Suministro e instalación de grupos electrógenos

Multa. El BCBCR cobrara las citadas sanciones de las retenciones de precio que se hubieren practicado y de los saldos pendientes de pago, o de la garantía de cumplimiento, o de estos conceptos juntos, si por separado no resultarán suficientes. Multas: Se aplicarán multas por defectos en la ejecución del contrato. Para estimar el monto por concepto de multas, se utilizará la siguiente fórmula: M = MC/PC * FP Dónde: M = monto de multa. MC = monto del contrato. PC = plazo de ejecución del contrato (en días naturales). FP = Factor de ponderación del riesgo Los incumplimientos que originan el cobro de multas son los siguientes: • Incumplimiento de las disposiciones en el Capítulo I Aspectos técnicos, apartado VII Condiciones para el con Adjudicatario/Contratista, inciso K y L - Condiciones del profesional a cargo del trabajo con respecto a la sustitución del personal del equipo de trabajo: la sanción por este incumplimiento se determinará aplicando FP=0,50 para el cálculo del monto M por cada ocasión en que se incumpla este procedimiento. • Incumplimientos a las disposiciones de seguridad y salud ocupacional: la sanción por este incumplimiento se determinará aplicando FP=0,10 para el cálculo del monto M por cada incumplimiento reportado. Los incumplimientos se refieren a las desatenciones en el cumplimiento de normativa y disposiciones relacionadas a seguridad y salud ocupacional, que apliquen a la particularidad del proyecto. • Incumplimientos a las disposiciones ambientales: la sanción por este incumplimiento se determinará aplicando FP=0,75 para el cálculo del monto M por cada incumplimiento reportado. Los incumplimientos se refieren a las desatenciones en el cumplimiento de normativa y disposiciones ambientales, que apliquen a la particularidad del proyecto. • Incumplimiento a lo dispuesto en el Capítulo I Aspectos técnicos, apartado VII. Condiciones para el con Adjudicatario/Contratista, inciso K y L - Condiciones del profesional a cargo del trabajo: la sanción por este incumplimiento se determinará aplicando FP = 1 para el cálculo del monto M por cada incumplimiento reportado. • Cambios no reportados en las fechas de las visitas de mantenimiento preventivo, de acuerdo con lo indicado en el cronograma de mantenimiento, según lo requerido en el Capítulo I Aspectos técnicos, apartado VI Requisitos para el Adjudicatario/Contratista, Inciso C, numeral 9 Mantenimiento de equipos y sistemas electromecánicos: la sanción por este incumplimiento se determinará aplicando FP=0,10 para el cálculo del monto M por cada incumplimiento reportado. Los incumplimientos se refieren a cambios de fecha de las visitas de mantenimiento con respecto a lo indicado en el cronograma de mantenimiento, sin que exista el reporte por escrito con la antelación requerida en el numeral supra citado. • Incumplimientos en el uso completo del equipo de protección personal durante las visitas de mantenimiento: la sanción por este incumplimiento se determinará aplicando FP=0,10 para el cálculo del monto M por cada incumplimiento reportado. Los incumplimientos se refieren a las desatenciones en portar el equipo de protección personal completo de acuerdo con lo indicado en el Capítulo I Aspectos técnicos, apartado VI Requisitos para el Adjudicatario/Contratista, Inciso C, numeral 9 Mantenimiento de equipos y sistemas electromecánicos. • Incumplimiento de las disposiciones de el Capítulo I Aspectos técnicos, apartado VI. Requisitos para el Adjudicatario/Contratista Inciso D. Atención de reportes por garantía de obras civiles y electromecánicas, con respecto a la atención de los reportes de avería: la sanción por este incumplimiento se determinará aplicando FP=0,20 para el cálculo del monto M por cada incumplimiento reportado.

Cláusula penal. Clausula penal: Por cada día natural de atraso en los servicios y/o entregables se aplicará el monto diario producto de la siguiente formula, hasta un máximo del 25% del costo total del proyecto: CP = D*(MC/PC) * FP Dónde: CP= Cláusula penal. D= Cantidad de días naturales de atraso. MC= Monto del contrato. PC= Plazo de ejecución del contrato original (en días naturales). FP= Factor de ponderación del riesgo. Los incumplimientos que originan el cobro de cláusula penal son los siguientes: • Retiro injustificado de personal del equipo de trabajo del Contratista: la sanción por este incumplimiento se determinará aplicando FP=0,20 para el cálculo de la cláusula penal CP por cada día hábil transcurrido desde la fecha de retiro injustificado de personal del sitio del proyecto, hasta la fecha de comunicación de la justificación del retiro o la reincorporación del personal al sitio. • Atrasos en el inicio de la corrección de defectos: la sanción por este incumplimiento se determinará aplicando FP=0,20 para el cálculo de la cláusula penal CP por cada día de atraso en la corrección de defectos comunicados por escrito por la inspección del proyecto, si el Contratista a partir del quinto día hábil de la comunicación no ha iniciado la corrección. • Atrasos en la finalización de corrección de defectos: la sanción por este incumplimiento se determinará aplicando FP=0,10 para el cálculo de la cláusula penal CP por cada día de atraso en la corrección de defectos comunicados por escrito por el inspector del proyecto, si el Contratista incumple el plazo de entrega de las correcciones requeridas. El plazo de entrega de cada corrección deberá ser definido de mutuo acuerdo entre las partes, en los tres (3) días hábiles posteriores al reporte del defecto constructivo por parte del inspector. • Atraso en entrega de documentos: la sanción por este incumplimiento se determinará aplicando FP=0,10 para el cálculo de la cláusula penal CP por cada día hábil de atraso en la entrega de documentos solicitados en el presente cartel con un plazo determinado o bien de documentos solicitados por el administrador del contrato durante la ejecución del proyecto. • Atraso en la aplicación de disposiciones ambientales: la sanción por este incumplimiento se determinará aplicando FP=0,20 para el cálculo de la cláusula penal CP por cada día de atraso en la aplicación de recomendaciones y disposiciones ambientales comunicadas en forma escrita por parte de la inspección del proyecto o el profesional en materia ambiental, si el Contratista a partir del quinto día hábil de la comunicación no las comienza a aplicar. • Atraso en la valoración inicial para los procesos de mantenimiento correctivo, según lo requerido en el Capítulo I Aspectos técnicos, apartado VI. Requisitos para el Adjudicatario/Contratista Inciso D. Atención de reportes por garantía de obras civiles y electromecánicas: la sanción por este incumplimiento se determinará aplicando FP=0,02 para el cálculo de la cláusula penal CP por cada día de atraso en la realización de la visita de valoración inicial de la falla, con respecto al plazo requerido en el numeral supracitado. • Atraso en la atención de un reporte por garantía, según lo requerido en el Capítulo I Aspectos técnicos, apartado VI. Requisitos para el Adjudicatario/Contratista Inciso D. Atención de reportes por garantía de obras civiles y electromecánicas la sanción por este incumplimiento se determinará aplicando FP=0,02 para el cálculo de la cláusula penal CP por cada día de atraso en la resolución de un fallo reportado por garantía, con respecto al plazo requerido en el numeral supracitado. • Atraso en la realización de las visitas de mantenimiento preventivo de acuerdo con lo indicado en el cronograma de mantenimiento, según lo requerido en el Capítulo I Aspectos técnicos, apartado VI Requisitos para el Adjudicatario/Contratista, Inciso C, numeral 9 Mantenimiento de equipos y sistemas electromecánicos: la sanción por este incumplimiento se determinará aplicando FP=0,1 para el cálculo de la cláusula penal CP por cada día de atraso en la realización del mantenimiento preventivo de un equipo o sistema, con respecto al plazo indicado en el cronograma de mantenimiento. • Atraso en la presentación del informe de los procesos de mantenimiento correctivo, según lo requerido en el Capítulo I Aspectos técnicos, apartado VI Requisitos para el Adjudicatario/Contratista, Inciso C, numeral 9 Mantenimiento de equipos y sistemas electromecánicos: la sanción por este incumplimiento se determinará aplicando FP=0,1 para el cálculo de la cláusula penal CP por cada día de atraso en la en la presentación del informe, con respecto al plazo requerido en el numeral supracitado. • Atraso en la entrega por línea en el programa de trabajo: la sanción por este incumplimiento se determinará aplicando FP=1 para el cálculo de la cláusula penal CP por cada día de atraso en la entrega de cada obra civil y electromecánica y sobre la entrega del grupo electrógeno, con respecto al plazo de entrega ofertado por el Adjudicatario según su programa de trabajo. Por cada día de retraso injustificado en el cumplimiento de las líneas en el programa de trabajo se aplicará clausula penal, según la siguiente fórmula: CP = D*(ML/PL) * FP Dónde: CP= Cláusula penal. D= Cantidad de días naturales de atraso. ML= Monto del contrato. PL= Plazo de ejecución del contrato original (en días naturales). FP= Factor de ponderación del riesgo.