Contratación para la ejecución de obras de mejoramiento de infraestructura urbanistiva del proyecto denominado parque Central de Aserrí, San José modalidad Llave en Mano.

Multa. De conformidad con el artículo 116 y 117 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública, indica que la administración en caso por incumplimiento de las obligaciones se establece el siguiente ítem de multas. (*) Esta cláusula de multa tiene prelación sobre la definida en las Condiciones Generales, por lo que no aplica la establecida en ese apartado. • Por falta de colocación de los rótulos, se cobrará una multa de 0.50% por cada día que no sean colocados. • Por la no utilización de equipo de seguridad, se cobrará un 0.50% por cada día. Nota importante: sobre la fórmula o método utilizado para calcular la multa, se aclara que la suma establecida está calculada sobre el salario base de Renta para el año 2021 (definido en ¢462.200,00), sobre el 12% de esa base. Para todos los efectos legales, se aclara que la multa indicada será rebajada automáticamente del pago mensual siguiente a la fecha en que se acredite la falta; asimismo, la sumatoria de las multas durante la ejecución contractual, bajo ningún caso podrá superar el 25% del monto total mensual que sea facturado.

Cláusula penal. Si existiera atraso en la entrega del objeto de esta licitación, de acuerdo con los términos de la oferta y el presente cartel y si dicho atraso no fuere justificado por escrito ante la Municipalidad de Aserrí dentro de los 5 días hábiles anteriores a la fecha en que debería de entregarse el objeto de esta contratación, la misma rebajará al adjudicatario por cada día calendario de atraso, una cantidad equivalente al 1% del total del monto adjudicado. Teniendo como tope para el pago de multas hasta un máximo del 25%, del monto adjudicado, momento en que se considerara que ha habido incumplimiento del contrato. Lo anterior no resulta excluyente de la posibilidad que tiene la Municipalidad de Aserrí de acudir a la figura jurídica de la resolución por incumplimiento contractual, de conformidad con la normativa vigente y aplicable a esta materia. Se entenderá que el retraso de la entrega del objeto contractual no resulta imputable al adjudicatario, a título de incumplimiento contractual, cuando el mismo sea consecuencia directa del acaecimiento de caso fortuito y fuerza mayor debidamente comprobada; siempre que la justificación respectiva haya sido presentada por el contratista dentro del término establecido al efecto. La Municipalidad de Aserrí, queda autorizada para deducir los montos correspondientes a lo estipulado en el párrafo anterior, de los desembolsos por realizar, independientemente de la ejecución de la garantía de cumplimiento y sin perjuicio del derecho a cualquier otro tipo de reclamo que, por concepto de daños y perjuicios.