporar en su Oferta un Cronograma detallado de la ejecución del proyecto y la entrega de la obra objeto de esta Contratación, empleando para dicho análisis cualquiera de los métodos de programación en uso.  

 

5.9 Presentación de Estados Financieros básicos

 

El oferente debe presentar los siguientes Estados Financieros básicos: periodo terminado anterior al proceso o Licitación a ofertar.

1. Balance General (Estado de Situación).
2. Estado de Resultados (Ganancias y Pérdidas, Ingresos y Gastos) y de Utilidades Retenidas o Déficit Acumulado.
3. Estado de Origen y Aplicación de Fondos o del Estado de Flujo de Caja.
4. Además, se deben incluir las correspondientes notas a los Estados Financieros, así como información relacionada con los cambios en las cuentas patrimoniales y con las principales políticas y prácticas contables utilizadas en la empresa, debidamente auditada. Esta información debe venir como parte integral de los Estados Financieros en conjunto.
5. Los Estados Financieros indicados en el punto anterior, deben venir debidamente auditados por una firma de Contadores Públicos o por un Auditor Externo Independiente, presentados con firma Digital. Se entiende como firmas de Contadores Públicos Autorizados o Auditor Externo Independiente, a aquellas sociedades de profesionales o profesional independiente que poseen el título de Contador Público. En lo sucesivo, en este documento, se denominará "Entidad Auditora" a la firma de Contadores Públicos o al Auditor Externo Independiente, los cuales deben presentar su firma digital del Contador Público en el Balance General y el Estado de Resultados.
   • Para aquellos estados financieros que por alguna razón no cuenten con la firma Digital del Contador Público, deberán presentar certificación de un Notario Público, en donde haga constar que los mismos son copia fiel de los originales y que cuentan con la firma física del Contador Público en el Balance General y el Estado de Resultados.

 

• Los servicios de las firmas se ofrecen al público en general y se ejercen sin relación de dependencia o subordinación, estando orientados primordialmente al examen de Estados Financieros con el objeto de emitir dictamen sobre la razonabilidad de los mismos.

 

• Los auditores en su dictamen deberán opinar sobre la razonabilidad de los componentes de la estructura del Activo Circulante, Activo no Circulante y Otros Activos, pasivo circulante, pasivo largo plazo y Otros pasivos.

 

• Los auditores en su evaluación y aplicación de principios deben utilizar el principio de Negocio en marcha por parte de la Administración para la preparación de los Estados Financieros, a fin de garantizar que no existe ninguna incertidumbre futura o material que impida el funcionamiento de la empresa, es aparte de la LIQUIDEZ.

 

• Los Estados Financieros a presentar por una empresa independiente o por cada una de aquellas que conforman un consorcio deben corresponder a los últimos tres períodos fiscales.

 

• Será motivo de rechazo de los Estados Financieros y por ende de la propuesta, si han transcurrido más de quince meses entre la fecha de cierre de los Estados Financieros que la empresa presenta como correspondientes al año más reciente, y la fecha de apertura de las ofertas.

 

• Para ser sujeto de adjudicación en esta contratación la empresa debe demostrar mediante su estado financiero su solvencia, en caso contrario la oferta se considerará no elegible y este solo hecho será motivo para rechazar su oferta y será descalificada

 

• Para empresas con domicilio en el exterior, el dictamen de la entidad de auditoría deberá venir con firma digital o física debidamente autenticada por el Consulado de Costa Rica en el país donde está domiciliada la compañía y legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica.

 

• Toda la información financiera deberá expresarse originalmente en idioma español o traducida al español por un traductor oficialmente autorizado.

 

• Para calificar la capacidad financiera, se aceptará que el licitante haga referencia a la información presentada en otros procesos licitatorios. Lo anterior será aplicable sólo si la información suministrada en otros concursos cumple con los requisitos y especificaciones indicadas en los documentos para la presente contratación, y si el año en que se recibió la oferta para esos concursos no sobrepasa los doce meses. Será necesario indicar el número de la contratación, el nombre y los folios respectivos.

 

6.       OFERTAS PARCIALES

 

No serán admitidas para selección las ofertas parciales.

 

7.       APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

 

La apertura de ofertas se realizará en fecha y hora señaladas en la plataforma del SICOP, y procederá a determinar cuáles de las ofertas son aceptables desde el punto de vista legal, técnico y económico (razonabilidad de precios) de la siguiente manera:

 

1. El INDER procederá a verificar el cumplimiento de todos los requisitos legales pertinentes, establecidos en el presente documento y/o determinados en la LGCP, su reglamento y sus leyes conexas.

 

1. El INDER, procederá a verificar el cumplimiento de todos los requisitos técnicos. Se tendrá por elegibles técnicamente las ofertas que cumplan con todos los requisitos de admisibilidad y técnicos establecidos en el Pliego de condiciones y sus anexos.

 

1. El INDER, realizará el análisis económico (razonabilidad de precios) según lo establecido en los apartados siguientes.

 

8. RAZONABILIDAD DE PRECIO

 

La Administración, con el fin de determinar el tipo de procedimiento de contratación a utilizar (contratación Mayor, Menor o Reducida), así como para reservar el contenido presupuestario requerido para ejecutar las obras, efectúa una estimación del costo preliminar, para lo cual utiliza un presupuesto base establecido por un profesional en la rama del proyecto a desarrollar.

 

Dicha estimación se actualizará una vez recibidas las ofertas, para lo cual, de las ofertas que resulten admisibles se calculará un promedio. Aquellas cuyo precio se ubique dentro del rango del ± 10% (diez por ciento), serán consideradas razonables. Fuera de esa banda serán considerados, excesivos (+) o ruinosas (-).

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 44 del RLGCP, a las ofertas admisibles cuyo precio quede por fuera de las citadas bandas. En caso de que no se pueda justificar que el precio difiera con los rangos de tolerancia, la Administración adoptará la decisión de declarar infructuoso el concurso.

 

Se realizará un análisis económico de la razonabilidad de los precios ofertados considerando para ello como referencia los cálculos por la Administración. 

 

Los precios unitarios deberán calcularse a la fecha de las ofertas; por lo que, los costos de los materiales, mano de obra y equipo-maquinaria, deberán actualizarse a ese momento, según los siguientes criterios:

 

1. Precios de mercado de materiales de construcción y conservación de obra vial.

 

1. Costos de la mano de obra, los cuales son referenciados por los Decretos Ejecutivos emitidos por el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social (MTSS), más cargas sociales y derechos laborales.

 

1. Rendimientos de materiales, mano de obra, equipo y maquinaria adecuados al proyecto, según su criterio y la recolección de información.

 

1. Visita al sitio de la obra.

 

En razón de lo anterior, para realizar análisis de la razonabilidad de los precios, los elementos esenciales de orden técnico serán:

 

• La presentación de los sumarios de cantidades completos (incluyen todos los renglones de pago) detallando precios unitarios y totales.
• Presentación de la estructura de costos global
• Presentación del Cronograma de trabajo y rendimientos por actividad de conformidad al cronograma de obra.

 

9.       SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN DE OFERTAS

 

La calificación total se realizará de la siguiente forma:

 

1. Precio 65 puntos
2. Experiencia 20 puntos
3. c) Criterios sustentables ___________________ 15 puntos distribuidos de la siguiente forma:

c.1) Localia ______________ 05 puntos

c.2) Criterios sociales ______ 05 puntos

c.3) Criterios ambientales___ 05 puntos

         

Estos factores se aplicarán de la siguiente forma:

 

1. Precio:

 

Se evaluará dividiendo el “precio total mínimo ofertado” entre el “precio establecido por el oferente” y se multiplicará por 65.

 

                     Precio mínimo ofertado

                ----------------------------------------   X  65 = puntaje obtenido

               Precio de la oferta a evaluar

 

El monto total cotizado por las obras, se calculará contra los ítems enumerados en la hoja de cotización. En caso de discrepancia entre el monto total de la oferta y el cálculo con base en los precios unitarios, prevalecerá el monto calculado con base en los precios unitarios presentados en la oferta.

 

 

1. Obras ejecutadas:

 

Se asignarán 2 puntos por cada obra similar ejecutada en los últimos quince años, hasta un máximo de 20 puntos.

 

Por obra similar se entenderá: Construcción de edificaciones nuevas con estructura de mampostería, con cerramiento parcial o total en mampostería (gimnasios, bodegas, salones, naves industriales, etc), con un área mínima de 500 m2, en el sector público y/o privado; y/o proyectos de Construcción de edificaciones nuevas en salud, con un área de construcción mínima de 134 m2, en el sector público o privado

 

Para efectos de justificar cada proyecto mencionado, el oferente debe ser consistente con sus atestados incluidos en la oferta, es decir, se deberán aportar constancias de recibo a satisfacción de obra extendida por parte del cliente o propietario. La constancia debe incluir la siguiente información:

 

• Nombre del contratante que solicitó la obra.
• Detalle de la obra (tipo de obra, descripción general, costo de las obras y dimensiones de los trabajos según sea el caso).
• Fecha de inicio y conclusión de la obra.
• Consignar que la obra se ejecutó a satisfacción en tiempo y calidad, sin ejecución de garantías o multas.

 

Se aceptará que se presente un formulario o listado, a título de Declaración Jurada, en el que se consigne la información solicitada, únicamente para obras ejecutadas en el INDER.

 

En caso que el propietario de la obra que se presenta como experiencia no sea una institución pública, se deberá adjuntar constancia o certificación del CFIA donde conste que las obras fueron inscritas ante dicho ente.

 

La institución se reserva el derecho de verificar de la forma que estime conveniente, toda la información que se aporte para este caso y cualquier error, falsedad u omisión será motivo para no asignar puntaje en este aspecto, lo anterior según corresponda. Además, se reserva la potestad de solicitar cualquier información adicional o realizar cualquier verificación de la información presentada.

 

1. c) Criterios Sustentables

 

c.1) Localía (5%)

 

De conformidad con el Acuerdo de Junta Directiva Artículo No. 3 de la Sesión Ordinaria 13, celebrada el 9 de abril de 2018, la aplicación de este rubro será de la siguiente manera:

 

• Proveedores cuyas operaciones se ubican en el mismo Cantón del lugar de la construcción de las obras: 2.5 pts.

 

• Proveedores cuyas operaciones se ubican en la misma Provincia del lugar de la construcción de las obras: 2.5 pts.

 

Dicha información se verificará con la presentación de la Patente Comercial, solicitada en el apartado “Documentos a aportar con la oferta”

 

c.2) Criterios Sociales (5%)

 

Demostrar por medio de planillas que al menos 15% de sus trabajadores son mayores de 50 años y que todos ellos cuentan con al menos 6 meses continuos de laborar en la empresa. Para ello debe aportar copia de las últimas seis (6) planillas mensuales de la empresa, reportadas a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) por el oferente y un listado, con el detalle del personal contratado que cumple con dichas condiciones (plazo y edad), se debe indicar: el nombre completo, número de cedula nacional o de residencia vigente, la fecha de nacimiento, fecha de ingreso a la empresa y puesto que desempeña. (Estas personas deben aparecer incluidas en las últimas seis (6) planillas mensuales de la empresa, anteriores a la fecha de la apertura de las ofertas. No se considerarán los integrantes de la Junta Directiva, ni accionistas de la empresa, para el otorgamiento de puntos en este criterio

 

c.3) Criterios ambientales (5%)

 

Obtendrá este puntaje la empresa que cuenta con Certificación de Bandera Azul Ecológica lo que le permitirá demostrar ante terceros que su empresa aporta a la sostenibilidad ambiental, la misma debe estar vigente a día de la apertura.  De igual manera se le asignarán los puntos a la empresa que cuente con la Certificación Carbono Neutral al igual que la anterior, debe estar vigente al día de la apertura y ambas deberán ser emitidas por el ente competente autorizado para este fin.

 

9.1     Criterios de Desempate

 

En caso de presentarse un empate entre dos o más ofertas, en la suma de los factores evaluados, el criterio a utilizar para seleccionar a los proveedores es el siguiente:

 

1. PYMES: De acuerdo al Decreto Ejecutivo número 37427-H, publicado en La Gaceta el 12 de diciembre 2012, se procederá a asignar de forma adicional la siguiente puntuación:

 

1. a) PYME de Industria: 5 puntos.
2. b) PYME de Servicio: 5 puntos.
3. c) PYME de Comercio:  2 puntos.

 

1. De persistir el empate se efectuará un sorteo en presencia de un representante de los oferentes que ostentan esa condición; un abogado de la Institución y el analista encargado del trámite, previa convocatoria. Su inasistencia se entenderá como renuncia a participar, quedando excluido del sorteo, el cual se realizará con los presentes. Para el sorteo se utilizarán papeles, uno de ellos tendrá la palabra "Ganador", cada representante sacará de una bolsa un papel o plástica y resultará adjudicatario el que saque el papel con la palabra "Ganador". El sorteo se efectuará en la Proveeduría Institucional y se levantará el acta respectiva.

 

9.2 Adjudicación

 

La adjudicación será aprobada por la Gerencia General o Junta Directiva, según corresponda como Órganos Competentes según Ley 9036 “Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y oficio GG-1377-2016 del 15 de noviembre de 2016.

 

9.3 Readjudicación

 

• El Inder readjudicará a la segunda mejor oferta calificada en caso de incumplimiento por parte del adjudicatario, ya sea en:
  •  
• No presentar la garantía de cumplimiento y especies fiscales en el plazo legal establecido.
  •  
• Renuncia de la adjudicación.
  •  
• Por no presentar la documentación requerida al adjudicatario en el apartado “Documentos a aportar por el adjudicatario” dentro de los 8 días hábiles establecido por ley una vez dictado el acto final
  •  
• Esta readjudicación será aprobada por la Gerencia General como Órgano Competente según Ley 9036 “Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y oficio GG-1377-2016 del 15 de noviembre de 2016.

1. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION

 

10.     FIRMA DE CONTRATO

 

Una vez quede firme el acto, el adjudicatario deberá firmar el respectivo contrato digitalmente en modulo que tiene establecido el SICOP para este fin, en el cual quedarán establecidas las condiciones fundamentales de las obligaciones que las partes asumieron a través del este documento, la oferta y el acto de adjudicación.  En lo que corresponde a el INDER, el contrato está exento de especies fiscales conforme lo establece el Artículo 7, inciso b. de la Ley N° 6735 del 29 de marzo de 1982.  El adjudicatario deberá aportar las especies fiscales que requiere el contrato en la parte que a Él le corresponde.

 

11             RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

 

• De acuerdo con lo que al efecto establece el artículo el CONTRATISTA está obligado a verificar la legalidad y corrección del procedimiento de contratación seguido para la adjudicación a su favor de la contratación, así como en la ejecución de este. En virtud de esta obligación, el CONTRATISTA no podrá alegar desconocimiento del ordenamiento jurídico aplicable en la especie, para fundamentar gestiones resarcitorias o para eludir responsabilidades originadas en tales incorrecciones. Dentro de esta obligación, el CONTRATISTA deberá comunicar a los respectivos jerarcas administrativos las incorrecciones que detecte, a efecto de salvar su responsabilidad eventual en el caso.

 

• El tiempo que requiera el CONTRATISTA para corregir el trabajo deficientemente ejecutado, no modifica el plazo total de entrega de la obra.

 

• Todas las obligaciones derivadas de la realización del trabajo, tales como Riesgos Profesionales, Relaciones Obrero ‑ Patronales, Salud Ocupacional y otras, serán responsabilidad total del CONTRATISTA, liberando al INDER totalmente de cualquier conflicto que por estas causas se establezca.

 

• El CONTRATISTA debe demostrar que se encuentra al día en el pago de las obligaciones obrero patronales con la Caja Costarricense del Seguro Social y en caso de incurrir en mora durante la ejecución del contrato, esta circunstancia será motivo de resolución contractual, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 74 de la Ley Orgánica de la Caja Costarricense del Seguro Social, según reforma efectuada mediante Ley 7983 Ley de Protección al Trabajador.

 

• El CONTRATISTA deberá suscribir y mantener vigentes durante toda la ejecución de la contratación las siguientes pólizas de seguro:

 

1. Riesgos de Trabajo
2. Responsabilidad civil adecuada contra accidentes y responsabilidad por daños a terceras personas, y a la propiedad de terceros.
3. Póliza de seguro sobre vehículos y maquinaria, cubriendo la responsabilidad civil en los términos especificados en el punto b).

El CONTRATISTA debe inscribir el proyecto objeto de este concurso ante el INS y presentar al INDER la certificación emitida por dicha Institución, como requisito previo para emitir la “Orden de Inicio del proyecto” tal y como lo establece la “Norma Técnica del Seguro Obligatorio de Riesgos de Trabajo” publicado en La Gaceta N° 250 del 24/12/2010.   El Contratista contará con tres días hábiles para realizar dicha inscripción una vez se le notifique el refrendo del contrato.

 

Si el CONTRATISTA ya dispone de pólizas suscritas que cubran esos riesgos, bastará con que así lo demuestre.

 

• Se entiende que el CONTRATISTA libera al INDER de cualquier reclamación de terceras personas que pudiera presentarse por la ejecución de las obras objeto de este Concurso.

 

• El CONTRATISTA empleará únicamente personal que sea cuidadoso y competente. El ADMINISTRADOR DEL CONTRATO puede exigir que se sustituya a cualquier persona o personas empleadas por el CONTRATISTA que a su juicio resulte incompetente, negligente o se oponga a obedecer instrucciones. Estas personas no podrán ser reinstaladas en los trabajos realizados por el CONTRATISTA sin el consentimiento escrito del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

 

• Inscripción del Proyecto ante El CFIA:

 

Los permisos son requisito indispensable para iniciar la obra (Artículo 183 RLGCP).

 

Se entregarán planos aprobados por el CFIA, por lo que el oferente deberá indicar en su oferta el nombre y las calidades de quien nombrará como Director Técnico y Responsabilidad de la ejecución de la construcción del proyecto obra ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitecto, con el fin de ser inscrito ante este colegio por el propietario intelectual de los planos constructivos.

 

La firma y trámite del Contrato de Dirección de Obra ante el CFIA, el permiso de construcción de la Municipalidad respectiva y cualquier permiso operativo o recepción final de obra por parte de Instituciones especializadas, será responsabilidad exclusiva del Contratista.

 

Los siguientes pagos corren por cuenta del Contratista:

 

Timbre de Construcción                                                                                    0,1% (1 por mil) del valor de la obra

Derecho de Asistencia                                                                                 0,15% (1.5 por mil) del valor de la obra

Cupón de Registro del Cuaderno de Bitácora en Obra                               0,015% (0.15 por mil) del valor de la obra

Cuaderno de Bitácora en Obra (Bitácora Digital)                                      ₡10.000,00 (aumento ₡10.000,00 adicionales)

Otros pagos de servicios de Plataforma Digital Administrador Proyectos Construcción (APC) CFIA relacionados

 

 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento Especial de la Bitácora Digital para el Control de Proyectos, articulo 3 y 4, el ingeniero designado como Director Técnico está obligado a dejar constancia escrita conforme con su mejor criterio, de sus observaciones e incidencia acaecidas durante los procesos constructivos, al menos cada ocho días hábiles. El desacato a este artículo devengara en la aplicación de multas según se indica en apartado correspondiente, esto previa advertencia consignada en cuaderno de bitácora por parte del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO del INDER.

 

“Artículo 3.- Es obligatorio el uso de la bitácora digital para el control de proyectos, para todos los miembros incorporados al Colegio Federado, que participen en un proyecto. Dicha obligación es tanto para proyectos de índole público o privado, constructivos o no”.

 

“Artículo 4.- Podrán hacer anotaciones en la bitácora digital para el control de proyectos los profesionales miembros del Colegio Federado, al día con sus obligaciones, que tengan alguna vinculación legítima en el proyecto de acuerdo con su función, o bien, en cumplimiento de leyes y reglamentos específicos”.

 

Dado que los permisos Municipales son responsabilidad del Contratista, si existiera un atraso real en el inicio de la obra por este concepto, se considerará como “Fuerza Mayor” y la fecha de inicio de la obra se modificará consecuentemente. Por atraso real se entiende un paro total y absoluto de la labor de construcción, dichos atrasos deberán ser demostrados ante la Administración.

 

 

12. OBLIGACIONES DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA.

 

12.1 El Director Técnico.

 

El CONTRATISTA podrá actuar por sí mismo como DIRECTOR TECNICO del trabajo si cuenta con los atestados correspondientes. Este profesional deberá comprometerse a ejercer dirección técnica por parte del contratista, haciendo anotaciones periódicas en la bitácora de obra, guardando las directrices que se mencionan en el “Reglamento especial del cuaderno de bitácora en obras” del CFIA, publicado en Diario Oficial La Gaceta No. 171 del 5 de setiembre de 1997. Deberá realizar como mínimo 1 (una) visita por semana para inspecciones al proyecto y es quién asume la responsabilidad profesional del mismo.

 

En caso de que el ingeniero responsable asignado por el adjudicatario no acate lo dispuesto en el Artículo 9 del Reglamento Especial de la Bitácora Digital para el Control de Proyectos (visita al menos cada ocho días hábiles), se procederá a hacer un llamado de atención y de persistir la situación se procederá a paralizar la obra hasta tanto no se solvente la situación.

 

12.2 El Superintendente.

 

1. a) El superintendente o capataz, deberá permanecer en la obra a tiempo completo y tendrá autoridad suficiente para actuar en nombre del CONTRATISTA.

 

1. b) El nombramiento del Superintendente deberá ser del conocimiento y conformidad del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, y deberá ser cambiado si justificadamente así lo solicita.

 

1. c) El superintendente será el responsable técnico de la obra por parte del contratista, por lo que deberá tener los conocimientos y experiencia suficiente para dirigir la ejecución de las obras a construir, a fin de que pueda interpretar planos, especificaciones y demás documentos contractuales; deberá acatar todas las instrucciones y disposiciones del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO y deberá dar aviso a éste de cualquier error, discrepancia u omisión que encontrare en los planos o especificaciones.

 

12.3 Consultor de Calidad.

 

El consultor de calidad del contratista apoyará el control de calidad de los trabajos ejecutados por el contratista y emitirá las respectivas constancias de calidad.

 

13.     MULTAS Y CLÁUSULA PENAL

 

13.1   Multa:

 

En el caso de que la entrega no cumple con lo solicitado y que ocasione una erogación presupuestaria adicional para el INDER, el contratista será responsable de cubrir los costos inherentes en que incurra el Inder para poder cubrir la necesidad pública que se está buscando.

 

13.2   Clausula Penal:

 

Si existiera atraso en la entrega de la obra y este atraso no fuera justificado satisfactoriamente ante el INDER, el CONTRATISTA deberá pagar al INDER por concepto cláusula penal, el equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto total de la contratación, por cada día natural de atraso en la entrega de las obras objeto de la contratación a entera satisfacción del INDER, hasta un máximo del 25 por ciento (25%) del monto adjudicado, de conformidad con Artículo 117 RLGCP

 

El INDER se reserva el derecho de hacer efectiva la cláusula penal por entrega tardía, aplicando a ella los saldos de pago pendientes.

 

14.     CESIÓN DE LA CONTRATACIÓN

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 277 del RLCPA la contratación que se formalice mediante este Concurso no podrá ser cedida ni traspasada en modo alguno a terceros, salvo autorización expresa y por escrito del INDER y de la Contraloría General de la República, cuando corresponda.

 

15.     SUBCONTRATACIÓN

 

De acuerdo al Artículo 133 RLGCP, el CONTRATISTA no podrá subcontratar por más de un cincuenta por ciento del monto total de la obra lo cual procederá únicamente para la realización de cuestiones especializadas y ello no relevará al contratista de su responsabilidad.

 

Con la oferta se aportará un listado de las empresas subcontratadas. En ese detalle, se indicarán los nombres de todas las personas físicas y jurídicas con las cuales se va a subcontratar, incluyendo su porcentaje de participación en las prestaciones a realizar y se aportará una certificación de los titulares del capital social y de los representantes legales de aquellas.

 

16.     OTRAS CONDICIONES

 

• Cualquier condición no prevista en este documento se regirá de conformidad con las disposiciones pertinentes a la LEY GENERAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA y su Reglamento.

 

VISITA AL SITIO.

 

El ARIM, Administración Activa del Área de Salud Alajuela Oeste, e INDER, realizarán una reunión oficial en el sitio de la obra, con los posibles oferentes invitados a participar y que hayan adquirido los documentos licitatorios a esa fecha.

 

El día de la visita, se levantará un acta oficial en la cual se dejará constancia de los participantes y de las consultas que se evacuen al respecto, las cuales formarán parte del expediente de contratación.

 

Dicha reunión se realizará en el sitio de la obra al tercer (3er) día hábil de la fecha de publicación del concurso SICOP a las 10:00 am, para lo cual se solicita confirmar asistencia a los correos electrónicos:

 

jgaritag@ccss.sa.cr

eacastrob@ccss.sa.cr

edrodrig@ccss.sa.cr

jlopezr@ccss.sa.cr

elopez@inder.go.cr

jvargasr@inder.go.cr

 

La administración no realizará con las oferentes visitas al sitio anterior o posterior a la fecha indicada.

 

La visita al sitio NO será de carácter obligatorio.

 

Será responsabilidad de los posibles oferentes realizar un reconocimiento minucioso y detallado del sitio.

 

Para los oferentes que presenten su oferta sin realizar la visita al sitio se asumirá que conocen el lugar, las condiciones del trabajo, accesibilidad al proyecto por caminos públicos, cantonales e internos del asentamiento, fuentes de material, etc. El INDER no recibirá reclamos sobre este aspecto, así mismo el contratista asumirá todos los imprevistos que implique la ejecución del proyecto.

 

 

 

III CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

 

17. INICIO DEL CONTRATO

 

Antes de girar la Orden de Inicio el contratista deberá entregar:

 

• Cronograma de trabajo por medio del método de ruta crítica (CPM), indicando las cantidades de obra, rendimientos y duraciones, el personal técnico y ENCARGADO O SUPERINTENDENTE de cada actividad, los periodos de participación de cada uno de éstos y el listado con la descripción de los procedimientos para cada paso del proceso, indicando los recursos materiales, humanos y la maquinaria y el equipo que utilizará.
• Libro de bitácora oficial del CFIA, para los trabajos objeto de esta licitación.
• Programa de control de calidad.

En caso que alguno de éstos no fuere satisfactorio para el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, antes de dar la orden de inicio será reformado de manera que disponga el uso de la maquinaria, equipo y de personal suficiente y adecuados, de tal forma que asegure la terminación de la obra dentro del plazo estipulado en  Este documento o propuesto por el CONTRATISTA en su oferta.

 

El contratista deberá iniciar la obra según la fecha establecida en una reunión inicial programada una vez formalizado el contrato. Para tal efecto el ADMINSITRADOR DEL CONTRATO, emitirá al contratista la orden de inicio (Artículos 125, d), i) LGCP, y 293 a) RLGCP), en la cual se detallarán: la fecha inicial, la fecha de término y el plazo de ejecución de la obra, todo de acuerdo con el pliego de condiciones, la oferta y el contrato.

 

En la reunión inicial de coordinación entre el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO y los profesionales responsables del adjudicatario, se presentará al contratista los profesionales responsables del ARIM e INDER que llevarán a cabo la inspección y se comunicarán los procedimientos establecidos para el trámite de informes, pagos por avance de obra, reajuste de precios, el día de la semana que se realizarán las visitas de inspección, programación de reuniones, solicitudes de cambios, entre otros.

 

17.1      Errores, discrepancias, omisiones

 

El CONTRATISTA no podrá aprovecharse de los errores u omisiones que hubiere en los esquemas de construcción o en las especificaciones técnicas de construcción. Si durante el curso de ejecución de la obra, el CONTRATISTA hallare cualquier error, discrepancia y omisión en los esquemas de construcción o en las especificaciones, lo notificará inmediatamente por escrito al ADMINISTRADOR  DEL CONTRATO.

 

Cuando la discrepancia no fuere aclarable por medio de estas reglas, decidirá el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

 

17.2   Instalaciones y servicios provisionales

 

El CONTRATISTA deberá proporcionar e incluir dentro de sus costos, todas las instalaciones provisionales, tales como rótulos de señalización, bodegas, oficinas, cabañas sanitarias, cerramientos, acceso al sitio y demás facilidades similares necesarias para llevar a cabo la obra.

 

Si el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO lo solicitare, el CONTRATISTA dejará de destruir o de remover alguna mejora que haya sido necesaria para facilitar el suministro, instalación o prueba y cuya utilidad o utilización cese para el CONTRATISTA al terminar la Contratación. El provecho de la mejora quedará siempre a favor del INDER y queda estipulado que el valor residual se considerará nulo para el CONTRATISTA. Los costos correspondientes a estas instalaciones y servicios deberán estar detallados en las respectivas memorias de cálculo del presupuesto detallado de cada renglón de pago.

 

17.3   Discrepancia entre Documentos

 

Todos los anteriores documentos son complementarios y lo que en ellos se especifique resulta obligatorio para las partes.

 

En caso de que hubiere discrepancia entre ellos, se aplicarán las siguientes reglas:

 

1. Los dibujos a escala mayor regirán sobre los de escala menor.
2. Las dimensiones indicadas en números regirán sobre las medidas a escala.
3. Las especificaciones técnicas de construcción regirán sobre los esquemas de construcción, salvo en los casos en que las primeras indiquen lo contrario.

Igualmente, si hubiere discrepancia entre los planos, o entre los planos y las especificaciones, en todo caso deberán ser sometidos al ADMINISTRADOR DEL CONTRATO para su decisión.

 

El Contratista, tomará todas las dimensiones adicionales necesarias en el campo. En caso de existir dudas o diferencias, deberá consultar por escrito con el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

 

El Contratista, deberá verificar cuidadosamente, las cantidades, medidas y anotaciones, que se marcan en los planos, especificaciones y alcance de trabajo, y será responsable, de cualquier error que resulte de no tomar las precauciones necesarias.

 

Algunos planos, son esquemáticos y en ellos se indica, la localización general de los sistemas y el alcance del trabajo. Las condiciones en la obra, podrán afectar ciertas localizaciones que deben ser oportunamente consultadas a resolución del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO y será responsabilidad exclusiva del Contratista, si por falta de consulta previa, se producen modificaciones sobre lo ya realizado.

    

El INDER se reserva el derecho de hacer cualquier alteración en los planos o especificaciones escritas, con la salvaguarda del equilibrio económico del contrato entre las partes.

 

Los detalles típicos, indicaciones de acabado, materiales o accesorios indicados para un área, elemento o accesorio de la obra, se entenderán como indicados o especificados para todas las áreas o elementos similares del edificio, aunque no exista indicación o especificación expresa.

 

Las letras o números usados en los planos para identificar detalles o secciones pueden ser independientes para cada lámina o grupo, por lo tanto, deben verificarse las secuencias. Las numeraciones no son necesariamente consecutivas. 

 

En los planos y las especificaciones, se ha definido de la mejor manera posible el alcance de las obras a construir, sin embargo, los planos no se deben considerar como “planos de taller”, razón por la cual, el Contratista deberá incluir sin costo adicional alguno, aquellos otros elementos que se requieran para que todos los componentes de la obra se ejecuten y terminen total y adecuadamente.

 

18.     EQUIPO, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA

 

18.1   Equipo, Materiales y Herramientas

 

Todos los materiales y equipos que suministre el CONTRATISTA y que queden incorporados a la obra deberán ser nuevos y de las calidades indicadas en las Especificaciones Técnicas, y los mismos pueden ser sometidos a examen o prueba por parte del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO en cualquier momento, durante la construcción o en el lugar donde se efectúe la fabricación de los mismos.

 

Todo material a utilizar deberá estar en concordancia con las especificaciones de la Sociedad Americana para Pruebas de Materiales (ASTM) y del Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU). Los materiales deben ser nuevos y de la mejor calidad en su clase de acuerdo a lo especificado. Todos los materiales estarán sujetos a la aprobación del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

 

En caso de utilización de materiales prefabricados o industrializados, se deberán acatar todas las recomendaciones del fabricante para el transporte, manipulación, levantado y fijación de todos los elementos componentes de la estructura, igualmente debe acatarse toda recomendación sobre bodegaje y almacenamiento.

 

Por conveniencia técnica, algunos equipos, artículos, materiales y procedimientos son designados por marcas de fábrica o por nombres de catálogos. Estas designaciones son únicamente con el objeto de establecer el tipo, el funcionamiento y la calidad como base de comparación.

 

Es obligación del CONTRATISTA, presentar catálogos, muestras y cualquier tipo de información que el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO requiere sobre materiales, accesorios y aún, elementos de trabajo que se proponga usar y someterlos a su aprobación, previamente a adquirirlos. Queda bajo responsabilidad del Contratista el que luego se le rechace lo que no haya sido aceptado, debiendo reemplazarlo a entera satisfacción sin responsabilidad ni costo para la Administración.

 

La aprobación que se le da a los materiales y accesorios, significa únicamente que cumplen o mejoran las condiciones solicitadas y que se acepta su instalación o uso, siempre que los materiales y accesorios, sean idénticos a los aprobados. No se releva al CONTRATISTA, de su responsabilidad ni de su obligación de suministrar todos los accesorios indicados o no indicados, pero que, a juicio del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, sean necesarios para el funcionamiento eficiente de cualquier sistema.

 

El no rechazo inicial por parte del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO de cualquier material o trabajo defectuoso, en ninguna forma impedirá el rechazo en el futuro, al descubrirse algún defecto oculto, ni obligará a la Administración a su aceptación final.

 

Si el CONTRATISTA propone usar material o accesorios diferentes a los especificados o detallados en los planos, los cuales requieren rediseño de la estructura, paredes, cimientos, tuberías alambrado o cualquiera otra parte del trabajo mecánico, eléctrico o arquitectónico, el rediseño y los nuevos planos y detalles requeridos, serán preparados y costeados por el CONTRATISTA, sujetos a la aprobación del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

 

Cuando estos cambios aprobados requieren diferentes cantidades o modificaciones en los sistemas con el aporte de accesorios adicionales, éstos serán suministrados por el CONTRATISTA.

 

El CONTRATISTA incluirá en su trabajo sin costo adicional, cualquier mano de obra, materiales, servicios y aparatos necesarios, para satisfacer todas las leyes, ordenanzas reglamentos y regulaciones que sean aplicables, aun cuando no hayan sido mencionados en los planos o en las especificaciones.

 

La descripción que se haga de materiales, equipos y procedimientos por medio de marcas de fábrica, número de catálogo y/o nombre del fabricante, debe tomarse a título de referencia, pues han sido citadas con el propósito de identificar las características de los materiales o equipos deseados y, desde luego, se aceptarán alternativas equivalentes o mejores, previa aprobación escrita del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

 

Aquellos materiales que no se encuentren en plaza deberán ser importados por el CONTRATISTA.

 

El CONTRATISTA será el único responsable por atrasos que la falta de materiales pueda causar, sólo se considerarán situaciones muy especiales.

 

En ningún caso se permitirán cambios de material ni extensiones de plazo por imprevisión del CONTRATISTA.

 

El equipo y las herramientas que se usen en la obra serán nuevos o por lo menos deberán estar dentro del período de vida útil y en perfectas condiciones de funcionamiento. También deberán ser adecuados en cuanto a su capacidad y en otras características importantes, para obtener con ellos el rendimiento que se considere indispensable.

 

El ADMINISTRADOR DEL CONTRATO podrá ordenar el retiro de cualquier equipo o herramientas que no considere adecuadas, y exigir al CONTRATISTA que lo sustituya por unas que satisfagan las necesidades del Proyecto.

 

18.2   Mano de obra

 

Toda la mano de obra deberá ser suficiente en cantidad y capacidad y el trabajo que ejecute de primera calidad, a juicio del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

 

El CONTRATISTA deberá suplir la totalidad de la mano de obra para la realización de los trabajos, y fungirá como patrono, en cuanto al pago de las garantías sociales y cobertura de seguros.

 

El trabajo será desarrollado por operarios calificados y competentes. El Contratista asumirá la completa responsabilidad sobre las acciones que realice el personal que emplee en las obras.

 

EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO tendrá la facultad de ordenar al CONTRATISTA la remoción de cualquier empleado de la obra, si a su juicio o juicio del INDER, es incompetente, genera razonables molestias a los usuarios de la institución, o impide las labores de fiscalización y control de las obras.

 

Es responsabilidad del CONTRATISTA, cumplir con todas las disposiciones legales y reglamentarias, relativas a la seguridad e higiene de sus trabajadores, atendiendo por su cuenta este tipo de obligaciones.

 

El CONTRATISTA, debe cumplir con el Reglamento de Seguridad de Construcciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, con todos los reglamentos adicionales del citado Ministerio que sean aplicables a esta construcción.

 

El CONTRATISTA deberá disponer de un guarda para la custodia de los materiales que almacene en sus bodegas. En caso de que sea posible utilizar alguna edificación existente en la comunidad como bodega, la responsabilidad sobre el hurto o daño de cualquier material continuará siendo exclusivamente del Contratista

 

19.     LABORES PELIGROSAS; CONDICIONES DE SALUD OCUPACIONAL

 

Cuando el CONTRATISTA deba efectuar trabajos que signifiquen riesgo de daño a sus empleados, a otras personas, a la propiedad de terceros, deberá tomar todas las precauciones y las medidas de seguridad que fueren necesarias, de acuerdo con el Reglamento de Seguridad en las Construcciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de las demás leyes, decretos y reglamentos aplicables.

 

Todos los operadores deberán de estar protegidos por las normas de seguridad que establecen la ley.  El Contratista será el único responsable de velar por la seguridad de su personal y mantendrá el equipo de seguridad necesario y al alcance de los trabajadores, el mismo debe estar en perfectas condiciones y adecuado para que cada funcionario desarrolle su labor.

 

Su personal deberá utilizar el equipo y herramientas de protección y seguridad recomendadas por los reglamentos de ley y por las instituciones relacionadas con este campo, tales como: casco, lentes, mascarillas, chalecos, guantes, arnés, entre otros.  Los costos correspondientes al cumplimiento de esta normativa deberán estar detallados en las respectivas memorias de cálculo del presupuesto detallado de cada renglón de pago.

 

20.     CONTROL DEL TRABAJO

 

20.1 Dirección Técnica

 

Para garantizar la correcta ejecución de la obra, el Contratista deberá colocar al frente de los trabajos, a un Ingeniero Civil, en Construcción o Arquitecto, y en los trabajos eléctricos a un ingeniero electricista calificado que debe coordinar con el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. Dichos profesionales deben ser miembros activos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, quiénes deberán ajustarse fielmente a los planos, especificaciones y la normativa técnica legalmente establecida. Esos DIRECTORES TÉCNICOS deberán realizar las inspecciones de las obras con la frecuencia que demanden todos los trabajos, y con especial atención, la ejecución de las actividades críticas. La inspección de las obras deberá realizarse semanalmente en forma continua a lo largo de la ejecución y en completa coordinación con el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. En caso de que el DIRECTOR TÉCNICO del Proyecto y el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO no pudieran efectuar la visita conjunta a la obra, el DIRECTOR TÉCNICO tendrá la obligación de coordinar a través del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO que el primero sea acompañado por el Supervisor Regional para así dar fe de su visita.

 

Como Superintendente a tiempo completo en la obra, se nombrará a un maestro de obras (con una experiencia certificada de al menos tres años de desempeño como maestro de obras en la construcción de obras iguales o de mayor complejidad a las descritas en este este documento).  Esta experiencia será comprobada a través de la presentación de documentos tales como estudio realizados, cursos aprobados, cartas de recomendación y cualquier otro documento que certifique que la persona encargada de la obra se encuentra debidamente calificada para realizar dicho trabajo. Este representará al Contratista en su ausencia. Todas las instrucciones impartidas al primero serán tan obligantes, como si hubiesen sido dadas al Contratista.

 

20.2   Fiscalización

 

La unidad fiscalizadora y de control del proceso de ejecución del contrato (Artículos 186 y 283 RLGCP) en sus aspectos técnicos estará a cargo de los funcionarios del Área Regional de Ingeniería y Mantenimiento (ARIM) de la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Central Norte (DRIPSSCN) en conjunto con Infraestructura Rural INDER y en sus aspectos Administrativos estará a cargo de Unidad de Servicios para el Desarrollo  INDER, y serán responsables de fiscalizar en la ejecución contractual.

 

El INDER designará un ADMINISTRADOR DEL CONTRATO que actuará como fiscalizador inspector de la obra y como representante técnico de la Administración ante el Contratista en las áreas de competencia que le corresponden. El ADMINISTRADOR DEL CONTRATO tendrá libre acceso a todos los sitios del proyecto en todo momento y su función será el aprobar o rechazar la calidad y la cantidad de los materiales y los trabajos realizados, decidir sobre cualquier duda en la interpretación de los planos y las especificaciones, vigilar que los trabajos se desarrollen fielmente en conformidad con los planos, las especificaciones y demás documentos contractuales en todos sus extremos.

 

El CONTRATISTA deberá acatar en un todo, las indicaciones que le sean formuladas por el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO en tanto éstas se den dentro del marco legal vigente y los términos contractuales.

 

El ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, los auditores y cualquier autoridad competente u otras instituciones involucradas en este proceso (CFIA, la Contraloría General de la República por ejemplo.), tendrán libre acceso a la bitácora y a todos los sitios de la obra en todo momento y el CONTRATISTA estará obligado a mostrarle cualquier detalle de las obras y a todos los materiales que hayan de usarse en ellas.

 

El CONTRATISTA dará las facilidades necesarias para facilitarles su libre circulación y seguridad dentro del área de construcción.

 

Todo aspecto técnico sobre la construcción de las obras deberá ser exclusivamente coordinado o consultado con el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. El CONTRATISTA no deberá acatar indicaciones de esta índole emanadas de cualquier personero del lugar en donde se desarrollen las obras, sin que se cuente con el visto bueno del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

 

El alcance de la Inspección comprenderá todo el trabajo contratado incluida la preparación o la fabricación de los materiales que serán usados, a juicio de los inspectores.

 

Si el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO no rechazara algún material o trabajo defectuosos durante el proceso constructivo, no implica que el mismo se inhiba de rechazar la obra defectuosa a futuro.

 

El CONTRATISTA debe asumir en su oferta económica los costos para proporcionar de inmediato, todas las facilidades, mano de obra, materiales necesarios y costo de las pruebas de laboratorio, en caso de que el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO ordene realizar las pruebas de calidad necesarias para garantizar que los trabajos ejecutados cumplan con las especificaciones.

 

20.2   Facultades del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

 

El ADMINISTRADOR DEL CONTRATO estará autorizado para:

 

 

1. Solicitar al CONTRATISTA que los equipos, maquinaria y herramientas usadas en la obra sean sustituidas, o aumentadas, si la ejecución no avanzare satisfactoriamente debido a esa circunstancia.

 

1. Solicitar que el personal empleado en la obra sea aumentado o exigir el reemplazo de aquel trabajador que se considere evidentemente incapaz, ineficiente, descuidado, insubordinado u objetable en cualquier aspecto que vaya en detrimento del trabajo.

 

1. Solicitar el descubrimiento de alguna parte del trabajo para verificar su corrección. Si al inspeccionarlo no resultare aceptable a juicio del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, el descubrimiento, la restauración y el retiro de las partes residuales correrá por cuenta del CONTRATISTA. En caso de que el trabajo resultare aceptable, el costo de las labores antes dichas será pagado por el INDER.

 

1. Interpretar los esquemas de construcción y las especificaciones, en caso de discrepancia entre ellos, real o aparente. Verificar y realizar las pruebas necesarias para la aceptación de las diferentes partes de la obra.

 

1. Inspeccionar, aprobar o rechazar cualquier trabajo total o parcialmente, que no se apegue a los requerimientos indicados en las especificaciones técnicas y a los términos de esta contratación.

 

1. Realizar la verificación, estimación, aprobación y trámite de todas las facturaciones que se deban realizar al CONTRATISTA, sean estas facturas por obra ordinaria, extraordinaria o reajuste de precios. Además, deberá realizar la recepción provisional y definitiva de la obra y tramitar el finiquito definitivo de la contratación.

 

1. Ubicar en el terreno las referencias necesarias para la correcta ejecución de la obra, verificar el cálculo de los reajustes correspondientes a las facturas.

 

1. Justificar técnicamente la necesidad de efectuar modificaciones o trabajos extraordinarios en las obras bajo su supervisión.

 

1. Comprobar que en los planos constructivos finales queden registradas todas las modificaciones realizadas.

 

1. Verificar que el CONTRATISTA disponga de todos los diseños, especificaciones, cronogramas de trabajo, permisos y demás documentos contractuales.

 

1. Exigir al CONTRATISTA el cumplimiento de las leyes laborales y de seguridad industrial.

 

Por su parte la Región de Desarrollo Central designará un funcionario como SUPERVISOR REGIONAL que actuará en la obra y tendrá a su cargo la fiscalización de la misma por parte de la Región de Desarrollo. El SUPERVISOR REGIONAL tendrá libre acceso a todos los sitios del proyecto en todo momento.

 

20.3   Facultades del Supervisor Regional   

 

1. El CONTRATISTA podrá actuar por sí mismo como superintendente del trabajo, o bien, tendrá en su lugar un superintendente o capataz, con autoridad suficiente para actuar en su nombre, quien permanecerá en el sitio del Proyecto el tiempo que se requiera durante el curso de los trabajos, a juicio del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

 

1. b) El nombramiento del Superintendente deberá contar con el conocimiento y la conformidad del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, y deberá ser cambiado si justificadamente así lo solicita. En todo caso, el superintendente no podrá ser cambiado por el CONTRATISTA si no es con la anuencia del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

 

1. El Superintendente deberá tener pleno conocimiento de los esquemas de construcción, especificaciones y demás documentos contractuales; deberá acatar todas las instrucciones y disposiciones del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO y deberá dar aviso a éste de cualquier error, discrepancia u omisión que encontrare en los esquemas de construcción o en las especificaciones.

 

21. USO DE LA PROPIEDAD

 

El CONTRATISTA mantendrá sus equipos, el almacenamiento de los materiales y las actividades de sus trabajadores, dentro del límite del terreno que éste haya seleccionado y puesto a aprobación del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, y no acumulará sus materiales innecesariamente en la propiedad.

 

Es responsabilidad del CONTRATISTA, reparar los daños causados en la obra o en el terreno o a terceros con ocasión de los trabajos a que se refiere esta licitación.

 

22.  SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA OBRA

 

El INDER, por medio del ADMINISTRADOR  DEL CONTRATO, tendrá autoridad para suspender la obra, en todo o en parte y por el período que considere necesario, ya fuere debido a condiciones que justifiquen tal medida, o por incumplimiento de la Contratación por parte del CONTRATISTA.  Sin embargo, si esa suspensión fuere superior a 30 días naturales, se requerirá  aprobación de la Gerencia o Presidencia Ejecutiva del INDER.

 

Si fuera necesario suspender la obra por un tiempo indeterminado, el CONTRATISTA tomará la debida precaución para impedir daños o deterioros en la obra y construirá estructuras temporales de protección donde se le ordene. El CONTRATISTA no suspenderá la obra sin el permiso previo, explícito y escrito del ADMINISTRADOR  DEL CONTRATO.

 

23.     MEDICIONES Y PAGOS

 

23.1   Pagos parciales

 

La forma de pago será por avances de obra (Artículo 175, Inciso b) RLGCP). Estos pagos se regirán por lo definido en el plazo de entrega (Formulario C) y la Tabla de Pagos (Formulario B2) presentada por el contratista y oficialmente aprobada por el Jefe de Proyecto. Para la aprobación de dicha tabla de pagos, el contratista deberá realizar un desglose donde se muestren las actividades y subactividades con sus respectivos costos. Para el control de los pagos el Contratista deberá aplicar la metodología de gestión del valor ganado (EVM) (Artículo 180 RLGCP) y presentar un informe de monitoreo mensual (ANEXO 3), esto para el análisis y tomas de decisiones por parte de la Dirección de Obra e Inspección.

 

Como condición para el trámite de toda factura, el contratista deberá presentar la tabla de pagos correspondiente, según se trate de avances de obra, modificaciones o reajustes de precio. Para efecto de agilizar el trámite de facturas, previo a su presentación formal, el contratista deberá gestionar la revisión preliminar de los avances de obra, modificaciones o reajustes de precio reportados en la factura que se someterá a diligencia de pago.

 

Los pagos se realizan, con base en las mediciones preliminares hechas por el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. Concluidas las obras objeto de la contratación, el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO procederá a la determinación final de las cantidades de obra ejecutadas y procederá a certificar el monto final de la contratación.

 

Queda estipulado que las partidas indicadas en la hoja de cotización, representan el costo de la totalidad de los materiales, maquinaria, equipos, transporte, herramientas, topografía, mano de obra y demás bienes y servicios que resulten necesarios para la correcta ejecución de las obras objeto de esta Contratación, así como los gastos administrativos y demás costos directos e indirectos y la utilidad del CONTRATISTA.

 

Si se descubriere algún defecto, o hubiere una duda razonable sobre la calidad de cualquier parte del trabajo terminado, no se realizará el pago de dicho trabajo defectuoso o dudoso, hasta que el mismo haya sido debidamente reparado o las dudas se hubieren aclarado.

 

23.2   Presentación de las facturas y trámites de pago

 

En cada estimación de obra deberá hacerse constar el monto neto de lo facturado. Está factura deberá demostrar un desglose por cada item, tal como lo indica la Norma de Control Interno para Instituciones Públicas sección 4.5.2 para efecto de control del avance del proyecto. A cada factura deberá adjuntarse: nota de solicitud de pago, la tabla de seguimiento del proyecto, con la respectiva descripción de las cantidades pagadas en cada facturación y cronograma de obra actualizado y un informe de monitoreo mensual.

 

No se tramitarán facturas ni la recepción definitiva sin la entrega del informe en mención.

 

La factura original, así como los documentos anexos deberán presentarse al Proceso de Infraestructura, los cuales serán revisados por el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO y emitirá un informe con visto bueno para proceder a tramitar el pago.

 

Las facturas electrónicas deberán ser dirigidas al correo electrónico del Ingeniero ADMINISTRADOR DEL CONTRATO para su aprobación, adjuntándole los documentos de respaldo antes mencionados.

 

23.3   Reajuste de Precios.  

 

El CONTRATISTA tendrá derecho a que se le reconozca el reajuste de precios  según lo establecido en el  Reglamento para el Reajuste de Precios en los Contratos de Obra Pública de Construcción y Mantenimiento, Decreto N° 36943-MEIC, cuando así proceda y lo solicite expresamente, adjuntando la información necesaria en la que fundamenta su reclamo (solicitud para pago de reajuste, la estimación y copia de la factura a reajustar, la memoria de cálculo, cronograma de trabajo vigente, índices que utilizó en el cálculo).

 

El Proceso de Infraestructura revisará y analizará la solicitud; si la misma procede el CONTRATISTA presentará la factura para el pago correspondiente, en caso contrario, se le devolverá al CONTRATISTA con las observaciones y deficiencias detectadas para lo que corresponda.

 

Para el cálculo del reajuste de precios (EDIFICACIONES) se utilizará la siguiente fórmula:

 

Rp= ((Cd_m  +  CI_m  ) * E_pa) * (I_smnf / I_smni -1)  +  (Cd_i  ^*  E_pa )*(I_pef  / I_{pei  - 1}) +

                                                                                              _n                                                                                                                         

        (CI_i * E_pa ) *  (IPC_f  / IPC_{o  – 1}) +   å  (Ce * Ra)  * E_pa

                                                                                            _{i = 1}                                                                                                                                                        

En donde:

 

Rp = Representa el monto total del reajuste de precios periódica.

 

Epa = Representa el monto de la estimación periódica del avance.

 

Cd_{m =} Representa la ponderación del monto total  a precios iniciales de los Costos en Mano de Obra directa presupuestados.

 

Cd_{i =} Representa la ponderación del costo total a precios iniciales de los costos de insumos directos presupuestados.

 

CI_m =  Representa la ponderación del monto total a precios iniciales de los Costos en Mano de Obra indirecta presupuestados.

 

CI_i = Representa la ponderación del monto total a precios iniciales de los Costos de Insumos Indirectos presupuestados.

 

Ce = Representa la ponderación del monto total a precios iniciales del costo total de los insumos y servicios específicos.

 

I_smnf = Representa el valor del Índice de Salarios Mínimos Nominales para la actividad de construcción para el mes de facturación. 

 

I_smni = Representa el valor del Índice de Salarios Mínimos Nominales para la actividad de construcción inicial. 

 

I_pef =  Representa el  valor del índice de Precios de Edificaciones respectivo, sea el índice de precios de Edificios o el índice de Precios de Vivienda de Interés Social para el mes de facturación.

 

I_pei =  Representa el  valor del índice de Precios de Edificaciones respectivo, sea el índice de precios de Edificios o el índice de Precios de Vivienda de Interés Social inicial.

 

IPC_f = Representa el índice de precios al consumidor para el mes de facturación.

 

IPC_i = Representa el valor del índice de precios al consumidor inicial.

 

Ra_i = Cambio porcentual del precio que se determinará por el método analítico, conforme se establece en el artículo 20 del respectivo reglamento.

 

Los reajustes de precios serán calculados sobre estimaciones de avance de obra mensuales, cuya fecha de corte sea el último día hábil de cada mes calendario y en concordancia con el cronograma de trabajo de la obra que presenta el CONTRATISTA en la oferta y que debe estar actualizado al momento de estar en ejecución los trabajos.

 

Cuando la misma contratación contemple varios subproyectos en sitios distintos, el CONTRATISTA debe presentar una tabla de pago y un cronograma de trabajo separado para cada uno de ellos.

 

Cuando exista retraso en la ejecución en una o varias actividades constructivas por causas no imputables a la Administración, el reconocimiento de los reajustes se calculará utilizando el índice correspondiente al mes en que el CONTRATISTA indicó en su Cronograma de Trabajo que realizaría esa actividad.

 

Cuando el CONTRATISTA ejecute una actividad con anticipación a la fecha prevista en su Cronograma de Trabajo, el reajuste de esa actividad se calculará tomando en cuenta el índice del mes correspondiente en que fue construida la actividad y no con el índice del mes en el cual estaba cronogramada la actividad. 

 

Los porcentajes que se aplicarán para el cálculo de reajustes serán los estipulados en el desglose de precios unitarios que el CONTRATISTA aportará para cada actividad. Es obligación del CONTRATISTA presentar este desglose dentro de la oferta, utilizando el formato y los rubros indicados en el Formulario B3.

 

El derecho a solicitar el reajuste de precios termina con el finiquito contractual. La finalización de la obligación o contrato se formalizará mediante el documento del finiquito contractual y de reajustes del contrato, según los términos del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que deberán suscribir las partes. En caso de no formalizarse el respectivo finiquito, el derecho de reclamar el reajuste prescribe conforme lo establecido en la LGCP y su Reglamento

 

24.     RESPONSABILIDADES LEGALES

 

24.1   Permisos y licencias

 

El CONTRATISTA obtendrá por su cuenta y responsabilidad los permisos y licencias necesarias para la extracción de materiales, así como permisos de paso por carreteras nacionales y cantonales a ser utilizados en este proyecto. Por su parte el INDER obtendrá los demás permisos que fueren necesarias para llevar a cabo las obras objeto de este Concurso.

 

24.2   Responsabilidad por daños a terceros

 

En caso de ocurrir daños a terceros durante la realización de los trabajos, la responsabilidad que se derivare de ellos corresponderá en su totalidad al CONTRATISTA

 

24.3   Responsabilidad patronal

 

La responsabilidad patronal será única y exclusivamente del CONTRATISTA, por lo que no existirá ninguna relación laboral entre el INDER y los trabajadores o empleados del CONTRATISTA.

 

24.4   Resolución y Unilateral de la Contratación por parte de INDER

 

El INDER se reserva el derecho de resolver o rescindir la Contratación en los términos que se establecen en los Artículos del 113 al 117 de la LGCP.

 

25.     ACEPTACIÓN Y FINIQUITO:

 

25.1   Recepción Provisional

 

Una vez concluida la obra, el contratista dará aviso formal por escrito al fiscalizador de la obra por parte de la Administración para que establezca la fecha y hora para la recepción provisional, el cual dispondrá de quince días hábiles para ello, Esta se realizará de conformidad con el Artículo 188 RLGCP y bajo las siguientes características:

 

Cuando el CONTRATISTA juzgue que la obra objeto de esta Contratación está totalmente concluida y en condiciones de ser entregada, informará por escrito al ADMINISTRADOR  DEL CONTRATO, para que éste fije la fecha y hora hábiles respectivas para proceder a la recepción provisional. En caso en que el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO determine que la obra no se ha concluido en todos sus elementos, así lo expresará por escrito al CONTRATISTA y no se podrá realizar la recepción provisional. Si el CONTRATISTA no concluye la obra objeto de la contratación en el plazo aprobado y por tanto, la notificación de la conclusión de la obra para la fijación de la fecha para la recepción provisional se excede de este, se procederá conforme lo indicado en la cláusula penal de este este documento.

 

La recepción provisional de la obra se hará conforme a lo siguiente:

 

1. En la recepción se levantará un acta que suscribirán el fiscalizador de la obra por parte de la Administración y el contratista, en la que se consignarán todas las circunstancias pertinentes en orden al estado de la obra, si el recibo es a plena satisfacción de la Administración, si se hace bajo protesta o, si dada la gravedad y trascendencia del incumplimiento la obra no se acepta en ese momento. El acta deberá emitirse dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha fijada para la recepción provisional y deberá incorporarse al expediente electrónico respectivo.

 

1. En el caso de que la obra cumpla con todas las condiciones contractuales que se hayan establecido entre la Administración y el contratista, según lo verificado por el fiscalizador de la obra por parte de la Administración, se emitirá la recepción provisional.
2. Sólo será posible efectuar la recepción provisional bajo protesta siempre y cuando las obras se encuentren en un nivel aceptable de finalización, faltando solamente pequeños detalles de acabado o la corrección de defectos menores para que la obra quede totalmente ajustada a los planos y especificaciones, incluyendo las modificaciones acordadas por la Administración, lo cual deberá consignarse en el acta que se levante para tales efectos. Una vez efectuada la recepción provisional no correrán cláusulas penales por atraso en la entrega.

 

1. En caso de que la obra no se encuentre en un nivel aceptable de finalización para efectuar la recepción provisional o dada la gravedad y trascendencia del incumplimiento, dicha situación deberá hacerse constar en el acta respectiva. En esos supuestos no se hará la recepción provisional de la obra y la Administración procederá a la ejecución de la garantía de cumplimiento conforme al procedimiento previsto en el Artículo 45 LGCP.

 

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades que puedan caber para el contratista que no tomara las medidas correctivas a tiempo.

 

Si procede el rechazo de la obra por la gravedad del incumplimiento, esa diferencia podrá ser sometida a la resolución de un comité de expertos ad hoc.

 

A solicitud de la Administración, con sustento en el interés público, a favor de los usuarios externos y/o internos, satisfacción de las necesidades del servicio, se pueden efectuar recepciones parciales de las áreas que se encuentren en condiciones de ser utilizadas (operativas), con el levantamiento del acta respectiva.

 

 

 

25.2   Recepción Definitiva

 

La Administración dispondrá de un plazo de dos meses, contado a partir de la recepción provisional a satisfacción o bajo protesta, para efectuar la recepción definitiva y verificará el cumplimiento de las condiciones establecidas en Artículo 189 Recepción definitiva de obras públicas del RGLCP

 

La recepción final y definitiva de la obra a entera satisfacción del INDER se realizará luego de transcurridos el plazo que se le da al CONTRATISTA para reparar las deficiencias encontradas. Si la obra no se encuentra a entera satisfacción del INDER, de acuerdo con los términos de esta Contratación, la recepción definitiva se realizará bajo protesta del INDER y así constará en el acta de recepción definitiva.

 

Una vez efectuada la recepción definitiva y si esta es a entera satisfacción del INDER, se dará por terminada la Contratación y recibida totalmente la obra, con lo cual quedará el CONTRATISTA exento de ulterior obligación, con excepción de las responsabilidades que determina la Ley General de Contratación Pública N° 9986 y su reglamento.

 

La recepción definitiva de la obra pública no exime de responsabilidad al contratista por incumplimientos o vicios ocultos de la obra, en los plazos establecidos en el Artículo 107 LGCP.

 

INFORME FINAL

 

Es obligación del contratista entregar al Jefe de Proyecto un informe final, en formato digital.

 

El formato del informe se detalla en el Anexo No. 3.

 

Cualquier incoherencia entre el informe y la construcción se indicará en bitácora.

 

No se tramitarán facturas ni la recepción definitiva sin la entrega del informe en mención.

 

26. PAGO FINAL AL CONTRATISTA

 

Una vez realizada la recepción definitiva de la obra a entera satisfacción del INDER, el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO procederá, con diligencia razonable, a determinar con toda certeza el valor del trabajo total ejecutado por el CONTRATISTA a los precios establecidos en la Oferta, o fijados por órdenes de modificación y el valor total de toda la obra adicional, en caso de existir éste. El ADMINISTRADOR DEL CONTRATO entonces certificará dicha estimación final y la fecha de conclusión de la obra y tramitará los documentos. Una vez realizada la tramitación de dichos documentos por parte del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, el INDER realizará el pago del monto respectivo dentro de un plazo máximo de 30 días hábiles, sin reconocimiento alguno de intereses sobre este monto por parte del INDER.

 

La aceptación por el CONTRATISTA de dicho pago, hecho de acuerdo con la estimación final, liberará al INDER, sus funcionarios, agentes y empleados, de todos los reclamos y responsabilidades hacia el CONTRATISTA, exceptuando sólo reclamos contra el INDER por cualquier cantidad retenida por él, en el momento de tal pago.

 

Asimismo, de inmediato procederá el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO con la elaboración el finiquito técnico correspondiente que dará por recibidas las obras.

 

27.     RENUNCIA A INTERESES

 

El INDER no tendrá obligación de pagar y el CONTRATISTA, por consiguiente, desiste del derecho de recuperar intereses con respecto a dineros que el INDER es obligado a retener por razones de juicios, órdenes, decretos o procesos judiciales.

 

28.     CONSIDERACIONES AMBIENTALES

 

El CONTRATISTA está obligado a realizar todas las acciones necesarias con el fin de evitar daños al ambiente durante todo el tiempo que dure el proceso constructivo de las obras.

 

Si durante el proceso constructivo, el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO determina que, por dolo, imprudencia o negligencia, el CONTRATISTA está realizando acciones que están produciendo daños al ambiente, se le exigirán las medidas correctivas que se estimen convenientes para subsanarlos y evitarlos. En caso de que el CONTRATISTA no atienda en forma diligente y oportuna las medidas correctivas que se le indiquen, el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO podrá detener la totalidad del trabajo, bajo responsabilidad total del CONTRATISTA hasta que la situación sea corregida. El tiempo que se detenga el trabajo por este concepto no podrá ser considerado a efecto de una prórroga en el plazo de ejecución de la obra.

 

De igual manera, se entiende que el CONTRATISTA conoce el alcance de los artículos 11 y 13 de la Ley 6703 del Patrimonio Arqueológico. Por lo que, cualquier daño a restos arqueológicos sin el conocimiento del ADMINISTRADOR  DEL CONTRATO, son responsabilidad del CONTRATISTA.

 

1. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE APORTAR EL ADJUDICATARIO

 

El Adjudicatario dispondrá de un plazo máximo de ocho días hábiles posteriores a la firmeza de la adjudicación y antes de la suscripción del contrato para presentar la documentación que se indica a continuación, la cual, en caso de no presentarse en ese plazo, la Administración declarará insubsistente la adjudicación y procederá conforme a lo establecido en el artículo 52 de la Ley:

 

29. MEMORIA DE CÁLCULO O PRESUPUESTO DETALLADO

 

-         Deberá ser presentado únicamente por el adjudicatario dentro del plazo de ocho días hábiles posteriores a la firmeza de la adjudicación y antes de la suscripción del contrato.

 

-         En caso de no presentarse en ese plazo, la Administración declarará insubsistente la adjudicación y procederá conforme a lo establecido en el artículo 52 de la Ley.

 

-         La ADMINISTRACION Revisará el presupuesto detallado aportado por el adjudicatario, verificando que sea concordante con la estructura de precio de la oferta, tanto en valores absolutos como en la o las monedas en que cotizó su precio.

 

-         En caso de presentarse discrepancias entre la estructura del precio y el presupuesto detallado, prevalecerán los valores absolutos de la estructura del precio, para ello el adjudicatario deberá ajustar el presupuesto a dichos valores.

 

-         El presupuesto detallado corresponde a la memoria de cálculo efectuada y que sustenta el precio cotizado, todo lo cual se refleja en la estructura del precio presentada con la oferta.

 

-         La Administración proporcionará el formato con el nivel de detalle o desagregación con que deberá presentar el adjudicatario el presupuesto detallado, para lo cual deberá usar el formato incluido en los Anexo No. 6 Listado Actividades Base

.

 

El oferente deberá adjuntar con su oferta para cada renglón de pago establecido en el Anexo 6. Listado Actividades Base, la memoria de cálculo con el presupuesto detallado y la estructura de costos de cada uno de esos renglones de pago, así como la estructura de costos total, que serán utilizados por la Administración para la verificación de los precios unitarios de cada renglón de pago (estudio de razonabilidad de precios de la oferta), así como para la verificación de cumplimiento con los salarios mínimos del personal contemplado en dicha memoria, para lo cual se utilizará la lista vigente de “Salarios Mínimos del Sector Privado” emitida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

 

• Se aclara que las propuestas económicas deberán cumplir lo señalado en la Resolución No. R-DCA-199-2015 de fecha 10 de marzo del 2015, de la Contraloría General de la República (CGR), que versa sobre la composición de la memoria de cálculo (desagregación de maquinaria y personal) y sobre la aplicación de los salarios mínimos.

 

• Se analizarán los costos revisando los recursos necesarios para cada renglón de pago (insumos, salarios, cargas sociales, pólizas, costos de maquinaria, rendimientos de las brigadas de trabajo y otros) a fecha de presentación de las ofertas, esto con la finalidad de estimar cada uno de los precios unitarios de los renglones de pago que conforman el proyecto objeto de este proceso licitatorio. Para los renglones de pago que requieran el suministro y acarreo de agregados, se consideran la(s) fuente(s) de materiales que utilizarán los oferentes y las que llegue a localizar la Administración en la zona de influencia del proyecto.

 

Documentos Y Requisitos Del Adjudicatario.

 

El adjudicatario deberá cumplir con los siguientes documentos y requisitos:

 

• Oferta económica - Tabla pagos (Formulario B2) (Artículo 103 RLGCP).
• Oferta económica - Compendio precios unitarios (Formulario B3) (Presupuesto detallado) (presentación dentro del plazo de ocho (8) días posteriores a la firmeza de la adjudicación y antes de la suscripción del contrato) (Artículo 103 RLGCP).
• Diagrama de Gantt (Programa de trabajo) (Artículo 172 RLGCP, Inciso c), Párrafo 2).
• Profesional(es) responsable(s) (Formulario E) (Artículo 173 RLGCP).
• Carta(s) de compromiso del (de los) profesional(es) responsable(s) (Formulario H) (Artículo 173 RLGCP).

 

Requisitos Profesional (Es) Responsable(S) Del Adjudicatario

 

El adjudicatario deberá cumplir con los siguientes requisitos de sus profesionales responsables (Artículos 173 y 186 RLGCP):

 

Arquitecto(a) o Ingeniero(a) Civil o en Construcción:

 

Requisitos

Miembro del CFIA (presentar certificación original al día).

Experiencia mínima

Cinco (5) años de ser miembro del CFIA. Haber desarrollado en su fase constructiva 5 proyectos de construcción de edificaciones nuevas, con un área de construcción mínima de 500 m2, en el sector público y/o privado; y/o proyectos de Construcción de edificaciones nuevas en salud, con un área de construcción mínima de 134 m2, en el sector público o privado (Currículo del Profesional Responsable - Formulario G) (Presentar constancias respectivas).

 

 

Ingeniero(a) Electromecánico(a), o en Mantenimiento Industrial, opción Eléctrico(a) y Mecánico(a):

 

Requisitos

Miembro del CFIA (presentar certificación original al día).

Experiencia mínima

Cinco (5) años de ser miembro del CFIA. Haber desarrollado en su fase constructiva 5 proyectos de construcción de edificaciones nuevas, con un área de construcción mínima de 500 m2, en el sector público y/o privado; y/o proyectos de Construcción de edificaciones nuevas en salud, con un área de construcción mínima de 134 m2, en el sector público o privado (Currículo del Profesional Responsable - Formulario G) (Presentar constancias respectivas).

 

• +

 

30. CRONOGRAMA DETALLADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

 

El OFERENTE deberá incorporar en su Oferta un Cronograma detallado de la ejecución del proyecto y la entrega de la obra objeto de esta Contratación, empleando para dicho análisis cualquiera de los métodos de programación en uso. En él se indicarán las actividades más importantes con sus respectivas cantidades de obra de acuerdo con los diferentes renglones de pago, dicho cronograma deberá ser coincidente con el presupuesto detallado. 

• El adjudicatario deberá presentar un cronograma de las tareas a realizar, el cual será validado y aprobado por el Administrador del Contrato antes de dar la orden de inicio.

 

31. DOCUMENTACIÓN DE LABORATORIO Y CONSULTOR DE CALIDAD

 

• El control de calidad de los materiales, productos, sistemas (electromecánicos) y procesos de este proyecto, es responsabilidad y costo exclusivo del Contratista lo cual se deberá ver reflejado en la memoria de calculo que acompañará su oferta ya que dicho costo es un costo directo del proyecto y lo respaldará mediante las constancias de calidad generadas a partir de las pruebas pertinentes realizadas por sus laboratorios debidamente aceptados por la Administración.

 

• El Contratista deberá cumplir con el mínimo establecido en el Programa de Control de Calidad parte de este cartel, de acatamiento obligatorio para el control y la verificación de calidad, de manera que se garantice que cualquier instante de la producción o punto puede ser muestreado (en planta o en sitio). Considérese que los requisitos de aceptación de materiales deberán cumplirse. Incumplimiento de tales requisitos implican el rechazo.

 

• La topografía para ejecución de la obra es responsabilidad y costo exclusivo del Contratista lo cual se deberá ver reflejado en la memoria de calculo que acompañará su oferta ya que dicho costo es un costo directo del proyecto.

 

• El oferente deberá presentar documentación que respalde que el subcontrato de laboratorio propuesto para la realización de los muestreos, ensayos y pruebas de laboratorio, se encuentra debidamente acreditado ante el Ente Costarricense de Acreditación (ECA), según lo establece la Ley No. 8279.De acuerdo al Artículo 133. Subcontratación del RLGCP, un subcontratista en varias ofertas, provocará la exclusión del concurso de todas aquellas ofertas en que figure como subcontratista.

 

• Deberá aportar carta de compromiso del laboratorio declarado en los subcontratos, se deberá indicar el porcentaje de participación y toda la documentación indicada en la sección de “SUBCONTRATACION”. El oferente deberá indicar en memoria de cálculo, el costo por los servicios de laboratorio requeridos

 

• Deberá aportar la información del consultor de calidad que firmará los informes del laboratorio propuesto para la realización de los muestreos, ensayos y prueba. Deberá presentar nota de intención del consultor en la que indique su aceptación de llevar a cabo los servicios de control de calidad.

 

V TÉRMINOS DE REFERENCIA TÉCNICOS

 

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

 

• Ubicación

 

La obra a construir se encuentra en Alajuela, Poas, Carrillos, correspondiente a la Región de Desarrollo Central, Oficina de Desarrollo Territorial de Grecia, esta obra se ubica en la jurisdicción del Cantón de Poás, Provincia de Alajuela.

 

El lugar donde se realizará el “Proyecto Construcción de la Sede de EBAIS Carrillos Alto del Área de Salud Alajuela Oeste” se encuentra situada en la provincia de 02.- Alajuela, cantón de 08.- Poás, distrito 04.- Carrillos. Dirección: Carrillos Alto, terreno esquinero baldío ubicado al costado noreste de la Plaza de Deportes.

 

 

• Alcance

 

El contratista realizará completamente la construcción. Todos los niveles, dimensiones, características y especificaciones de construcción se harán de conformidad con las normas municipales correspondientes y las indicaciones que se especifican en los planos o indique el inspector.

El trabajo por realizar incluye las actividades siguientes:

 

ID	ACTIVIDAD
1-	OBRAS EN SITIO
1,1-	TRAZADO Y NIVELACIÓN
1,2-	MOVIMIENTO DE TIERRAS
1,3-	LIMPIEZA TERRENO REMOCIÓN CAPA VEGETAL Y MATERIAL ORGANICO
1,4-	LIMPIEZA TERRENO DEMOLICIÓN Y DESMONTE
1,5-	CORTE Y RELLENO EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
1,6-	OBRAS PRELIMINARES VALLAS Y SEÑALIZACIÓN ADVERTENCIA
1,7-	OBRAS PRELIMINARES BODEGAS
1,8-	OBRAS PRELIMINARES OFICINAS
1,9-	OBRAS PRELIMINARES CIERRES PROVISIONALES
1,10-	CALIDAD Y CONTROL DE SUELOS PRUEBAS COMPACTACIÓN
2-	CONCRETO REFORZADO
2,1-	FUNDACIONES
2,2-	COLUMNAS
2,3-	VIGAS
2,4-	LOSAS DE PISO
2,5-	ACERAS
2,6-	CORDON Y CAÑO
3-	PAREDES Y MURETES DE MAMPOSTERIA
3,1-	PAREDES DE BLOQUE
3,2-	MORTERO
3,3-	REPELLOS
3,4-	CONCRETO RELLENO
3,5-	ACERO DE REFUERZO
4-	ESTRUCTURA DE TECHOS
4,1-	CERCHAS
4,2-	ANGULARES
4,3-	UNIONES
4,4-	PLETINAS
4,5-	TENSORAS
4,6-	CLAVADORES
5-	CERRAMIENTO PERIMETRAL
5,1-	VERJAS PERIMETRALES
6-	SISTEMA MECÁNICO
6,1-	SISTEMA AGUA POTABLE
6,2-	SISTEMA AGUA NEGRAS Y VENTILACIÓN
6,3-	SISTEMA PLUVIAL
6,4-	SISTEMA EXTINCIÓN DE INCENDIO
6,5-	SISTEMA AIRE ACONDICIONADO
6,6-	VENTILADORES DE CIELO
6,7-	SISTEMA GASES MÉDICOS PARA INHALOTERAPIA
6,8-	ALCANTARILLADO EXTERIOR
6,9-	FOSA BIOLÓGICA
6,10-	OBRAS CIVILES EXTERIORES
7-	SISTEMA ELÉCTRICO
7,1-	ACOMETIDA ELÉCTRICA
7,2-	TRANSFORMADOR
7,3-	SISTEMA ELÉCTRICO TOMACORRIENTES
7,4-	SISTEMA ELÉCTRICO ILUMINACIÓN
7,5-	LUMINARIAS
7,6-	ACCESORIOS ELÉCTRICOS
7,7-	TRANSFERENCIA MANUAL
7,8-	UPS INTEGRADA
7,9-	PLANTA DE EMERGENCIA
7,10-	SISTEMA PUESTA TIERRA
7,11-	TELECOMUNICACIONES (CABLEADO ESTRUCTURADO Y EQUIPO ACTIVO)
7,12-	SISTEMA DE SONIDO Y COMPONENTES
7,13-	SISTEMA ALARMA DE INCENDIO PANEL DE ALARMA Y DISPOSITIVOS
7,14-	SISTEMA ALARMA ROBO PANEL ALARMA ROBO Y DISPOSITIVOS
7,15-	TABLEROS ELÉCTRICOS
8-	CUBIERTA
8,1-	CUBIERTA
8,2-	PRECINTAS
8,3-	HOJALATERÍA
9-	TAPICHEL
9,1-	TAPICHELES
9,2-	TAPICHEL DE DENGLAS
10-	ALEROS
10,1-	ALEROS
11-	PISO
11,1-	CONTRAPISO
11,2-	RODAPIÉS
11,3-	FLEJES DE PVC
11,4-	PISOS DE TERRAZO
11,5-	ENCHAPES AZULEJO
11,6-	PISO DE CONCRETO PLANCHADO
11,7-	AREAS DE ACCESO, ESTACIONAMIENTO Y ACERAS EXTERIORES
11,8-	LOSETAS
12-	CIELOS
12,1-	CIELO SUSPENDIDO
13-	PUERTAS Y PORTONES
13,1-	PUERTAS MADERA
13,2-	PUERTAS ALUMINIO
13,3-	PORTONES METÁLICOS
13,4-	CIERRA PUERTAS
13,5-	BARRAS ANTIPÁNICO
14-	VENTANAS
14,1-	MARCOS INTERNOS Y EXTERNOS
14,2-	VIDRIOS
14,3-	CELOSÍAS
14,4-	VERJAS
14,5-	VENTANA CORREDIZA
15-	CERRAJERÍA
15,1-	CERRADURAS PESTILLO
15,2-	AMAESTRAMIENTO
15,3-	GABINETE
16-	HERRAJES
16,1-	HERRAJES
17-	AREAS VERDES
17,1-	ZACATE
18-	BARANDAS EN ACERAS
18,1-	BARANDAS ACERA
19-	ROTULACIÓN, SEÑALIZACIÓN, RUTAS DE EVACUACIÓN
19,1-	ROTULO METÁLICO
19,2-	LETRAS METÁLICAS
19,3-	SEÑALIZACIÓN  DE INFORMACIÓN
19,4-	SEÑALIZACIÓN DE ADVERTENCIA Y PROHIBICIÓN
19,5-	SEÑALIZACIÓN DE SALIDA DE EMERGENCIA
19,6-	SEÑALIZACIÓN DE INCENDIO
20-	PINTURA
20,1-	REVESTIMIENTO
20,2-	SELLADOR
20,3-	PINTURA DE PAREDES BLOQUE Y YESO
20,4-	PINTURA TAPICHELES LÁMINA COMPUESTA
20,5-	PINTURA DE CIELOS
21-	MUEBLES SANITARIOS
21,1-	LOSA SANITARIA
21,2-	PILETAS Y GRIFERIA
21,3-	PILA DE ASEO
21,4-	ACCESORIOS SANITARIOS
22-	MOBILIARIO FIJO
22,1-	SOBRE CON PILETA, ESTANTES Y GAVETAS
22,2-	SOBRE LAVATORIO
22,3-	MUEBLE DE RECIBIDO Y ENTREGA
23-	CORTINAS ANTIBACTERIANAS, PASAMANOS Y BUMPERS
23,1-	CORTINAS
23,2-	BUMPERS
23,3-	ESQUINERO
23,4-	PASAMANOS
24-	MURO Y ASTA DE BANDERA
24,1-	ASTA BANDERA
24,2-	MURO
25-	TOPES DE PARQUEO
25,1-	TOPES DE PARQUEO
25,2-	DEMARCACIÓN
26-	TANQUE ELEVADO
26,1-	TORRE Y TANQUE ELEVADO (LOSA)
26,2-	TORRE Y TANQUE ELEVADO (PEDESTAL)
26,3-	TORRE Y TANQUE ELEVADO (COLUMNAS METÁLICAS)
27-	CASETA DE DESECHOS
27,1-	DEPÓSITO TEMPORAL DE DESECHOS

 

Para el cumplimiento y la ejecución de este proyecto se deberá cumplir con las especificaciones técnicas que se detallan a continuación en este documento, los planos constructivos, las recomendaciones de los fabricantes de los diversos materiales y equipos a utilizar y las indicaciones del Inspector.

 

• LIMPIEZA

 

A medida que avance la obra, el Contratista deberá ir limpiando los locales o zonas que se vayan terminando. Es obligación del Contratista, proteger hasta el final de todos y cada uno de ellos, cerrando en alguna forma, las zonas en cuestión.

 

El Contratista deberá preocuparse de que su personal no maltrate o destruya, deliberada o accidentalmente, muebles o equipos ya colocados, pues será su responsabilidad el reponerlos.

 

Después de terminado el trabajo y antes de su formal aceptación por parte la Inspección, el Contratista, debe remover todos los materiales sobrantes, eliminar residuos, formaletas, andamios y escombros y entregar la obra completamente limpia.

 

La Administración decidirá cuáles de los materiales que resulten de demoliciones, sustituciones o reparaciones pasarán a su propiedad y cuáles se consideraran escombro. Estos últimos deberán ser retirados por el Contratista.

 

• PRÁCTICAS DE SEGURIDAD HUMANA

 

El Contratista deberá cumplir con la legislación vigente en el país en cuanto a prácticas de seguridad laboral y protección ambiental, así como con la Ley para la Gestión Integral de Residuos. El desacato a cualquiera de las disposiciones establecidas en toda la normativa y reglamentación concerniente a esta temática será entera responsabilidad del CONTRATISTA.

 

• GESTIÓN AMBIENTAL

 

En todo momento, el CONTRATISTA deberá regirse por lo establecido por La Ley Orgánica del Ambiente y, su reglamento, el Código de las Buenas Prácticas Ambientales, así como cualquier ley atinente o conexa o instrumento legal vinculante al presente proyecto.

 

Cuando corresponda, la viabilidad ambiental SETENA del proyecto o permiso de gestión ambiental municipal serán vinculantes al proceso de construcción y por ende de acatamiento por parte del Contratista, en cuanto a:

 

• Regencia ambiental y bitácora ambiental digital.
• Compromiso ambiental.
• Medidas ambientales.
• Código de buenas prácticas ambientales.
• Caseta sanitaria (incluir costo en las ofertas económicas).
• Gestión de desechos.
• Rotulación del proyecto (incluir costo en las ofertas económicas).

 

 

• GENERALIDADES

 

Antes de iniciar las obras, el CONTRATISTA visitará y examinará detalladamente el sitio y las obras existentes, tanto dentro del terreno como en las propiedades vecinas, para verificar todas las condiciones, facilidades y limitaciones que éste presenta. Revisará toda la información relativa a topografía y verificará por su cuenta la localización y niveles de puntos de conexión de servicios en lo referente a pisos, accesos vehiculares o peatonales, cañería, evacuación de aguas pluviales, aguas negras, electricidad y teléfonos.

 

De presentarse alguna discrepancia o problema no contemplado en los planos u otros documentos del contrato, deberá notificarlo a la administración dentro del primer tercio del plazo estipulado para entrega de ofertas.

 

• CONDICIONES DE TRABAJO

 

• El trabajo comprendido en cada sección de estas especificaciones incluye el suministro, por parte del Contratista General, de todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para su ejecución de acuerdo con los planos y especificaciones, excepto cuando se indique expresamente lo contrario.

 

• Estas especificaciones técnicas, los planos constructivos y otros documentos de las licitaciones se complementan entre sí. Lo que se exija en uno será tan obligante como si se exigiera en todos.

• • La descripción que se haga de materiales, equipos y procedimientos por medio de marcas de fábrica, número de catálogo y nombre de fabricante, debe tomarse a título de referencia, pues ha sido citada con el propósito de identificar las características de los materiales o equipos deseados y, desde luego, se aceptarán opciones iguales o mejores, previa aprobación escrita del Propietario o del Inspector.

 

• Si hubiera discrepancia entre los planos de construcción y las especificaciones, éstas deberán ser sometidas al Inspector para su interpretación y decisión. En todo caso las especificaciones rigen sobre los planos y lo contratado rige sobre ambos. La adenda será ampliación de las especificaciones.

• • En los planos se tomará como válidas siempre las dimensiones escritas y nunca las medidas a escala. Cualquier dimensión que no aparezca en los planos debe ser consultada al Inspector.

 

• Los detalles, materiales o accesorios indicados para un área, elemento o accesorio de la obra, se entenderán como indicados o especificados para todas las áreas o elementos del edificio, aunque no exista indicación o especificación expresa

• • Las letras o números usados en los planos para identificar detalles o secciones pueden ser independientes para cada lámina o grupo, por lo tanto, deben verificarse las secuencias. La numeración no es necesariamente continua.

 

• El Contratista será el único responsable por atrasos que la falta de materiales pueda causar, sólo se considerarán situaciones muy especiales. En ningún caso se permitirá cambios de material ni extensiones de plazo por imprevisión del Contratista.

 

• Si el Contratista requiere conexiones provisionales de agua y electricidad, deberá tramitar los permisos respectivos y pagar las tasas y depósitos correspondientes. Las cuentas por la prestación de tales servicios serán cubiertas por él mientras dure su presencia en el sitio de las obras. En el caso de que el Contratista incumpla con esta obligación, el Propietario podrá rebajar de la facturación del contrato, el monto de los mismos.

• • El Contratista deberá construir por su cuenta los servicios sanitarios, bodegas y oficinas, que él y sus empleados requieran; y al final de la obra demolerlos.

 

• Bajo ninguna circunstancia se considerará extra aquel elemento que no haya sido tomado en cuenta dentro del presupuesto por falta de previsión del Contratista.

• • El Contratista mantendrá en todo momento, la obra en buen estado, libre de acumulación de desperdicios, de escombros y de materiales excedentes durante la construcción. Proporcionará todos los indicadores de seguridad necesarios para prevenir accidentes, todo de acuerdo con la normativa nacional relacionada.

 

• El Contratista estará obligado a mantener adecuadamente las partes de la obra que le fueren aceptadas parcialmente hasta la aceptación provisional de la obra.

 

• El Contratista también estará obligado al mantenimiento y correcta utilización de los trabajos, que se hubiere ejecutado, en el sitio de la obra, con anterioridad a la firma del Contrato, tales como tendido eléctrico, tuberías, y otros.

 

• El Contratista deberá remover, por su cuenta, todos los escombros, las basuras, el equipo y los materiales sobrantes de las calles y de las zonas adyacentes a éstas y hará la limpieza final, en forma completa, de todo el predio o zona de trabajo en que ha construido, durante el proceso de construcción y antes de entregar la obra.

 

• El Contratista debe implementar medidas para mitigar la molestia que puede producir el ruido, el polvo y cualquier otro elemento que se considere contaminante, con el fin de impactar lo menos posible las personas que laboran en el sitio de la construcción.

• • Todos los andamios, encofrados, puntales, anclajes u otras estructuras o elementos de construcción o estructurales de carácter temporal que sean necesarios para la obra, serán suministrados por cuenta del Contratista y bajo su entera responsabilidad.

 

• Los Inspectores podrán ordenar, a costa del Contratista, modificación, refuerzo, cambio o alteración de cualquier obra temporal, usada por el Contratista, siempre que lo juzguen conveniente para el mejor desarrollo de la ejecución de la obra.

• • Todo material, accesorio y equipo a comprar deberá ser sometido a la aprobación de la inspección antes de que se extienda la orden de compra por parte del contratista. No se aceptará en el sitio de la obra la instalación de cualquier producto que no haya sido aprobado previamente.

 

• TRAZADO PROVISIONAL

 

Para realizar el trazo definitivo, el CONTRATISTA deberá demarcar un trazo provisional, el cual servirá de guía para la limpieza del área de trabajo. Una vez definido, el CONTRATISTA deberá remover toda la capa vegetal, plantas y raíces de la zona de ubicación de edificaciones.

 

1. OBRAS PROVICIONALES

 

Cerramiento provisional:  El contratista deberá colocar un cerramiento provisional en los costados oeste y sur del área de construcción. Deberá tener una altura mínima de 2.0 metros e impedir la visibilidad hacia el área de construcción. Se deberá mantener en buen estado durante toda la ejecución, por lo que cualquier reparación será realizada por el contratista sin costo adicional. El costo de este cerramiento provisional deberá estar detallado en las respectivas memorias de cálculo del presupuesto detallado de cada renglón de pago.

 

 

• ROTULO DE OBRA

 

Este trabajo consiste en el suministro de un rótulo a instalare en el proyecto donde el Encargado General del Contrato lo determine.

 

Los materiales a utilizar serán los siguientes:

La estructura  del rótulo es en tubo estructural cuadrado galvanizado de 5 cm x 5 cm en calibre de 1.5 mm, estos tubos irán empotrados en un dado de concreto de cm 80 de alto por 50 cm de ancho y 50 cm de largo, a su vez sobre estos dos verticales servirán de soporte para sostener el rótulo en una lámina de Aluminio N°18 de 122 cm x 244 cm, donde se realizará la impresión digital de alta calidad laminado (una cara), la misma irá apoyada en un marco de tubo estructural galvanizado de 25 cm X 25 cm en calibre de 1.5 mm. No se aceptarán materiales golpeados, torcidos o con cualquier defecto que a juicio del Encargado General del Contrato presente defectos Ver anexos de rótulo.

 

 

VI REQUERIMETO DE LA CCSS Y OBSERVACIONES

1. INVENTARIO TÉCNICO

 

El contratista deberá llenar los siguientes formularios institucionales y entregarlos a la inspección en formato digital:

 

• Levantamiento de Datos Procedimiento Reconocimiento del Universo de Trabajo de Mantenimiento (PRUT) (Ver Anexo No. 5).

 

No se tramitarán facturas ni la recepción definitiva sin la entrega de dichos documentos.

 

1. ASEGURAMIENTO

 

El Área de Salud Alajuela Oeste y el ARIM realizarán el trámite de aseguramiento del recurso físico (infraestructura y equipamiento) ante el Área Administración y Aseguramiento de Bienes, para que el mismo esté incluido en el seguro de incendio todo riesgo previo a realizarse la recepción definitiva del proyecto, para lo cual el Contratista deberá facilitar toda la información (Ver Anexo No. 7) y documentación complementaria requerida para el trámite.

 

No se tramitarán facturas ni la recepción definitiva sin la entrega de dichos documentos.

 

1. GESTIÓN DE CAMBIOS

 

Para el caso de requerirse la modificación unilateral, aumento o disminución del objeto y/o plazo durante la ejecución contractual mediante la aplicación del Artículo 184.- Modificación unilateral ordinaria del contrato de obra pública, del RLGCP, se utilizará el formulario del Anexo No. 8 Solicitudes de Cambio.

 

1. ASPECTOS GENERALES

 

El contratista acepta que el alcance del trabajo, los planos de construcción y las especificaciones técnicas son adecuados y los resultados que se esperan podrán ser obtenidos por la interpretación que de éstos se realice.

 

Ningún aumento o costo extra será aceptado, durante el proceso de construcción, por supuestas dificultades para obtener los resultados, atrasos imputables al contratista o errores en la interpretación que se haga en planos o especificaciones técnicas, para tal caso debe presentarse la consulta al Jefe de Proyecto.

 

El trabajo comprendido en cada sección de las especificaciones técnicas incluye el suministro por parte del contratista de todos los materiales, mano de obra idónea, herramientas, maquinaria y equipo de demolición o construcción para la ejecución del trabajo presentado, asumiendo el contratista cualquier daño que se produzca en el proceso de ejecución de la obra.

 

Todo trabajo deberá ser realizado de acuerdo con las normas técnicas y profesionales, de acuerdo con las regulaciones locales y de manera que cumplan con los reglamentos, códigos y leyes vigentes.

 

Cualquier parte de la obra que no estuviera de acuerdo con los planos de construcción, especificaciones e indicaciones hechas por los inspectores, será considerada como trabajo defectuoso. El hecho de que los inspectores hubiesen aprobado el trabajo no exime al contratista de responsabilidad legal en el caso de que la obra resulte defectuosa (vicios ocultos, Artículo 187 RLGCP, Párrafo 2).

 

Todo material y equipo utilizado para la construcción deberá ser aprobado por el Jefe de Proyecto que para esta contratación designe el ARIM. Éste deberá verificar que la estructura, acabados arquitectónicos, las instalaciones eléctricas, mecánicas y otros contratados cumplan con todas las especificaciones técnicas ofertadas.

 

Los distribuidores de materiales que se mencionan en las especificaciones técnicas, así como las casas fabricantes indicadas, son únicamente utilizadas como referencia. No obstante, todos los materiales y equipos propuestos por el contratista en su oferta deberán cumplir con todas las características de los especificados en este pliego de condiciones. En todo caso se deberá contar con la respectiva aprobación de la inspección.

 

 

1. SUMINISTROS

 

• PROVEEDURÍA OPORTUNA

 

El contratista será el único responsable por los atrasos que la falta de materiales y equipo pudiera causar en la obra. No se permitirán cambios de material ni extensión en el plazo de entrega por culpa o imprevisión del contratista. La adquisición de materiales, equipo básico de importación deberá ser tramitada por el contratista con la debida antelación, a fin de evitar atrasos en la obra. La CCSS se reserva el derecho de considerar situaciones especiales que deberán ser documentadas por el contratista en una nota amplia y detallada.

 

• CAMBIO DE MATERIALES Y/O EQUIPOS

 

Si el contratista propone usar materiales o accesorios diferentes a los especificados o detallados en planos, los cuales requieren rediseño de alguno de los sistemas, el mismo será preparado y costeado por el contratista, sujeto a la aprobación de los inspectores, la responsabilidad profesional será asumida por los nuevos diseñadores. Todo incremento de costos derivados del cambio será cubierto por el contratista, sin costo para la CCSS. En caso contrario, la disminución en los costos sí le será reconocida a la CCSS, o bien cualquier material u objeto excedente le será entregado a la CCSS.

 

Algunos procedimientos, tipos de equipos o clase de materiales están descritos en las especificaciones por medio de marcas de fábrica, modelo y número de catálogo, o nombre del fabricante. En cada caso que esto ocurra se comprenderá o inferirá que esta descripción va seguida de las palabras “igual o superior”, siendo esto una referencia (Artículo 90 RLGCP).

 

Este método de inscripción no pretende influir ningún otro procedimiento, tipo de equipo o clase de material, sino que simplemente se pretende exponer un medio de establecer un modelo de comparación.

 

• APROBACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

 

Es deber del contratista:

 

• Presentar lista de fabricantes, catálogos, muestras de materiales y accesorios.

 

• Reemplazar cualquier material rechazado por el inspector.

 

• Solicitar aprobación formal de los materiales propuestos.

 

• Suministrar todos los accesorios indicados y no indicados que sean indispensables para el adecuado funcionamiento de todos los sistemas.

 

• Suministrar planos de las variaciones realizadas en obra.

 

• Incluir en su trabajo, sin costo adicional cualquier mano de obra, materiales servicios, equipos y planos necesarios para satisfacer todas las leyes, ordenanzas, reglamentos y regulaciones que sean aplicables, aun cuando no hayan sido mencionados en los planos o en las especificaciones.

 

• Dentro de un plazo de diez (10) días hábiles posteriores a la reunión inicial, el contratista someterá a La CCSS, para su aprobación una lista de nombres de los fabricantes de los materiales, equipos y accesorios propuestos para el trabajo, utilizando para tales efectos el formulario “Submittal y Ficha Técnica” detallado en el Anexo No. 4. Asimismo, el contratista deberá entregar el consolidado de los submittals definitivos en formato digital.

 

• La intención del contratista de usar exactamente las marcas y modelos especificados como referencia, no lo releva de la responsabilidad de presentar dicha lista para su aprobación. Si el contratista dejara de someter esa lista, la CCSS se reservará el derecho de seleccionar todo el material, siendo esta selección final y obligatoria para el contratista.

 

• La aprobación de los materiales y accesorios significa únicamente que cumplen o mejoran las condiciones solicitadas y que se acepta su instalación o uso.

 

1. PLANOS Y DOCUMENTOS

 

Se entregará al contratista el juego de los planos de construcción y del libro de especificaciones técnicas en formato digital.

 

Si hubiera discrepancias entre planos, o entre estos y las especificaciones, éstas deberán ser sometidas a los inspectores para su decisión. En todo caso, los dibujos a escala mayor rigen sobre las escalas menores y las especificaciones técnicas sobre los planos. Esto, si durante el procedimiento de contratación no se hubieren aclarado dichas discrepancias.

 

El contratista tomará todas las dimensiones adicionales necesarias en el campo, o en los planos de construcción que estarán a su disposición en la oficina de la obra. En caso de existir dudas o diferencias deberá consultar formalmente al inspector.

 

1. PREVISIONES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

 

• GENERALIDADES

 

Es responsabilidad del contratista coordinar con los inspectores, con el Jefe de Proyecto y con los representantes de la CCSS, los siguientes aspectos:

 

Definir accesos de materiales, equipos y personal del contratista.

Ubicar oficinas del contratista, de la administración y bodegas.

Ubicar el centro de acopio de los desechos de la construcción.

 

El contratista deberá proteger con medios eficaces las instalaciones y la seguridad de las personas antes y durante el proceso constructivo, eliminando polvo, desechos de materiales, ruido y otros que puedan causar daños.

 

El proyecto se debe desarrollar tal y como se detalla en planos de construcción y especificaciones técnicas.

 

En el sitio indicado el contratista construirá un recinto tipo provisional con servicio sanitario, que funcionará como la oficina de la CCSS en el sitio. En ella deberán permanecer la bitácora, los planos de construcción, los permisos de construcción, muestras de materiales y/o equipos, así como la documentación contractual relevante (diagrama de Gantt).

 

Esta construcción provisional será removida por la contratista una vez finalizada la obra, conjuntamente con los desechos de la construcción.

 

• SEGUROS

 

SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

 

En seguimiento al Artículo 193 del Código de Trabajo, donde se establece que todo patrono está obligado a asegurar Previo al inicio de la obra, el contratista deberá presentar en el Área Regional de Ingeniería y Mantenimiento de la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Central Norte, una constancia de la suscripción de la póliza de riesgos de trabajo (Construcción) para el proyecto específico, emitida por el Departamento de Riesgos del Trabajo del INS; en la que se deberá consignar el monto del contrato conforme con la adjudicación y nombre del proyecto. Lo anterior conforme con lo establecido en los numerales 9.6.2 y 9.6.3 de la Norma Técnica del Seguro de Riesgos del Trabajo y el Artículo 202 del Código de Trabajo.

 

El contratista, como responsable de cualquier riesgo profesional, así como de los daños a las personas o en los equipos e instalaciones aledañas, que se produzcan con ocasión o motivo del trabajo, está obligado a asegurar las edificaciones durante el proceso constructivo contra daños a la propiedad y a terceros (Responsabilidad Civil Construcción).

 

En concordancia al Artículo 193 del Código de Trabajo, donde se establece que todo patrono está obligado a asegurar a sus trabajadores contra riesgos del trabajo, así como los Artículos 284 y 285 del mismo cuerpo legal sobre las obligaciones del patrono y trabajador; se enumeran los siguientes apartados, con el fin de dar cumplimiento al campo de Salud Ocupacional en la obra.

 

1. La empresa adjudicada (constructor) así como todo aquel subcontrato realizado por esta, deberán garantizar siempre la seguridad en todo el proceso de construcción, para ello cumplirá con:

 

• Ley No. 6727: De la Protección de los Trabajadores Durante el Ejercicio del Trabajo.
• Reglamento General de Seguridad en Construcciones según el Decreto Ejecutivo N° 40790.
• Reglamento General de Seguridad e Higiene de Trabajo. Decreto No. 1 de 1967 y Decreto No. 4 de 1970.

 

Lo anterior no limita el uso de otra normativa nacional y/o internacional que aporte a la seguridad laboral en la obra y sus alrededores.

 

1. Los inspectores por parte de la CCSS podrán solicitar, en cualquier momento, la planilla de trabajadores y su vez la póliza de riesgos del trabajo, esto para confirmar la cobertura del seguro para cada trabajador.

 

1. El equipo de protección personal básico estará compuesto por casco de seguridad, gafas de seguridad, guantes que brinden protección según el riesgo de la tarea, chaleco reflectivo, pantalón largo, camisa con mangas y zapatos de amarrar que cubran todo el pie.

 

1. El constructor deberá garantizar el buen estado de todas las partes de los equipos y herramientas. Así mismo estos deberán tener los dispositivos requeridos para garantizar protección y seguridad de las personas.

 

1. El constructor colocará barreras perimetrales con el objetivo de restringir el acceso al sitio de obra.

 

1. Para evitar accidentes tanto al personal como a los visitantes, usuarios y pacientes, el constructor tendrá en lugares estratégicos, señalización según normas de seguridad que adviertan del peligro.

 

1. Si el constructor incumple con cualquier medida de seguridad en la obra y por lo tanto hay riesgo inminente tanto para trabajadores de la construcción, pacientes, trabajadores de la CCSS y otros usuarios de las instalaciones; los inspectores de la CCSS podrán paralizar las obras parcial o totalmente hasta que la condición de riesgo sea corregida apropiadamente.

 

DAÑOS

 

El contratista tendrá a su cargo la custodia y protección de todos los materiales, equipos, mobiliario y accesorios hasta el recibo de la obra.

 

Toda parte de las obras que haya sufrido algún deterioro antes de la recepción deberá ser reparada o reestablecida a su condición original a juicio de la inspección.

 

Es responsabilidad del contratista reparar los daños causados en la obra o a terceros con ocasión de los trabajos a que se refiere esta licitación.

 

Para el ingreso del personal de su empresa (profesionales, técnicos u operarios), el contratista se comunicará con la Administración del Área de Salud Alajuela Oeste, para lo cual coordinará esos eventos con el Jefe de Proyecto.

 

USO DE LA PROPIEDAD

 

El contratista mantendrá sus equipos, el almacenamiento de los materiales y las actividades de sus trabajadores, dentro del área que la inspección señale y no acumulará sus materiales innecesariamente.

 

El contratista reparará los daños causados en la obra o en el terreno o a terceros con ocasión de los trabajos a que se refiere esta licitación.

 

El contratista deberá de velar por la seguridad del edificio y los equipos durante la ejecución del contrato. La maquinaria que tenga acceso a la obra lo hará exclusivamente por el lugar que los inspectores aprueben.

 

El contratista no cargará, ni permitirá que cualquier parte de las obras se cargue con un peso que ponga en peligro la seguridad de éstas. Asimismo, cumplirá y hará cumplir todas las instrucciones de los inspectores en lo referente a carteles, anuncios de prevención de accidentes para vehículos y peatones, etc.

 

La Administración se reserva el derecho total y absoluto sobre la aprobación de rótulos comerciales o profesionales que quieran colocar el Contratista, sus subcontratistas o suplidores, dentro de la propiedad. Cualquier rótulo que el Contratista desee colocar deberá contar con la aprobación previa de la Administración.

 

 

El contratista en la obra siempre deberá tener un juego completo impreso de los planos de construcción y especificaciones técnicas, los cuales serán actualizados al término de la obra por el contratista, debiendo éste entregar a la CCSS un juego de planos y especificaciones actualizadas y definitivas en formato digital, así como dos juegos en formato impreso.

 

No se tramitarán facturas ni la recepción definitiva sin la entrega de dicha documentación.

 

ANEXO

FORMULARIOS COMPROMISO PERSONAL PROPUESTO

 

Carta de compromiso del DIRECTOR TECNICO propuesto
El suscrito, ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________, portador de la cédula de identidad N° _________________hago constar que conozco la oferta presentada por la empresa, _________________________________________ para Licitación Abreviada  N° ___________________________, proyecto denominado ______________________________________________________________________________________________________________________________ razón por la cual manifiesto mi compromiso de participar en la ejecución del contrato en caso de que la citada empresa resulte adjudicataria y se llegue a formalizar el contrato correspondiente.
FIRMA	CEDULA

 

 

 

Carta de compromiso del SUPERINTENDENTE propuesto
El suscrito, ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________, portador de la cédula de identidad N° _________________hago constar que conozco la oferta presentada por la empresa, _________________________________________ para Licitación Abreviada  N° ___________________________, proyecto denominado ______________________________________________________________________________________________________________________________ razón por la cual manifiesto mi compromiso de participar en la ejecución del contrato en caso de que la citada empresa resulte adjudicataria y se llegue a formalizar el contrato correspondiente.
FIRMA	CEDULA

 

 

 

Carta de compromiso del CONSULTOR DE CALIDAD propuesto
El suscrito, ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________, portador de la cédula de identidad N° _________________hago constar que conozco la oferta presentada por la empresa, _________________________________________ para Licitación Abreviada  N° ___________________________, proyecto denominado ______________________________________________________________________________________________________________________________ razón por la cual manifiesto mi compromiso de participar en la ejecución del contrato en caso de que la citada empresa resulte adjudicataria y se llegue a formalizar el contrato correspondiente.
FIRMA	CEDULA

 

 

 

 

Anexo No. 1.  Planos Constructivos

(se adjunta en forma digital)

Anexo No. 2 Especificaciones Técnicas.

(se adjunta en forma digital)

 

Anexo No. 3. Informe Final

(se adjunta en forma digital)

 

Anexo No. 4 Submittal y Ficha Técnica

(se adjunta en forma digital)

 

Anexo No. 5 Levantamiento de Datos PRUT

(se adjunta en forma digital)

 

Anexo No. 6 Listado Actividades Base

(se adjunta en forma digital)

Anexo No. 7 Cuadro Costos para Aseguramiento

 

(se adjunta en forma digital)

 

Anexo No. 8 Solicitudes de Cambio

(se adjunta en forma digital)

 

 

Anexo N° 9
busca  ROTULO

FORMULARIOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIOS

 

FORMULARIO A. OFERTA DE SERVICIOS

 

Concurso - Número de Procedimiento / SICOP: ___________________

Proyecto Construcción de la Sede de EBAIS Carrillos Alto del Área de Salud Alajuela Oeste

           

Señores(as)

Unidad de Contratación Administrativa INDER

 

 

Estimados señores:

 

Yo, _________, cédula de identidad __________, (calidades personales), en mi calidad de apoderado generalísimo si límite de suma de la empresa ___________, cédula jurídica ________, presento ante ustedes oferta formal para el concurso en marras.

 

Declaro bajo juramento que:

 

Acepto cada uno de los apartados del pliego de condiciones.

•  

 

 

 

 

Lugar y fecha		Nombre, cédula y firma del oferente

 

 

 

FORMULARIO B OFERTA ECONÓMICA

 

Concurso - Número de Procedimiento / SICOP: ___________________

Proyecto Construcción de la Sede de EBAIS Carrillos Alto del Área de Salud Alajuela Oeste

 

Señores(as)

Unidad de Contratación Administrativa INDER

 

Estimados señores:

 

Yo, _________, cédula de identidad __________, (calidades personales), en mi calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa ___________, cédula jurídica ________, declaro bajo juramento que me comprometo a realizar el concurso en marras, de acuerdo con lo indicado en planos de construcción, especificaciones técnicas y alcances, por el monto indicado a continuación:

 

Descripción	Monto total en números	Monto total en letras
Proyecto Construcción de la Sede de EBAIS Carrillos Alto del Área de Salud Alajuela Oeste	₡ o $

 

Declaro que:

 

1. Los precios Incluyen IVA 13% (INDER)

 

1. Los precios cotizados son firmes y definitivos, libres de toda variación anterior o posterior a la adjudicación en firme, salvo los reajustes de precios respectivos.

 

 

Lugar y fecha		Nombre, cédula y firma del oferente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO B1 OFERTA DE ECONÓMICA - COSTOS

 

Concurso - Número de Procedimiento / SICOP: ___________________

Proyecto Construcción de la Sede de EBAIS Carrillos Alto del Área de Salud Alajuela Oeste

 

Señores(as)

Unidad de Contratación Administrativa INDER

 

Se especifican a continuación los porcentajes y montos correspondientes a:

 

Descripción	%	MONTO	MONTO
Costos Directos (1)			₡ o $
Mano de obra directa	%	₡ o $	₡ o $
Insumos directos	%	₡ o $
Costos Indirectos			₡ o $
Mano de obra indirecta	%	₡ o $	₡ o $
Insumos indirectos	%	₡ o $	₡ o $
Costos Insumos y Servicios específicos	%	₡ o $	₡ o $
SUB TOTAL  C.D. + C.I + C.E.			₡ o $
Utilidad	%		₡ o $
Imprevistos	%		₡ o $
SUB-TOTAL OFERTA			₡ o $
IVA 13%
TOTAL

 

(1)        Los costos directos se dividen en insumos no específicos y específicos.

 

 

 

 

 

Lugar y fecha		Nombre, cédula y firma del oferente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO B2 OFERTA ECONÓMICA - TABLA DE PAGOS

 

Concurso - Número de Procedimiento / SICOP: ___________________

Proyecto Construcción de la Sede de EBAIS Carrillos Alto del Área de Salud Alajuela Oeste

 

Señores(as)

Unidad de Contratación Administrativa INDER

 

La siguiente es la tabla de pagos propuesta para el proyecto, indica las actividades, el porcentaje de cada una de ellas en el total y el monto de cada una de ellas en relación con el total del monto de la oferta.

 

La administración podrá solicitar la realización de un mayor desglose de las actividades generales (subactividades), sin que estas últimas sufran ninguna variación respecto a sus montos.

 

TABLA DE PAGOS
Nº	ACTIVIDADES (Describir cada una)*	Monto (incluye C.D. + C.I.) ₡ o $	Porcentaje %
1 2 n…	Proyecto Construcción de la Sede de EBAIS Carrillos Alto del Área de Salud Alajuela Oeste
	MONTO DE LA OFERTA ₡ o $		100%
	IVA 13%
T	MONTO DE LA OFERTA ₡ o $
Monto total en letras

 

 

 

TABLA DE PAGOS - ESTIMACIÓN PERIÓDICA DE AVANCE (EPA) (MONTOS MENSUALES Y TOTALES)
Nº	ACTIVIDADES (Describir cada una)*	Mes 1 ₡ o $₡	Me2 ₡ o $	Mes 3 ₡ o $	Mes 4 ₡ o $	Mes 5 ₡ o $	Mes 6 ₡ o $	Total ₡ o $	Porcentaje %
1 2 n…	Proyecto Construcción de la Sede de EBAIS Carrillos Alto del Área de Salud Alajuela Oeste
	MONTO TOTAL ₡ o $								100%

 

*Ver listado de actividades base en el Anexo No. 6.

Nota Importante

Haciendo uso de este formulario “Tabla de Pago” el oferente debe desglosar el costo por cada una de las actividades y subactividades del proceso constructivo o producto esperado.

 

En caso de que la administración requiera un mayor desglose de algunas de las actividades o subactividades indicadas, esta podrá solicitársela al contratista. El desglose de costos por actividad del proceso constructivo debe coincidir en todo con la programación de obra y su programación (diagrama de Gantt).

 

Además, deberá adjuntar debidamente completo el formulario Compendio de Desglose de Precios Unitarios, el cual contendrá al detalle de las cantidades con sus respectivas unidades y sus respectivos precios unitarios de los elementos que conforman tanto los costos directos (materiales, mano de obra, subcontratos) como los costos indirectos (transportes, equipos y herramientas), imprevistos, administración y la utilidad.

 

Esta tabla deberá estar asociada con los costos unitarios contenidos en el Compendio de Desglose de Precios Unitarios.

 

No obstante, lo anterior no implica que por omisión involuntaria de la Administración en los datos indicados tanto en la Tabla de Pago como en el Compendio de Precios Unitarios, el oferente, deje de incorporar como producto esperado los elementos contenidos en los planos de construcción y las especificaciones técnicas.

 

 

Lugar y fecha		Nombre, cédula y firma del adjudicatario

 

 

 

FORMULARIO B3 OFERTA ECONÓMICA - COMPENDIO PRECIOS UNITARIOS

 

Concurso - Número de Procedimiento / SICOP: ___________________

Proyecto Construcción de la Sede de EBAIS Carrillos Alto del Área de Salud Alajuela Oeste

Señores(as)

Unidad de Contratación Administrativa INDER

El siguiente es el compendio de precios unitarios, propuesto para el proyecto, indica las actividades, cantidades, unidad, precios unitarios y totales.

Las actividades mostradas son de referencia, el oferente deberá completar esta información de acuerdo a su presupuesto.

Se presentan a continuación los precios unitarios para el proyecto:

 

DESGLOSE PRESUPUESTARIO - PRESUPUESTO DETALLADO
ACTIVIDAD											Precio Total (₡/$)**
Nº	Descripción de la Actividad*	Cantidades		Precios Unitarios (₡/$)			Precios Totales (₡/$)
		Cantidad	Unidad	Material	Mano de Obra	Subcontrato	Material	Mano de Obra	Subcontrato	Suma Totales
	Proyecto…
1
2
n…

*Ver listado de actividades base en el Anexo No. 6.

** Estos precios unitarios deben ya considerar Costos Directos, Costos Indirectos, Utilidad e Imprevistos.

 

 

Lugar y fecha		Nombre, cédula y firma del adjudicatario

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO B4 OFERTA ECONÓMICA - SUBCONTRATOS

 

Concurso - Número de Procedimiento / SICOP: ___________________

Proyecto Construcción de la Sede de EBAIS Carrillos Alto del Área de Salud Alajuela Oeste

           

Señores(as)

Unidad de Contratación Administrativa INDER

 

El siguiente es el listado de subcontratistas para el proyecto, indico el nombre de cada uno de ellos, la descripción del subcontrato, el monto de cada subcontratista y el porcentaje de cada uno de ellos en relación con el total del monto de la oferta:

 

LISTADO DE SUBCONTRATISTAS

 

Subcontratista	Cédula Jurídica	Descripción del Subcontrato	Monto	Porcentaje en relación con el monto total de la Oferta
1
2
3
4
5
			₡	%

 

Declaro bajo juramento que toda la información aquí consignada corresponde a la verdad.

 

 

 

 

 

Lugar y fecha		Nombre, cédula y firma del oferente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO C PLAZO DE ENTREGA

 

Concurso - Número de Procedimiento / SICOP: ___________________

Proyecto Construcción de la Sede de EBAIS Carrillos Alto del Área de Salud Alajuela Oeste

           

Señores(as)

Unidad de Contratación Administrativa INDER

 

Estimados señores:

 

Yo, _________, cédula de identidad __________, (calidades personales), en mi calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa ___________, cédula jurídica ________, declaro bajo juramento que me comprometo a ejecutar el concurso en marras, en el siguiente plazo:

 

 

Descripción	Plazo de ejecución
Proyecto Construcción de la Sede de EBAIS Carrillos Alto del Área de Salud Alajuela Oeste	_______Semanas

 

El inicio se establecerá a partir de la fecha consignada en el orden de inicio que emitirá la unidad administradora del contrato.

 

Con el fin de correlacionar los plazos supra citados, en función del término dado para la entrega de los productos, planteo a continuación el plan de trabajo y el diagrama de Gantt correspondientes.

 

 

Insertar diagrama de Gantt, en el que se consignarán las actividades para lograr los productos esperados, sus fechas de inicio y de finalización, la secuencia, predecesores, el plazo de cada una de ellas y el plazo total.

 

 

Lugar y fecha		Nombre, cédula y firma del oferente

 

 

 

 

 

FORMULARIO D IDENTIFICACIÓN DE OFERENTE

 

Concurso - Número de Procedimiento / SICOP: ___________________

Proyecto Construcción de la Sede de EBAIS Carrillos Alto del Área de Salud Alajuela Oeste

 

Señores(as)

Unidad de Contratación Administrativa INDER

 

 

A continuación indico la identificación de mi representada:

 

Nombre del oferente:                            ________________________

Cédula física o jurídica:                         ________________________

Fecha de inscripción ante el CFIA:                        ________________________

Número de inscripción ante el CFIA:                     ________________________

Número de proveedor CCSS:                ________________________

Número de proveedor SICOP:               ________________________

Nombre del Representante Legal:                         ________________________

Número de cédula de identidad del apoderado generalísimo:

                                                           ________________________

Dirección:                                             ________________________

Ciudad:                                                ________________________

Barrio:                                                 ________________________

Calle:                                                   ________________________

Avenida:                                                             ________________________

Número de edificio:                               ________________________

Otras señas:                                        ________________________

Comunicaciones:                                                  ________________________

Teléfono:                                             ________________________

Fax:                                                     ________________________

Apartado postal:                                                  ________________________

Correo electrónico:                                              ________________________

 

 

 

 

 

Lugar y fecha		Nombre, cédula y firma del oferente

 

 

 

FORMULARIO E PROFESIONAL(ES) RESPONSABLE(S)

 

Concurso - Número de Procedimiento / SICOP: ___________________

Proyecto Construcción de la Sede de EBAIS Carrillos Alto del Área de Salud Alajuela Oeste

 

Señores(as)

Unidad de Contratación Administrativa INDER

 

 

 

Profesional responsable:                                     __________________________

Nombre y apellidos:                                             __________________________

Título profesional:                                             __________________________

Fecha de incorporación ante el CFIA:                __________________________

Número de inscripción (carné) ante el CFIA:       __________________________

Teléfono:                                                         __________________________

Fax:                                                     __________________________

Tiempo dedicado al proyecto:                No menos de una visita por semana.

 

 

 

 

 

Lugar y fecha		Nombre, cédula y firma del profesional responsable

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO F CURRÍCULO EMPRESARIAL

 

Concurso - Número de Procedimiento / SICOP: ___________________

Proyecto Construcción de la Sede de EBAIS Carrillos Alto del Área de Salud Alajuela Oeste

           

Señores(as)

Unidad de Contratación Administrativa INDER

 

OBRAS:

	EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
	Nombre de la Obra	N° De Contrato CFIA	Ubicación	Detalles de la obra	Tiempo de ejecución		Costo	propietario	teléfono	Área/Long/otra Unidad
					fecha de inicio	fecha de término
1
2
3
4
5
									TOTAL
Toda experiencia de obra anotada en este cuadro deberá venir acompañada con su respectiva constancia firmada por el propietario de la obra.

 

 

Declaro bajo juramento que toda la información aquí consignada, corresponde a la verdad.

 

 

 

 

Lugar y fecha		Nombre, cédula y firma del oferente

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO G CURRÍCULO DEL (DE LOS) PROFESIONAL(ES) RESPONSABLE(S)

 

Concurso – Número de Procedimiento / SICOP: ___________________

Proyecto Construcción de la Sede de EBAIS Carrillos Alto del Área de Salud Alajuela Oeste

           

Señores(as)

Unidad de Contratación Administrativa INDER

 

 

Nombre completo:

Dirección: teléfono, fax, Correo Electrónico:

Lugar y fecha de nacimiento:

Nacionalidad:

Título profesional:

Post-grados:

Fecha (s) de graduación:

Fecha de incorporación al CFIA:

Número de Inscripción (carné) CFIA:

Años de experiencia:

Otras Asociaciones a las cuales pertenece:

Cursos de especialización en aspectos similares o relacionados con la actividad que desarrollará dentro del proyecto: (Indicar curso, lugar, fechas de conclusión).

Años de actividad en (o con) la compañía contratista:

Posición actual en la compañía contratista:

Actividad que desarrollará en el proyecto:

OBRAS:

 

Nombre Propietario	Proyecto	Área / Longitud Otra Unidad	Fecha Conclusión Mes / Año
01
02
03
04
05
	TOTAL

 

Declaro bajo juramento que toda la información aquí consignada, corresponde a la verdad.

 

 

Lugar y fecha		Nombre, cédula y firma profesional responsable

 

FORMULARIO H CARTA(S) DE COMPROMISO DEL (DE LOS) PROFESIONAL(ES) RESPONSABLE(S)

 

Concurso - Número de Procedimiento / SICOP: ___________________

Proyecto Construcción de la Sede de EBAIS Carrillos Alto del Área de Salud Alajuela Oeste

 

Señores(as)

Unidad de Contratación Administrativa INDER

 

 

Yo, _____________________ cédula ___________ me comprometo con la empresa ____________ a prestar mis servicios en calidad de ______________ como profesional responsable en la rama de ___________, durante la ejecución del presente concurso, en caso de resultar la proponente como adjudicataria.

 

 

 

Lugar y fecha		Nombre, cédula y firma del profesional responsable

 

Número de registro (carné) en el CFIA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO I REFERENCIA LISTADO DEL (DE LOS) PROFESIONAL(ES) RESPONSABLE(S)

 

Concurso - Número de Procedimiento / SICOP: ___________________

Proyecto Construcción de la Sede de EBAIS Carrillos Alto del Área de Salud Alajuela Oeste

 

Señores(as)

Unidad de Contratación Administrativa INDER

 

Referencia de listado de profesionales que reúnen los requisitos indicados en el apartado 5.11 del pliego de condiciones y a quienes se contrataría si la oferta resultara adjudicada (Artículo 173 RLGCP):

 

1. Nombre, cédula, carné CFIA.
2. Nombre, cédula, carné CFIA.
3. Nombre, cédula, carné CFIA.
4. n…

 

 

 

Lugar y fecha		Nombre, cédula y firma del oferente

 

DIRECCIÓN DE RED INTEGRADA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD CENTRAL NORTE

AREA REGIONAL DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO

 

 

 

_______________________________

Arq. César Rolando Zúñiga Montero, Arquitecto

 

 

_______________________________

Ing. Jaime Alberto Garita González, MAC, Jefe de Proyecto - Ingeniero Civil

 

 

________________________________

Ing. Luis Diego Salas Montero, Ingeniero en Mantenimiento Industrial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CONDICIONES GENERALES DEL CONCURSO

 

1.       PRESENTACIÓN.

  

El INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, conforme a la Ley General de Contratación Pública, en adelante LGCP, Ley N° 9986  y su reglamento (en adelante RLGCP) y la Ley 9036 del 29 de mayo del 2012 de y en atención al acuerdo tomado por la Junta Directiva artículo No. 3 de la Sesión Ordinaria 11 celebrada el 28 de abril de 2025, mediante el cual se aprueba modificación presupuestaria incorporando metas al Plan Operativo Institucional, para el ejercicio económico 2025 y la justificación realizada mediante oficio INDER-GG-DRT-RDCE-OTGR- OFI-0243- 2025 de la Región de Desarrollo Central, contenida el Número de Solicitud de Contratación     0062025004700021 por conducto del Proceso de Infraestructura Rural, como oficina técnica especializada de apoyo a la Proveeduría Institucional, se procede a la presentación del presente documento complementario (Pliego de Condiciones) para el Concurso de Licitación Menor para la Construcción de la Sede de EBAIS Carrillos Alto del Área de Salud Alajuela Oeste de la Región de Desarrollo Central, Oficina de Desarrollo Territorial de Grecia, que se menciona a continuación:

 

 

PARTIDA ÚNICA

 

Tipo de contrato: Construcción con diseño detallado (Artículo 176 RLGCP).

 

El objeto de esta contratación consiste en el suministro de materiales, equipos, mano de obra y servicios complementarios requeridos para la ejecución del “Proyecto Construcción de la Sede de EBAIS Carrillos Alto del Área de Salud Alajuela Oeste”, de acuerdo con los planos de construcción (Anexo No. 1), especificaciones técnicas (Anexo No. 2), y listado de actividades base (Anexo No. 6), descritos en el pliego de condiciones.

 

Es deber del oferente hacer un examen cuidadoso de los sitios donde se construirán las obras contempladas en esta contratación, para darse cuenta de las disposiciones legales que lo afecten, de su naturaleza y localización, como por ejemplo: riesgos, características y calidad del terreno, características y especificaciones de los materiales y equipos a suministrar e instalar, clase de equipo e instalaciones que se requieren para la realización del trabajo y en general, de todas las condiciones de los sitios que pudieran en alguna forma afectar la ejecución de las obras requeridas. Posteriormente el contratista no podrá argumentar que no puede ejecutar la(s) obra(s) por desconocimiento de condiciones del lugar, por ejemplo: calles angostas, en mal estado, lejanía del sitio, impacto ambiental fuerte, entre otros.

 

Todas las obras y trabajos realizados serán debidamente coordinados entre INDER y el staff profesional de la Caja Costarricense de Seguro Social y el contratista.

 

Dentro de la oferta presentada por el oferente se deben incluir todos los costos necesarios para cumplir con el objetivo de realizar los trabajos descritos anteriormente.

 

 

 

2.       GLOSARIO DE TÉRMINOS

 

En la interpretación del presente este documento se entenderán los términos de la siguiente manera:

 

INDER:

 

Instituto de Desarrollo Rural (INDER), antes Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), de acuerdo a la Ley 9036, Artículo 14 del 29 de noviembre del 2012

 

 

CFIA: Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos

 

ADJUDICACIÓN:

 

Es el acto final mediante el cual una vez hechos los estudios y valoración de las ofertas el Inder selecciona que más convenga a la satisfacción del interés público

 

ADJUDICATARIO:

 

Persona física o jurídica que fuere favorecida con la adjudicación

 

OFERENTE:

 

Persona física o jurídica que presenta una Oferta para el Proyecto a que se refiere este Concurso.

 

HOJA DE COTIZACIÓN:

 

Es el formulario que el INDER suministra a los presuntos oferentes para que se indiquen, los precios unitarios y globales de los diferentes renglones de pago.

 

BITACORA: 

 

Herramienta suministrada por el CFIA para las indicaciones del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO (INDER) y el Director Técnico (Adjudicatario)

 

ADMINISTRADOR  DEL CONTRATO:

 

Será el profesional responsable de la administración del contrato por parte del INDER.  Estará encargado de la inspección y control de calidad de las obras objeto de este Concurso.

 

DIRECTOR TECNICO

 

Profesional de la Empresa adjudicada, miembro del CFIA, encargado de la dirección técnica de la obra.

 

SUPERVISOR REGIONAL:

 

Funcionario representante de la Región de Desarrollo Central, del INDER, que tendrá a su cargo la fiscalización de la obra por parte de la Dirección Regional. 

 

CONTRATISTA:

 

Persona física o jurídica que, por contrato suscrito con el INDER, realice el proyecto de Proyecto Construcción de la Sede de EBAIS Carrillos Alto del Área de Salud Alajuela Oeste, de la Región de Desarrollo Central, Oficina de Desarrollo Territorial de Grecia, por el precio adjudicado.

 

SUPERINTENDENTE O CAPATAZ:

 

Representante del CONTRATISTA, con autoridad suficiente para actuar en su nombre y coordinar sus actividades con el ADMINISTRADOR  DEL CONTRATO.

 

ESQUEMAS DE CONSTRUCCIÓN:

 

Todos los dibujos, esquemas y diagramas que el INDER suministra como base para la ejecución de las obras objeto de esta contratación.

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

 

Descripción y enumeración de las características de materiales, equipo y dimensiones del objeto de este Concurso.

 

PRECIO:

 

La suma de dinero por la cual el Oferente se compromete a la ejecución de las obras a que se refiere este Concurso de acuerdo con las especificaciones técnicas.

 

CONTRATO:

 

Documento que suscribirá el INDER con el adjudicatario en la plataforma SICOP, una vez firme el acto de adjudicación, en el cual quedará formalizada la contratación que se promueve.

 

LGCP:

 

Ley General de Contratación Pública No 9986 y sus reformas

 

RLGCP:

 

Reglamento Ley General de Contratación Pública

 

SICOP:

 

Sistema Integrado de compras públicas

 

CCSS: Siglas de la Caja Costarricense de Seguro Social.

 

ARIM: Siglas del Área Regional de Ingeniería y Mantenimiento, dependencia de la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Central Norte.

 

DRIPSSCN: Siglas de la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Central Norte.

 

EPA: Estimación Periódica de Avance.

 

EVM: Siglas en idioma inglés de Gestión del Valor Ganado.

 

IVA: Impuesto de Valor Agregado.

 

PYME: Pequeña y Mediana Empresa.

 

 

 

 

 

 

3.       DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

 

El INDER requiere contratar la realización del Proyecto de Construcción de la Sede de EBAIS Carrillos Alto del Área de Salud Alajuela Oeste, de la Región de Desarrollo Central, Oficina de Desarrollo Territorial de Grecia, con el objetivo de Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos para todas las edades.

 

Dicho proceso comprende las obras que más adelante se describen, considerando la obra totalmente terminada y lista para su normal operación.

 

 

GRUPO	ACTIVIDAD	TAREA	CANTIDAD	UNIDAD
OBRAS EN SITIO	TRAZADO Y NIVELACIÓN	TRAZADO Y NIVELACIÓN	34.00	ejes
	MOVIMIENTO DE TIERRA	MOVIMIENTO DE TIERRA	87.40	m3
	LIMPIEZA DE TERRENO	REMOCIÓN DE CAPA VEGETAL Y MATERIAL ORGÁNICO	87.40	m3
		DEMOLICIÓN Y DESMONTE	20.00	m3
	CORTE Y RELLENO	EXCAVACION ESTRUCTURAL Y DE INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	437.00	m3
		MATERIALES DE SUSTITUCIÓN	437.00	m3
		TALUDES Y RAMPAS	25.00	m3
	OBRAS PROVISIONALES	VALLAS Y SEÑALES DE ADVERTENCIA	1.00	gr
		BODEGAS	1.00	gr
		OFICINAS	1.00	gr
		CIERRES PROVISIONALES	60.00	m
	CALIDAD Y CONTROL DE LOS SUELOS	PRUEBAS DE COMPRESIÓN Y COMPACTACIÓN	66.00	un
CONCRETO REFORZADO	FUNDACIONES	EXCAVACIÓN	462.00	m3 m3
		BASE COMPACTADA	462.00	m3 m4
		ACERO DE REFUERZO	4 289.60	kg
		CONCRETO	66.00	m3 m3
		CONTROL DE RESISTENCIA	66.00	m3 m4
		ENCOFRADOS Y OBRA FALSA	110.00	m2
	COLUMNAS	ACERO DE REFUERZO	3 913.99	kg
		CONCRETO	23.45	m3 m3
		CONTROL DE RESISTENCIA	23.45	m3 m4
		ENCOFRADOS Y OBRA FALSA	84.00	m2
	VIGAS	ACERO DE REFUERZO	5 101.87	kg
		CONCRETO	25.29	m3 m3
		CONTROL DE RESISTENCIA	25.29	m3 m4
		ENCOFRADOS Y OBRA FALSA	89.00	m2
	LOSAS DE PISO	ACERO DE REFUERZO	1 690.18	kg
		CONCRETO	65.55	m3 m3
		CONTROL DE RESISTENCIA	65.55	m3 m4
		ENCOFRADOS Y OBRA FALSA	12.60	m2
	ACERAS	ACERO DE REFUERZO	541.48	kg
		CONCRETO	21.00	m3 m3
		CONTROL DE RESISTENCIA	21.00	m3 m4
		ENCOFRADOS Y OBRA FALSA	21.00	m2
	CORDÓN Y CAÑO	ACERO DE REFUERZO	162.44	kg
		CONCRETO	6.30	m3 m3
		CONTROL DE RESISTENCIA	6.30	m3 m4
CONCRETO PRETENSADO Y PREFABRICADO	COLUMNAS	COLUMNAS	100.00	m m
	BALDOSAS	BALDOSAS	100.00	m m
CONCRETO EXPUESTO O APARENTE	CONCRETO EXPUESTO	ACERO DE REFUERZO	150.00	kg
		CONCRETO	3.00	m3 m3
		CONTROL DE RESISTENCIA	3.00	m3 m4
		ENCOFRADOS Y OBRA FALSA	12.00	m2
PAREDES Y MURETES DE MAMPOSTERÍA	MAMPOSTERÍA DE 15CM	MAMPOSTERÍA DE 15CM	837.60	m3
		ACERO DE REFUERZO	5 274.46	kg
		CONCRETO DE RELLENO	21.66	m3
ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DE ACERO	ESTRUCTURA	PRUEBAS DE SOLDADURA	30.00	un
		ESTRUCTURA DE TECHO	14 803.96	kg
		PINTURA ESTRUCTURAL	955.83	m2
CERRAMIENTO PERIMETRAL	VERJA  PERIMETRAL	VERJA  PERIMETRAL	2 820.38	kg
		PINTURA ESTRUCTURA	100.00	m2
SISTEMA MECÁNICO	SISTEMA DE AGUA POTABLE	SISTEMA DE AGUA POTABLE	136.90	kg
	SISTEMA DE AGUAS NEGRAS Y VENTILACIÓN SANITARIA	SISTEMA DE AGUAS NEGRAS Y VENTILACIÓN SANITARIA	1.00	gl
	SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES	SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES	579.80	kg
	SISTEMA DE VENTILACIÓN Y DE AIRE ACONDICIONADO	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PARTIDO (5 RECINTOS)	1.00	gbl
		EXTRACTORES	1.00	gbl
		VENTILADORES DE CIELO	1.00	gbl
	SISTEMA DE GASES MÉDICOS PARA INHALOTERAPIA	SISTEMA DE GASES MÉDICOS PARA INHALOTERAPIA	1.00	gbl
	MANTENIMIENTO PARA TODOS LOS SISTEMAS	MANTENIMIENTO PARA TODOS LOS SISTEMAS	12.00	un
SISTEMA ELÉCTRICO	RED ELÉCTRICA Y SISTEMA DE ILUMINACIÓN	DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO, POSTE Y TRANSFORMADOR	1.00	un
		TABLEROS	2.00	un
		CONDUCTORES	710.00	m
		TOMACORRIENTE GENERAL	1.00	gbl
		UPS	1.00	un un
		TRANSFERENCIA MANUAL	1.00	un un
		LUMINARIAS	1.00	glb
		APAGADORES	37.00	un
	RED DE TELECOMUNICACIONES  (SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y EQ	RED DE TELECOMUNICACIONES  (SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y EQUIPO A	1.00	gbl
	SISTEMA DE SONIDO Y COMPONENTES	SISTEMA DE SONIDO Y COMPONENTES	1.00	un
	SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO	PANEL DE ALARMA Y DISPOSITIVOS, EXTINTORES PANEL DE ALARMA Y DISPOSITIVOS	1.00	un
	SISTEMA DE ALARMA CONTRA ROBO	PANEL DE ALARMA Y DISPOSITIVOS PANEL DE ALARMA Y DISPOSITIVOS	1.00	un
	GENERADOR DE EMERGENCIA	GENERADOR DE EMERGENCIA Y TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA	1.00	un
	SISTEMA VIGILANCIA IP	SISTEMA VIGILANCIA IP	1.00	gbl
CUBIERTA	PRECINTA, ALERO Y FORRO	PRECINTA	110.00	m
	CANOAS	CANOAS	196.56	m
	CUBIERTA DE TECHO	CUBIERTA DE TECHO	620.00	m2
	BAJANTES	BAJANTES	31.20	m
PISOS	RODAPIÉS	RODAPIÉS	223.00	m
	PISOS DE MOSAICO DE TERRAZO	PISOS DE MOSAICO DE TERRAZO	287.00	m2
	PISO EPÓXICO LODOSO (SLURRY)	PISO EPÓXICO LODOSO (SLURRY)	74.19	m2
	PISOS DE CONCRETO PLANCHADO	PISOS DE CONCRETO PLANCHADO	189.00	m2
	AREAS DE ACCESO Y ESTACIONAMIENTOS	AREAS DE ACCESO Y ESTACIONAMIENTOS	169.00	m2
CANCELERÍA	CORTINAS	CORTINAS BACTERIOESTATICAS	12.00	un
	PASAMANOS, BUMPER PROTECTOR Y PROTECTOR DE PARED	PASAMANOS, BUMPER PROTECTOR Y PROTECTOR DE PARED	41.38	m
	PROTECTORES ESQUINEROS	PROTECTORES ESQUINEROS	57.00	un
CIELOS	CIELOS DE FIBRA MINERAL	CIELOS DE FIBRA MINERAL	424.00	m2
PUERTAS Y PORTONES	PUERTAS TIPO 1 CERRAJERÍA TIPO C	PUERTAS	15.00	un
	PUERTAS TIPO 2 CERRAJERÍA TIPO E	PUERTAS	6.00	un
	PUERTAS TIPO 5 CERRAJERÍA TIPO F	PUERTAS	8.00	un
	PUERTAS TIPO 7 CERRAJERÍA TIPO G	PUERTAS	4.00	un
VENTANAS	VIDRIO	VIDRIO	38.80	m2
	VERJAS	VERJAS	38.80	m2
CERRAJERÍA	AMAESTRAMIENTO	AMAESTRAMIENTO	1.00	gbl
	GABINETE	GABINETE	1.00	un
HERRAJES	TOPES	TOPES	33.00	un
ÁREAS VERDES	ZACATE Y PLANTAS	ZACATE Y PLANTAS	135.00	m2
ROTULACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y RUTAS DE EVACUACIÓN	RÓTULO METÁLICO	RÓTULO METÁLICO	1.00	un
	LETRAS METÁLICAS	LETRAS METÁLICAS	1.00	gbl
	SEÑALIZACIÓN DE INFORMACIÓN	SEÑALIZACIÓN DE INFORMACIÓN	64.00	un
PINTURA	REVESTIMIENTO	REVESTIMIENTO	1319.23	m2
	SELLADO	SELLADO	1319.23	m2
	PINTURA DE PAREDES TOTAL	PINTURA DE PAREDES DE BLOQUE DE CONCRETO Y YESO	1319.23	m2
	PINTURA DE SUPERIFICIES DE CIELOS (ALEROS)	PINTURA DE SUPERIFICIES DE CIELOS (ALEROS)	189.00	m2
	IMPERMEABILIZACIÓN DE CONCRETO EXPUESTO	IMPERMEABILIZACIÓN DE CONCRETO EXPUESTO	20.00	m2
MUEBLES SANITARIOS	LOSA SANITARIA	LOSA SANITARIA	5.00	un
	PILETAS Y GRIFERÍA	PILETAS Y GRIFERÍA	5.00	un
	PILAS DE ASEO	PILAS DE ASEO	1.00	un
	ACCESORIOS	DISPENSADORES DE JABÓN	15.00	un
		JABONERA	15.00	un
		ESPEJOS	5.00	un
		DISPENSADORES DE PAPEL	15.00	un
		DISPENSADORES DE TOALLAS	15.00	un
		BARRAS	6.00	un
		GANCHOS DE ROPA	5.00	un
		CAMBIADORES DE BEBÉS	3.00	un
MOBILIARIO COCINA	MESA DE COMEDOR	MESA DE COMEDOR	1.00	un
	SILLA SENCILLA	SILLA SENCILLA	6.00	un
	SOBRE CON FREGADERO	SOBRE CON FREGADERO	1.00	un
	MUEBLE AEREO	MUEBLE AEREO	1.00	un
	MUEBLE AEREO PARA MIROONDAS	MUEBLE AEREO PARA MIROONDAS	1.00	un
MOBILIARIO CONSULTORIO ATAP	SOBRE OFICINA CON GAVETAS	SOBRE OFICINA CON GAVETAS	1.00	un
	MODULO AEREO ABIERTO	MODULO AEREO ABIERTO	1.00	un
	MODULO AEREO CERRADO	MODULO AEREO CERRADO	1.00	un
	MESA	MESA	1.00	un
	SILLA SENCILLA	SILLA SENCILLA	4.00	un
	SILLA GIRATORIA	SILLA GIRATORIA	1.00	un
	GAVETERO	GAVETERO	1.00	un
MOBILIARIO CONSULTORIO MÉDICO	SOBRE CON PILETA; ESTANTE Y GAVETAS	SOBRE CON PILETA; ESTANTE Y GAVETAS	1.00	un
	MODULO AEREO ABIERTO	MODULO AEREO ABIERTO	1.00	un
	MODULO AEREO CERRADO	MODULO AEREO CERRADO	1.00	un
	ESTANTE	ESTANTE	1.00	un
	SILLA SENCILLA	SILLA SENCILLA	2.00	un
	SILLA GIRATORIA	SILLA GIRATORIA	1.00	un
	SOBRE OFICINA CON GAVETAS	SOBRE OFICINA CON GAVETAS	1.00	un
	GAVETERO	GAVETERO	1.00	un
MOBILIARIO CURACIONES SÉPTICAS	SOBRE CON PILETA; ESTANTE Y GAVETAS	SOBRE CON PILETA; ESTANTE Y GAVETAS	1.00	un
	MUEBLE AEREO INOXIDABLE	MUEBLE AEREO INOXIDABLE	2.00	un
MOBILIARIO CURACIONES ASÉPTICAS	SOBRE CON PILETA; ESTANTE Y GAVETAS	SOBRE CON PILETA; ESTA Y GAVETAS	1.00	un
	MUEBLE AEREO INOXIDABLE	MUEBLE AEREO INOXIDABLE	2.00	un
MOBILIARIO ENTREGA DE MEDICAMENTOS	MOSTRADOR RECTO	MOSTRADOR RECTO	1.00	un
	ESTANTE DE FARMACIA	ESTANTE DE FARMACIA	1.00	un
	SILLA GIRATORIA	SILLA GIRATORIA	1.00	un
	SILLA SENCILLA	SILLA SENCILLA	1.00	un
	REPISA	REPISA	1.00	un
	SOBRE CON PILETA; ESTANTE Y GAVETAS	SOBRE CON PILETA; ESTA Y GAVETAS	1.00	un
	GAVETERO	GAVETERO	1.00	un
MOBILIARIO REDES Y EXPEDIENTES	ESTANTERÍA ABIERTA	ESTANTERÍA ABIERTA	2.00	un
	MOSTRADOR	MOSTRADOR	1.00	un
	SILLA GIRATORIA	SILLA GIRATORIA	3.00	un
	SILLA SENCILLA	SILLA SENCILLA	2.00	un
	REPISA	REPISA	1.00	un
	SOBRE SENCILLO	SOBRE SENCILLO	1.00	un
	GAVETERO	GAVETERO	2.00	un
MOBILIARIO SALA DE ESPERA	BANCA DE 3 PLAZAS	BANCA DE 3 PLAZAS	15.00	un
	BANCA DE 2 PLAZAS	BANCA DE 2 PLAZAS	1.00	un
MOBILIARIO ASEO	PILETA PARA GANCHOS	PILETA PARA GANCHOS	1.00	un
	MODULO AEREO CERRADO	MODULO AEREO CERRADO	2.00	un
MOBILIARIO PRECONSULTA	SOBRE OFICINA CON GAVETAS	SOBRE OFICINA CON GAVETAS	1.00	un
	MODULO AEREO CERRADO	MODULO AEREO CERRADO	1.00	un
	SILLA SENCILLA	SILLA SENCILLA	5.00	un
	GAVETERO	GAVETERO	1.00	un
	SOBRE CON PILETA; ESTANTE Y GAVETAS	SOBRE CON PILETA; ESTA Y GAVETAS	1.00	un
	SILLA GIRATORIA	SILLA GIRATORIA	1.00	un
MOBILIARIO BODEGAS	ESTANTE	ESTANTE	6.00	un
MOBILIARIO ENFERMERÍA	MUEBLE AEREO INOXIDABLE	MUEBLE AEREO INOXIDABLE	4.00	un
	SOBRE CON PILETA; ESTANTE Y GAVETAS	SOBRE CON PILETA; ESTA Y GAVETAS	2.00	un
	GAVETERO	GAVETERO	2.00	un
MOBILIARIO INHALOTERAPIA	GAVETERO	GAVETERO	2.00	un
	MUEBLE AEREO INOXIDABLE	MUEBLE AEREO INOXIDABLE	1.00	un
			1.00	un
MOBILIARIO INYECTABLES Y VACUNACIÓN	SILLA SENCILLA	SILLA SENCILLA	2.00	un
	SOBRE CON PILETA; ESTANTE Y GAVETAS	SOBRE CON PILETA; ESTA Y GAVETAS	1.00	un
	MUEBLE AEREO INOXIDABLE	MUEBLE AEREO INOXIDABLE	1.00	un
			2.00	un
MOBILIARIO LAVADO DE MATERIAL	MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE	MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE	1.00	un
			1.00	un
			1.00	un
			2.00	un
MOBILIARIO OFICINA	SOBRE OFICINA CON GAVETAS	SOBRE OFICINA CON GAVETAS	1.00	un
	MODULO AEREO ABIERTO	MODULO AEREO ABIERTO	1.00	un
	MODULO AEREO CERRADO	MODULO AEREO CERRADO	1.00	un
	SILLA GIRATORIA	SILLA GIRATORIA	1.00	un
	SILLA SENCILLA	SILLA SENCILLA	2.00	un
	GAVETERO	GAVETERO	1.00	un
MOBILIARIO CUBÍCULO MULTIFUNCIONAL	SOBRE CON PILETA; ESTANTE Y GAVETAS	SOBRE CON PILETA; ESTA Y GAVETAS	1.00	un
	SOBRE OFICINA CON GAVETAS	SOBRE OFICINA CON GAVETAS	1.00	un
	MODULO AEREO ABIERTO	MODULO AEREO ABIERTO	1.00	un
	MODULO AEREO CERRADO	MODULO AEREO CERRADO	1.00	un
	GAVETERO	GAVETERO	2.00	un
	SILLA GIRATORIA	SILLA GIRATORIA	1.00	un
	SILLA SENCILLA	SILLA SENCILLA	1.00	un
	MODULO AEREO ACERO INOXIDABLE	MODULO AEREO ACERO INOXIDABLE	2.00	un
MOBILIARIO PARQUEO MOTOCICLETAS	ESTANTE	ESTANTE	2.00	un
ROTULO INDER	Rotulo INDER	ROTULO INDER	1.00	UN

 

 

4.       INFORMACIÓN GENERAL DEL CONCURSO.

 

4.1     Documentos que Recibe “El Oferente”

  

• Esquemas de construcción

 

Se suministran en los dibujos, esquemas y diagramas relacionados con el proyecto objeto de este concurso, anexos al final del este documento.

                                    

• Términos de referencia técnicos

 

Se suministra en documentos adjuntos. Archivos bajo los nombres, especificaciones técnicas Arquitectónicas – Civiles y Especificaciones técnicas ELECTROMECANICAS. los planos de construcción (Anexo No. 1), especificaciones técnicas (Anexo No. 2), y listado de actividades base (Anexo No. 6), descritos en el pliego de condiciones.

 

 

• Hoja de cotización.

 

El adjudicatario debe presentar su propuesta en el formato Oferta Económica - Compendio Precios Unitarios que se anexa a este este documento. (Formulario B3) FORMULARIO B3.

 

4.2  Fuente de los recursos

 

• La presente contratación es financiada con recursos del presupuesto 2024 del Inder, este proyecto es plurianual ya que la ejecución de la presente contratación trasciende del periodo presupuestario 2025 al 2026, por lo que la Administración tomará las medias presupuestarias correspondientes a fin de garantizar la debida ejecución de la obra en el año siguiente

 

• La asignación presupuestaria ingresada al Sicop no corresponde al 100% del presupuesto técnico realizado por el profesional que será nombrado como Encargado del Contrato, sino a reserva presupuestaria corresponde a la disponibilidad presupuestario 2025.

5.       OFERTA

 

5.1  Presentación de La Oferta.

 

La empresa oferente deberá cumplir con los siguientes requisitos (Artículo 186 RLGCP) y experiencia mínima:

 

 

Requisitos

Inscrita en el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA) (presentar certificación original y al día).

Experiencia mínima

Cinco (5) años de inscrita al CFIA. Haber desarrollado en su fase constructiva 5 proyectos de Construcción de edificaciones nuevas de tipo general, con un área de construcción mínima de 500 m2, en el sector público y/o privado; y/o proyectos de Construcción de edificaciones nuevas en salud, con un área de construcción mínima de 134 m2, en el sector público o privado (Currículo Empresarial - Formulario F) (Presentar constancias respectivas).

 

Profesional(es) Responsable(s):

 

La empresa oferente deberá presentar, a modo de referencia, un listado de posibles profesionales que reúnan los requisitos indicados en el apartado correspondiente de este pliego de condiciones y a quienes se contrataría si la oferta resultara adjudicada (Formulario I) (Artículo 173 RLGCP).

 

 

El Inder verificará el estado de no morosidad tanto en el pago de las obligaciones obrero patronales con la Caja Costarricense del Seguro Social, el aporte de planillas a favor de FODESAF y el pago del impuesto de las sociedades, de conformidad con lo regulado en la Ley No. 9024, "Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas" y su situación Tributaria ante el Ministerio de Hacienda.

 

5.2  Información confidencial en las ofertas

 

Se informa que, para el presente proceso de contratación, debe tomar en consideración -al momento de generar su oferta en el Sistema Digital Unificado- lo siguiente:

 

La condición de “confidencial” que brinda dicho Sistema para adjuntar los anexos de las ofertas, es para uso exclusivo del oferente y puede ser seleccionado con un “SI” en la casilla correspondiente, en tanto en la oferta se introduzcan “documentos” que cumplían esa condición.

 

(…) Documento confidencial: Es aquel documento calificado, mediante acto razonado por la institución usuaria de oficio a solicitud de la parte interesada, como secreto comercial, industrial o económico, según lo regulado por la normativa especial aplicable a la institución usuaria, el cual será de acceso restringido. Incluye los procedimientos para la adquisición de objetos con seguridades calificadas.

 

De acuerdo al artículo 15 de la Ley Nº 9986 y artículo 30 del RLGCP, los documentos no se deben incluir como “confidenciales” ya que únicamente aplica para los documentos supracitados; así el oferente deberá indicarlo de modo expreso en el sistema digital unificado, indicando los folios o archivos que estiman confidenciales, la justificación y el sustento jurídico respectivo. 

 

Será motivo de exclusión de la oferta el incumplimiento de lo señalado en los párrafos anteriores, por cuanto violenta: La Constitución Política, la Ley de Contratación Pública, su Reglamento,  y los principios: buena fe, igualdad, transparencia, publicidad, ética, entre otros.

 

5.3  Documentos que deben Acompañar la Oferta

 

Se establecen para el presente concurso los siguientes requisitos de admisibilidad:

 

• Oferta servicios (Formulario A).
• Oferta económica (Formulario B).
• Oferta económica - Costos (Formulario B1) (Artículo 102 RLGCP).
• Oferta económica - Subcontratos (Formulario B4) (Artículo 133 RLGCP)
• Plazo entrega (Formulario C).
• Identificación del oferente (Formulario D). Las ofertas que se presenten a nombre de una persona jurídica, deberán indicar el nombre completo de la Empresa Constructora. Se acompañará certificación oficial del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica de que la empresa y el Director Técnico, se encuentran incorporados y habilitados para el ejercicio profesional a fin de cumplir con lo que establece la Ley Orgánica, el Reglamento de Empresas Consultoras y Constructoras y el Reglamento Especial para el Miembro Responsable de Empresas Constructoras, todos del mencionado CFIA. Estas certificaciones deberán ser presentadas en el formato oficial en que las emita dicho ente. Igualmente. Las ofertas que se presenten a nombre de una persona física, deberán aportar certificación oficial del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de se encuentran incorporados y habilitados para el ejercicio profesional.
  •  
• En caso de ofertas en consorcio, se deberá presentar con su oferta el acuerdo consorcial de conformidad con lo establecido en los Artículos N 127-128-129 del RLGCP, donde se indique lo establecido por ley, como documentación de respaldo, nombrar una empresa líder, la cual deberá ser la que demuestre mayor cantidad de experiencia en el objeto contractual del presente proceso, quien ostenta la representación del consorcio para responder subsanes, aclaraciones, firmar contratos, facturar, entre otros. La experiencia del consorcio se valorará de acuerdo al Artículo 127-128-129. Experiencia en consorcio del RLGCP

5.4 . Póliza de Riegos de Trabajo

 

• El OFERENTE deberá presentar junto con su oferta la Póliza Riesgos de Trabajo vigente al momento de la apertura y mantenerla vigentes durante toda la ejecución de la contratación de resultar adjudicado
•  
• Si el OFERENTE ya dispone de pólizas suscritas que cubran esos riesgos, bastará con que así lo demuestre.

 

• El ADJUDICADO debe inscribir el proyecto objeto de este concurso ante el INS y presentar al INDER la certificación emitida por dicha Institución, como requisito previo para emitir la “Orden de Inicio del proyecto” tal y como lo establece la “Norma Técnica del Seguro Obligatorio de Riesgos de Trabajo” publicado en La Gaceta N° 250 del 24/12/2010.   El Contratista contará con tres días hábiles para realizar dicha inscripción una vez se le notifique el refrendo del contrato.

5.5 . Listado de obras ejecutadas.

 

• El OFERENTE deberá presentar con su oferta una lista de obras ejecutadas, para lo cual se deberá utilizar el anexo “Experiencia de la Empresa”, se incluirán las obras iniciadas y finalizadas en los últimos quince años, a partir de la fecha de apertura de las ofertas. No se aceptarán como obras ejecutadas para obtener puntaje: la construcción obras de pavimentos, obras viales, acueductos, electrificaciones u cualquier otro tipo de obra que no sea similar a los trabajos a ofertar. Para obtener puntaje en el componente de la evaluación correspondiente a “Obras Ejecutadas” el constructor deberá indicar, para cada una de las obras propuestas, la siguiente información:

• Nombre de la obra.
• Ubicación
• Nombre del propietario y número de teléfono donde se pueda localizar.
• Descripción General de la obra incluyendo la tipología constructiva, equipo y maquinaria utilizado, entre otros.
• Monto de la obra
• Cantidad de m2 de construcción.
• Fecha de inicio y fecha de término de la obra.
• Constancia de que la obra fue recibida a satisfacción emitida por el propietario de la obra (para proyectos no gubernamentales aportar número de proyecto del CFIA)
• FORMULARIO F

 

Para las obras ejecutadas en el Inder, se aceptará que se presente un formulario o listado en el que se consigne la información solicitada, para lo cual debe indicar el número de proceso de licitación para el que se ejecutó la obra.

 

La institución verificará la información que se aporte para este caso y solicitará cualquier información adicional. Cualquier error, falsedad u omisión será motivo para no asignar puntaje en este aspecto. 

• • En atención Decreto Ejecutivo N°43433-H modificado el pasado 4 de marzo de 2022, en el Alcance No. 47  en La Gaceta No. 43, todo proveedor nacional deberá  declarar  bajo la gravedad de juramento y no será necesario rendirlas ante notario público  y serán admisibles en documento separado o bien como parte del texto de la propuesta. Deberá contener obligatoriamente, como mínimo la siguiente información:

 

- Tratándose de personas físicas, deberá presentar una declaración jurada en la que indique el beneficiario final, incluyendo su nombre completo y su condición declarada de beneficiario final.

 

-  Tratándose de personas jurídicas, deberá presentar una declaración jurada de naturaleza y propiedad de las acciones que contenga la cédula jurídica o física de los accionistas según corresponda, el capital social, la naturaleza de sus acciones, y a quién pertenecen. Además, cada proveedor oferente también debe presentar, como parte de esa declaración jurada, información precisa y completa sobre su(s) beneficiario(s) final(es), incluido el(los) nombre(s) completo(s) de su(s) beneficiario(s) final(es), así como el tipo y número de documento de identificación oficial. En caso de que los accionistas del oferente y del subcontratista sean a su vez personas jurídicas, la declaración jurada deberá comprender, además, la información señalada anteriormente respecto de estas últimas. 

 

• El oferente deberá aportar los documentos probatorios que se encuentra al día con la licencia comercial y con las obligaciones tributaria ante la Municipalidad del cantón donde se encuentra domiciliada la empresa. No se aceptarán patentes que no correspondan al giro comercial correspondientes al objeto del concurso.

 

5.6 Precio y Precios Unitarios

 

• El precio deberá ser cierto y definitivo, sin perjuicio de eventuales reajustes o revisiones regulados en el artículo 43 LGCP.

 

• Los oferentes deben cotizar precios unitarios y totales. Si la sumatoria de los precios unitarios excede el precio total, la oferta se comparará con el mayor precio.

 

• Dicho monto incluirá el costo de la totalidad de los trabajos a realizar, materiales, mano de obra, seguros, así como los costos por administración, imprevistos, utilidad, viáticos, transporte, comunicaciones u otros costos directos e indirectos relacionados con los trabajos de Construcción, objeto de esta contratación expresado en los planos de construcción y estas especificaciones.

 

• El monto total de la oferta deberá consignarse claramente en cifras y en letras; en caso de dudas prevalecerá el monto indicado en letras, además, se deberá indicar el porcentaje, valor y tipo de los impuestos que la afectan, y a qué productos esperados se aplican, para lo cual el oferente utilizará los Formularios B y B1, y el Adjudicatario los formularios B2 y B3.

 

• Se indicará el desglose de costos por cada una de las actividades del proceso constructivo o producto esperado, para lo cual se presentará una tabla de pagos provisional. Asimismo, deberá señalarse el porcentaje del monto de cada actividad referido al subtotal del proyecto. 

 

• El desglose de costos por actividad del proceso constructivo debe coincidir en todo con la programación de obra y su diagrama de Gantt, también se debe presentar una tabla de desglose de precios unitarios, que contenga como mínimo lo indicado en el Formulario B3 (Presupuesto detallado) (presentación dentro del plazo de ocho (8) días posteriores a la firmeza de la adjudicación y antes de la suscripción del contrato) (Artículo 103 RLGCP).

 

En el Formulario B1 el oferente debe especificar el monto y los porcentajes correspondientes a los siguientes rubros:

 

• Costos Directos.
  • Mano de obra directa.
  • Insumos directos.
• Costos Indirectos.
  • Mano de obra indirecta.
  • Insumos indirectos.
• Costos Insumos y Servicios específicos.
• SUB TOTAL C.D. + C.I + C.E.
• Utilidad
• Imprevistos
• SUBTOTAL TOTAL OFERTA
• IVA 13%
• TOTAL OFERTA.

 

 

• El Inder NO se encuentra exento del pago de impuestos. Las ofertas deberán presentarse con el impuesto al valor agregado que corresponda según el objeto contractual que se esté solicitando dispuesto en la legislación vigente y sus transitorios (Ley 9635 de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas, directriz DGABCA-0064-2019 del 05 de diciembre 2019 del Ministerio de Hacienda, CIRCULAR INDER-GG-AF-025-2019, de fecha 10 de diciembre de 2019 y Circular INDER-GG-AF-ADM-PI-480-2020 del 04 de junio 2020 del Instituto de Desarrollo Rural). El impuesto respectivo debe incluirse en el apartado de la plataforma Sicop designado para tal efecto; es decir, debe venir separado del precio unitario.

 

• En caso de que el proveedor pertenezca a algún segmento con excepción de porcentaje que contemple la ley, deben presentar las certificaciones o comprobantes que justifiquen las razones por las cuales la oferta tiene una tarifa del iva diferenciada.

 

• En caso de presentar rubros adicionales deben realizarlos de conformidad a lo indicado en la directriz DG

 

• ABCA-0013-2020 del 04 de setiembre 2020.

 

 

• MEJORA DE PRECIOS Y DESCUENTOS

Para este concurso el oferente puede presentar mejora de precios y ofrecer descuentos según lo estipulado en los Artículos 99 y 105 RLGCP.

 

 

5.7 Plazo de Ejecución del Proyecto

 

• El plazo máximo de ejecución de este proyecto será de 210 días naturales (30 semanas) contados a partir de la orden de inicio que gire el Proceso de Infraestructura. Sin embargo, el oferente puede ofrecer la ejecución de las obras en un plazo menor, para lo cual deberá presentar una amplia justificación, acorde con el cronograma de trabajo, a la maquinaria, el equipo y el personal que usará en las obras, según lo indicado en el cuadro de descripción del proyecto y en la Tabla de pagos. No se aceptarán y será motivo de descalificación del concurso, ofertas con un plazo menor a 190 días naturales por considerarse riesgoso para la Administración.

 

• Si el plazo expira en un día no hábil, se tendrá como vencido el primer día hábil siguiente.

 

• El plazo para la ejecución completa de la obra objeto de este concurso, será el propuesto en la oferta y contabilizado en semanas, contadas a partir de la fecha establecida en la orden de inicio (todo de conformidad con lo establecido en los planos constructivos y especificaciones técnicas). La Administración establece como máximo los siguientes plazos y para todos los efectos temporales se deberá utilizar la semana como unidad de medición.

 

Se podrán autorizar prórrogas al plazo de ejecución del contrato vigente bajo los siguientes supuestos (Artículo 281 RLGCP):

 

• Modificaciones al programa de trabajo:

 

Procederá el aumento de los plazos de los contratos y la actualización de los programas de trabajo, a solicitud del Contratista previo vencimiento del plazo vigente (cronogramas y programas físico-financieros) con motivo de atrasos producidos por las siguientes causas:

 

• Caso fortuito o fuerza mayor: falta en plaza de equipos y materiales a incorporar, escasez de materiales de construcción o materias primas en el mercado nacional o internacional, períodos de lluvia indiscutiblemente perjudiciales al proceso de la obra a comprobar por el Contratista, huelgas, manifestaciones, bloqueos o desfiles; que impidan la ejecución del contrato.

 

• Hechos imputables a la Administración Contratante que afecten el avance normal del contrato, tales como, pero no limitados a:

 

• Falta de elementos técnicos indispensables para iniciar o proseguir la ejecución del contrato, cuando dichos elementos deba suplirlos la Administración Contratante.

 

• Falta de medidas que permitan localizar el sitio exacto donde debe construirse la obra, o la existencia de impedimentos legales que dificulten la iniciación y la ejecución del contrato.

 

• Orden escrita de la Administración Contratante para suspender, interrumpir o disminuir el ritmo de ejecución del contrato.

 

• El incumplimiento del pago puntual de la factura de avance del contrato, de acuerdo con las cláusulas del respectivo contrato; aun cuando se dé el reconocimiento de intereses moratorios.

 

• El incumplimiento de la Administración Contratante en la entrega de equipos y de materiales ofrecidos en el cartel en la fecha fijada por el adjudicatario en su oferta.

 

• Atrasos causados por el no otorgamiento de los respectivos permisos y autorizaciones de construcción, o de estudios de impacto ambiental, estudios geológicos, arqueológicos o cualquier otro estudio similar; siempre y cuando sean atribuibles a la Administración Contratante.

 

• Otras causales de modificación del programa de trabajo que conste en el contrato, o en pliegos de condiciones o procedimientos generales de la Administración Contratante, o bien, que sean aprobadas por la Administración Contratante.

 

• Cuando el contrato establezca la obligación de tramitar exoneraciones de impuestos y/o permisos temporales de internamiento de maquinaria y equipo por parte de la Administración Contratante.

 

• Modificaciones, trabajos extras o ampliaciones del contrato, solicitados por la Administración Contratante, que justifiquen el aumento del plazo.

 

• Mutuo acuerdo de las partes.

 

Para que sean aplicables las causales anteriores, se requiere la debida justificación y aprobación de la Administración Contratante, lo cual queda sujeto al trámite legal y a los procedimientos correspondientes.

 

Los atrasos que fueren responsabilidad del Contratista no darán derecho a actualizar los programas de trabajo y el reajuste de precios se realizará con el cronograma establecido.

 

5.8 Cronograma

 

El OFERENTE deberá incorporar en su Oferta un Cronograma detallado de la ejecución del proyecto y la entrega de la obra objeto de esta Contratación, empleando para dicho análisis cualquiera de los métodos de programación en uso.  

 

5.9 Presentación de Estados Financieros básicos

 

El oferente debe presentar los siguientes Estados Financieros básicos: periodo terminado anterior al proceso o Licitación a ofertar.

1. Balance General (Estado de Situación).
2. Estado de Resultados (Ganancias y Pérdidas, Ingresos y Gastos) y de Utilidades Retenidas o Déficit Acumulado.
3. Estado de Origen y Aplicación de Fondos o del Estado de Flujo de Caja.
4. Además, se deben incluir las correspondientes notas a los Estados Financieros, así como información relacionada con los cambios en las cuentas patrimoniales y con las principales políticas y prácticas contables utilizadas en la empresa, debidamente auditada. Esta información debe venir como parte integral de los Estados Financieros en conjunto.
5. Los Estados Financieros indicados en el punto anterior, deben venir debidamente auditados por una firma de Contadores Públicos o por un Auditor Externo Independiente, presentados con firma Digital. Se entiende como firmas de Contadores Públicos Autorizados o Auditor Externo Independiente, a aquellas sociedades de profesionales o profesional independiente que poseen el título de Contador Público. En lo sucesivo, en este documento, se denominará "Entidad Auditora" a la firma de Contadores Públicos o al Auditor Externo Independiente, los cuales deben presentar su firma digital del Contador Público en el Balance General y el Estado de Resultados.
   • Para aquellos estados financieros que por alguna razón no cuenten con la firma Digital del Contador Público, deberán presentar certificación de un Notario Público, en donde haga constar que los mismos son copia fiel de los originales y que cuentan con la firma física del Contador Público en el Balance General y el Estado de Resultados.

 

• Los servicios de las firmas se ofrecen al público en general y se ejercen sin relación de dependencia o subordinación, estando orientados primordialmente al examen de Estados Financieros con el objeto de emitir dictamen sobre la razonabilidad de los mismos.

 

• Los auditores en su dictamen deberán opinar sobre la razonabilidad de los componentes de la estructura del Activo Circulante, Activo no Circulante y Otros Activos, pasivo circulante, pasivo largo plazo y Otros pasivos.

 

• Los auditores en su evaluación y aplicación de principios deben utilizar el principio de Negocio en marcha por parte de la Administración para la preparación de los Estados Financieros, a fin de garantizar que no existe ninguna incertidumbre futura o material que impida el funcionamiento de la empresa, es aparte de la LIQUIDEZ.

 

• Los Estados Financieros a presentar por una empresa independiente o por cada una de aquellas que conforman un consorcio deben corresponder a los últimos tres períodos fiscales.

 

• Será motivo de rechazo de los Estados Financieros y por ende de la propuesta, si han transcurrido más de quince meses entre la fecha de cierre de los Estados Financieros que la empresa presenta como correspondientes al año más reciente, y la fecha de apertura de las ofertas.

 

• Para ser sujeto de adjudicación en esta contratación la empresa debe demostrar mediante su estado financiero su solvencia, en caso contrario la oferta se considerará no elegible y este solo hecho será motivo para rechazar su oferta y será descalificada

 

• Para empresas con domicilio en el exterior, el dictamen de la entidad de auditoría deberá venir con firma digital o física debidamente autenticada por el Consulado de Costa Rica en el país donde está domiciliada la compañía y legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica.

 

• Toda la información financiera deberá expresarse originalmente en idioma español o traducida al español por un traductor oficialmente autorizado.

 

• Para calificar la capacidad financiera, se aceptará que el licitante haga referencia a la información presentada en otros procesos licitatorios. Lo anterior será aplicable sólo si la información suministrada en otros concursos cumple con los requisitos y especificaciones indicadas en los documentos para la presente contratación, y si el año en que se recibió la oferta para esos concursos no sobrepasa los doce meses. Será necesario indicar el número de la contratación, el nombre y los folios respectivos.

 

6.       OFERTAS PARCIALES

 

No serán admitidas para selección las ofertas parciales.

 

7.       APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

 

La apertura de ofertas se realizará en fecha y hora señaladas en la plataforma del SICOP, y procederá a determinar cuáles de las ofertas son aceptables desde el punto de vista legal, técnico y económico (razonabilidad de precios) de la siguiente manera:

 

1. El INDER procederá a verificar el cumplimiento de todos los requisitos legales pertinentes, establecidos en el presente documento y/o determinados en la LGCP, su reglamento y sus leyes conexas.

 

1. El INDER, procederá a verificar el cumplimiento de todos los requisitos técnicos. Se tendrá por elegibles técnicamente las ofertas que cumplan con todos los requisitos de admisibilidad y técnicos establecidos en el Pliego de condiciones y sus anexos.

 

1. El INDER, realizará el análisis económico (razonabilidad de precios) según lo establecido en los apartados siguientes.

 

8. RAZONABILIDAD DE PRECIO

 

La Administración, con el fin de determinar el tipo de procedimiento de contratación a utilizar (contratación Mayor, Menor o Reducida), así como para reservar el contenido presupuestario requerido para ejecutar las obras, efectúa una estimación del costo preliminar, para lo cual utiliza un presupuesto base establecido por un profesional en la rama del proyecto a desarrollar.

 

Dicha estimación se actualizará una vez recibidas las ofertas, para lo cual, de las ofertas que resulten admisibles se calculará un promedio. Aquellas cuyo precio se ubique dentro del rango del ± 10% (diez por ciento), serán consideradas razonables. Fuera de esa banda serán considerados, excesivos (+) o ruinosas (-).

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 44 del RLGCP, a las ofertas admisibles cuyo precio quede por fuera de las citadas bandas. En caso de que no se pueda justificar que el precio difiera con los rangos de tolerancia, la Administración adoptará la decisión de declarar infructuoso el concurso.

 

Se realizará un análisis económico de la razonabilidad de los precios ofertados considerando para ello como referencia los cálculos por la Administración. 

 

Los precios unitarios deberán calcularse a la fecha de las ofertas; por lo que, los costos de los materiales, mano de obra y equipo-maquinaria, deberán actualizarse a ese momento, según los siguientes criterios:

 

1. Precios de mercado de materiales de construcción y conservación de obra vial.

 

1. Costos de la mano de obra, los cuales son referenciados por los Decretos Ejecutivos emitidos por el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social (MTSS), más cargas sociales y derechos laborales.

 

1. Rendimientos de materiales, mano de obra, equipo y maquinaria adecuados al proyecto, según su criterio y la recolección de información.

 

1. Visita al sitio de la obra.

 

En razón de lo anterior, para realizar análisis de la razonabilidad de los precios, los elementos esenciales de orden técnico serán:

 

• La presentación de los sumarios de cantidades completos (incluyen todos los renglones de pago) detallando precios unitarios y totales.
• Presentación de la estructura de costos global
• Presentación del Cronograma de trabajo y rendimientos por actividad de conformidad al cronograma de obra.

 

9.       SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN DE OFERTAS

 

La calificación total se realizará de la siguiente forma:

 

1. Precio 65 puntos
2. Experiencia 20 puntos
3. c) Criterios sustentables ___________________ 15 puntos distribuidos de la siguiente forma:

c.1) Localia ______________ 05 puntos

c.2) Criterios sociales ______ 05 puntos

c.3) Criterios ambientales___ 05 puntos

         

Estos factores se aplicarán de la siguiente forma:

 

1. Precio:

 

Se evaluará dividiendo el “precio total mínimo ofertado” entre el “precio establecido por el oferente” y se multiplicará por 65.

 

                     Precio mínimo ofertado

                ----------------------------------------   X  65 = puntaje obtenido

               Precio de la oferta a evaluar

 

El monto total cotizado por las obras, se calculará contra los ítems enumerados en la hoja de cotización. En caso de discrepancia entre el monto total de la oferta y el cálculo con base en los precios unitarios, prevalecerá el monto calculado con base en los precios unitarios presentados en la oferta.

 

 

1. Obras ejecutadas:

 

Se asignarán 2 puntos por cada obra similar ejecutada en los últimos quince años, hasta un máximo de 20 puntos.

 

Por obra similar se entenderá: Construcción de edificaciones nuevas con estructura de mampostería, con cerramiento parcial o total en mampostería (gimnasios, bodegas, salones, naves industriales, etc), con un área mínima de 500 m2, en el sector público y/o privado; y/o proyectos de Construcción de edificaciones nuevas en salud, con un área de construcción mínima de 134 m2, en el sector público o privado

 

Para efectos de justificar cada proyecto mencionado, el oferente debe ser consistente con sus atestados incluidos en la oferta, es decir, se deberán aportar constancias de recibo a satisfacción de obra extendida por parte del cliente o propietario. La constancia debe incluir la siguiente información:

 

• Nombre del contratante que solicitó la obra.
• Detalle de la obra (tipo de obra, descripción general, costo de las obras y dimensiones de los trabajos según sea el caso).
• Fecha de inicio y conclusión de la obra.
• Consignar que la obra se ejecutó a satisfacción en tiempo y calidad, sin ejecución de garantías o multas.

 

Se aceptará que se presente un formulario o listado, a título de Declaración Jurada, en el que se consigne la información solicitada, únicamente para obras ejecutadas en el INDER.

 

En caso que el propietario de la obra que se presenta como experiencia no sea una institución pública, se deberá adjuntar constancia o certificación del CFIA donde conste que las obras fueron inscritas ante dicho ente.

 

La institución se reserva el derecho de verificar de la forma que estime conveniente, toda la información que se aporte para este caso y cualquier error, falsedad u omisión será motivo para no asignar puntaje en este aspecto, lo anterior según corresponda. Además, se reserva la potestad de solicitar cualquier información adicional o realizar cualquier verificación de la información presentada.

 

1. c) Criterios Sustentables

 

c.1) Localía (5%)

 

De conformidad con el Acuerdo de Junta Directiva Artículo No. 3 de la Sesión Ordinaria 13, celebrada el 9 de abril de 2018, la aplicación de este rubro será de la siguiente manera:

 

• Proveedores cuyas operaciones se ubican en el mismo Cantón del lugar de la construcción de las obras: 2.5 pts.

 

• Proveedores cuyas operaciones se ubican en la misma Provincia del lugar de la construcción de las obras: 2.5 pts.

 

Dicha información se verificará con la presentación de la Patente Comercial, solicitada en el apartado “Documentos a aportar con la oferta”

 

c.2) Criterios Sociales (5%)

 

Demostrar por medio de planillas que al menos 15% de sus trabajadores son mayores de 50 años y que todos ellos cuentan con al menos 6 meses continuos de laborar en la empresa. Para ello debe aportar copia de las últimas seis (6) planillas mensuales de la empresa, reportadas a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) por el oferente y un listado, con el detalle del personal contratado que cumple con dichas condiciones (plazo y edad), se debe indicar: el nombre completo, número de cedula nacional o de residencia vigente, la fecha de nacimiento, fecha de ingreso a la empresa y puesto que desempeña. (Estas personas deben aparecer incluidas en las últimas seis (6) planillas mensuales de la empresa, anteriores a la fecha de la apertura de las ofertas. No se considerarán los integrantes de la Junta Directiva, ni accionistas de la empresa, para el otorgamiento de puntos en este criterio

 

c.3) Criterios ambientales (5%)

 

Obtendrá este puntaje la empresa que cuenta con Certificación de Bandera Azul Ecológica lo que le permitirá demostrar ante terceros que su empresa aporta a la sostenibilidad ambiental, la misma debe estar vigente a día de la apertura.  De igual manera se le asignarán los puntos a la empresa que cuente con la Certificación Carbono Neutral al igual que la anterior, debe estar vigente al día de la apertura y ambas deberán ser emitidas por el ente competente autorizado para este fin.

 

9.1     Criterios de Desempate

 

En caso de presentarse un empate entre dos o más ofertas, en la suma de los factores evaluados, el criterio a utilizar para seleccionar a los proveedores es el siguiente:

 

1. PYMES: De acuerdo al Decreto Ejecutivo número 37427-H, publicado en La Gaceta el 12 de diciembre 2012, se procederá a asignar de forma adicional la siguiente puntuación:

 

1. a) PYME de Industria: 5 puntos.
2. b) PYME de Servicio: 5 puntos.
3. c) PYME de Comercio:  2 puntos.

 

1. De persistir el empate se efectuará un sorteo en presencia de un representante de los oferentes que ostentan esa condición; un abogado de la Institución y el analista encargado del trámite, previa convocatoria. Su inasistencia se entenderá como renuncia a participar, quedando excluido del sorteo, el cual se realizará con los presentes. Para el sorteo se utilizarán papeles, uno de ellos tendrá la palabra "Ganador", cada representante sacará de una bolsa un papel o plástica y resultará adjudicatario el que saque el papel con la palabra "Ganador". El sorteo se efectuará en la Proveeduría Institucional y se levantará el acta respectiva.

 

9.2 Adjudicación

 

La adjudicación será aprobada por la Gerencia General o Junta Directiva, según corresponda como Órganos Competentes según Ley 9036 “Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y oficio GG-1377-2016 del 15 de noviembre de 2016.

 

9.3 Readjudicación

 

• El Inder readjudicará a la segunda mejor oferta calificada en caso de incumplimiento por parte del adjudicatario, ya sea en:
  •  
• No presentar la garantía de cumplimiento y especies fiscales en el plazo legal establecido.
  •  
• Renuncia de la adjudicación.
  •  
• Por no presentar la documentación requerida al adjudicatario en el apartado “Documentos a aportar por el adjudicatario” dentro de los 8 días hábiles establecido por ley una vez dictado el acto final
  •  
• Esta readjudicación será aprobada por la Gerencia General como Órgano Competente según Ley 9036 “Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y oficio GG-1377-2016 del 15 de noviembre de 2016.

1. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION

 

10.     FIRMA DE CONTRATO

 

Una vez quede firme el acto, el adjudicatario deberá firmar el respectivo contrato digitalmente en modulo que tiene establecido el SICOP para este fin, en el cual quedarán establecidas las condiciones fundamentales de las obligaciones que las partes asumieron a través del este documento, la oferta y el acto de adjudicación.  En lo que corresponde a el INDER, el contrato está exento de especies fiscales conforme lo establece el Artículo 7, inciso b. de la Ley N° 6735 del 29 de marzo de 1982.  El adjudicatario deberá aportar las especies fiscales que requiere el contrato en la parte que a Él le corresponde.

 

11             RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

 

• De acuerdo con lo que al efecto establece el artículo el CONTRATISTA está obligado a verificar la legalidad y corrección del procedimiento de contratación seguido para la adjudicación a su favor de la contratación, así como en la ejecución de este. En virtud de esta obligación, el CONTRATISTA no podrá alegar desconocimiento del ordenamiento jurídico aplicable en la especie, para fundamentar gestiones resarcitorias o para eludir responsabilidades originadas en tales incorrecciones. Dentro de esta obligación, el CONTRATISTA deberá comunicar a los respectivos jerarcas administrativos las incorrecciones que detecte, a efecto de salvar su responsabilidad eventual en el caso.

 

• El tiempo que requiera el CONTRATISTA para corregir el trabajo deficientemente ejecutado, no modifica el plazo total de entrega de la obra.

 

• Todas las obligaciones derivadas de la realización del trabajo, tales como Riesgos Profesionales, Relaciones Obrero ‑ Patronales, Salud Ocupacional y otras, serán responsabilidad total del CONTRATISTA, liberando al INDER totalmente de cualquier conflicto que por estas causas se establezca.

 

• El CONTRATISTA debe demostrar que se encuentra al día en el pago de las obligaciones obrero patronales con la Caja Costarricense del Seguro Social y en caso de incurrir en mora durante la ejecución del contrato, esta circunstancia será motivo de resolución contractual, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 74 de la Ley Orgánica de la Caja Costarricense del Seguro Social, según reforma efectuada mediante Ley 7983 Ley de Protección al Trabajador.

 

• El CONTRATISTA deberá suscribir y mantener vigentes durante toda la ejecución de la contratación las siguientes pólizas de seguro:

 

1. Riesgos de Trabajo
2. Responsabilidad civil adecuada contra accidentes y responsabilidad por daños a terceras personas, y a la propiedad de terceros.
3. Póliza de seguro sobre vehículos y maquinaria, cubriendo la responsabilidad civil en los términos especificados en el punto b).

El CONTRATISTA debe inscribir el proyecto objeto de este concurso ante el INS y presentar al INDER la certificación emitida por dicha Institución, como requisito previo para emitir la “Orden de Inicio del proyecto” tal y como lo establece la “Norma Técnica del Seguro Obligatorio de Riesgos de Trabajo” publicado en La Gaceta N° 250 del 24/12/2010.   El Contratista contará con tres días hábiles para realizar dicha inscripción una vez se le notifique el refrendo del contrato.

 

Si el CONTRATISTA ya dispone de pólizas suscritas que cubran esos riesgos, bastará con que así lo demuestre.

 

• Se entiende que el CONTRATISTA libera al INDER de cualquier reclamación de terceras personas que pudiera presentarse por la ejecución de las obras objeto de este Concurso.

 

• El CONTRATISTA empleará únicamente personal que sea cuidadoso y competente. El ADMINISTRADOR DEL CONTRATO puede exigir que se sustituya a cualquier persona o personas empleadas por el CONTRATISTA que a su juicio resulte incompetente, negligente o se oponga a obedecer instrucciones. Estas personas no podrán ser reinstaladas en los trabajos realizados por el CONTRATISTA sin el consentimiento escrito del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

 

• Inscripción del Proyecto ante El CFIA:

 

Los permisos son requisito indispensable para iniciar la obra (Artículo 183 RLGCP).

 

Se entregarán planos aprobados por el CFIA, por lo que el oferente deberá indicar en su oferta el nombre y las calidades de quien nombrará como Director Técnico y Responsabilidad de la ejecución de la construcción del proyecto obra ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitecto, con el fin de ser inscrito ante este colegio por el propietario intelectual de los planos constructivos.

 

La firma y trámite del Contrato de Dirección de Obra ante el CFIA, el permiso de construcción de la Municipalidad respectiva y cualquier permiso operativo o recepción final de obra por parte de Instituciones especializadas, será responsabilidad exclusiva del Contratista.

 

Los siguientes pagos corren por cuenta del Contratista:

 

Timbre de Construcción                                                                                    0,1% (1 por mil) del valor de la obra

Derecho de Asistencia                                                                                 0,15% (1.5 por mil) del valor de la obra

Cupón de Registro del Cuaderno de Bitácora en Obra                               0,015% (0.15 por mil) del valor de la obra

Cuaderno de Bitácora en Obra (Bitácora Digital)                                      ₡10.000,00 (aumento ₡10.000,00 adicionales)

Otros pagos de servicios de Plataforma Digital Administrador Proyectos Construcción (APC) CFIA relacionados

 

 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento Especial de la Bitácora Digital para el Control de Proyectos, articulo 3 y 4, el ingeniero designado como Director Técnico está obligado a dejar constancia escrita conforme con su mejor criterio, de sus observaciones e incidencia acaecidas durante los procesos constructivos, al menos cada ocho días hábiles. El desacato a este artículo devengara en la aplicación de multas según se indica en apartado correspondiente, esto previa advertencia consignada en cuaderno de bitácora por parte del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO del INDER.

 

“Artículo 3.- Es obligatorio el uso de la bitácora digital para el control de proyectos, para todos los miembros incorporados al Colegio Federado, que participen en un proyecto. Dicha obligación es tanto para proyectos de índole público o privado, constructivos o no”.

 

“Artículo 4.- Podrán hacer anotaciones en la bitácora digital para el control de proyectos los profesionales miembros del Colegio Federado, al día con sus obligaciones, que tengan alguna vinculación legítima en el proyecto de acuerdo con su función, o bien, en cumplimiento de leyes y reglamentos específicos”.

 

Dado que los permisos Municipales son responsabilidad del Contratista, si existiera un atraso real en el inicio de la obra por este concepto, se considerará como “Fuerza Mayor” y la fecha de inicio de la obra se modificará consecuentemente. Por atraso real se entiende un paro total y absoluto de la labor de construcción, dichos atrasos deberán ser demostrados ante la Administración.

 

 

12. OBLIGACIONES DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA.

 

12.1 El Director Técnico.

 

El CONTRATISTA podrá actuar por sí mismo como DIRECTOR TECNICO del trabajo si cuenta con los atestados correspondientes. Este profesional deberá comprometerse a ejercer dirección técnica por parte del contratista, haciendo anotaciones periódicas en la bitácora de obra, guardando las directrices que se mencionan en el “Reglamento especial del cuaderno de bitácora en obras” del CFIA, publicado en Diario Oficial La Gaceta No. 171 del 5 de setiembre de 1997. Deberá realizar como mínimo 1 (una) visita por semana para inspecciones al proyecto y es quién asume la responsabilidad profesional del mismo.

 

En caso de que el ingeniero responsable asignado por el adjudicatario no acate lo dispuesto en el Artículo 9 del Reglamento Especial de la Bitácora Digital para el Control de Proyectos (visita al menos cada ocho días hábiles), se procederá a hacer un llamado de atención y de persistir la situación se procederá a paralizar la obra hasta tanto no se solvente la situación.

 

12.2 El Superintendente.

 

1. a) El superintendente o capataz, deberá permanecer en la obra a tiempo completo y tendrá autoridad suficiente para actuar en nombre del CONTRATISTA.

 

1. b) El nombramiento del Superintendente deberá ser del conocimiento y conformidad del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, y deberá ser cambiado si justificadamente así lo solicita.

 

1. c) El superintendente será el responsable técnico de la obra por parte del contratista, por lo que deberá tener los conocimientos y experiencia suficiente para dirigir la ejecución de las obras a construir, a fin de que pueda interpretar planos, especificaciones y demás documentos contractuales; deberá acatar todas las instrucciones y disposiciones del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO y deberá dar aviso a éste de cualquier error, discrepancia u omisión que encontrare en los planos o especificaciones.

 

12.3 Consultor de Calidad.

 

El consultor de calidad del contratista apoyará el control de calidad de los trabajos ejecutados por el contratista y emitirá las respectivas constancias de calidad.

 

13.     MULTAS Y CLÁUSULA PENAL

 

13.1   Multa:

 

En el caso de que la entrega no cumple con lo solicitado y que ocasione una erogación presupuestaria adicional para el INDER, el contratista será responsable de cubrir los costos inherentes en que incurra el Inder para poder cubrir la necesidad pública que se está buscando.

 

13.2   Clausula Penal:

 

Si existiera atraso en la entrega de la obra y este atraso no fuera justificado satisfactoriamente ante el INDER, el CONTRATISTA deberá pagar al INDER por concepto cláusula penal, el equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto total de la contratación, por cada día natural de atraso en la entrega de las obras objeto de la contratación a entera satisfacción del INDER, hasta un máximo del 25 por ciento (25%) del monto adjudicado, de conformidad con Artículo 117 RLGCP

 

El INDER se reserva el derecho de hacer efectiva la cláusula penal por entrega tardía, aplicando a ella los saldos de pago pendientes.

 

14.     CESIÓN DE LA CONTRATACIÓN

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 277 del RLCPA la contratación que se formalice mediante este Concurso no podrá ser cedida ni traspasada en modo alguno a terceros, salvo autorización expresa y por escrito del INDER y de la Contraloría General de la República, cuando corresponda.

 

15.     SUBCONTRATACIÓN

 

De acuerdo al Artículo 133 RLGCP, el CONTRATISTA no podrá subcontratar por más de un cincuenta por ciento del monto total de la obra lo cual procederá únicamente para la realización de cuestiones especializadas y ello no relevará al contratista de su responsabilidad.

 

Con la oferta se aportará un listado de las empresas subcontratadas. En ese detalle, se indicarán los nombres de todas las personas físicas y jurídicas con las cuales se va a subcontratar, incluyendo su porcentaje de participación en las prestaciones a realizar y se aportará una certificación de los titulares del capital social y de los representantes legales de aquellas.

 

16.     OTRAS CONDICIONES

 

• Cualquier condición no prevista en este documento se regirá de conformidad con las disposiciones pertinentes a la LEY GENERAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA y su Reglamento.

 

VISITA AL SITIO.

 

El ARIM, Administración Activa del Área de Salud Alajuela Oeste, e INDER, realizarán una reunión oficial en el sitio de la obra, con los posibles oferentes invitados a participar y que hayan adquirido los documentos licitatorios a esa fecha.

 

El día de la visita, se levantará un acta oficial en la cual se dejará constancia de los participantes y de las consultas que se evacuen al respecto, las cuales formarán parte del expediente de contratación.

 

Dicha reunión se realizará en el sitio de la obra al tercer (3er) día hábil de la fecha de publicación del concurso SICOP a las 10:00 am, para lo cual se solicita confirmar asistencia a los correos electrónicos:

 

jgaritag@ccss.sa.cr

eacastrob@ccss.sa.cr

edrodrig@ccss.sa.cr

jlopezr@ccss.sa.cr

elopez@inder.go.cr

jvargasr@inder.go.cr

 

La administración no realizará con las oferentes visitas al sitio anterior o posterior a la fecha indicada.

 

La visita al sitio NO será de carácter obligatorio.

 

Será responsabilidad de los posibles oferentes realizar un reconocimiento minucioso y detallado del sitio.

 

Para los oferentes que presenten su oferta sin realizar la visita al sitio se asumirá que conocen el lugar, las condiciones del trabajo, accesibilidad al proyecto por caminos públicos, cantonales e internos del asentamiento, fuentes de material, etc. El INDER no recibirá reclamos sobre este aspecto, así mismo el contratista asumirá todos los imprevistos que implique la ejecución del proyecto.

 

 

 

III CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

 

17. INICIO DEL CONTRATO

 

Antes de girar la Orden de Inicio el contratista deberá entregar:

 

• Cronograma de trabajo por medio del método de ruta crítica (CPM), indicando las cantidades de obra, rendimientos y duraciones, el personal técnico y ENCARGADO O SUPERINTENDENTE de cada actividad, los periodos de participación de cada uno de éstos y el listado con la descripción de los procedimientos para cada paso del proceso, indicando los recursos materiales, humanos y la maquinaria y el equipo que utilizará.
• Libro de bitácora oficial del CFIA, para los trabajos objeto de esta licitación.
• Programa de control de calidad.

En caso que alguno de éstos no fuere satisfactorio para el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, antes de dar la orden de inicio será reformado de manera que disponga el uso de la maquinaria, equipo y de personal suficiente y adecuados, de tal forma que asegure la terminación de la obra dentro del plazo estipulado en  Este documento o propuesto por el CONTRATISTA en su oferta.

 

El contratista deberá iniciar la obra según la fecha establecida en una reunión inicial programada una vez formalizado el contrato. Para tal efecto el ADMINSITRADOR DEL CONTRATO, emitirá al contratista la orden de inicio (Artículos 125, d), i) LGCP, y 293 a) RLGCP), en la cual se detallarán: la fecha inicial, la fecha de término y el plazo de ejecución de la obra, todo de acuerdo con el pliego de condiciones, la oferta y el contrato.

 

En la reunión inicial de coordinación entre el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO y los profesionales responsables del adjudicatario, se presentará al contratista los profesionales responsables del ARIM e INDER que llevarán a cabo la inspección y se comunicarán los procedimientos establecidos para el trámite de informes, pagos por avance de obra, reajuste de precios, el día de la semana que se realizarán las visitas de inspección, programación de reuniones, solicitudes de cambios, entre otros.

 

17.1      Errores, discrepancias, omisiones

 

El CONTRATISTA no podrá aprovecharse de los errores u omisiones que hubiere en los esquemas de construcción o en las especificaciones técnicas de construcción. Si durante el curso de ejecución de la obra, el CONTRATISTA hallare cualquier error, discrepancia y omisión en los esquemas de construcción o en las especificaciones, lo notificará inmediatamente por escrito al ADMINISTRADOR  DEL CONTRATO.

 

Cuando la discrepancia no fuere aclarable por medio de estas reglas, decidirá el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

 

17.2   Instalaciones y servicios provisionales

 

El CONTRATISTA deberá proporcionar e incluir dentro de sus costos, todas las instalaciones provisionales, tales como rótulos de señalización, bodegas, oficinas, cabañas sanitarias, cerramientos, acceso al sitio y demás facilidades similares necesarias para llevar a cabo la obra.

 

Si el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO lo solicitare, el CONTRATISTA dejará de destruir o de remover alguna mejora que haya sido necesaria para facilitar el suministro, instalación o prueba y cuya utilidad o utilización cese para el CONTRATISTA al terminar la Contratación. El provecho de la mejora quedará siempre a favor del INDER y queda estipulado que el valor residual se considerará nulo para el CONTRATISTA. Los costos correspondientes a estas instalaciones y servicios deberán estar detallados en las respectivas memorias de cálculo del presupuesto detallado de cada renglón de pago.

 

17.3   Discrepancia entre Documentos

 

Todos los anteriores documentos son complementarios y lo que en ellos se especifique resulta obligatorio para las partes.

 

En caso de que hubiere discrepancia entre ellos, se aplicarán las siguientes reglas:

 

1. Los dibujos a escala mayor regirán sobre los de escala menor.
2. Las dimensiones indicadas en números regirán sobre las medidas a escala.
3. Las especificaciones técnicas de construcción regirán sobre los esquemas de construcción, salvo en los casos en que las primeras indiquen lo contrario.

Igualmente, si hubiere discrepancia entre los planos, o entre los planos y las especificaciones, en todo caso deberán ser sometidos al ADMINISTRADOR DEL CONTRATO para su decisión.

 

El Contratista, tomará todas las dimensiones adicionales necesarias en el campo. En caso de existir dudas o diferencias, deberá consultar por escrito con el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

 

El Contratista, deberá verificar cuidadosamente, las cantidades, medidas y anotaciones, que se marcan en los planos, especificaciones y alcance de trabajo, y será responsable, de cualquier error que resulte de no tomar las precauciones necesarias.

 

Algunos planos, son esquemáticos y en ellos se indica, la localización general de los sistemas y el alcance del trabajo. Las condiciones en la obra, podrán afectar ciertas localizaciones que deben ser oportunamente consultadas a resolución del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO y será responsabilidad exclusiva del Contratista, si por falta de consulta previa, se producen modificaciones sobre lo ya realizado.

    

El INDER se reserva el derecho de hacer cualquier alteración en los planos o especificaciones escritas, con la salvaguarda del equilibrio económico del contrato entre las partes.

 

Los detalles típicos, indicaciones de acabado, materiales o accesorios indicados para un área, elemento o accesorio de la obra, se entenderán como indicados o especificados para todas las áreas o elementos similares del edificio, aunque no exista indicación o especificación expresa.

 

Las letras o números usados en los planos para identificar detalles o secciones pueden ser independientes para cada lámina o grupo, por lo tanto, deben verificarse las secuencias. Las numeraciones no son necesariamente consecutivas. 

 

En los planos y las especificaciones, se ha definido de la mejor manera posible el alcance de las obras a construir, sin embargo, los planos no se deben considerar como “planos de taller”, razón por la cual, el Contratista deberá incluir sin costo adicional alguno, aquellos otros elementos que se requieran para que todos los componentes de la obra se ejecuten y terminen total y adecuadamente.

 

18.     EQUIPO, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA

 

18.1   Equipo, Materiales y Herramientas

 

Todos los materiales y equipos que suministre el CONTRATISTA y que queden incorporados a la obra deberán ser nuevos y de las calidades indicadas en las Especificaciones Técnicas, y los mismos pueden ser sometidos a examen o prueba por parte del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO en cualquier momento, durante la construcción o en el lugar donde se efectúe la fabricación de los mismos.

 

Todo material a utilizar deberá estar en concordancia con las especificaciones de la Sociedad Americana para Pruebas de Materiales (ASTM) y del Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU). Los materiales deben ser nuevos y de la mejor calidad en su clase de acuerdo a lo especificado. Todos los materiales estarán sujetos a la aprobación del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

 

En caso de utilización de materiales prefabricados o industrializados, se deberán acatar todas las recomendaciones del fabricante para el transporte, manipulación, levantado y fijación de todos los elementos componentes de la estructura, igualmente debe acatarse toda recomendación sobre bodegaje y almacenamiento.

 

Por conveniencia técnica, algunos equipos, artículos, materiales y procedimientos son designados por marcas de fábrica o por nombres de catálogos. Estas designaciones son únicamente con el objeto de establecer el tipo, el funcionamiento y la calidad como base de comparación.

 

Es obligación del CONTRATISTA, presentar catálogos, muestras y cualquier tipo de información que el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO requiere sobre materiales, accesorios y aún, elementos de trabajo que se proponga usar y someterlos a su aprobación, previamente a adquirirlos. Queda bajo responsabilidad del Contratista el que luego se le rechace lo que no haya sido aceptado, debiendo reemplazarlo a entera satisfacción sin responsabilidad ni costo para la Administración.

 

La aprobación que se le da a los materiales y accesorios, significa únicamente que cumplen o mejoran las condiciones solicitadas y que se acepta su instalación o uso, siempre que los materiales y accesorios, sean idénticos a los aprobados. No se releva al CONTRATISTA, de su responsabilidad ni de su obligación de suministrar todos los accesorios indicados o no indicados, pero que, a juicio del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, sean necesarios para el funcionamiento eficiente de cualquier sistema.

 

El no rechazo inicial por parte del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO de cualquier material o trabajo defectuoso, en ninguna forma impedirá el rechazo en el futuro, al descubrirse algún defecto oculto, ni obligará a la Administración a su aceptación final.

 

Si el CONTRATISTA propone usar material o accesorios diferentes a los especificados o detallados en los planos, los cuales requieren rediseño de la estructura, paredes, cimientos, tuberías alambrado o cualquiera otra parte del trabajo mecánico, eléctrico o arquitectónico, el rediseño y los nuevos planos y detalles requeridos, serán preparados y costeados por el CONTRATISTA, sujetos a la aprobación del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

 

Cuando estos cambios aprobados requieren diferentes cantidades o modificaciones en los sistemas con el aporte de accesorios adicionales, éstos serán suministrados por el CONTRATISTA.

 

El CONTRATISTA incluirá en su trabajo sin costo adicional, cualquier mano de obra, materiales, servicios y aparatos necesarios, para satisfacer todas las leyes, ordenanzas reglamentos y regulaciones que sean aplicables, aun cuando no hayan sido mencionados en los planos o en las especificaciones.

 

La descripción que se haga de materiales, equipos y procedimientos por medio de marcas de fábrica, número de catálogo y/o nombre del fabricante, debe tomarse a título de referencia, pues han sido citadas con el propósito de identificar las características de los materiales o equipos deseados y, desde luego, se aceptarán alternativas equivalentes o mejores, previa aprobación escrita del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

 

Aquellos materiales que no se encuentren en plaza deberán ser importados por el CONTRATISTA.

 

El CONTRATISTA será el único responsable por atrasos que la falta de materiales pueda causar, sólo se considerarán situaciones muy especiales.

 

En ningún caso se permitirán cambios de material ni extensiones de plazo por imprevisión del CONTRATISTA.

 

El equipo y las herramientas que se usen en la obra serán nuevos o por lo menos deberán estar dentro del período de vida útil y en perfectas condiciones de funcionamiento. También deberán ser adecuados en cuanto a su capacidad y en otras características importantes, para obtener con ellos el rendimiento que se considere indispensable.

 

El ADMINISTRADOR DEL CONTRATO podrá ordenar el retiro de cualquier equipo o herramientas que no considere adecuadas, y exigir al CONTRATISTA que lo sustituya por unas que satisfagan las necesidades del Proyecto.

 

18.2   Mano de obra

 

Toda la mano de obra deberá ser suficiente en cantidad y capacidad y el trabajo que ejecute de primera calidad, a juicio del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

 

El CONTRATISTA deberá suplir la totalidad de la mano de obra para la realización de los trabajos, y fungirá como patrono, en cuanto al pago de las garantías sociales y cobertura de seguros.

 

El trabajo será desarrollado por operarios calificados y competentes. El Contratista asumirá la completa responsabilidad sobre las acciones que realice el personal que emplee en las obras.

 

EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO tendrá la facultad de ordenar al CONTRATISTA la remoción de cualquier empleado de la obra, si a su juicio o juicio del INDER, es incompetente, genera razonables molestias a los usuarios de la institución, o impide las labores de fiscalización y control de las obras.

 

Es responsabilidad del CONTRATISTA, cumplir con todas las disposiciones legales y reglamentarias, relativas a la seguridad e higiene de sus trabajadores, atendiendo por su cuenta este tipo de obligaciones.

 

El CONTRATISTA, debe cumplir con el Reglamento de Seguridad de Construcciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, con todos los reglamentos adicionales del citado Ministerio que sean aplicables a esta construcción.

 

El CONTRATISTA deberá disponer de un guarda para la custodia de los materiales que almacene en sus bodegas. En caso de que sea posible utilizar alguna edificación existente en la comunidad como bodega, la responsabilidad sobre el hurto o daño de cualquier material continuará siendo exclusivamente del Contratista

 

19.     LABORES PELIGROSAS; CONDICIONES DE SALUD OCUPACIONAL

 

Cuando el CONTRATISTA deba efectuar trabajos que signifiquen riesgo de daño a sus empleados, a otras personas, a la propiedad de terceros, deberá tomar todas las precauciones y las medidas de seguridad que fueren necesarias, de acuerdo con el Reglamento de Seguridad en las Construcciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de las demás leyes, decretos y reglamentos aplicables.

 

Todos los operadores deberán de estar protegidos por las normas de seguridad que establecen la ley.  El Contratista será el único responsable de velar por la seguridad de su personal y mantendrá el equipo de seguridad necesario y al alcance de los trabajadores, el mismo debe estar en perfectas condiciones y adecuado para que cada funcionario desarrolle su labor.

 

Su personal deberá utilizar el equipo y herramientas de protección y seguridad recomendadas por los reglamentos de ley y por las instituciones relacionadas con este campo, tales como: casco, lentes, mascarillas, chalecos, guantes, arnés, entre otros.  Los costos correspondientes al cumplimiento de esta normativa deberán estar detallados en las respectivas memorias de cálculo del presupuesto detallado de cada renglón de pago.

 

20.     CONTROL DEL TRABAJO

 

20.1 Dirección Técnica

 

Para garantizar la correcta ejecución de la obra, el Contratista deberá colocar al frente de los trabajos, a un Ingeniero Civil, en Construcción o Arquitecto, y en los trabajos eléctricos a un ingeniero electricista calificado que debe coordinar con el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. Dichos profesionales deben ser miembros activos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, quiénes deberán ajustarse fielmente a los planos, especificaciones y la normativa técnica legalmente establecida. Esos DIRECTORES TÉCNICOS deberán realizar las inspecciones de las obras con la frecuencia que demanden todos los trabajos, y con especial atención, la ejecución de las actividades críticas. La inspección de las obras deberá realizarse semanalmente en forma continua a lo largo de la ejecución y en completa coordinación con el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. En caso de que el DIRECTOR TÉCNICO del Proyecto y el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO no pudieran efectuar la visita conjunta a la obra, el DIRECTOR TÉCNICO tendrá la obligación de coordinar a través del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO que el primero sea acompañado por el Supervisor Regional para así dar fe de su visita.

 

Como Superintendente a tiempo completo en la obra, se nombrará a un maestro de obras (con una experiencia certificada de al menos tres años de desempeño como maestro de obras en la construcción de obras iguales o de mayor complejidad a las descritas en este este documento).  Esta experiencia será comprobada a través de la presentación de documentos tales como estudio realizados, cursos aprobados, cartas de recomendación y cualquier otro documento que certifique que la persona encargada de la obra se encuentra debidamente calificada para realizar dicho trabajo. Este representará al Contratista en su ausencia. Todas las instrucciones impartidas al primero serán tan obligantes, como si hubiesen sido dadas al Contratista.

 

20.2   Fiscalización

 

La unidad fiscalizadora y de control del proceso de ejecución del contrato (Artículos 186 y 283 RLGCP) en sus aspectos técnicos estará a cargo de los funcionarios del Área Regional de Ingeniería y Mantenimiento (ARIM) de la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Central Norte (DRIPSSCN) en conjunto con Infraestructura Rural INDER y en sus aspectos Administrativos estará a cargo de Unidad de Servicios para el Desarrollo  INDER, y serán responsables de fiscalizar en la ejecución contractual.

 

El INDER designará un ADMINISTRADOR DEL CONTRATO que actuará como fiscalizador inspector de la obra y como representante técnico de la Administración ante el Contratista en las áreas de competencia que le corresponden. El ADMINISTRADOR DEL CONTRATO tendrá libre acceso a todos los sitios del proyecto en todo momento y su función será el aprobar o rechazar la calidad y la cantidad de los materiales y los trabajos realizados, decidir sobre cualquier duda en la interpretación de los planos y las especificaciones, vigilar que los trabajos se desarrollen fielmente en conformidad con los planos, las especificaciones y demás documentos contractuales en todos sus extremos.

 

El CONTRATISTA deberá acatar en un todo, las indicaciones que le sean formuladas por el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO en tanto éstas se den dentro del marco legal vigente y los términos contractuales.

 

El ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, los auditores y cualquier autoridad competente u otras instituciones involucradas en este proceso (CFIA, la Contraloría General de la República por ejemplo.), tendrán libre acceso a la bitácora y a todos los sitios de la obra en todo momento y el CONTRATISTA estará obligado a mostrarle cualquier detalle de las obras y a todos los materiales que hayan de usarse en ellas.

 

El CONTRATISTA dará las facilidades necesarias para facilitarles su libre circulación y seguridad dentro del área de construcción.

 

Todo aspecto técnico sobre la construcción de las obras deberá ser exclusivamente coordinado o consultado con el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. El CONTRATISTA no deberá acatar indicaciones de esta índole emanadas de cualquier personero del lugar en donde se desarrollen las obras, sin que se cuente con el visto bueno del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

 

El alcance de la Inspección comprenderá todo el trabajo contratado incluida la preparación o la fabricación de los materiales que serán usados, a juicio de los inspectores.

 

Si el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO no rechazara algún material o trabajo defectuosos durante el proceso constructivo, no implica que el mismo se inhiba de rechazar la obra defectuosa a futuro.

 

El CONTRATISTA debe asumir en su oferta económica los costos para proporcionar de inmediato, todas las facilidades, mano de obra, materiales necesarios y costo de las pruebas de laboratorio, en caso de que el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO ordene realizar las pruebas de calidad necesarias para garantizar que los trabajos ejecutados cumplan con las especificaciones.

 

20.2   Facultades del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

 

El ADMINISTRADOR DEL CONTRATO estará autorizado para:

 

 

1. Solicitar al CONTRATISTA que los equipos, maquinaria y herramientas usadas en la obra sean sustituidas, o aumentadas, si la ejecución no avanzare satisfactoriamente debido a esa circunstancia.

 

1. Solicitar que el personal empleado en la obra sea aumentado o exigir el reemplazo de aquel trabajador que se considere evidentemente incapaz, ineficiente, descuidado, insubordinado u objetable en cualquier aspecto que vaya en detrimento del trabajo.

 

1. Solicitar el descubrimiento de alguna parte del trabajo para verificar su corrección. Si al inspeccionarlo no resultare aceptable a juicio del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, el descubrimiento, la restauración y el retiro de las partes residuales correrá por cuenta del CONTRATISTA. En caso de que el trabajo resultare aceptable, el costo de las labores antes dichas será pagado por el INDER.

 

1. Interpretar los esquemas de construcción y las especificaciones, en caso de discrepancia entre ellos, real o aparente. Verificar y realizar las pruebas necesarias para la aceptación de las diferentes partes de la obra.

 

1. Inspeccionar, aprobar o rechazar cualquier trabajo total o parcialmente, que no se apegue a los requerimientos indicados en las especificaciones técnicas y a los términos de esta contratación.

 

1. Realizar la verificación, estimación, aprobación y trámite de todas las facturaciones que se deban realizar al CONTRATISTA, sean estas facturas por obra ordinaria, extraordinaria o reajuste de precios. Además, deberá realizar la recepción provisional y definitiva de la obra y tramitar el finiquito definitivo de la contratación.

 

1. Ubicar en el terreno las referencias necesarias para la correcta ejecución de la obra, verificar el cálculo de los reajustes correspondientes a las facturas.

 

1. Justificar técnicamente la necesidad de efectuar modificaciones o trabajos extraordinarios en las obras bajo su supervisión.

 

1. Comprobar que en los planos constructivos finales queden registradas todas las modificaciones realizadas.

 

1. Verificar que el CONTRATISTA disponga de todos los diseños, especificaciones, cronogramas de trabajo, permisos y demás documentos contractuales.

 

1. Exigir al CONTRATISTA el cumplimiento de las leyes laborales y de seguridad industrial.

 

Por su parte la Región de Desarrollo Central designará un funcionario como SUPERVISOR REGIONAL que actuará en la obra y tendrá a su cargo la fiscalización de la misma por parte de la Región de Desarrollo. El SUPERVISOR REGIONAL tendrá libre acceso a todos los sitios del proyecto en todo momento.

 

20.3   Facultades del Supervisor Regional   

 

1. El CONTRATISTA podrá actuar por sí mismo como superintendente del trabajo, o bien, tendrá en su lugar un superintendente o capataz, con autoridad suficiente para actuar en su nombre, quien permanecerá en el sitio del Proyecto el tiempo que se requiera durante el curso de los trabajos, a juicio del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

 

1. b) El nombramiento del Superintendente deberá contar con el conocimiento y la conformidad del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, y deberá ser cambiado si justificadamente así lo solicita. En todo caso, el superintendente no podrá ser cambiado por el CONTRATISTA si no es con la anuencia del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

 

1. El Superintendente deberá tener pleno conocimiento de los esquemas de construcción, especificaciones y demás documentos contractuales; deberá acatar todas las instrucciones y disposiciones del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO y deberá dar aviso a éste de cualquier error, discrepancia u omisión que encontrare en los esquemas de construcción o en las especificaciones.

 

21. USO DE LA PROPIEDAD

 

El CONTRATISTA mantendrá sus equipos, el almacenamiento de los materiales y las actividades de sus trabajadores, dentro del límite del terreno que éste haya seleccionado y puesto a aprobación del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, y no acumulará sus materiales innecesariamente en la propiedad.

 

Es responsabilidad del CONTRATISTA, reparar los daños causados en la obra o en el terreno o a terceros con ocasión de los trabajos a que se refiere esta licitación.

 

22.  SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA OBRA

 

El INDER, por medio del ADMINISTRADOR  DEL CONTRATO, tendrá autoridad para suspender la obra, en todo o en parte y por el período que considere necesario, ya fuere debido a condiciones que justifiquen tal medida, o por incumplimiento de la Contratación por parte del CONTRATISTA.  Sin embargo, si esa suspensión fuere superior a 30 días naturales, se requerirá  aprobación de la Gerencia o Presidencia Ejecutiva del INDER.

 

Si fuera necesario suspender la obra por un tiempo indeterminado, el CONTRATISTA tomará la debida precaución para impedir daños o deterioros en la obra y construirá estructuras temporales de protección donde se le ordene. El CONTRATISTA no suspenderá la obra sin el permiso previo, explícito y escrito del ADMINISTRADOR  DEL CONTRATO.

 

23.     MEDICIONES Y PAGOS

 

23.1   Pagos parciales

 

La forma de pago será por avances de obra (Artículo 175, Inciso b) RLGCP). Estos pagos se regirán por lo definido en el plazo de entrega (Formulario C) y la Tabla de Pagos (Formulario B2) presentada por el contratista y oficialmente aprobada por el Jefe de Proyecto. Para la aprobación de dicha tabla de pagos, el contratista deberá realizar un desglose donde se muestren las actividades y subactividades con sus respectivos costos. Para el control de los pagos el Contratista deberá aplicar la metodología de gestión del valor ganado (EVM) (Artículo 180 RLGCP) y presentar un informe de monitoreo mensual (ANEXO 3), esto para el análisis y tomas de decisiones por parte de la Dirección de Obra e Inspección.

 

Como condición para el trámite de toda factura, el contratista deberá presentar la tabla de pagos correspondiente, según se trate de avances de obra, modificaciones o reajustes de precio. Para efecto de agilizar el trámite de facturas, previo a su presentación formal, el contratista deberá gestionar la revisión preliminar de los avances de obra, modificaciones o reajustes de precio reportados en la factura que se someterá a diligencia de pago.

 

Los pagos se realizan, con base en las mediciones preliminares hechas por el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. Concluidas las obras objeto de la contratación, el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO procederá a la determinación final de las cantidades de obra ejecutadas y procederá a certificar el monto final de la contratación.

 

Queda estipulado que las partidas indicadas en la hoja de cotización, representan el costo de la totalidad de los materiales, maquinaria, equipos, transporte, herramientas, topografía, mano de obra y demás bienes y servicios que resulten necesarios para la correcta ejecución de las obras objeto de esta Contratación, así como los gastos administrativos y demás costos directos e indirectos y la utilidad del CONTRATISTA.

 

Si se descubriere algún defecto, o hubiere una duda razonable sobre la calidad de cualquier parte del trabajo terminado, no se realizará el pago de dicho trabajo defectuoso o dudoso, hasta que el mismo haya sido debidamente reparado o las dudas se hubieren aclarado.

 

23.2   Presentación de las facturas y trámites de pago

 

En cada estimación de obra deberá hacerse constar el monto neto de lo facturado. Está factura deberá demostrar un desglose por cada item, tal como lo indica la Norma de Control Interno para Instituciones Públicas sección 4.5.2 para efecto de control del avance del proyecto. A cada factura deberá adjuntarse: nota de solicitud de pago, la tabla de seguimiento del proyecto, con la respectiva descripción de las cantidades pagadas en cada facturación y cronograma de obra actualizado y un informe de monitoreo mensual.

 

No se tramitarán facturas ni la recepción definitiva sin la entrega del informe en mención.

 

La factura original, así como los documentos anexos deberán presentarse al Proceso de Infraestructura, los cuales serán revisados por el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO y emitirá un informe con visto bueno para proceder a tramitar el pago.

 

Las facturas electrónicas deberán ser dirigidas al correo electrónico del Ingeniero ADMINISTRADOR DEL CONTRATO para su aprobación, adjuntándole los documentos de respaldo antes mencionados.

 

23.3   Reajuste de Precios.  

 

El CONTRATISTA tendrá derecho a que se le reconozca el reajuste de precios  según lo establecido en el  Reglamento para el Reajuste de Precios en los Contratos de Obra Pública de Construcción y Mantenimiento, Decreto N° 36943-MEIC, cuando así proceda y lo solicite expresamente, adjuntando la información necesaria en la que fundamenta su reclamo (solicitud para pago de reajuste, la estimación y copia de la factura a reajustar, la memoria de cálculo, cronograma de trabajo vigente, índices que utilizó en el cálculo).

 

El Proceso de Infraestructura revisará y analizará la solicitud; si la misma procede el CONTRATISTA presentará la factura para el pago correspondiente, en caso contrario, se le devolverá al CONTRATISTA con las observaciones y deficiencias detectadas para lo que corresponda.

 

Para el cálculo del reajuste de precios (EDIFICACIONES) se utilizará la siguiente fórmula:

 

Rp= ((Cd_m  +  CI_m  ) * E_pa) * (I_smnf / I_smni -1)  +  (Cd_i  ^*  E_pa )*(I_pef  / I_{pei  - 1}) +

                                                                                              _n                                                                                                                         

        (CI_i * E_pa ) *  (IPC_f  / IPC_{o  – 1}) +   å  (Ce * Ra)  * E_pa

                                                                                            _{i = 1}                                                                                                                                                        

En donde:

 

Rp = Representa el monto total del reajuste de precios periódica.

 

Epa = Representa el monto de la estimación periódica del avance.

 

Cd_{m =} Representa la ponderación del monto total  a precios iniciales de los Costos en Mano de Obra directa presupuestados.

 

Cd_{i =} Representa la ponderación del costo total a precios iniciales de los costos de insumos directos presupuestados.

 

CI_m =  Representa la ponderación del monto total a precios iniciales de los Costos en Mano de Obra indirecta presupuestados.

 

CI_i = Representa la ponderación del monto total a precios iniciales de los Costos de Insumos Indirectos presupuestados.

 

Ce = Representa la ponderación del monto total a precios iniciales del costo total de los insumos y servicios específicos.

 

I_smnf = Representa el valor del Índice de Salarios Mínimos Nominales para la actividad de construcción para el mes de facturación. 

 

I_smni = Representa el valor del Índice de Salarios Mínimos Nominales para la actividad de construcción inicial. 

 

I_pef =  Representa el  valor del índice de Precios de Edificaciones respectivo, sea el índice de precios de Edificios o el índice de Precios de Vivienda de Interés Social para el mes de facturación.

 

I_pei =  Representa el  valor del índice de Precios de Edificaciones respectivo, sea el índice de precios de Edificios o el índice de Precios de Vivienda de Interés Social inicial.

 

IPC_f = Representa el índice de precios al consumidor para el mes de facturación.

 

IPC_i = Representa el valor del índice de precios al consumidor inicial.

 

Ra_i = Cambio porcentual del precio que se determinará por el método analítico, conforme se establece en el artículo 20 del respectivo reglamento.

 

Los reajustes de precios serán calculados sobre estimaciones de avance de obra mensuales, cuya fecha de corte sea el último día hábil de cada mes calendario y en concordancia con el cronograma de trabajo de la obra que presenta el CONTRATISTA en la oferta y que debe estar actualizado al momento de estar en ejecución los trabajos.

 

Cuando la misma contratación contemple varios subproyectos en sitios distintos, el CONTRATISTA debe presentar una tabla de pago y un cronograma de trabajo separado para cada uno de ellos.

 

Cuando exista retraso en la ejecución en una o varias actividades constructivas por causas no imputables a la Administración, el reconocimiento de los reajustes se calculará utilizando el índice correspondiente al mes en que el CONTRATISTA indicó en su Cronograma de Trabajo que realizaría esa actividad.

 

Cuando el CONTRATISTA ejecute una actividad con anticipación a la fecha prevista en su Cronograma de Trabajo, el reajuste de esa actividad se calculará tomando en cuenta el índice del mes correspondiente en que fue construida la actividad y no con el índice del mes en el cual estaba cronogramada la actividad. 

 

Los porcentajes que se aplicarán para el cálculo de reajustes serán los estipulados en el desglose de precios unitarios que el CONTRATISTA aportará para cada actividad. Es obligación del CONTRATISTA presentar este desglose dentro de la oferta, utilizando el formato y los rubros indicados en el Formulario B3.

 

El derecho a solicitar el reajuste de precios termina con el finiquito contractual. La finalización de la obligación o contrato se formalizará mediante el documento del finiquito contractual y de reajustes del contrato, según los términos del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que deberán suscribir las partes. En caso de no formalizarse el respectivo finiquito, el derecho de reclamar el reajuste prescribe conforme lo establecido en la LGCP y su Reglamento

 

24.     RESPONSABILIDADES LEGALES

 

24.1   Permisos y licencias

 

El CONTRATISTA obtendrá por su cuenta y responsabilidad los permisos y licencias necesarias para la extracción de materiales, así como permisos de paso por carreteras nacionales y cantonales a ser utilizados en este proyecto. Por su parte el INDER obtendrá los demás permisos que fueren necesarias para llevar a cabo las obras objeto de este Concurso.

 

24.2   Responsabilidad por daños a terceros

 

En caso de ocurrir daños a terceros durante la realización de los trabajos, la responsabilidad que se derivare de ellos corresponderá en su totalidad al CONTRATISTA

 

24.3   Responsabilidad patronal

 

La responsabilidad patronal será única y exclusivamente del CONTRATISTA, por lo que no existirá ninguna relación laboral entre el INDER y los trabajadores o empleados del CONTRATISTA.

 

24.4   Resolución y Unilateral de la Contratación por parte de INDER

 

El INDER se reserva el derecho de resolver o rescindir la Contratación en los términos que se establecen en los Artículos del 113 al 117 de la LGCP.

 

25.     ACEPTACIÓN Y FINIQUITO:

 

25.1   Recepción Provisional

 

Una vez concluida la obra, el contratista dará aviso formal por escrito al fiscalizador de la obra por parte de la Administración para que establezca la fecha y hora para la recepción provisional, el cual dispondrá de quince días hábiles para ello, Esta se realizará de conformidad con el Artículo 188 RLGCP y bajo las siguientes características:

 

Cuando el CONTRATISTA juzgue que la obra objeto de esta Contratación está totalmente concluida y en condiciones de ser entregada, informará por escrito al ADMINISTRADOR  DEL CONTRATO, para que éste fije la fecha y hora hábiles respectivas para proceder a la recepción provisional. En caso en que el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO determine que la obra no se ha concluido en todos sus elementos, así lo expresará por escrito al CONTRATISTA y no se podrá realizar la recepción provisional. Si el CONTRATISTA no concluye la obra objeto de la contratación en el plazo aprobado y por tanto, la notificación de la conclusión de la obra para la fijación de la fecha para la recepción provisional se excede de este, se procederá conforme lo indicado en la cláusula penal de este este documento.

 

La recepción provisional de la obra se hará conforme a lo siguiente:

 

1. En la recepción se levantará un acta que suscribirán el fiscalizador de la obra por parte de la Administración y el contratista, en la que se consignarán todas las circunstancias pertinentes en orden al estado de la obra, si el recibo es a plena satisfacción de la Administración, si se hace bajo protesta o, si dada la gravedad y trascendencia del incumplimiento la obra no se acepta en ese momento. El acta deberá emitirse dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha fijada para la recepción provisional y deberá incorporarse al expediente electrónico respectivo.

 

1. En el caso de que la obra cumpla con todas las condiciones contractuales que se hayan establecido entre la Administración y el contratista, según lo verificado por el fiscalizador de la obra por parte de la Administración, se emitirá la recepción provisional.
2. Sólo será posible efectuar la recepción provisional bajo protesta siempre y cuando las obras se encuentren en un nivel aceptable de finalización, faltando solamente pequeños detalles de acabado o la corrección de defectos menores para que la obra quede totalmente ajustada a los planos y especificaciones, incluyendo las modificaciones acordadas por la Administración, lo cual deberá consignarse en el acta que se levante para tales efectos. Una vez efectuada la recepción provisional no correrán cláusulas penales por atraso en la entrega.

 

1. En caso de que la obra no se encuentre en un nivel aceptable de finalización para efectuar la recepción provisional o dada la gravedad y trascendencia del incumplimiento, dicha situación deberá hacerse constar en el acta respectiva. En esos supuestos no se hará la recepción provisional de la obra y la Administración procederá a la ejecución de la garantía de cumplimiento conforme al procedimiento previsto en el Artículo 45 LGCP.

 

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades que puedan caber para el contratista que no tomara las medidas correctivas a tiempo.

 

Si procede el rechazo de la obra por la gravedad del incumplimiento, esa diferencia podrá ser sometida a la resolución de un comité de expertos ad hoc.

 

A solicitud de la Administración, con sustento en el interés público, a favor de los usuarios externos y/o internos, satisfacción de las necesidades del servicio, se pueden efectuar recepciones parciales de las áreas que se encuentren en condiciones de ser utilizadas (operativas), con el levantamiento del acta respectiva.

 

 

 

25.2   Recepción Definitiva

 

La Administración dispondrá de un plazo de dos meses, contado a partir de la recepción provisional a satisfacción o bajo protesta, para efectuar la recepción definitiva y verificará el cumplimiento de las condiciones establecidas en Artículo 189 Recepción definitiva de obras públicas del RGLCP

 

La recepción final y definitiva de la obra a entera satisfacción del INDER se realizará luego de transcurridos el plazo que se le da al CONTRATISTA para reparar las deficiencias encontradas. Si la obra no se encuentra a entera satisfacción del INDER, de acuerdo con los términos de esta Contratación, la recepción definitiva se realizará bajo protesta del INDER y así constará en el acta de recepción definitiva.

 

Una vez efectuada la recepción definitiva y si esta es a entera satisfacción del INDER, se dará por terminada la Contratación y recibida totalmente la obra, con lo cual quedará el CONTRATISTA exento de ulterior obligación, con excepción de las responsabilidades que determina la Ley General de Contratación Pública N° 9986 y su reglamento.

 

La recepción definitiva de la obra pública no exime de responsabilidad al contratista por incumplimientos o vicios ocultos de la obra, en los plazos establecidos en el Artículo 107 LGCP.

 

INFORME FINAL

 

Es obligación del contratista entregar al Jefe de Proyecto un informe final, en formato digital.

 

El formato del informe se detalla en el Anexo No. 3.

 

Cualquier incoherencia entre el informe y la construcción se indicará en bitácora.

 

No se tramitarán facturas ni la recepción definitiva sin la entrega del informe en mención.

 

26. PAGO FINAL AL CONTRATISTA

 

Una vez realizada la recepción definitiva de la obra a entera satisfacción del INDER, el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO procederá, con diligencia razonable, a determinar con toda certeza el valor del trabajo total ejecutado por el CONTRATISTA a los precios establecidos en la Oferta, o fijados por órdenes de modificación y el valor total de toda la obra adicional, en caso de existir éste. El ADMINISTRADOR DEL CONTRATO entonces certificará dicha estimación final y la fecha de conclusión de la obra y tramitará los documentos. Una vez realizada la tramitación de dichos documentos por parte del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, el INDER realizará el pago del monto respectivo dentro de un plazo máximo de 30 días hábiles, sin reconocimiento alguno de intereses sobre este monto por parte del INDER.

 

La aceptación por el CONTRATISTA de dicho pago, hecho de acuerdo con la estimación final, liberará al INDER, sus funcionarios, agentes y empleados, de todos los reclamos y responsabilidades hacia el CONTRATISTA, exceptuando sólo reclamos contra el INDER por cualquier cantidad retenida por él, en el momento de tal pago.

 

Asimismo, de inmediato procederá el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO con la elaboración el finiquito técnico correspondiente que dará por recibidas las obras.

 

27.     RENUNCIA A INTERESES

 

El INDER no tendrá obligación de pagar y el CONTRATISTA, por consiguiente, desiste del derecho de recuperar intereses con respecto a dineros que el INDER es obligado a retener por razones de juicios, órdenes, decretos o procesos judiciales.

 

28.     CONSIDERACIONES AMBIENTALES

 

El CONTRATISTA está obligado a realizar todas las acciones necesarias con el fin de evitar daños al ambiente durante todo el tiempo que dure el proceso constructivo de las obras.

 

Si durante el proceso constructivo, el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO determina que, por dolo, imprudencia o negligencia, el CONTRATISTA está realizando acciones que están produciendo daños al ambiente, se le exigirán las medidas correctivas que se estimen convenientes para subsanarlos y evitarlos. En caso de que el CONTRATISTA no atienda en forma diligente y oportuna las medidas correctivas que se le indiquen, el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO podrá detener la totalidad del trabajo, bajo responsabilidad total del CONTRATISTA hasta que la situación sea corregida. El tiempo que se detenga el trabajo por este concepto no podrá ser considerado a efecto de una prórroga en el plazo de ejecución de la obra.

 

De igual manera, se entiende que el CONTRATISTA conoce el alcance de los artículos 11 y 13 de la Ley 6703 del Patrimonio Arqueológico. Por lo que, cualquier daño a restos arqueológicos sin el conocimiento del ADMINISTRADOR  DEL CONTRATO, son responsabilidad del CONTRATISTA.

 

1. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE APORTAR EL ADJUDICATARIO

 

El Adjudicatario dispondrá de un plazo máximo de ocho días hábiles posteriores a la firmeza de la adjudicación y antes de la suscripción del contrato para presentar la documentación que se indica a continuación, la cual, en caso de no presentarse en ese plazo, la Administración declarará insubsistente la adjudicación y procederá conforme a lo establecido en el artículo 52 de la Ley:

 

29. MEMORIA DE CÁLCULO O PRESUPUESTO DETALLADO

 

-         Deberá ser presentado únicamente por el adjudicatario dentro del plazo de ocho días hábiles posteriores a la firmeza de la adjudicación y antes de la suscripción del contrato.

 

-         En caso de no presentarse en ese plazo, la Administración declarará insubsistente la adjudicación y procederá conforme a lo establecido en el artículo 52 de la Ley.

 

-         La ADMINISTRACION Revisará el presupuesto detallado aportado por el adjudicatario, verificando que sea concordante con la estructura de precio de la oferta, tanto en valores absolutos como en la o las monedas en que cotizó su precio.

 

-         En caso de presentarse discrepancias entre la estructura del precio y el presupuesto detallado, prevalecerán los valores absolutos de la estructura del precio, para ello el adjudicatario deberá ajustar el presupuesto a dichos valores.

 

-         El presupuesto detallado corresponde a la memoria de cálculo efectuada y que sustenta el precio cotizado, todo lo cual se refleja en la estructura del precio presentada con la oferta.

 

-         La Administración proporcionará el formato con el nivel de detalle o desagregación con que deberá presentar el adjudicatario el presupuesto detallado, para lo cual deberá usar el formato incluido en los Anexo No. 6 Listado Actividades Base

.

 

El oferente deberá adjuntar con su oferta para cada renglón de pago establecido en el Anexo 6. Listado Actividades Base, la memoria de cálculo con el presupuesto detallado y la estructura de costos de cada uno de esos renglones de pago, así como la estructura de costos total, que serán utilizados por la Administración para la verificación de los precios unitarios de cada renglón de pago (estudio de razonabilidad de precios de la oferta), así como para la verificación de cumplimiento con los salarios mínimos del personal contemplado en dicha memoria, para lo cual se utilizará la lista vigente de “Salarios Mínimos del Sector Privado” emitida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

 

• Se aclara que las propuestas económicas deberán cumplir lo señalado en la Resolución No. R-DCA-199-2015 de fecha 10 de marzo del 2015, de la Contraloría General de la República (CGR), que versa sobre la composición de la memoria de cálculo (desagregación de maquinaria y personal) y sobre la aplicación de los salarios mínimos.

 

• Se analizarán los costos revisando los recursos necesarios para cada renglón de pago (insumos, salarios, cargas sociales, pólizas, costos de maquinaria, rendimientos de las brigadas de trabajo y otros) a fecha de presentación de las ofertas, esto con la finalidad de estimar cada uno de los precios unitarios de los renglones de pago que conforman el proyecto objeto de este proceso licitatorio. Para los renglones de pago que requieran el suministro y acarreo de agregados, se consideran la(s) fuente(s) de materiales que utilizarán los oferentes y las que llegue a localizar la Administración en la zona de influencia del proyecto.

 

Documentos Y Requisitos Del Adjudicatario.

 

El adjudicatario deberá cumplir con los siguientes documentos y requisitos:

 

• Oferta económica - Tabla pagos (Formulario B2) (Artículo 103 RLGCP).
• Oferta económica - Compendio precios unitarios (Formulario B3) (Presupuesto detallado) (presentación dentro del plazo de ocho (8) días posteriores a la firmeza de la adjudicación y antes de la suscripción del contrato) (Artículo 103 RLGCP).
• Diagrama de Gantt (Programa de trabajo) (Artículo 172 RLGCP, Inciso c), Párrafo 2).
• Profesional(es) responsable(s) (Formulario E) (Artículo 173 RLGCP).
• Carta(s) de compromiso del (de los) profesional(es) responsable(s) (Formulario H) (Artículo 173 RLGCP).

 

Requisitos Profesional (Es) Responsable(S) Del Adjudicatario

 

El adjudicatario deberá cumplir con los siguientes requisitos de sus profesionales responsables (Artículos 173 y 186 RLGCP):

 

Arquitecto(a) o Ingeniero(a) Civil o en Construcción:

 

Requisitos

Miembro del CFIA (presentar certificación original al día).

Experiencia mínima

Cinco (5) años de ser miembro del CFIA. Haber desarrollado en su fase constructiva 5 proyectos de construcción de edificaciones nuevas, con un área de construcción mínima de 500 m2, en el sector público y/o privado; y/o proyectos de Construcción de edificaciones nuevas en salud, con un área de construcción mínima de 134 m2, en el sector público o privado (Currículo del Profesional Responsable - Formulario G) (Presentar constancias respectivas).

 

 

Ingeniero(a) Electromecánico(a), o en Mantenimiento Industrial, opción Eléctrico(a) y Mecánico(a):

 

Requisitos

Miembro del CFIA (presentar certificación original al día).

Experiencia mínima

Cinco (5) años de ser miembro del CFIA. Haber desarrollado en su fase constructiva 5 proyectos de construcción de edificaciones nuevas, con un área de construcción mínima de 500 m2, en el sector público y/o privado; y/o proyectos de Construcción de edificaciones nuevas en salud, con un área de construcción mínima de 134 m2, en el sector público o privado (Currículo del Profesional Responsable - Formulario G) (Presentar constancias respectivas).

 

• +

 

30. CRONOGRAMA DETALLADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

 

El OFERENTE deberá incorporar en su Oferta un Cronograma detallado de la ejecución del proyecto y la entrega de la obra objeto de esta Contratación, empleando para dicho análisis cualquiera de los métodos de programación en uso. En él se indicarán las actividades más importantes con sus respectivas cantidades de obra de acuerdo con los diferentes renglones de pago, dicho cronograma deberá ser coincidente con el presupuesto detallado. 

• El adjudicatario deberá presentar un cronograma de las tareas a realizar, el cual será validado y aprobado por el Administrador del Contrato antes de dar la orden de inicio.

 

31. DOCUMENTACIÓN DE LABORATORIO Y CONSULTOR DE CALIDAD

 

• El control de calidad de los materiales, productos, sistemas (electromecánicos) y procesos de este proyecto, es responsabilidad y costo exclusivo del Contratista lo cual se deberá ver reflejado en la memoria de calculo que acompañará su oferta ya que dicho costo es un costo directo del proyecto y lo respaldará mediante las constancias de calidad generadas a partir de las pruebas pertinentes realizadas por sus laboratorios debidamente aceptados por la Administración.

 

• El Contratista deberá cumplir con el mínimo establecido en el Programa de Control de Calidad parte de este cartel, de acatamiento obligatorio para el control y la verificación de calidad, de manera que se garantice que cualquier instante de la producción o punto puede ser muestreado (en planta o en sitio). Considérese que los requisitos de aceptación de materiales deberán cumplirse. Incumplimiento de tales requisitos implican el rechazo.

 

• La topografía para ejecución de la obra es responsabilidad y costo exclusivo del Contratista lo cual se deberá ver reflejado en la memoria de calculo que acompañará su oferta ya que dicho costo es un costo directo del proyecto.

 

• El oferente deberá presentar documentación que respalde que el subcontrato de laboratorio propuesto para la realización de los muestreos, ensayos y pruebas de laboratorio, se encuentra debidamente acreditado ante el Ente Costarricense de Acreditación (ECA), según lo establece la Ley No. 8279.De acuerdo al Artículo 133. Subcontratación del RLGCP, un subcontratista en varias ofertas, provocará la exclusión del concurso de todas aquellas ofertas en que figure como subcontratista.

 

• Deberá aportar carta de compromiso del laboratorio declarado en los subcontratos, se deberá indicar el porcentaje de participación y toda la documentación indicada en la sección de “SUBCONTRATACION”. El oferente deberá indicar en memoria de cálculo, el costo por los servicios de laboratorio requeridos

 

• Deberá aportar la información del consultor de calidad que firmará los informes del laboratorio propuesto para la realización de los muestreos, ensayos y prueba. Deberá presentar nota de intención del consultor en la que indique su aceptación de llevar a cabo los servicios de control de calidad.

 

V TÉRMINOS DE REFERENCIA TÉCNICOS

 

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

 

• Ubicación

 

La obra a construir se encuentra en Alajuela, Poas, Carrillos, correspondiente a la Región de Desarrollo Central, Oficina de Desarrollo Territorial de Grecia, esta obra se ubica en la jurisdicción del Cantón de Poás, Provincia de Alajuela.

 

El lugar donde se realizará el “Proyecto Construcción de la Sede de EBAIS Carrillos Alto del Área de Salud Alajuela Oeste” se encuentra situada en la provincia de 02.- Alajuela, cantón de 08.- Poás, distrito 04.- Carrillos. Dirección: Carrillos Alto, terreno esquinero baldío ubicado al costado noreste de la Plaza de Deportes.

 

 

• Alcance

 

El contratista realizará completamente la construcción. Todos los niveles, dimensiones, características y especificaciones de construcción se harán de conformidad con las normas municipales correspondientes y las indicaciones que se especifican en los planos o indique el inspector.

El trabajo por realizar incluye las actividades siguientes:

 

ID	ACTIVIDAD
1-	OBRAS EN SITIO
1,1-	TRAZADO Y NIVELACIÓN
1,2-	MOVIMIENTO DE TIERRAS
1,3-	LIMPIEZA TERRENO REMOCIÓN CAPA VEGETAL Y MATERIAL ORGANICO
1,4-	LIMPIEZA TERRENO DEMOLICIÓN Y DESMONTE
1,5-	CORTE Y RELLENO EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
1,6-	OBRAS PRELIMINARES VALLAS Y SEÑALIZACIÓN ADVERTENCIA
1,7-	OBRAS PRELIMINARES BODEGAS
1,8-	OBRAS PRELIMINARES OFICINAS
1,9-	OBRAS PRELIMINARES CIERRES PROVISIONALES
1,10-	CALIDAD Y CONTROL DE SUELOS PRUEBAS COMPACTACIÓN
2-	CONCRETO REFORZADO
2,1-	FUNDACIONES
2,2-	COLUMNAS
2,3-	VIGAS
2,4-	LOSAS DE PISO
2,5-	ACERAS
2,6-	CORDON Y CAÑO
3-	PAREDES Y MURETES DE MAMPOSTERIA
3,1-	PAREDES DE BLOQUE
3,2-	MORTERO
3,3-	REPELLOS
3,4-	CONCRETO RELLENO
3,5-	ACERO DE REFUERZO
4-	ESTRUCTURA DE TECHOS
4,1-	CERCHAS
4,2-	ANGULARES
4,3-	UNIONES
4,4-	PLETINAS
4,5-	TENSORAS
4,6-	CLAVADORES
5-	CERRAMIENTO PERIMETRAL
5,1-	VERJAS PERIMETRALES
6-	SISTEMA MECÁNICO
6,1-	SISTEMA AGUA POTABLE
6,2-	SISTEMA AGUA NEGRAS Y VENTILACIÓN
6,3-	SISTEMA PLUVIAL
6,4-	SISTEMA EXTINCIÓN DE INCENDIO
6,5-	SISTEMA AIRE ACONDICIONADO
6,6-	VENTILADORES DE CIELO
6,7-	SISTEMA GASES MÉDICOS PARA INHALOTERAPIA
6,8-	ALCANTARILLADO EXTERIOR
6,9-	FOSA BIOLÓGICA
6,10-	OBRAS CIVILES EXTERIORES
7-	SISTEMA ELÉCTRICO
7,1-	ACOMETIDA ELÉCTRICA
7,2-	TRANSFORMADOR
7,3-	SISTEMA ELÉCTRICO TOMACORRIENTES
7,4-	SISTEMA ELÉCTRICO ILUMINACIÓN
7,5-	LUMINARIAS
7,6-	ACCESORIOS ELÉCTRICOS
7,7-	TRANSFERENCIA MANUAL
7,8-	UPS INTEGRADA
7,9-	PLANTA DE EMERGENCIA
7,10-	SISTEMA PUESTA TIERRA
7,11-	TELECOMUNICACIONES (CABLEADO ESTRUCTURADO Y EQUIPO ACTIVO)
7,12-	SISTEMA DE SONIDO Y COMPONENTES
7,13-	SISTEMA ALARMA DE INCENDIO PANEL DE ALARMA Y DISPOSITIVOS
7,14-	SISTEMA ALARMA ROBO PANEL ALARMA ROBO Y DISPOSITIVOS
7,15-	TABLEROS ELÉCTRICOS
8-	CUBIERTA
8,1-	CUBIERTA
8,2-	PRECINTAS
8,3-	HOJALATERÍA
9-	TAPICHEL
9,1-	TAPICHELES
9,2-	TAPICHEL DE DENGLAS
10-	ALEROS
10,1-	ALEROS
11-	PISO
11,1-	CONTRAPISO
11,2-	RODAPIÉS
11,3-	FLEJES DE PVC
11,4-	PISOS DE TERRAZO
11,5-	ENCHAPES AZULEJO
11,6-	PISO DE CONCRETO PLANCHADO
11,7-	AREAS DE ACCESO, ESTACIONAMIENTO Y ACERAS EXTERIORES
11,8-	LOSETAS
12-	CIELOS
12,1-	CIELO SUSPENDIDO
13-	PUERTAS Y PORTONES
13,1-	PUERTAS MADERA
13,2-	PUERTAS ALUMINIO
13,3-	PORTONES METÁLICOS
13,4-	CIERRA PUERTAS
13,5-	BARRAS ANTIPÁNICO
14-	VENTANAS
14,1-	MARCOS INTERNOS Y EXTERNOS
14,2-	VIDRIOS
14,3-	CELOSÍAS
14,4-	VERJAS
14,5-	VENTANA CORREDIZA
15-	CERRAJERÍA
15,1-	CERRADURAS PESTILLO
15,2-	AMAESTRAMIENTO
15,3-	GABINETE
16-	HERRAJES
16,1-	HERRAJES
17-	AREAS VERDES
17,1-	ZACATE
18-	BARANDAS EN ACERAS
18,1-	BARANDAS ACERA
19-	ROTULACIÓN, SEÑALIZACIÓN, RUTAS DE EVACUACIÓN
19,1-	ROTULO METÁLICO
19,2-	LETRAS METÁLICAS
19,3-	SEÑALIZACIÓN  DE INFORMACIÓN
19,4-	SEÑALIZACIÓN DE ADVERTENCIA Y PROHIBICIÓN
19,5-	SEÑALIZACIÓN DE SALIDA DE EMERGENCIA
19,6-	SEÑALIZACIÓN DE INCENDIO
20-	PINTURA
20,1-	REVESTIMIENTO
20,2-	SELLADOR
20,3-	PINTURA DE PAREDES BLOQUE Y YESO
20,4-	PINTURA TAPICHELES LÁMINA COMPUESTA
20,5-	PINTURA DE CIELOS
21-	MUEBLES SANITARIOS
21,1-	LOSA SANITARIA
21,2-	PILETAS Y GRIFERIA
21,3-	PILA DE ASEO
21,4-	ACCESORIOS SANITARIOS
22-	MOBILIARIO FIJO
22,1-	SOBRE CON PILETA, ESTANTES Y GAVETAS
22,2-	SOBRE LAVATORIO
22,3-	MUEBLE DE RECIBIDO Y ENTREGA
23-	CORTINAS ANTIBACTERIANAS, PASAMANOS Y BUMPERS
23,1-	CORTINAS
23,2-	BUMPERS
23,3-	ESQUINERO
23,4-	PASAMANOS
24-	MURO Y ASTA DE BANDERA
24,1-	ASTA BANDERA
24,2-	MURO
25-	TOPES DE PARQUEO
25,1-	TOPES DE PARQUEO
25,2-	DEMARCACIÓN
26-	TANQUE ELEVADO
26,1-	TORRE Y TANQUE ELEVADO (LOSA)
26,2-	TORRE Y TANQUE ELEVADO (PEDESTAL)
26,3-	TORRE Y TANQUE ELEVADO (COLUMNAS METÁLICAS)
27-	CASETA DE DESECHOS
27,1-	DEPÓSITO TEMPORAL DE DESECHOS

 

Para el cumplimiento y la ejecución de este proyecto se deberá cumplir con las especificaciones técnicas que se detallan a continuación en este documento, los planos constructivos, las recomendaciones de los fabricantes de los diversos materiales y equipos a utilizar y las indicaciones del Inspector.

 

• LIMPIEZA

 

A medida que avance la obra, el Contratista deberá ir limpiando los locales o zonas que se vayan terminando. Es obligación del Contratista, proteger hasta el final de todos y cada uno de ellos, cerrando en alguna forma, las zonas en cuestión.

 

El Contratista deberá preocuparse de que su personal no maltrate o destruya, deliberada o accidentalmente, muebles o equipos ya colocados, pues será su responsabilidad el reponerlos.

 

Después de terminado el trabajo y antes de su formal aceptación por parte la Inspección, el Contratista, debe remover todos los materiales sobrantes, eliminar residuos, formaletas, andamios y escombros y entregar la obra completamente limpia.

 

La Administración decidirá cuáles de los materiales que resulten de demoliciones, sustituciones o reparaciones pasarán a su propiedad y cuáles se consideraran escombro. Estos últimos deberán ser retirados por el Contratista.

 

• PRÁCTICAS DE SEGURIDAD HUMANA

 

El Contratista deberá cumplir con la legislación vigente en el país en cuanto a prácticas de seguridad laboral y protección ambiental, así como con la Ley para la Gestión Integral de Residuos. El desacato a cualquiera de las disposiciones establecidas en toda la normativa y reglamentación concerniente a esta temática será entera responsabilidad del CONTRATISTA.

 

• GESTIÓN AMBIENTAL

 

En todo momento, el CONTRATISTA deberá regirse por lo establecido por La Ley Orgánica del Ambiente y, su reglamento, el Código de las Buenas Prácticas Ambientales, así como cualquier ley atinente o conexa o instrumento legal vinculante al presente proyecto.

 

Cuando corresponda, la viabilidad ambiental SETENA del proyecto o permiso de gestión ambiental municipal serán vinculantes al proceso de construcción y por ende de acatamiento por parte del Contratista, en cuanto a:

 

• Regencia ambiental y bitácora ambiental digital.
• Compromiso ambiental.
• Medidas ambientales.
• Código de buenas prácticas ambientales.
• Caseta sanitaria (incluir costo en las ofertas económicas).
• Gestión de desechos.
• Rotulación del proyecto (incluir costo en las ofertas económicas).

 

 

• GENERALIDADES

 

Antes de iniciar las obras, el CONTRATISTA visitará y examinará detalladamente el sitio y las obras existentes, tanto dentro del terreno como en las propiedades vecinas, para verificar todas las condiciones, facilidades y limitaciones que éste presenta. Revisará toda la información relativa a topografía y verificará por su cuenta la localización y niveles de puntos de conexión de servicios en lo referente a pisos, accesos vehiculares o peatonales, cañería, evacuación de aguas pluviales, aguas negras, electricidad y teléfonos.

 

De presentarse alguna discrepancia o problema no contemplado en los planos u otros documentos del contrato, deberá notificarlo a la administración dentro del primer tercio del plazo estipulado para entrega de ofertas.

 

• CONDICIONES DE TRABAJO

 

• El trabajo comprendido en cada sección de estas especificaciones incluye el suministro, por parte del Contratista General, de todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para su ejecución de acuerdo con los planos y especificaciones, excepto cuando se indique expresamente lo contrario.

 

• Estas especificaciones técnicas, los planos constructivos y otros documentos de las licitaciones se complementan entre sí. Lo que se exija en uno será tan obligante como si se exigiera en todos.

• • La descripción que se haga de materiales, equipos y procedimientos por medio de marcas de fábrica, número de catálogo y nombre de fabricante, debe tomarse a título de referencia, pues ha sido citada con el propósito de identificar las características de los materiales o equipos deseados y, desde luego, se aceptarán opciones iguales o mejores, previa aprobación escrita del Propietario o del Inspector.

 

• Si hubiera discrepancia entre los planos de construcción y las especificaciones, éstas deberán ser sometidas al Inspector para su interpretación y decisión. En todo caso las especificaciones rigen sobre los planos y lo contratado rige sobre ambos. La adenda será ampliación de las especificaciones.

• • En los planos se tomará como válidas siempre las dimensiones escritas y nunca las medidas a escala. Cualquier dimensión que no aparezca en los planos debe ser consultada al Inspector.

 

• Los detalles, materiales o accesorios indicados para un área, elemento o accesorio de la obra, se entenderán como indicados o especificados para todas las áreas o elementos del edificio, aunque no exista indicación o especificación expresa

• • Las letras o números usados en los planos para identificar detalles o secciones pueden ser independientes para cada lámina o grupo, por lo tanto, deben verificarse las secuencias. La numeración no es necesariamente continua.

 

• El Contratista será el único responsable por atrasos que la falta de materiales pueda causar, sólo se considerarán situaciones muy especiales. En ningún caso se permitirá cambios de material ni extensiones de plazo por imprevisión del Contratista.

 

• Si el Contratista requiere conexiones provisionales de agua y electricidad, deberá tramitar los permisos respectivos y pagar las tasas y depósitos correspondientes. Las cuentas por la prestación de tales servicios serán cubiertas por él mientras dure su presencia en el sitio de las obras. En el caso de que el Contratista incumpla con esta obligación, el Propietario podrá rebajar de la facturación del contrato, el monto de los mismos.

• • El Contratista deberá construir por su cuenta los servicios sanitarios, bodegas y oficinas, que él y sus empleados requieran; y al final de la obra demolerlos.

 

• Bajo ninguna circunstancia se considerará extra aquel elemento que no haya sido tomado en cuenta dentro del presupuesto por falta de previsión del Contratista.

• • El Contratista mantendrá en todo momento, la obra en buen estado, libre de acumulación de desperdicios, de escombros y de materiales excedentes durante la construcción. Proporcionará todos los indicadores de seguridad necesarios para prevenir accidentes, todo de acuerdo con la normativa nacional relacionada.

 

• El Contratista estará obligado a mantener adecuadamente las partes de la obra que le fueren aceptadas parcialmente hasta la aceptación provisional de la obra.

 

• El Contratista también estará obligado al mantenimiento y correcta utilización de los trabajos, que se hubiere ejecutado, en el sitio de la obra, con anterioridad a la firma del Contrato, tales como tendido eléctrico, tuberías, y otros.

 

• El Contratista deberá remover, por su cuenta, todos los escombros, las basuras, el equipo y los materiales sobrantes de las calles y de las zonas adyacentes a éstas y hará la limpieza final, en forma completa, de todo el predio o zona de trabajo en que ha construido, durante el proceso de construcción y antes de entregar la obra.

 

• El Contratista debe implementar medidas para mitigar la molestia que puede producir el ruido, el polvo y cualquier otro elemento que se considere contaminante, con el fin de impactar lo menos posible las personas que laboran en el sitio de la construcción.

• • Todos los andamios, encofrados, puntales, anclajes u otras estructuras o elementos de construcción o estructurales de carácter temporal que sean necesarios para la obra, serán suministrados por cuenta del Contratista y bajo su entera responsabilidad.

 

• Los Inspectores podrán ordenar, a costa del Contratista, modificación, refuerzo, cambio o alteración de cualquier obra temporal, usada por el Contratista, siempre que lo juzguen conveniente para el mejor desarrollo de la ejecución de la obra.

• • Todo material, accesorio y equipo a comprar deberá ser sometido a la aprobación de la inspección antes de que se extienda la orden de compra por parte del contratista. No se aceptará en el sitio de la obra la instalación de cualquier producto que no haya sido aprobado previamente.

 

• TRAZADO PROVISIONAL

 

Para realizar el trazo definitivo, el CONTRATISTA deberá demarcar un trazo provisional, el cual servirá de guía para la limpieza del área de trabajo. Una vez definido, el CONTRATISTA deberá remover toda la capa vegetal, plantas y raíces de la zona de ubicación de edificaciones.

 

1. OBRAS PROVICIONALES

 

Cerramiento provisional:  El contratista deberá colocar un cerramiento provisional en los costados oeste y sur del área de construcción. Deberá tener una altura mínima de 2.0 metros e impedir la visibilidad hacia el área de construcción. Se deberá mantener en buen estado durante toda la ejecución, por lo que cualquier reparación será realizada por el contratista sin costo adicional. El costo de este cerramiento provisional deberá estar detallado en las respectivas memorias de cálculo del presupuesto detallado de cada renglón de pago.

 

 

• ROTULO DE OBRA

 

Este trabajo consiste en el suministro de un rótulo a instalare en el proyecto donde el Encargado General del Contrato lo determine.

 

Los materiales a utilizar serán los siguientes:

La estructura  del rótulo es en tubo estructural cuadrado galvanizado de 5 cm x 5 cm en calibre de 1.5 mm, estos tubos irán empotrados en un dado de concreto de cm 80 de alto por 50 cm de ancho y 50 cm de largo, a su vez sobre estos dos verticales servirán de soporte para sostener el rótulo en una lámina de Aluminio N°18 de 122 cm x 244 cm, donde se realizará la impresión digital de alta calidad laminado (una cara), la misma irá apoyada en un marco de tubo estructural galvanizado de 25 cm X 25 cm en calibre de 1.5 mm. No se aceptarán materiales golpeados, torcidos o con cualquier defecto que a juicio del Encargado General del Contrato presente defectos Ver anexos de rótulo.

 

 

VI REQUERIMETO DE LA CCSS Y OBSERVACIONES

1. INVENTARIO TÉCNICO

 

El contratista deberá llenar los siguientes formularios institucionales y entregarlos a la inspección en formato digital:

 

• Levantamiento de Datos Procedimiento Reconocimiento del Universo de Trabajo de Mantenimiento (PRUT) (Ver Anexo No. 5).

 

No se tramitarán facturas ni la recepción definitiva sin la entrega de dichos documentos.

 

1. ASEGURAMIENTO

 

El Área de Salud Alajuela Oeste y el ARIM realizarán el trámite de aseguramiento del recurso físico (infraestructura y equipamiento) ante el Área Administración y Aseguramiento de Bienes, para que el mismo esté incluido en el seguro de incendio todo riesgo previo a realizarse la recepción definitiva del proyecto, para lo cual el Contratista deberá facilitar toda la información (Ver Anexo No. 7) y documentación complementaria requerida para el trámite.

 

No se tramitarán facturas ni la recepción definitiva sin la entrega de dichos documentos.

 

1. GESTIÓN DE CAMBIOS

 

Para el caso de requerirse la modificación unilateral, aumento o disminución del objeto y/o plazo durante la ejecución contractual mediante la aplicación del Artículo 184.- Modificación unilateral ordinaria del contrato de obra pública, del RLGCP, se utilizará el formulario del Anexo No. 8 Solicitudes de Cambio.

 

1. ASPECTOS GENERALES

 

El contratista acepta que el alcance del trabajo, los planos de construcción y las especificaciones técnicas son adecuados y los resultados que se esperan podrán ser obtenidos por la interpretación que de éstos se realice.

 

Ningún aumento o costo extra será aceptado, durante el proceso de construcción, por supuestas dificultades para obtener los resultados, atrasos imputables al contratista o errores en la interpretación que se haga en planos o especificaciones técnicas, para tal caso debe presentarse la consulta al Jefe de Proyecto.

 

El trabajo comprendido en cada sección de las especificaciones técnicas incluye el suministro por parte del contratista de todos los materiales, mano de obra idónea, herramientas, maquinaria y equipo de demolición o construcción para la ejecución del trabajo presentado, asumiendo el contratista cualquier daño que se produzca en el proceso de ejecución de la obra.

 

Todo trabajo deberá ser realizado de acuerdo con las normas técnicas y profesionales, de acuerdo con las regulaciones locales y de manera que cumplan con los reglamentos, códigos y leyes vigentes.

 

Cualquier parte de la obra que no estuviera de acuerdo con los planos de construcción, especificaciones e indicaciones hechas por los inspectores, será considerada como trabajo defectuoso. El hecho de que los inspectores hubiesen aprobado el trabajo no exime al contratista de responsabilidad legal en el caso de que la obra resulte defectuosa (vicios ocultos, Artículo 187 RLGCP, Párrafo 2).

 

Todo material y equipo utilizado para la construcción deberá ser aprobado por el Jefe de Proyecto que para esta contratación designe el ARIM. Éste deberá verificar que la estructura, acabados arquitectónicos, las instalaciones eléctricas, mecánicas y otros contratados cumplan con todas las especificaciones técnicas ofertadas.

 

Los distribuidores de materiales que se mencionan en las especificaciones técnicas, así como las casas fabricantes indicadas, son únicamente utilizadas como referencia. No obstante, todos los materiales y equipos propuestos por el contratista en su oferta deberán cumplir con todas las características de los especificados en este pliego de condiciones. En todo caso se deberá contar con la respectiva aprobación de la inspección.

 

 

1. SUMINISTROS

 

• PROVEEDURÍA OPORTUNA

 

El contratista será el único responsable por los atrasos que la falta de materiales y equipo pudiera causar en la obra. No se permitirán cambios de material ni extensión en el plazo de entrega por culpa o imprevisión del contratista. La adquisición de materiales, equipo básico de importación deberá ser tramitada por el contratista con la debida antelación, a fin de evitar atrasos en la obra. La CCSS se reserva el derecho de considerar situaciones especiales que deberán ser documentadas por el contratista en una nota amplia y detallada.

 

• CAMBIO DE MATERIALES Y/O EQUIPOS

 

Si el contratista propone usar materiales o accesorios diferentes a los especificados o detallados en planos, los cuales requieren rediseño de alguno de los sistemas, el mismo será preparado y costeado por el contratista, sujeto a la aprobación de los inspectores, la responsabilidad profesional será asumida por los nuevos diseñadores. Todo incremento de costos derivados del cambio será cubierto por el contratista, sin costo para la CCSS. En caso contrario, la disminución en los costos sí le será reconocida a la CCSS, o bien cualquier material u objeto excedente le será entregado a la CCSS.

 

Algunos procedimientos, tipos de equipos o clase de materiales están descritos en las especificaciones por medio de marcas de fábrica, modelo y número de catálogo, o nombre del fabricante. En cada caso que esto ocurra se comprenderá o inferirá que esta descripción va seguida de las palabras “igual o superior”, siendo esto una referencia (Artículo 90 RLGCP).

 

Este método de inscripción no pretende influir ningún otro procedimiento, tipo de equipo o clase de material, sino que simplemente se pretende exponer un medio de establecer un modelo de comparación.

 

• APROBACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

 

Es deber del contratista:

 

• Presentar lista de fabricantes, catálogos, muestras de materiales y accesorios.

 

• Reemplazar cualquier material rechazado por el inspector.

 

• Solicitar aprobación formal de los materiales propuestos.

 

• Suministrar todos los accesorios indicados y no indicados que sean indispensables para el adecuado funcionamiento de todos los sistemas.

 

• Suministrar planos de las variaciones realizadas en obra.

 

• Incluir en su trabajo, sin costo adicional cualquier mano de obra, materiales servicios, equipos y planos necesarios para satisfacer todas las leyes, ordenanzas, reglamentos y regulaciones que sean aplicables, aun cuando no hayan sido mencionados en los planos o en las especificaciones.

 

• Dentro de un plazo de diez (10) días hábiles posteriores a la reunión inicial, el contratista someterá a La CCSS, para su aprobación una lista de nombres de los fabricantes de los materiales, equipos y accesorios propuestos para el trabajo, utilizando para tales efectos el formulario “Submittal y Ficha Técnica” detallado en el Anexo No. 4. Asimismo, el contratista deberá entregar el consolidado de los submittals definitivos en formato digital.

 

• La intención del contratista de usar exactamente las marcas y modelos especificados como referencia, no lo releva de la responsabilidad de presentar dicha lista para su aprobación. Si el contratista dejara de someter esa lista, la CCSS se reservará el derecho de seleccionar todo el material, siendo esta selección final y obligatoria para el contratista.

 

• La aprobación de los materiales y accesorios significa únicamente que cumplen o mejoran las condiciones solicitadas y que se acepta su instalación o uso.

 

1. PLANOS Y DOCUMENTOS

 

Se entregará al contratista el juego de los planos de construcción y del libro de especificaciones técnicas en formato digital.

 

Si hubiera discrepancias entre planos, o entre estos y las especificaciones, éstas deberán ser sometidas a los inspectores para su decisión. En todo caso, los dibujos a escala mayor rigen sobre las escalas menores y las especificaciones técnicas sobre los planos. Esto, si durante el procedimiento de contratación no se hubieren aclarado dichas discrepancias.

 

El contratista tomará todas las dimensiones adicionales necesarias en el campo, o en los planos de construcción que estarán a su disposición en la oficina de la obra. En caso de existir dudas o diferencias deberá consultar formalmente al inspector.

 

1. PREVISIONES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

 

• GENERALIDADES

 

Es responsabilidad del contratista coordinar con los inspectores, con el Jefe de Proyecto y con los representantes de la CCSS, los siguientes aspectos:

 

Definir accesos de materiales, equipos y personal del contratista.

Ubicar oficinas del contratista, de la administración y bodegas.

Ubicar el centro de acopio de los desechos de la construcción.

 

El contratista deberá proteger con medios eficaces las instalaciones y la seguridad de las personas antes y durante el proceso constructivo, eliminando polvo, desechos de materiales, ruido y otros que puedan causar daños.

 

El proyecto se debe desarrollar tal y como se detalla en planos de construcción y especificaciones técnicas.

 

En el sitio indicado el contratista construirá un recinto tipo provisional con servicio sanitario, que funcionará como la oficina de la CCSS en el sitio. En ella deberán permanecer la bitácora, los planos de construcción, los permisos de construcción, muestras de materiales y/o equipos, así como la documentación contractual relevante (diagrama de Gantt).

 

Esta construcción provisional será removida por la contratista una vez finalizada la obra, conjuntamente con los desechos de la construcción.

 

• SEGUROS

 

SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

 

En seguimiento al Artículo 193 del Código de Trabajo, donde se establece que todo patrono está obligado a asegurar Previo al inicio de la obra, el contratista deberá presentar en el Área Regional de Ingeniería y Mantenimiento de la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Central Norte, una constancia de la suscripción de la póliza de riesgos de trabajo (Construcción) para el proyecto específico, emitida por el Departamento de Riesgos del Trabajo del INS; en la que se deberá consignar el monto del contrato conforme con la adjudicación y nombre del proyecto. Lo anterior conforme con lo establecido en los numerales 9.6.2 y 9.6.3 de la Norma Técnica del Seguro de Riesgos del Trabajo y el Artículo 202 del Código de Trabajo.

 

El contratista, como responsable de cualquier riesgo profesional, así como de los daños a las personas o en los equipos e instalaciones aledañas, que se produzcan con ocasión o motivo del trabajo, está obligado a asegurar las edificaciones durante el proceso constructivo contra daños a la propiedad y a terceros (Responsabilidad Civil Construcción).

 

En concordancia al Artículo 193 del Código de Trabajo, donde se establece que todo patrono está obligado a asegurar a sus trabajadores contra riesgos del trabajo, así como los Artículos 284 y 285 del mismo cuerpo legal sobre las obligaciones del patrono y trabajador; se enumeran los siguientes apartados, con el fin de dar cumplimiento al campo de Salud Ocupacional en la obra.

 

1. La empresa adjudicada (constructor) así como todo aquel subcontrato realizado por esta, deberán garantizar siempre la seguridad en todo el proceso de construcción, para ello cumplirá con:

 

• Ley No. 6727: De la Protección de los Trabajadores Durante el Ejercicio del Trabajo.
• Reglamento General de Seguridad en Construcciones según el Decreto Ejecutivo N° 40790.
• Reglamento General de Seguridad e Higiene de Trabajo. Decreto No. 1 de 1967 y Decreto No. 4 de 1970.

 

Lo anterior no limita el uso de otra normativa nacional y/o internacional que aporte a la seguridad laboral en la obra y sus alrededores.

 

1. Los inspectores por parte de la CCSS podrán solicitar, en cualquier momento, la planilla de trabajadores y su vez la póliza de riesgos del trabajo, esto para confirmar la cobertura del seguro para cada trabajador.

 

1. El equipo de protección personal básico estará compuesto por casco de seguridad, gafas de seguridad, guantes que brinden protección según el riesgo de la tarea, chaleco reflectivo, pantalón largo, camisa con mangas y zapatos de amarrar que cubran todo el pie.

 

1. El constructor deberá garantizar el buen estado de todas las partes de los equipos y herramientas. Así mismo estos deberán tener los dispositivos requeridos para garantizar protección y seguridad de las personas.

 

1. El constructor colocará barreras perimetrales con el objetivo de restringir el acceso al sitio de obra.

 

1. Para evitar accidentes tanto al personal como a los visitantes, usuarios y pacientes, el constructor tendrá en lugares estratégicos, señalización según normas de seguridad que adviertan del peligro.

 

1. Si el constructor incumple con cualquier medida de seguridad en la obra y por lo tanto hay riesgo inminente tanto para trabajadores de la construcción, pacientes, trabajadores de la CCSS y otros usuarios de las instalaciones; los inspectores de la CCSS podrán paralizar las obras parcial o totalmente hasta que la condición de riesgo sea corregida apropiadamente.

 

DAÑOS

 

El contratista tendrá a su cargo la custodia y protección de todos los materiales, equipos, mobiliario y accesorios hasta el recibo de la obra.

 

Toda parte de las obras que haya sufrido algún deterioro antes de la recepción deberá ser reparada o reestablecida a su condición original a juicio de la inspección.

 

Es responsabilidad del contratista reparar los daños causados en la obra o a terceros con ocasión de los trabajos a que se refiere esta licitación.

 

Para el ingreso del personal de su empresa (profesionales, técnicos u operarios), el contratista se comunicará con la Administración del Área de Salud Alajuela Oeste, para lo cual coordinará esos eventos con el Jefe de Proyecto.

 

USO DE LA PROPIEDAD

 

El contratista mantendrá sus equipos, el almacenamiento de los materiales y las actividades de sus trabajadores, dentro del área que la inspección señale y no acumulará sus materiales innecesariamente.

 

El contratista reparará los daños causados en la obra o en el terreno o a terceros con ocasión de los trabajos a que se refiere esta licitación.

 

El contratista deberá de velar por la seguridad del edificio y los equipos durante la ejecución del contrato. La maquinaria que tenga acceso a la obra lo hará exclusivamente por el lugar que los inspectores aprueben.

 

El contratista no cargará, ni permitirá que cualquier parte de las obras se cargue con un peso que ponga en peligro la seguridad de éstas. Asimismo, cumplirá y hará cumplir todas las instrucciones de los inspectores en lo referente a carteles, anuncios de prevención de accidentes para vehículos y peatones, etc.

 

La Administración se reserva el derecho total y absoluto sobre la aprobación de rótulos comerciales o profesionales que quieran colocar el Contratista, sus subcontratistas o suplidores, dentro de la propiedad. Cualquier rótulo que el Contratista desee colocar deberá contar con la aprobación previa de la Administración.

 

 

El contratista en la obra siempre deberá tener un juego completo impreso de los planos de construcción y especificaciones técnicas, los cuales serán actualizados al término de la obra por el contratista, debiendo éste entregar a la CCSS un juego de planos y especificaciones actualizadas y definitivas en formato digital, así como dos juegos en formato impreso.

 

No se tramitarán facturas ni la recepción definitiva sin la entrega de dicha documentación.

 

ANEXO

FORMULARIOS COMPROMISO PERSONAL PROPUESTO

 

Carta de compromiso del DIRECTOR TECNICO propuesto
El suscrito, ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________, portador de la cédula de identidad N° _________________hago constar que conozco la oferta presentada por la empresa, _________________________________________ para Licitación Abreviada  N° ___________________________, proyecto denominado ______________________________________________________________________________________________________________________________ razón por la cual manifiesto mi compromiso de participar en la ejecución del contrato en caso de que la citada empresa resulte adjudicataria y se llegue a formalizar el contrato correspondiente.
FIRMA	CEDULA

 

 

 

Carta de compromiso del SUPERINTENDENTE propuesto
El suscrito, ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________, portador de la cédula de identidad N° _________________hago constar que conozco la oferta presentada por la empresa, _________________________________________ para Licitación Abreviada  N° ___________________________, proyecto denominado ______________________________________________________________________________________________________________________________ razón por la cual manifiesto mi compromiso de participar en la ejecución del contrato en caso de que la citada empresa resulte adjudicataria y se llegue a formalizar el contrato correspondiente.
FIRMA	CEDULA

 

 

 

Carta de compromiso del CONSULTOR DE CALIDAD propuesto
El suscrito, ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________, portador de la cédula de identidad N° _________________hago constar que conozco la oferta presentada por la empresa, _________________________________________ para Licitación Abreviada  N° ___________________________, proyecto denominado ______________________________________________________________________________________________________________________________ razón por la cual manifiesto mi compromiso de participar en la ejecución del contrato en caso de que la citada empresa resulte adjudicataria y se llegue a formalizar el contrato correspondiente.
FIRMA	CEDULA

 

 

 

 

Anexo No. 1.  Planos Constructivos

(se adjunta en forma digital)

Anexo No. 2 Especificaciones Técnicas.

(se adjunta en forma digital)

 

Anexo No. 3. Informe Final

(se adjunta en forma digital)

 

Anexo No. 4 Submittal y Ficha Técnica

(se adjunta en forma digital)

 

Anexo No. 5 Levantamiento de Datos PRUT

(se adjunta en forma digital)

 

Anexo No. 6 Listado Actividades Base

(se adjunta en forma digital)

Anexo No. 7 Cuadro Costos para Aseguramiento

 

(se adjunta en forma digital)

 

Anexo No. 8 Solicitudes de Cambio

(se adjunta en forma digital)

 

 

Anexo N° 9
busca  ROTULO

FORMULARIOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIOS

 

FORMULARIO A. OFERTA DE SERVICIOS

 

Concurso - Número de Procedimiento / SICOP: ___________________

Proyecto Construcción de la Sede de EBAIS Carrillos Alto del Área de Salud Alajuela Oeste

           

Señores(as)

Unidad de Contratación Administrativa INDER

 

 

Estimados señores:

 

Yo, _________, cédula de identidad __________, (calidades personales), en mi calidad de apoderado generalísimo si límite de suma de la empresa ___________, cédula jurídica ________, presento ante ustedes oferta formal para el concurso en marras.

 

Declaro bajo juramento que:

 

Acepto cada uno de los apartados del pliego de condiciones.

•  

 

 

 

 

Lugar y fecha		Nombre, cédula y firma del oferente

 

 

 

FORMULARIO B OFERTA ECONÓMICA

 

Concurso - Número de Procedimiento / SICOP: ___________________

Proyecto Construcción de la Sede de EBAIS Carrillos Alto del Área de Salud Alajuela Oeste

 

Señores(as)

Unidad de Contratación Administrativa INDER

 

Estimados señores:

 

Yo, _________, cédula de identidad __________, (calidades personales), en mi calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa ___________, cédula jurídica ________, declaro bajo juramento que me comprometo a realizar el concurso en marras, de acuerdo con lo indicado en planos de construcción, especificaciones técnicas y alcances, por el monto indicado a continuación:

 

Descripción	Monto total en números	Monto total en letras
Proyecto Construcción de la Sede de EBAIS Carrillos Alto del Área de Salud Alajuela Oeste	₡ o $

 

Declaro que:

 

1. Los precios Incluyen IVA 13% (INDER)

 

1. Los precios cotizados son firmes y definitivos, libres de toda variación anterior o posterior a la adjudicación en firme, salvo los reajustes de precios respectivos.

 

 

Lugar y fecha		Nombre, cédula y firma del oferente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO B1 OFERTA DE ECONÓMICA - COSTOS

 

Concurso - Número de Procedimiento / SICOP: ___________________

Proyecto Construcción de la Sede de EBAIS Carrillos Alto del Área de Salud Alajuela Oeste

 

Señores(as)

Unidad de Contratación Administrativa INDER

 

Se especifican a continuación los porcentajes y montos correspondientes a:

 

Descripción	%	MONTO	MONTO
Costos Directos (1)			₡ o $
Mano de obra directa	%	₡ o $	₡ o $
Insumos directos	%	₡ o $
Costos Indirectos			₡ o $
Mano de obra indirecta	%	₡ o $	₡ o $
Insumos indirectos	%	₡ o $	₡ o $
Costos Insumos y Servicios específicos	%	₡ o $	₡ o $
SUB TOTAL  C.D. + C.I + C.E.			₡ o $
Utilidad	%		₡ o $
Imprevistos	%		₡ o $
SUB-TOTAL OFERTA			₡ o $
IVA 13%
TOTAL

 

(1)        Los costos directos se dividen en insumos no específicos y específicos.

 

 

 

 

 

Lugar y fecha		Nombre, cédula y firma del oferente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO B2 OFERTA ECONÓMICA - TABLA DE PAGOS

 

Concurso - Número de Procedimiento / SICOP: ___________________

Proyecto Construcción de la Sede de EBAIS Carrillos Alto del Área de Salud Alajuela Oeste

 

Señores(as)

Unidad de Contratación Administrativa INDER

 

La siguiente es la tabla de pagos propuesta para el proyecto, indica las actividades, el porcentaje de cada una de ellas en el total y el monto de cada una de ellas en relación con el total del monto de la oferta.

 

La administración podrá solicitar la realización de un mayor desglose de las actividades generales (subactividades), sin que estas últimas sufran ninguna variación respecto a sus montos.

 

TABLA DE PAGOS
Nº	ACTIVIDADES (Describir cada una)*	Monto (incluye C.D. + C.I.) ₡ o $	Porcentaje %
1 2 n…	Proyecto Construcción de la Sede de EBAIS Carrillos Alto del Área de Salud Alajuela Oeste
	MONTO DE LA OFERTA ₡ o $		100%
	IVA 13%
T	MONTO DE LA OFERTA ₡ o $
Monto total en letras

 

 

 

TABLA DE PAGOS - ESTIMACIÓN PERIÓDICA DE AVANCE (EPA) (MONTOS MENSUALES Y TOTALES)
Nº	ACTIVIDADES (Describir cada una)*	Mes 1 ₡ o $₡	Me2 ₡ o $	Mes 3 ₡ o $	Mes 4 ₡ o $	Mes 5 ₡ o $	Mes 6 ₡ o $	Total ₡ o $	Porcentaje %
1 2 n…	Proyecto Construcción de la Sede de EBAIS Carrillos Alto del Área de Salud Alajuela Oeste
	MONTO TOTAL ₡ o $								100%

 

*Ver listado de actividades base en el Anexo No. 6.

Nota Importante

Haciendo uso de este formulario “Tabla de Pago” el oferente debe desglosar el costo por cada una de las actividades y subactividades del proceso constructivo o producto esperado.

 

En caso de que la administración requiera un mayor desglose de algunas de las actividades o subactividades indicadas, esta podrá solicitársela al contratista. El desglose de costos por actividad del proceso constructivo debe coincidir en todo con la programación de obra y su programación (diagrama de Gantt).

 

Además, deberá adjuntar debidamente completo el formulario Compendio de Desglose de Precios Unitarios, el cual contendrá al detalle de las cantidades con sus respectivas unidades y sus respectivos precios unitarios de los elementos que conforman tanto los costos directos (materiales, mano de obra, subcontratos) como los costos indirectos (transportes, equipos y herramientas), imprevistos, administración y la utilidad.

 

Esta tabla deberá estar asociada con los costos unitarios contenidos en el Compendio de Desglose de Precios Unitarios.

 

No obstante, lo anterior no implica que por omisión involuntaria de la Administración en los datos indicados tanto en la Tabla de Pago como en el Compendio de Precios Unitarios, el oferente, deje de incorporar como producto esperado los elementos contenidos en los planos de construcción y las especificaciones técnicas.

 

 

Lugar y fecha		Nombre, cédula y firma del adjudicatario

 

 

 

FORMULARIO B3 OFERTA ECONÓMICA - COMPENDIO PRECIOS UNITARIOS

 

Concurso - Número de Procedimiento / SICOP: ___________________

Proyecto Construcción de la Sede de EBAIS Carrillos Alto del Área de Salud Alajuela Oeste

Señores(as)

Unidad de Contratación Administrativa INDER

El siguiente es el compendio de precios unitarios, propuesto para el proyecto, indica las actividades, cantidades, unidad, precios unitarios y totales.

Las actividades mostradas son de referencia, el oferente deberá completar esta información de acuerdo a su presupuesto.

Se presentan a continuación los precios unitarios para el proyecto:

 

DESGLOSE PRESUPUESTARIO - PRESUPUESTO DETALLADO
ACTIVIDAD											Precio Total (₡/$)**
Nº	Descripción de la Actividad*	Cantidades		Precios Unitarios (₡/$)			Precios Totales (₡/$)
		Cantidad	Unidad	Material	Mano de Obra	Subcontrato	Material	Mano de Obra	Subcontrato	Suma Totales
	Proyecto…
1
2
n…

*Ver listado de actividades base en el Anexo No. 6.

** Estos precios unitarios deben ya considerar Costos Directos, Costos Indirectos, Utilidad e Imprevistos.

 

 

Lugar y fecha		Nombre, cédula y firma del adjudicatario

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO B4 OFERTA ECONÓMICA - SUBCONTRATOS

 

Concurso - Número de Procedimiento / SICOP: ___________________

Proyecto Construcción de la Sede de EBAIS Carrillos Alto del Área de Salud Alajuela Oeste

           

Señores(as)

Unidad de Contratación Administrativa INDER

 

El siguiente es el listado de subcontratistas para el proyecto, indico el nombre de cada uno de ellos, la descripción del subcontrato, el monto de cada subcontratista y el porcentaje de cada uno de ellos en relación con el total del monto de la oferta:

 

LISTADO DE SUBCONTRATISTAS

 

Subcontratista	Cédula Jurídica	Descripción del Subcontrato	Monto	Porcentaje en relación con el monto total de la Oferta
1
2
3
4
5
			₡	%

 

Declaro bajo juramento que toda la información aquí consignada corresponde a la verdad.

 

 

 

 

 

Lugar y fecha		Nombre, cédula y firma del oferente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO C PLAZO DE ENTREGA

 

Concurso - Número de Procedimiento / SICOP: ___________________

Proyecto Construcción de la Sede de EBAIS Carrillos Alto del Área de Salud Alajuela Oeste

           

Señores(as)

Unidad de Contratación Administrativa INDER

 

Estimados señores:

 

Yo, _________, cédula de identidad __________, (calidades personales), en mi calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa ___________, cédula jurídica ________, declaro bajo juramento que me comprometo a ejecutar el concurso en marras, en el siguiente plazo:

 

 

Descripción	Plazo de ejecución
Proyecto Construcción de la Sede de EBAIS Carrillos Alto del Área de Salud Alajuela Oeste	_______Semanas

 

El inicio se establecerá a partir de la fecha consignada en el orden de inicio que emitirá la unidad administradora del contrato.

 

Con el fin de correlacionar los plazos supra citados, en función del término dado para la entrega de los productos, planteo a continuación el plan de trabajo y el diagrama de Gantt correspondientes.

 

 

Insertar diagrama de Gantt, en el que se consignarán las actividades para lograr los productos esperados, sus fechas de inicio y de finalización, la secuencia, predecesores, el plazo de cada una de ellas y el plazo total.

 

 

Lugar y fecha		Nombre, cédula y firma del oferente

 

 

 

 

 

FORMULARIO D IDENTIFICACIÓN DE OFERENTE

 

Concurso - Número de Procedimiento / SICOP: ___________________

Proyecto Construcción de la Sede de EBAIS Carrillos Alto del Área de Salud Alajuela Oeste

 

Señores(as)

Unidad de Contratación Administrativa INDER

 

 

A continuación indico la identificación de mi representada:

 

Nombre del oferente:                            ________________________

Cédula física o jurídica:                         ________________________

Fecha de inscripción ante el CFIA:                        ________________________

Número de inscripción ante el CFIA:                     ________________________

Número de proveedor CCSS:                ________________________

Número de proveedor SICOP:               ________________________

Nombre del Representante Legal:                         ________________________

Número de cédula de identidad del apoderado generalísimo:

                                                           ________________________

Dirección:                                             ________________________

Ciudad:                                                ________________________

Barrio:                                                 ________________________

Calle:                                                   ________________________

Avenida:                                                             ________________________

Número de edificio:                               ________________________

Otras señas:                                        ________________________

Comunicaciones:                                                  ________________________

Teléfono:                                             ________________________

Fax:                                                     ________________________

Apartado postal:                                                  ________________________

Correo electrónico:                                              ________________________

 

 

 

 

 

Lugar y fecha		Nombre, cédula y firma del oferente

 

 

 

FORMULARIO E PROFESIONAL(ES) RESPONSABLE(S)

 

Concurso - Número de Procedimiento / SICOP: ___________________

Proyecto Construcción de la Sede de EBAIS Carrillos Alto del Área de Salud Alajuela Oeste

 

Señores(as)

Unidad de Contratación Administrativa INDER

 

 

 

Profesional responsable:                                     __________________________

Nombre y apellidos:                                             __________________________

Título profesional:                                             __________________________

Fecha de incorporación ante el CFIA:                __________________________

Número de inscripción (carné) ante el CFIA:       __________________________

Teléfono:                                                         __________________________

Fax:                                                     __________________________

Tiempo dedicado al proyecto:                No menos de una visita por semana.

 

 

 

 

 

Lugar y fecha		Nombre, cédula y firma del profesional responsable

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO F CURRÍCULO EMPRESARIAL

 

Concurso - Número de Procedimiento / SICOP: ___________________

Proyecto Construcción de la Sede de EBAIS Carrillos Alto del Área de Salud Alajuela Oeste

           

Señores(as)

Unidad de Contratación Administrativa INDER

 

OBRAS:

	EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
	Nombre de la Obra	N° De Contrato CFIA	Ubicación	Detalles de la obra	Tiempo de ejecución		Costo	propietario	teléfono	Área/Long/otra Unidad
					fecha de inicio	fecha de término
1
2
3
4
5
									TOTAL
Toda experiencia de obra anotada en este cuadro deberá venir acompañada con su respectiva constancia firmada por el propietario de la obra.

 

 

Declaro bajo juramento que toda la información aquí consignada, corresponde a la verdad.

 

 

 

 

Lugar y fecha		Nombre, cédula y firma del oferente

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO G CURRÍCULO DEL (DE LOS) PROFESIONAL(ES) RESPONSABLE(S)

 

Concurso – Número de Procedimiento / SICOP: ___________________

Proyecto Construcción de la Sede de EBAIS Carrillos Alto del Área de Salud Alajuela Oeste

           

Señores(as)

Unidad de Contratación Administrativa INDER

 

 

Nombre completo:

Dirección: teléfono, fax, Correo Electrónico:

Lugar y fecha de nacimiento:

Nacionalidad:

Título profesional:

Post-grados:

Fecha (s) de graduación:

Fecha de incorporación al CFIA:

Número de Inscripción (carné) CFIA:

Años de experiencia:

Otras Asociaciones a las cuales pertenece:

Cursos de especialización en aspectos similares o relacionados con la actividad que desarrollará dentro del proyecto: (Indicar curso, lugar, fechas de conclusión).

Años de actividad en (o con) la compañía contratista:

Posición actual en la compañía contratista:

Actividad que desarrollará en el proyecto:

OBRAS:

 

Nombre Propietario	Proyecto	Área / Longitud Otra Unidad	Fecha Conclusión Mes / Año
01
02
03
04
05
	TOTAL

 

Declaro bajo juramento que toda la información aquí consignada, corresponde a la verdad.

 

 

Lugar y fecha		Nombre, cédula y firma profesional responsable

 

FORMULARIO H CARTA(S) DE COMPROMISO DEL (DE LOS) PROFESIONAL(ES) RESPONSABLE(S)

 

Concurso - Número de Procedimiento / SICOP: ___________________

Proyecto Construcción de la Sede de EBAIS Carrillos Alto del Área de Salud Alajuela Oeste

 

Señores(as)

Unidad de Contratación Administrativa INDER

 

 

Yo, _____________________ cédula ___________ me comprometo con la empresa ____________ a prestar mis servicios en calidad de ______________ como profesional responsable en la rama de ___________, durante la ejecución del presente concurso, en caso de resultar la proponente como adjudicataria.

 

 

 

Lugar y fecha		Nombre, cédula y firma del profesional responsable

 

Número de registro (carné) en el CFIA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO I REFERENCIA LISTADO DEL (DE LOS) PROFESIONAL(ES) RESPONSABLE(S)

 

Concurso - Número de Procedimiento / SICOP: ___________________

Proyecto Construcción de la Sede de EBAIS Carrillos Alto del Área de Salud Alajuela Oeste

 

Señores(as)

Unidad de Contratación Administrativa INDER

 

Referencia de listado de profesionales que reúnen los requisitos indicados en el apartado 5.11 del pliego de condiciones y a quienes se contrataría si la oferta resultara adjudicada (Artículo 173 RLGCP):

 

1. Nombre, cédula, carné CFIA.
2. Nombre, cédula, carné CFIA.
3. Nombre, cédula, carné CFIA.
4. n…

 

 

 

Lugar y fecha		Nombre, cédula y firma del oferente

 

DIRECCIÓN DE RED INTEGRADA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD CENTRAL NORTE

AREA REGIONAL DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO

 

 

 

_______________________________

Arq. César Rolando Zúñiga Montero, Arquitecto

 

 

_______________________________

Ing. Jaime Alberto Garita González, MAC, Jefe de Proyecto - Ingeniero Civil

 

 

________________________________

Ing. Luis Diego Salas Montero, Ingeniero en Mantenimiento Industrial