SUSTITUCION DEL ENCHAPE DE VITROCERAMICA DE LA PISCINA SEDE DE GUANACASTE

1. CONDICIONES INVARIABLES

 

 

Cualquier material o accesorio complementario no mencionado en estas especificaciones y que sea necesaria para la completez del servicio y su perfecto funcionamiento, será   obligación del oferente tomarlos en cuenta dentro de su oferta, la omisión de este no dará motivo para ningún cobro extra posterior.

 

El oferente deberá hacerse responsable directa o indirectamente del aprovechamiento, recuperación, reciclaje, tratamiento o eliminación ambientalmente adecuada de los residuos que el servicio genera, especialmente los residuos de productos químicos al final del servicio. Para este efecto deberá presentar una declaración jurada.

 

1. Experiencia del oferente:

 

Sólo se considerarán como oferentes calificados para participar en esta contratación, las personas físicas o jurídicas que demuestren el cumplimiento de los siguientes requisitos mínimos:

•  
• Se debe presentar los atestados (títulos, certificación vigente y experiencia comprobada).
• Se debe presentar atestados del responsable del trabajo de la empresa en el área civil: un ingeniero civil o ingeniero en construcción.
• Se debe presentar certificaciones 5 proyectos iguales o similares por un área de mínimo 500m² en los últimos 3 años (De octubre de 2022 a la fecha).

Para esto, se deberá aportar un listado de las obras realizadas con base en la siguiente tabla:

 

 

Institución/Empresa

Metraje de la obra

Descripción

Contacto

Fecha de realización

 

El requisito anterior estará sujeto a verificación y evaluación por parte de la Universidad de Costa Rica con base en la información que los participantes hayan incluido en su oferta.

 

 

 

 

1. Reunión general de orden de inicio:

 

Una vez notificado el contrato, el contratista y su equipo deben asistir a una reunión general obligatoria con el fin de coordinar todos los aspectos relevantes del proyecto.

 

La sesión se llevará a cabo en la Sede Guanacaste, según la partida adjudicada, antes del inicio de las obras. La fecha y hora serán coordinadas por los inspectores a cargo de la obra y la Unidad de Compras Especializadas y comunicada al contratista oportunamente. El propósito es resolver posibles dudas y clarificar los alcances esperados por la Universidad para la realización de los trabajos.

 

Es importante destacar que el contratista tendrá un máximo de 5 días hábiles posteriores a la confirmación del contrato para presentar las pólizas correspondientes. La obra no comenzará hasta que se cuente con toda la documentación requerida relativa a las pólizas y planillas de todos los trabajadores. Cabe mencionar que cualquier retraso en el inicio de los trabajos causado por esta razón, no será prorrogado por la Administración.

 

1. Seguros y pólizas del personal contratado:

El contratista, será el único responsable de las cargas sociales, riesgos laborales, prestaciones, y demás aspectos relacionados con cada uno de los trabajadores que incorpore a la obra. La UCR no reconocerá ningún pago adicional por el otorgamiento de estos seguros.

Una vez comunicado el contrato a través del SICOP, el contratista dispondrá de un plazo de 5 días hábiles para enviar las planillas y pólizas suscritas que correspondan al total de trabajadores contratados. Sujeto a la aprobación de la UCR y en pleno cumplimiento de la Ley aplicable, deberá el adjudicatario por su cuenta obtener y mantener en vigencia las pólizas, emitidas por el Instituto Nacional de Seguros (INS), que se indican en este apartado, durante todo el plazo de ejecución de la obra. El incumplimiento de este punto resultará en la suspensión de la obra sin responsabilidad por parte de la institución.

El adjudicatario deberá contratar y mantener por todo el tiempo de duración del servicio, como mínimo, las siguientes pólizas:

1. Una póliza de Riesgos del Trabajo que cubra a todo su personal empleado para atender los compromisos derivados de esta licitación. El adjudicatario debe presentar al Administrador del Contrato en forma mensual y por lo que dure el contrato una copia de la planilla del personal que realiza las labores de mantenimiento contratadas, presentadas ante el INS y la CCSS, debidamente selladas como recibidas o mediante documentos emitidos por estas Instituciones.

Esta póliza deberá ser acorde con lo estipulado en la Ley Riesgos del Trabajo 6727. En caso de contratar personal nuevo, éste deber ser reportado al INS con anterioridad al inicio de su labor, mediante la boleta de inclusión provisional que dispone en forma física o correo electrónico que dispone el ente asegurador. Posteriormente, estos trabajadores deben ser incluidos en el reporte mensual de planillas en el mes que corresponde.

Es importante tomar en cuenta que, el día del inicio de la obra y durante su ejecución se llevará a cabo una revisión del personal presente para verificar su concordancia con las listas proporcionadas por el contratista. Aquellas personas que no figuren en dichas listas deberán abandonar inmediatamente las instalaciones y solo podrán reincorporarse una vez que su documentación esté actualizada.

 

1. Control del riesgo:

 

El transporte del personal, equipos y materiales estarán totalmente bajo la responsabilidad del contratista y deberán ajustarse a las regulaciones y trámites establecidos por el Ministerio de Servicios Públicas y Transportes.

 

En el caso de separación de personal por indicación de la UCR, el contratista asume las responsabilidades laborales correspondientes.  Si el contratista mantiene al trabajador en la instalación o lo reubica sin el consentimiento de la UCR, se iniciará el procedimiento de resolución contractual, sin perjuicio de la invocación de daños y perjuicios.

 

El personal del contratista, durante su permanencia en las instalaciones de la UCR, estará sujeto a las normas disciplinarias que se mantienen en estas dependencias.

 

El acceso a las instalaciones de la institución será definido por la UCR de acuerdo con las condiciones existentes en estas, ya sea por un control de accesos electrónicos o por medio de reporte al encargado de la central.  No obstante, el contratista deberá llevar en todo momento un control de las instalaciones visitadas por sus empleados, detallando el nombre del funcionario, día, hora de ingreso y salida al sitio.

 

Si el contratista se negara a cumplir cualquier recomendación emitida por parte de la UCR en materia de control de riesgos la UCR podrá resolver el contrato y proceder de acuerdo con lo que el marco regulatorio establezca.

 

1. Resguardo de Materiales y Equipo:

 

El contratista será responsable por el cuido y protección de todos los materiales y equipos hasta el recibo de la obra.

 

1. Responsabilidad sobre las obras existentes en el sitio de trabajo:

 

Si como consecuencia de la ejecución del trabajo comprendido en esta contratación, el contratista causara algún daño o perjuicio a otras propiedades u obras de la Universidad u otros, el contratista deberá reparar el daño en cuestión dentro del plazo y condiciones que fije el Inspector, sin que esto implique un gasto adicional para la Institución.

 

 

1. Inspecciones agendadas y aleatorias:

Las inspecciones en la obra se llevarán a cabo de dos maneras: agendadas y aleatorias. Durante las inspecciones agendadas, será obligatoria la presencia del Encargado de Proyecto designado por el contratista, con el fin de realizar visitas conjuntas a la obra y abordar las observaciones necesarias en su presencia y al momento de dicha visita. Al final de estas se firmará la bitácora del día por parte del encargado y el inspector de la Institución.

Las inspecciones aleatorias se realizarán de manera sorpresiva, con el propósito de verificar el uso del equipo de seguridad y asegurar que el personal trabajador sea aquel informado al inicio de la obra para la póliza y el reporte de planilla de la CCSS.

El contratista y el personal técnico y profesional a cargo de la obra, está en la obligación de acatar las observaciones e instrucciones anotadas en la Bitácora de Obra, las cuales serán remitidas, en una primera instancia al contratista como responsable de la obra y posteriormente, al personalo a cargo de la obra. Para atender estas observaciones, dicho contratista dispone de un plazo no mayor a 24 horas para iniciar las correcciones pertinentes, salvo casos complejos, situación ante la cual se requerirá de un consenso entre los profesionales/técnicos por parte del adjudicatario y los profesionales representantes de la Administración. En caso contrario, y ante la negativa de rectificar lo indicado, el inspector entregará un informe con el visto bueno de la Jefatura de la Oficina de Servicios Generales a la Unidad de Compras Especializadas de la Sede del Atlántico con copia al expediente para proceder con la suspensión del contrato por desacato, hasta que se llegue a un concenso. Si persiste la situación, se invocará la resolución del contrato por causa justa, y se iniciará el debido proceso pretendiendo la respectiva indemnización.

Cuando el personal que realiza las tareas constructivas forma parte de una empresa subcontratada, el adjudicatario a través del encargado de proyecto tendrá la responsabilidad de coordinar la operación y sincronización de todos los colaboradores, con la finalidad de consolidarlo como grupo de trabajo sólido y coherente, cuyo fin es el mismo. En ninguna circunstancia se permitirá que existan diferencias entre las empresas involucradas, evitando se afecte el normal desarrollo del proyecto.

 

1. Garantía en plazo sobre el servicio contratado:

 

• La garantía sobre el servicio contratado se regirá por el artículo 107 de la Ley de Contratación Pública y no podrá ser menor de CINCO AÑOS para la remodelación.

 

• La garantía sobre los productos o equipos que se incorporen al servicio será la que emita el fabricante y el tiempo empezará a correr a partir de la recepción de la instalación y así deberá indicarse en la oferta junto con su respaldo escrito y ficha técnica. En caso de no presentar este documento, los equipos tendrán el mismo plazo de garantía del servicio.

 

Esta disposición pliego de condiciones persigue el aseguramiento de una correcta ejecución contractual y mantener por el tiempo requerido la inversión realizada por la Administración.

 

1. Sistema de evaluación de ofertas:

 

Las ofertas elegibles se evaluarán de la siguiente forma:

 

            FACTOR                                                 CALIFICACIÓN     

1. Precio 00 %
2. Experiencia 00 %
3. Criterios sustentables 00 %

              TOTAL, PUNTAJE (%)                              100.00 %

 

            10.1.    Precio: 75%

 

Se asigna el puntaje máximo al contratista que ofrezca el precio menor, siempre y cuando este cumpla con todo lo estipulado en el pliego de condiciones. El puntaje mínimo se le asigna al contratista que ofrezca el mayor precio y para los demás contratistas se les asigna en forma proporcional.

 

Donde: P1= PM/PO * P

 

P1=Puntaje obtenido por la oferta en estudio.

PM=Precio de la oferta más barata.

PO=Precio de la oferta en estudio.

P=Porcentaje de precio que se aplicará en el estudio.

10.2.    Experiencia en proyectos similares 10%:

10.2.1. A partir de los 5 años mínimos como requisito de admisibilidad, se tomarán en cuenta hasta 11 años de experiencia en el mercado construcción civil, electromecánica e instalación de aires acondicionados, para lo cual debe aportar mediante declaración jurada un historial de proyectos realizados (la fecha se tomará adicionalmente a partir de la fecha de incorporación del oferente al CFIA).

 

Experiencia en proyectos	Porcentaje obtenido
De más de 5 a 7 años	3%
De más de 7 a 10 años	6%
Más de 10 años	10%

 

10.3.   Criterios Sustentables de Evaluación 15%:

 

10.3.1. Criterios Ambientes (10%):

 

10.3.1.1.          Se le otorgara un 5 % del puntaje de la evaluación de los criterios sustentables (ambientales) al oferente que cuente con algún tipo de certificación o galardón ambientales, como por ejemplo Bandera Azul, ISO 14000 (sus familias) o equivalente.

Forma de verificación: El oferente deberá presentar una declaración jurada donde se adjunte el certificado que respalde el cumplimiento en alguno de estos galardones o certificaciones

 

10.3.1.2.          Se le otorgará un 5% del puntaje al oferente que se haga responsable directa o indirectamente del aprovechamiento, recuperación, reciclaje, tratamiento o eliminación ambientalmente adecuada de los residuos que el servicio genera, especialmente los residuos metálicos, cerámica, escombros, pintura, entre otros, al final de la contratación. 

Forma de verificación: el oferente debe presentar una declaración jurada con el plan de manejo de los residuos que se van a generar por el servicio.  

 

10.3.2. Criterios Sociales (5%):

 

10.3.2.1.          Se le otorgar un 5 % del puntaje de la evaluación de los criterios sustentable (sociales) al oferente que certifique ser una empresa PYME.

Forma de verificación: El oferente debe presentar una declaración jurada con la copia de la certificación que lo acredita como empresa PYME.

 

10.4.      Criterios de Desempate:

 

En caso de presentarse empate en la calificación total de varias ofertas, se utilizará como criterio para el desempate el puntaje mayor en los criterios de evaluación de manera independiente y de acuerdo con el siguiente orden:

 

1. EMPRESA PYMES, deberá presentar la respectiva certificación.
2. MENOR PRECIO

• MAYOR EXPERIENCIA

1. MAYOR PUNTAJE EN CRITERIOS SUSTENTABLES
2. AL AZAR SEGÚN EL ARTÍCULO 97 del Reglamento a la Ley General de la Contratación Pública

 

De persistir el empate decidirá la suerte, según lo establecido en el artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa), de lo actuado se consignará un acta que se incorporará al expediente de la contratación.

 

1. Régimen de multas o clausula penal:

 

Se aplicará la cláusula penal establecida en el pliego de condiciones por cada día natural de atraso, sobre el monto total del servicio o por el pendiente de ejecutar, de acuerdo con lo indicado por el Inspector a cargo del servicio, por cada día natural de atraso hasta un máximo de un 25%. La multa se deducirá mediante procedimiento sumario y la Universidad queda autorizada para que esta suma sea deducida de las facturas presentadas para su pago o retenciones efectuadas, si el contratista se niega a depositar la multa conforme a las disposiciones de la Ley General de Contratación Pública y su Reglamento.

 

Las razones que motivan el cobro al cual se hace alusión, son el resultado de un análisis que ha tomado en consideración tres variables importantes:

 

1. Monto del contrato.
2. Plazo de entrega.
3. Repercusiones para la Administración.

 

Con respecto a las repercusiones por la entrega tardía del producto final, se enumeran las siguientes:

 

1. La utilización inmediata del espacio.
2. Repercusiones de un eventual incumplimiento.
3. Riesgos en el incumplimiento del plazo.
4. Importancia del plazo de entrega.
5. Clasificación de tipo de contratación.

 

 

• INCUMPLIMIENTOS Y SANSIONES AMBIENTALES

 

La Universidad de Costa Rica aplicará las sanciones estipuladas en el apartado (adjunto) nombrado “Especificaciones Técnicas Ambientales”, en caso de el incumplimiento de estas disposiciones, esto le dará derecho a la Universidad a detener el servicio en forma parcial o total, así como a tomar la decisión de retener el pago de las facturas pendientes, hasta que se atienda la disposición. Asimismo, se sancionará, de acuerdo con las tablas adjuntas, a la empresa con una multa fijada por la inspección y la Universidad.

 

Este monto será restado del siguiente pago más cercano al hecho de la sanción.

 

1. FORMA DE PAGO

 

La Universidad de Costa Rica cancelará las facturas derivadas de este contrato, mismas que se pagarán en colones costarricenses dentro de los treinta días naturales siguientes a la presentación de las facturas y recibido conforme por parte del usuario.

 

 

Las facturas deberán presentarse en el tipo de moneda cotizada, cuando se trate de una moneda distinta al colón, el pago se realizará en colones costarricenses y de acuerdo con lo establecido en el Artículo 98 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública.

 

La Orden de Pago (autorización de pago) la emitirá la Unidad Especializada de Compras, dentro de los 5 días hábiles posteriores, previo recibido conforme por escrito de los usuarios o técnicos correspondientes.

 

Facturación Electrónica: Las facturas electrónicas deberán remitirse: Richard Quirós Loría: richard.quiros@ucr.ac.cr; con copia a suministrosalmacen.sg@ucr.ac.cr, para ser recibidas conformes y tramitar el pago correspondiente.

 

“SUSTITUCION DEL ENCHAPE DE VITROCERAMICA DE LA PISCINA

SEDE DE GUANACASTE”

1. Las especificaciones técnicas válidas son las descritas en el presente
2. En el apartado [ 11. Información de bien, servicio u obra] detalle de línea y detalle de partida, se indica la información de modalidad de entrega, esquema y modalidad de pago, pólizas, colegios profesionales, forma de entrega, lugar de entrega, plazo de entrega, garantía técnica, muestras y en el apartado de observaciones de entrega: instalación, mantenimiento, capacitación, coordinaciones de Sobre estas condiciones, prevalece lo indicado en SICOP.

 

1. En el apartado [7. Condiciones de contrato] se indica la información de cláusula penal y

 

1. Visita técnica:

Actividad cuyo propósito primordial es evacuar las consultas e inquietudes que los oferentes puedan tener sobre un proyecto en particular. La Universidad de Costa Rica, establece una única cita, en donde los oferentes visitan los sitios en los cuales se llevarán a cabo los proyectos, quienes serán atendidos por el fiscalizador universitario designado; estos, en forma muy general, presentan los alcances de un proyecto específico.

El oferente está en la obligación de conocer, analizar y estudiar la información relacionada con un determinado proyecto previo a la realización de la visita técnica. Por ende, se entiende que el oferente contará de antemano con el folio de especificaciones técnicas para la ejecución del servicio.

El oferente deberá realizar sus propias estimaciones, con el fin de corroborar y evaluar las dificultades con las que se enfrentará en el transcurso de la ejecución de la remodelación, de manera que al realizar su cotización habrá considerado en ella las eventuales dificultades que pudieran darse. Asimismo, deberá hacer saber alguna diferencia de medidas que puedan incrementar el costo del servicio.

 

Debe quedar claro que el papel del fiscalizador universitario en la visita técnica es el de evacuar las posibles dudas que el oferente pueda tener sobre el servicio en discusión.  No será responsabilidad del fiscalizador universitario la presentación total del servicio por construir.

 

Los interesados podrán asistir a la visita técnica programada para el 16 de octubre de 2025, a las 10:30 horas.

 

Punto de encuentro: Instalaciones deportivas de la Universidad de Costa Rica Sede de Guanacaste, Liberia

 

Dirige la visita la Inspectora a cargo del proyecto la Arq. Rocío Valerio Cordero, de la Sección de Mantenimiento, de la Oficina de Servicios Generales, Sede Central Rodrigo Facio y MBA. Carlos Vega Alvarado, Coordinador de Administración, de la Sede de Guanacaste, Liberia.

 

El plazo de ejecución será de 25 días hábiles, el cual se tomará a partir de la orden de inicio que gire la Sección de Mantenimiento.

 

Cabe resaltar que el contratista deberá de aplicar las mejoras prácticas para la correcta planificación y organización de las actividades para no afectar la entrega del proyecto.

 

El contratista debe estar en plena capacidad para cumplir con el plazo indicado y así lo hará saber en su oferta.  Asimismo, el contratista deberá tramitar los permisos de ingreso del caso para laborar sábados y domingos en la Institución.

 

Cuando por razones no justificadas el contratista no cumpla con el plazo de entrega del proyecto establecido en el pliego de condiciones y aceptado en la oferta, deberá redoblar los esfuerzos necesarios para concluir el proyecto en el menor tiempo posible. Esto incluye desde aumentar el personal hasta laborar más horas de las programadas en el cronograma de servicio. Todo lo anterior sin perjuicio del régimen de multas, según el punto 8 de este pliego licitatorio, de conformidad con, los postulados del numeral 107 de la Ley General de Contratación Pública.

 

Para efectos de cotizar se deben considerar estas especificaciones, las del Código SICOP son únicamente como referencia.

 

NOTA: Revisar, leer y aportar los documentos indicados en los apartados de “DECLARACIONES” y “CONDICIONES GENERALES”, en SICOP.

 

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

 

El trabajo consiste en la remodelación de la piscina, donde la instalación del nuevo enchape de vitrocerámica deberá mantener la misma configuración del enchape existente, donde el color azul oscuro se demarcan los carriles en el piso y las llegadas en las paredes y el resto del espacio a enchapar en color celeste claro.

 

• Descripción del contrato:

• Desinstalación por completo de la vitrocerámica y repello existente del piso y paredes de la piscina, área aproximada de 465m
• Suministro e instalación de repello
• Impermeabilización de todas las superficies internas de la piscina.
• Traslado escombros fuera de la propiedad.
• Suministro e instalación de vitrocerámica igual o superior a la marca Ezarri serie Niebla de 2.5cm x 2.5cm, en color celeste y azul, y para su buena y correcta instalación se deberá cumplir con lo indicado por el fabricante mortero, fraguas, etc.
• Demolición de la losa perimetral del borde de la piscina y sustitución por acabado en repello lavado fino, antideslizante, sin filos ni bordes, protegido con sellador antihongos.
• Instalación de todos los soportes existentes correspondientes a las líneas de las carrileras.
• Remplazo de toda la tornillería de sujeción de los pasamanos.
• Sustitución de las boquillas de retorno indicar marca y modelo y de las parrillas de fondo marca y modelo, cumpliendo con la normativa vigente.
• Restauración de los pódiums de salida, reforzando las plataformas con fibra de vidrio, acabado automotriz antideslizante y cintas de derrape; restauración de la estructura en acero inoxidable con pulido, y sustitución de toda la tornillería de anclaje por material de acero inoxidable.
• Ejecución de la puesta en marcha, balanceo químico y pruebas de laboratorio para garantizar la calidad del agua.

 

 

• Descripción del trabajo:

 

Prima Etapa: Limpieza y eliminación del enchape:

• Limpiar y eliminar el fondo y las paredes de la piscina. Se debe utilizar un medio mecánico para asegurar que se elimine toda la vitrocerámica existente.
• Desinstalación de pódiums para nadadores y pasamanos existente, el contratista deberá consultar a la administración si los desecha o se los entrega.
• La empresa debe hacerse responsable por cualquier daño que provoque alguno de sus empleados en las instalaciones y equipos o bienes ubicados en el lugar donde se remodelara la pisciana.
• La empresa estará sujeta a inspecciones o supervisiones por parte de personal de la Universidad de Costa Rica.

 

Segunda Etapa: Colocación de enchape en el fondo y paredes de la piscina.

• El trabajo consiste en colocar la vitrocerámica en el fondo y paredes de la piscina, el área a colocar es de 465 m 2 aproximadamente.
• Reemplazo de repellos e impermeabilización de superficies internas.
• La superficie debe estar limpia y libres de partículas sueltas, cera, pintura, agentes curadores, grasa o eflorescencia.
• Se debe usar un mortero de pega, especial para el producto, como Bondex Vitrocerámico, igual o superior a la marca INTACO o Total Set Premiun de Aditec o producto similar o superior a los indicados.
• Se debe usar las herramientas adecuadas y limpias para la instalación de este material, al igual que la llaneta de acuerdo con las piezas de cerámica a utilizar.
• Se puede utilizar el mismo producto para instalar y fraguar la vitrocerámica.
• Las líneas de marcación del fondo de la piscina deben enchaparse, siguiendo las dimensiones oficiales de la piscina olímpica, igual a las existentes. El color de la vitrocerámica para las líneas de los carriles debe ser de color oscuro (azul oscuro).
• Después de realizar el trabajo de enchape se debe volver a colocar todos los accesorios que se encuentren en el fondo y paredes de la piscina. Con esto se garantiza el buen funcionamiento de la piscina.
• Si en el fondo y las paredes de la piscina existiera algún tipo de accesorio eléctrico, también debe protegerse y luego del enchape asegurase que funcione correctamente.
• Se debe colocar en el fondo de la piscina y en la acera, en forma clara, la profundidad de esta. En el fondo de la piscina, en ambos lados del largo, tanto en los extremos con en el centro. se colocarán los números en vitrocerámica, con un color que contraste, para facilitar su lectura.

 

Tercera Etapa: Restauración de pasamanos y pódium de salida.

• Reforzar las plataformas con fibra de vidrio, acabado automotriz antideslizante y cintas de derrape; restauración de la estructura en acero inoxidable con pulido, y sustitución de toda la tornillería de anclaje por material de acero inoxidable.
• Remplazo de toda la tornillería de sujeción de los pasamanos de acceso a la piscina en acero inoxidable.

 

 

Cuarta Etapa: Colocación de Accesorios

 

• Demolición de la losa perimetral del borde de la piscina y sustitución por acabado en repello lavado fino, antideslizante, sin filos ni bordes, protegido con sellador antihongos

 

• Se sustituirán las boquillas de retorno del agua y parillas de fondo, ubicadas en las paredes y fondo de la piscina. Las nuevas piezas deberán ser iguales a las retiradas, a fin de garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

 

Quinta Etapa: Limpieza general del sitio

 

• El contratista deberá de dejar el área de trabajo libre de escombros.

 

 

• Material:

 

El trabajo incluye el suministro por parte del Contratista de toda la mano de obra, materiales, herramientas y equipos que se requieran para la buena instalación para los trabajos de enchapes de la piscina para asegurarse el buen funcionando.

 

• Vitrocerámica:

 

Se deberá de enchapar las paredes y fondo de la piscina de la Sede de Guanacaste. Todo el trabajo de remodelación de la piscina se deberá ejecutar por operarios especializados en cada área, utilizando materiales de primera calidad, herramientas y equipos necesarios y adecuados. Tomando todas las precauciones para un excelente trabajo. El trabajo ha de ser de primera calidad, de manera tal que las sisas queden alineadas y la fragua de un ancho uniforme.

El hecho de que el Contratista subcontrate, parcial o totalmente, el trabajo de enchapes no lo releva de su exclusiva responsabilidad por el trabajo. Asimismo, el Contratista es el único responsable por el transporte, manipuleo y colocación de los materiales para los trabajos, debiendo reemplazar cualquier material defectuoso. Su responsabilidad termina cuando la obra sea recibida a satisfacción. Todos los materiales deberán ser fabricados por empresas experimentadas, de reconocida reputación y deben contar con la aprobación de los Inspectores. En su fabricación se deberán haber utilizado materiales de primera calidad y haber usado las mejores prácticas de producción.

Antes de proceder con los trabajos de enchapes, el Contratista suministrará muestras y solicitará la aprobación de los Inspectores en cuanto a colores y calidad.

La cerámica se deberá escoger siempre antes de su colocación, a efecto de lograr un mismo tono de color en la totalidad de un área específica. Variaciones menores de tono se aceptarán en áreas separadas. El material debe ser de primera calidad y de color y textura uniformes.

El reverso de cada cerámica será cubierto completamente con mortero. La cerámica se apretará fuertemente contra la pared o fondo, golpeándolas con una herramienta adecuada (mazo de hule) hasta dejarlas a plomo y a ras con los puntos de referencia o con las otras losetas colocadas. Las losetas se cortarán y se ajustarán exacta y cuidadosamente alrededor de tubos, aparatos, desagües, etc. No se permitirá el uso de cerámicas rajadas, descascaradas o rotas.

Al término el trabajo de colocación en cada área, el Contratista limpiará y lavará las superficies de las losetas, dejándolas libres de mortero, manchas y suciedad de cualquier clase. Es responsabilidad exclusiva del Contratista, la protección y mantenimiento en perfecto estado hasta el recibo final de la obra.

• COLOCACIÓN:

La superficie debe estar completamente curada, debe ser áspera pero uniforme, estar libre de masilla, suciedad, partículas sueltas, cera, pintura, revestimiento, componentes de curado, grasa o eflorescencia. Debe de limpiarse la superficie completamente. Deberá mojarse si está seca pero no deberá saturarse de agua.

El mortero se mezclará únicamente con agua y deberá seguirse al pie de la letra las instrucciones del fabricante para mezclado y aplicación.

• ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN:

Deberán de alinearse con cuerdas, en hileras rectas o maestras y consultar al Inspector el criterio seguido al respecto.

Deberá de usarse un codal con el ancho de las losetas marcado, incluyendo la sisa. Con este codal se distribuirán las losetas procurando terminales iguales y coincidencia de sisas. Se considerará también la distribución de losetas con dibujo o listones si el inspector así lo solicita.

No deberán existir defectos en las pendientes que sean la causa de empozamientos de agua en el piso. De presentarse la anomalía anterior, el Contratista deberá de enmendar el defecto bajo su propio riesgo y costo.

En las superficies donde se indique en los planos mecánicos tragantes de 150 el Contratista deberá considerar un 1.0% de pendiente hacia los tragantes.

 

 

• MORTERO:

El mortero para pegar la vitrocerámica será Bondex vitrocerámica de la marca INTACO o similar o superior. Deberá cumplir la norma ANSI A-118-4. Previo a la colocación de las losetas, el Contratista deberá presentar muestras al Inspector, con el objeto de que él apruebe la calidad y color del modelo propuesto. Este mortero debe ser adhesivo con color especialmente formulado para pegar y rellanar las juntas de esta cerámica con un formato pequeño bajo el nivel del agua. Debe cumplir con la norma ANSI A118.4

• FRAGUA:

Se recomienda usar el mortero de pega para fraguar la vitrocerámica de piezas pequeñas. De esta forma se realiza la pega y fragua en un solo paso. Se sugiere utilizar el Bondex Vitrocerámica de la marca INTACO, similar o superior.

1. GENERALIDADES DE LAS OBRAS:
2. Fiscalización de obra

 

• Para fiscalizar la buena marcha del proyecto descrito, la Administración mediante la Unidad Técnica de Refrigeración, designará un inspector de obra, el cual tendrá la función de aprobar o rechazar la calidad de los materiales, equipo o trabajo realizado. Decidirá cuando se requiera, cualquier duda en la interpretación de los planos si existieren o de estas especificaciones.

 

• El Adjudicatario debe acatar todas las indicaciones que le sean formuladas por el Inspector. El Inspector podrá solicitar la remoción de cualquier capataz, operario o empleado del Adjudicatario de la obra, si a su juicio hubiera molestias, todo lo que cause un malestar, tales como el irrespeto, el vocabulario usado, vestuario inadecuado, que este bajo los efectos de alguna droga, que no acate órdenes, por robo, etc, o genere impedimentos para llevar a cabo una inspección a cabalidad o la instalación pudiera quedar deficiente por incompetencia o problemas causados por empleados del

 

• El Adjudicatario deberá ejecutar los trabajos necesarios para la total y satisfactoria terminación de la obra siguiendo las instrucciones del Inspector y la mejor práctica establecida para la ejecución de este tipo de obras en los Reglamentos vigentes para la instalación y desinstalación, empleando solo materiales nuevos de primera calidad y operarios experimentados. Impuestos y Exoneración (Para La Universidad un 2% impuestos según lo establecido).

 

 

1. Calidad de los materiales y otros

•  
• El contratista deberá aportar la mano de obra, los materiales, el equipo y herramientas (todo de primera calidad) que sean necesarios para realizar los trabajos solicitados en su totalidad. Estos trabajos se detallan a continuación en planos, especificaciones técnicas y dibujos adjuntos que forman parte de este cartel.

 

• Se hace saber al oferente que las especificaciones técnicas modifican o cambian algún detalle del plano, en esto tienen prioridad en el proyecto, pero nunca anularán el contenido del plano y los detalles restantes.

 

• El plano contiene todas las actividades propias de la obra, aun cuando no se especifiquen por escrito. Por lo tanto, el contratista está en la obligación de considerar todas las actividades detalladas en los dibujos, suministrando los materiales y mano de obra implícitos, es obligación del oferente consultar con el inspector de la obra cualquier detalle que considere importante antes de presentar su oferta.

 

• Todos los materiales, mano de obra y equipo a utilizar en la obra deberán ser de primera calidad y se advierte que en caso contrario la institución por medio de la inspección asignada tiene el derecho de revisar los mismos, solicitar pruebas de resistencia de materiales, calidad u otras que fueren pertinentes.

 

• En caso de comprobarse la utilización de materiales de dudosa calidad, el inspector podrá exigir la demolición, los cambios y reparaciones que fueren necesarios, despido de personal no apto u otro a efecto de salvaguardar la calidad de la obra. El contratista deberá correr con los costos que lo anterior pueda ocasionar.

 

1. Limpieza del lugar

• Durante el proceso de construcción, el contratista deberá mantener el lugar limpio de escombros y basura, en especial en las zonas de paso de personas y/o vehículos.
• Se recuerda al contratista su responsabilidad con respecto a manchas de pintura en marcos de aluminio, vidrios y otros, que pudiera producir su personal debido a su actividad, y deberá resarcir a la Institución o a terceros por los daños ocasionados o repararlos debidamente por su cuenta.
• El lugar que se defina para la ubicación de escombros deberá colocarse un manteado o plástico negro para proteger la capa vegetal del suelo y se deberá mantener siempre cubierto los escombros.
• El contratista deberá guardar las condiciones mínimas de seguridad y salud ocupacional, manteniendo un orden y limpieza adecuados en la construcción durante el proceso de avance y al finalizar deberá entregar la obra limpia de todo tipo de basura y escombros. Su personal deberá utilizar el equipo, ropa y herramientas de protección y seguridad recomendados por los reglamentos de ley y por las instituciones relacionadas con este campo,
• La empresa constructora deberá velar por la presentación adecuada de su personal, no se permitirá laborar con camisetas sin mangas, pantalonetas, o pantalones cortos, además deberán de guardar el cuidado de no acosar ni molestar a ningún usuario o visitante del edificio. Serán trabajadores de buena conducta y hábitos de higiene.
• Los costos por limpieza y acarreo de escombros y basura a un lugar autorizado fuera de la Institución correrán por cuenta del contratista.

 

1. Condiciones de salud ocupacional

Todos los operadores deberán de estar protegidos por las normas de seguridad que establecen la ley.

 

1. Normas de Seguridad y comportamiento

• El contratista será el único responsable de velar por la seguridad de su personal y mantendrá el equipo de seguridad adecuado para que cada funcionario desarrolle su labor.
• Así mismo, el personal a su cargo mantendrá un comportamiento adecuado de respeto al personal administrativo, docente, estudiantes y público en general de acuerdo con el reglamento de la Universidad de Costa Rica en contra del hostigamiento sexual. El incumplimiento de estas normas por parte de algún trabajador dará derecho a la supervisión de solicitar al contratista la destitución o despido inmediato del mismo.

 

1. Otras generalidades

• El conjunto de especificaciones técnicas del proyecto tiene como finalidad poner a disposición del Contratista las indicaciones y criterios requeridos por el proyecto referente a la calidad de los materiales y mano de obra, el proceso constructivo e instalación de equipos, entre otros. Todo acorde con las mejores prácticas constructivas y bajo el adecuado criterio técnico profesional y normativa técnica vigente.
• El Contratista debe suministrar los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipo de construcción requerido para ejecutar las obras.
• En caso de que el Contratista proponga algún material, equipo y otro distinto a lo especificado en planos y especificaciones técnicas por considerarlo equivalente deberá presentar a la Inspección evidencia (muestras, ensayos de laboratorio, literatura, argumentos, etc.) para demostrar la equivalencia de lo ofrecido con lo especificado. Queda a juicio de la Inspección la aprobación final.
• A solicitud de la Inspección y/o el propietario, el Contratista deberá presentar, cuantas veces sea necesario, las muestras de materiales y equipos que vayan a ser incorporados en la obra para su aprobación previo a ser instaladas. Las mismas deberán ser entregadas al propietario como respaldo de las decisiones tomadas.
• El Contratista deberá ajustarse a las normas de calidad de los materiales indicadas en las especificaciones técnicas y planos. En caso de no cumplir con este requisito la Inspección podrá solicitar la demolición y reparación de las áreas afectadas, sin que esto signifique un costo adicional en el monto ofertado ni una ampliación de plazo de la obra. En todos los casos le corresponderá a la Inspección la aceptación de los trabajos realizados.
• Previo a la presentación de la oferta formal el oferente deberá comunicar, de manera escrita, cualquier duda u omisión encontrada en planos y/o especificaciones técnicas en relación con el alcance de las obras descritas en dichos documentos. Cualquier situación que se presentase durante la construcción se considerará incluida en la oferta y no se reconocerá un costo adicional en el monto ofertado. Cualquier omisión no libera al Contratista de la obligación de dejar la obra totalmente terminada a entera satisfacción de la Inspección.
• Si hubiese discrepancia entre los planos y las especificaciones se deberá someter a la Inspección para su decisión final. En todos los casos los dibujos a escala mayor rigen sobre los de escala menor y las dimensiones rigen sobre las escalas.
• Los detalles típicos, indicaciones de acabados, materiales, accesorios, equipos y otros, indicados en los planos y especificaciones para un área determinada, elemento o detalle de la obra, se entenderán como indicados para todas las áreas o elementos similares, aunque no exista indicación específica expresa.
• Los niveles indicados en planos se deben de considerar como nivel de piso terminado, salvo indicación de lo contrario. El Contratista deberá tomar las previsiones del caso, por ejemplo, considerando los espesores del acabado de piso, durante el proceso constructivo para cumplir con esta condición. Cualquier costo adicional asociado al no cumplimiento de este requisito deberá ser cubierto por el Contratista.
• Al incluir dentro de su oferta los materiales y equipos indicados en planos y especificaciones técnicas el Contratista deberá considerar todos los accesorios y componentes indispensables para la correcta instalación y funcionamiento de estos, aunque no se exprese directamente en los documentos del proyecto.
• El Contratista deberá considerar los materiales y equipos que requieran ser importados para la construcción de las obras. La oferta final debe contemplar los costos asociados a los mismos y se deberán considerar los tiempos de entrega, des almacenaje, instalación y prueba en la programación de la obra. Cualquier atraso de la obra producto de este tema será responsabilidad del Contratista. No se aceptarán cambios de material ni prórrogas del plazo de entrega productos de una imprevisión por parte del Contratista.

1. CONDICIONES GENERALES

 

1. Presentación de la oferta

 

1.2 Toda contratación realizada en medios electrónicos, la información y cumplimiento de requisitos se verificarán en línea, utilizando para ello las herramientas tecnológicas y bases disponibles; aplicando en todo momento el principio de equivalencia funcional y demás normativa aplicable en la materia incluyendo la Ley de Certificados, firmas digitales y Documentos Electrónicos.

 

1.3 El artículo 40 del Reglamento de El SICOP (Decreto Ejecutivo 41438-H), establece que cada una de las propuestas participará únicamente en el concurso para el que fue presentada, asumiendo el oferente las consecuencias que se puedan generar por su falta de cuidado o cualquier error imputable a él en el momento de ingresar su oferta y la documentación complementaria.

 

DECLARACIONES JURADAS. El oferente debe manifestar mediante declaración jurada, lo siguiente:

 

1.4 Que no alcanzan las prohibiciones contenidas en el artículo 28 de la Ley de Contratación Pública.

 

1.5 Impuestos Nacionales: estar al día con las obligaciones obrero-patronales de la CCSS, FODESAF y, según lo estipula el Reglamento a la Ley de Contratación Pública; así como de las cargas tributarias en el Ministerio de Hacienda (Artículo 18 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios / Gestión de trámites estatales) y PERSONA JURÍDICA según Ley N° 9428 del Impuesto a las Sociedades.

 

1.5.1 El Adjudicatario deberá mantenerse al día con sus compromisos tributarios desde la apertura de ofertas y hasta la generación del contrato.

 

 1.5.2 De existir alguna morosidad, el oferente deberá poner al día la situación o por consiguiente aportar el correspondiente arreglo de pago que deberá estar vigente tanto para la apertura como para la adjudicación y generación del contrato.

 

1.5.3 La Universidad de Costa Rica, se reserva el derecho de verificación de esta información en cualquiera de las etapas del concurso.

 

1.6 Los proveedores deberán de aportar lo indicando textualmente:

 

“Documentos a aportar. Toda oferta presentada por un proveedor nacional contendrá las siguientes declaraciones y certificaciones, sin perjuicio de cualquier otra documentación de la misma naturaleza, que la Administración, requiera en el cartel. En el caso de las declaraciones, se harán bajo la gravedad de juramento y no será necesario rendirlas ante notario público, salvo que así razonablemente lo requiera la Administración en el cartel. Estas serán admisibles en documento separado o bien como parte del texto de la propuesta (…)

 

“Tratándose de personas físicas, deberá presentar una declaración jurada en la que indique el beneficiario final, incluyendo su nombre completo y su condición declarada de beneficiario final.

 

Tratándose de personas jurídicas, deberá presentar una declaración jurada de naturaleza y propiedad de las acciones que contenga la cédula jurídica o física de los accionistas según corresponda, el capital social, la naturaleza de sus acciones, y a quién pertenecen. Además, cada proveedor oferente también debe presentar, como parte de esa declaración jurada, información precisa y completa sobre su(s) beneficiario(s) final(es), incluido el(los)nombre(s) completo(s) de su(s) beneficiario(s) final(es), así como el tipo y número de documento de identificación oficial.

 

En caso de que los accionistas del oferente y del subcontratista sean a su vez personas jurídicas, la declaración jurada deberá comprender, además, la información señalada anteriormente respecto de estas últimas”.

 

1.7 Todo Oferente de manera obligatoria, deberá verificar que la propuesta presentada para la partida o partidas ofertadas coincidan tanto en el detalle del “Código del producto del proveedor / Descripción del Bien/Servicio: Nombre del producto del proveedor” indicado en SICOP, con los documentos adicionales aportados como adjuntos o anexos.

 

Dando especial relevancia a la marca señalado en el tanto constituyen una característica fundamental del objeto, por lo que, ante una inconsistencia en esas descripciones, y sin que se logre determinar con certeza absoluta la Marca intencionados, se tendrá como insubsanable al tenor del Reglamento a la Ley de Contratación Pública (RLCP). Derivando en la inadmisibilidad de la plica de cada partida que así se logre evidenciar la circunstancia descrita.

 

1.8 Finalmente, debido al principio de igualdad, se apercibe a los oferentes que, de conformidad con lo establecido por la Contraloría General de la República en su resolución R-DCA-471-2007 y reafirmado mediante oficio DJ-1420-2010, la manifestación genérica de sometimiento a la oferta requerida en SICOP, de ninguna manera constituye una declaración concreta, puntual y precisa. Ello ante eventuales contradicciones entre la oferta, y lo establecido por la Administración cartelariamente.

 

1. Impuestos:

 

Los oferentes deberán indicar por separado el Impuesto del Valor Agregado, considerando la tarifa reducida (2%) según lo estipula el art. 11.2.d de la Ley 9635 "Fortalecimiento de las Finanzas Públicas".

 

En caso de no presentarse el desglose, se aplicará lo indicado en el Reglamento a la Ley de Contratación Pública y se presumirá que el monto total cotizado los contempla, incluyendo las tasas, sobretasas, aranceles de importación y demás impuestos del mercado local. No se exonerarán materiales o servicios adquiridos por subcontratistas.

 

En caso de que el bien ofertado esté exento o tenga una tarifa diferenciada del monto del VA, indicar cuál es la excepción que le aplica. (Ley, Reglamento, Exoneración, otro).

 

2.1 Los oferentes deben indicar el precio total con los impuestos que afectan los bienes según lo dispuesto en la Ley 9635 de Fortalecimiento de la Finanzas Públicas y las resoluciones emitidas por el Ministerio de Hacienda

 

La Universidad de Costa Rica se encuentra exenta de cualquier impuesto de importación, para lo cual el oferente debe presentar el desglose de tributos que le afecten a cada partida. Si el oferente requiere trámite de exoneración de impuestos de importación, deberá indicar en su oferta el plazo en que presentará los documentos necesarios para realizar la exoneración y el plazo que tardará en desalmacenar y entregar la mercadería.

 

En caso de que algún oferente no indique el monto de los impuestos, se presumen incluidos según lo estipula el Reglamento a la Ley de Contratación Pública. No se exonerarán materiales o servicios adquiridos por subcontratistas.

 

En los casos en que la oferta adjudicada sea libre de impuesto de consumo y/o venta correspondiente a mercancía ya nacionalizada, la exoneración no se gestiona a través de la Unidad de Importaciones. En estos casos, el adjudicatario o contratista tiene que nacionalizar y cancelar los impuestos; entregar los bienes en el lugar convenido y posteriormente gestionará la exoneración de impuestos ante la Oficina que determine la Unidad de contratación.

 

1. Cláusula de revisión de precios:

 

Estructura de costos y desglose de oferta:

 

Los oferentes deberán suministrar obligatoriamente la Estructura de costos, que incluya los elementos preponderantes por servicio terminada o costo total de cada renglón (que incluye materiales, mano de servicio, administración, utilidad, imprevistos, etc.). En el caso de servicios de pintura el costo por metro cuadrado deberá incluir todos los renglones mencionados.  También el contratista deberá incluir un cuadro de “Estructura de Costos”, donde se mencionen: Costos Directos (mano de servicio directa y materiales), Costos Indirectos (Mano de servicio indirecta y Otros Costos), Imprevistos y Utilidad.  Esta tabla deberá indicar las cifras absolutas y los porcentajes relativos. Todo de acuerdo con los artículos: artículo 42 de la Ley General de Contratación Pública y al 102 de su Reglamento, dicho desglose debe tener la siguiente estructura mínima, de conformidad con el artículo 15 del Reglamento de Reajuste de Precios en los Contratos de Obra Pública y la Revisión de Precios en los Contratos de Bienes y Servicios, dicho desglose debe ser en valores absolutos y porcentuales, tanto para el precio total cómo para los precios unitarios de cada partida o línea de pago, según corresponda:

 

 

 

 

 

Estructura de Costos

 

Ítem	Descripción	Costos	%
1.	Costos Directos:
1.a	Insumos
1.b	Mano de Obra Directa
1.c	Subcontrataciones
2.	Costos Indirectos:
2.a	Mano de obra indirecta
2.b	Insumos indirectos
3.	Imprevistos
4.	Utilidad
	TOTAL		100,00%

 

NOTA: Cualquier otro formato de estructura de costos que se establezca en el pliego de condiciones de contratación es únicamente referencial.

 

El oferente deberá presentar obligatoriamente el desglose de oferta utilizando el formato del archivo “Estructura de costos detallado”. En cuanto al presupuesto detallado, este se le solicitará únicamente al adjudicatario según lo dispuesto en el art. 103 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública.

 

1. Formula de revisión de precios:

Para realizar la revisión de precios, se utilizará la fórmula matemática establecida en el artículo 51 del Reglamento de Reajuste de Precios en los Contratos de Obra Pública y la Revisión de Precios en los Contratos de Bienes y Servicios, la cual se muestra a continuación:

 

 

 

En donde,

 

𝑅pc: Representa el monto de la revisión del precio unitario contractual para cada línea o

renglón de pago en un mes calendario específico, conforme a la moneda ofertada.

 

𝑃𝐶: Representa el monto del precio unitario contractual de la línea o del renglón de pago.

   Representa la sumatoria de cada ponderación en valor porcentual de los costos directos de mano de obra, que serán revisados mediante índices, multiplicada por la variación de los índices de precios de mano de obra directa.

Dicha variación se obtiene de dividir el valor del índice de un mes calendario específico entre el valor del índice del mes calendario de la presentación de la oferta y restarle la unidad.

      : Representa la sumatoria de cada ponderación en valor porcentual de los costos directos de insumos, que serán revisados mediante índices, multiplicada por la variación de los índices de precios de los insumos directos. Dicha variación se obtiene de dividir el valor del índice de un mes calendario específico entre el valor del índice del mes calendario de la presentación de la oferta y restarle la unidad.

      : Representa la ponderación en valor porcentual de los costos por subcontrataciones, multiplicada por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), respectivo del país de origen del costo. Dicha variación se obtiene de dividir el valor del IPC de un mes calendario específico entre el valor del IPC del mes calendario de la presentación de la oferta y restarle la unidad.

   : Representa la sumatoria de cada ponderación en valor porcentual de los costos indrectos de mano de obra, que serán revisados mediante índices, multiplicada por la variación de los índices de precios de mano de obra indirecta. Dicha variación se obtiene de dividir el valor del índice de un mes calendario específico entre el valor del índice del mes calendario de la presentación de la oferta y restarle la unidad.

: Representa la sumatoria de cada ponderación en valor porcentual de los costos indirectos de insumos, que serán revisados mediante índices, multiplicada por la variación de los índices de precios de los insumos indirectos. Dicha variación se obtiene de dividir el valor del índice de un mes calendario específico entre el valor del índice del mes calendario de la presentación de la oferta y restarle la unidad.

 

Para efectos de la aplicación de la fórmula, cada ponderación en valor porcentual de los

costos deberá ser expresada en forma decimal con aproximación a la cifra diezmilésima,

esto es que la cifra numérica tendrá cuatro dígitos después de la coma.

 

Índices de precio utilizables

De conformidad con el Capítulo II del Reglamento de Reajuste de Precios en los Contratos de Obra Pública y la Revisión de Precios en los Contratos de Bienes y Servicios (artículos del 8 al 14), los oferentes deberán aportar el detalle de los índices de precios representativos para cada uno de los elementos de la estructura previamente solicitada, con los siguientes parámetros:

• El nombre, nivel, código y cualquier otra característica que identifique el índice de precios de todos los costos directos e indirectos de la estructura de precio.
• Ente público competente que divulga el índice.
• El enlace del sitio web del ente competente que emite el índice en donde se accede a la información aportada.

Para los índices de precios en moneda extranjera:

• El país de origen y unidad monetaria de los costos.
• El nombre, nivel, código y cualquier otra característica que identifique el índice de precios oficial de los costos directos e indirectos de la estructura de precio.
• La periodicidad con que se determina el valor de cada índice, d) el ente competente que publica el índice.
• El enlace del sitio web del ente competente que emite el índice, en donde se accede a la información aportada.

Para lo anterior los oferentes deberán presentar una declaración jurada en donde acrediten la veracidad de la información aportada.

No objeción

De conformidad con el artículo 7 y 17 Reglamento de Reajuste de Precios en los Contratos de Obra Pública y la Revisión de Precios en los Contratos de Bienes y Servicios, las personas responsables de emitir las no objeciones son:

La pertinencia de los índices aportados en la oferta, la persona encargada de emitir dicho acto es: (Jefe del Área que gestiona el procedimiento o analista responsable)

Al programa de trabajo, la persona encargada de emitir dicho acto es: (usuario técnico).

Instancia responsable del reajuste o revisión de precios

En la Universidad de Costa Rica, la instancia pertinente de realizar los reajustes y revisiones de precios, así como de emitir la no objeción para la pertinencia de la documentación probatoria para aplicar el método analítico documental, cuando sea procedente, es la Unidad de Ejecución Contractual.

 

1. Aporte de copias de patente, pago impuesto municipales y permiso de funcionamiento:

 

Todo oferente deberá incluir en su propuesta un apartado titulado: “Patente y permiso sanitario de

funcionamiento”, en el cual el oferente debe manifestar según corresponda:

 

1. Que cuenta con patente al día vinculada al objeto de la licitación y permiso de funcionamiento al día. En acuerdo al Código Municipal en su Artículo 88, a la Ley General de Salud y el Reglamento para Autorizaciones y Permisos Sanitarios de Funcionamiento otorgados por el Ministerio de Salud para establecimientos industriales, comerciales y de servicios para la operación en el territorio nacional, según sea la actividad, el oferente deberá aportar con la oferta:
   1. Copia de la patente domiciliada al día.
   2. Copia del comprobante de pago de los impuestos municipales al día o su respectivo arreglo de pago en caso de mora.
   3. Copia del Permiso de Funcionamiento Sanitario vigente del Ministerio de Salud.

 

1. b) Que no cuenta con patente vinculada con el objeto de la licitación, ni con permiso de funcionamiento al día. Pero que, en caso de resultar adjudicado, presentará los documentos de previo al inicio de la ejecución, de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones.

Cuando los oferentes no presenten la patente o permiso de funcionamiento con su oferta, se advierte que, en caso de resultar adjudicatarios, deben aportar dicho documento de previo al inicio de la ejecución del contrato, para la verificación del cumplimiento normativo por parte de la Universidad.

Estas especificaciones se rigen bajo la Ley de Contratación Pública y su Reglamento.