SOLICITUD DE SERVICIOS EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL PROCEDIMIENTO MADREN°2022LN-000026-0020600001, Equipos de aire acondicionado para varias Oficinas del BP

1. PARTICIPACIÓN DE OFERENTES

 

       1.1.      INVITACION

 

El BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL, a través de “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EMPRESAS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN TODAS LAS OFICINAS DEL BP)”, procedimiento SICOP No. 2022LN-000026-0020600001 (N° de contrato SICOP 0432023004200163-00,

0432023004200168-00 y 0432023004200169-00). les invita a participar en el “DGI-LP-2022LN000026-0020600001-CC-012 Instalaciones en varias oficinas del Banco Popular”. Las ofertas deberán presentarse según lo dispuesto en toda esta sección.

1.2.1. Presentación de la Oferta:

 

       1.2.1.1.       Vigencia de la oferta 30 días hábiles, mínimo.

 

       1.2.1.2.           Oferta debe venir firmada por la persona autorizada legalmente.

 

       1.2.1.3.   Las ofertas deben presentarse tal y como indique DIRSA en la solicitud formal.  

 

1.2.1.4. Oferta original, redactada claramente, sin manchas, tachaduras, borrones y otros defectos que la puedan hacer de difícil interpretación. Las correcciones deberán salvarse por nota, al pie de la página correspondiente.

 

1.2.1.5. Se deberá de presentar una tabla de acuerdo al formato dado por el Banco en donde se indique el nombre del subcontratista para cada línea. Además, el Banco se reserva el derecho de solicitar información adicional de los subcontratistas indicados.

 

       1.3.      PRECIOS

 

1.3.1. El oferente deberá indicar en forma clara el costo total cotizado, en números y letras coincidentes (detalle de impuestos y total con impuestos incluidos), en caso de discrepancia prevalecerá el monto indicado en letras, salvo caso de errores evidentes, en cuyo caso prevalecerá el valor real.

 

1.3.2.  Los precios deberán ser cotizados firmes, definitivos e invariables durante el período de vigencia de la oferta. 

 

1.3.3.  La oferta deberá contener un desglose del costo de los servicios, detallado en costos directos y costos indirectos que contemple los rubros de la empresa. El desglose deberá de indicarse de la siguiente forma:

 

Ítem                 Servicio                                   ¢ monto                          % porcentaje

E	COSTOS DIRECTOS A+B
A	MANO DE OBRA
B	MATERIALES
F	COSTOS INDIRECTOS C+D
C	ADMINISTRACION
D	UTILIDAD
H	SUBTOTAL E+F

 

1.2. CONDICIONES GENERALES

 

1.2.1. Presentación de la Oferta:

 

       1.2.1.1.       Vigencia de la oferta 30 días hábiles, mínimo.

 

       1.2.1.2.           Oferta debe venir firmada por la persona autorizada legalmente.

 

       1.2.1.3.   Las ofertas deben presentarse tal y como indique DIRSA en la solicitud formal.  

 

1.2.1.4. Oferta original, redactada claramente, sin manchas, tachaduras, borrones y otros defectos que la puedan hacer de difícil interpretación. Las correcciones deberán salvarse por nota, al pie de la página correspondiente.

 

1.2.1.5. Se deberá de presentar una tabla de acuerdo al formato dado por el Banco en donde se indique el nombre del subcontratista para cada línea. Además, el Banco se reserva el derecho de solicitar información adicional de los subcontratistas indicados.

 

       1.3.      PRECIOS

 

1.3.1. El oferente deberá indicar en forma clara el costo total cotizado, en números y letras coincidentes (detalle de impuestos y total con impuestos incluidos), en caso de discrepancia prevalecerá el monto indicado en letras, salvo caso de errores evidentes, en cuyo caso prevalecerá el valor real.

 

1.3.2.  Los precios deberán ser cotizados firmes, definitivos e invariables durante el período de vigencia de la oferta. 

 

1.3.3.  La oferta deberá contener un desglose del costo de los servicios, detallado en costos directos y costos indirectos que contemple los rubros de la empresa. El desglose deberá de indicarse de la siguiente forma:

 

Ítem                 Servicio                                   ¢ monto                          % porcentaje

E	COSTOS DIRECTOS A+B
A	MANO DE OBRA
B	MATERIALES
F	COSTOS INDIRECTOS C+D
C	ADMINISTRACION
D	UTILIDAD
H	SUBTOTAL E+F
G	IMPREVISTOS       EXCLUSIVOS PARA EL USO DEL BANCO
	TOTAL DE OFERTA H+G

 

1.3.4. El pago se realizará en colones, y en caso de cotizaciones en dólares americanos, se utilizará el tipo de cambio de venta de referencia que reporte el Banco Central de Costa Rica, vigente al momento de la realización del pago.

 

1.3.5. Solamente se hará un pago y al final del proyecto, una vez dada la recepción definitiva y conforme del trabajo realizado por parte del contratista. Con excepción de los costos de los mantenimientos preventivos que se cancelarán tal y como se indica en el Apartado N°2, 2.1.1 Alcance del Trabajo, B) Actividades a realizar. 

 

1.3.6. Deberá presentarse junto con la oferta una tabla de costos donde se indiquen los montos correspondientes a las actividades a realizar descritas en el apartado 2.1.1.B. Esta tabla deberá ser presentada estrictamente de acuerdo al formato dado por el Banco y en el deberá coincidir las líneas, así como las cantidades y unidades solicitadas. Además, completar y adjuntar el siguiente cuadro, el cual deberá coincidir con los montos descritos en la oferta. 

 

 

Oficina	Descripción bienes o servicios	Cantidad	Precio unitario	Precio total
Agencia Aguas Zarcas	Desinstalación equipos actuales	8		$                 -
	Suministro de equipos tipo cassette 36,000 BTU/H	4		$                 -
	Instalación equipos cassette 36,000 BTU/H	4		$                 -
	Suministro de equipos tipo pared alta 36,000 BTU/H	1		$                 -
	Instalación de equipos tipo pared alta 36,000 BTU/H	1		$                 -
	Suministro de equipos tipo ductos  36,000 BTU/H	1		$                 -
	Instalación de equipos tipo ductos 36,000 BTU/H	1		$                 -
	Suministro de equipos tipo pared alta 24,000 BTU/H	1		$                 -
	Instalación de equipos tipo pared alta  24,000 BTU/H	1		$                 -
	Suministro de equipos tipo pared alta 12,000 BTU/H	4		$                 -
	Instalación de equipos tipo pared alta  12,000 BTU/H	4		$                 -
	Suministro e instalación de extracción en baños	1		$                 -
	Traslado de equipos a San José	7		$                 -
	Reparación de cielo suspendido	1		$                 -
	Construcción de plataformas, pasarelas y pared liviana	1		$                 -
	Mantenimiento preventivo por equipo durante periodo de garantía (precio por visita por equipo)	44		$                 -
Agencia Zarcero
	Desinstalación equipos actuales	4		$                 -
	Suministro de equipos tipo pisco cielo 36,000 BTU/H	2		$                 -
	Instalación de equipos tipo piso cielo 36,000 BTU/H	2		$                 -
	Suministro de equipos tipo pared alta 24,000 BTU/H	2		$                 -
	Instalación de equipos tipo pared alta  24,000 BTU/H	2		$                 -
	Suministro de equipos tipo pared alta 12,000 BTU/H	2		$                 -
	Instalación de equipos tipo pared alta  12,000 BTU/H	2		$                 -
	Traslado de equipos a San José	4		$                 -
	Mantenimiento preventivo por equipo durante periodo de garantía (precio por visita por equipo)	24		$                 -
Agencia Paquera
	Desinstalación equipos actuales	3		$                 -
	Suministro equipos piso cielo 60.000 BTU/H	1		$                 -
	Instalación equipos piso cielo 60.000 BTU/H	1		$                 -
	Suministro de equipos tipo pared alta 24,000 BTU/H	2		$                 -
	Instalación de equipos tipo pared alta  24,000 BTU/H	2		$                 -
	Suministro de equipos tipo pared alta 12,000 BTU/H	1		$                 -
	Instalación de equipos tipo pared alta  12,000 BTU/H	1		$                 -
	Traslado de equipos a San José	3		$                 -
	Mantenimiento preventivo por equipo durante periodo de garantía (precio por visita por equipo)	16		$                 -
BP Total Pavas
	Desinstalación equipos actuales	2		$                 -
	Suministro equipo cassette 48,000 BTU/H	2		$                 -
	Instalación equipo cassette 48,000 BTU/H	2		$                 -
	Traslado de equipos a bodega	1		$                 -
	Mantenimiento preventivo por equipo durante periodo de garantía (precio por visita por equipo)	8		$                 -
Agencia Uruca
	Desinstalación equipos actuales	1		$                 -
	Suministro equipo piso cielo 60,000 BTU/H	1		$                 -
	Instalación equipo piso cielo 60,000 BTU/H	1		$                 -
	Traslado de equipos a bodega	1		$                 -
	Mantenimiento preventivo por equipo durante periodo de garantía (precio por visita por equipo)	4		$                 -
Edificio Panasonic
	Desinstalación equipos actuales	1		$                 -
	Suministro equipo piso cielo 60,000 BTU/H	1		$                 -
	Instalación equipo piso cielo 60,000 BTU/H	1		$                 -
	Traslado de equipos a bodega	1		$                 -
	Mantenimiento preventivo por equipo durante periodo de garantía (precio por visita por equipo)	4		$                 -
Bodega Calle Blancos
	Suministro equipo agua helada 24,000 BTU/H	1		$                 -
			Subtotal	$                 -
			13% IVA
			5% Imprevistos
			Total

  

APARTADO Nº2

 

 

2. CARACTERIZACIÓN DEL OBJETO

 

2.1. OBJETO

 

Suministro, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de equipos en las oficinas de Zarcero, Aguas Zarcas, Paquera, Pavas, Edificio Panasonic , La Uruca. Además de suministro de equipos en las bodegas del Banco. 

 

El oferente deberá cotizar la instalación integral de los sistemas de aire acondicionado para el Banco Popular en las oficinas indicadas bajo las siguientes especificaciones mínimas:

 

2.1.1  Alcance del trabajo:

 

A) GENERALIDADES

 

1. El oferente deberá cotizar la instalación, arranque y puesta en marcha de los sistemas de aire acondicionado que incluya los siguientes entregables:
   • El contratista deberá coordinar con el personal a cargo de la obra para obtener permisos de ingreso, permanencia, ubicación, colocación y almacenaje de materiales, sin que esto represente un inconveniente.
   • Los equipos que el contratista suministre deben cumplir con el REGLAMENTO PARA LA REGULACIÓN DEL USO RACIONAL DE LA ENERGÍA y presentar el certificado ECA para el cumplimiento de la directriz 011 del MINAE vigente que demuestre su alta eficiencia, este certificado deberá de estar a nombre de la empresa que presenta la oferta. En caso de que se compruebe que los equipos entregados por el contratista no cumplen con las características técnicas definidas por la División Gestión de la Infraestructura, El Banco enviará por correo electrónico o medio telemático o algún otro medio expedito, un aviso informando a el contratista las diferencias detectadas para que proceda a reponerlos por otros que cumplan lo establecido en un plazo máximo de dos (2) días hábiles a partir de la fecha de comunicación y reiteren contra entrega de los equipos defectuosos, asumiendo los costos de reposición, que de ninguna forma podrán ser trasladados al Banco.
   • El contratista podrá proponer cambios en los planos o especificaciones suministradas por la División Gestión de la Infraestructura del Banco, para mejorar o lograr la operación correcta de los sistemas, la División Gestión de la Infraestructura las estudiará y aprobará de ser convincentes.
   • El contratista suministrará el total de los materiales, subcontratos, mano de obra, equipos, para todos los trabajos que se realicen dentro y fuera de la propiedad, según los planos que se entregarán a cada oferente mediante disco compacto los cuales forman parte integral de este cartel, siendo una obligación del oferente solicitarlos en la Oficina de Infraestructura y Proyectos.
   • Los planos y estas Especificaciones escritas sirven de guía y ayuda, pero la localización exacta del equipo, distancias y alturas, serán por las indicaciones de los Inspectores del Banco.
   • Cualquier aparato, material o trabajo no mostrado en los planos, pero mencionado en las Especificaciones o viceversa, o cualquier accesorio necesario para completar el trabajo y dejarlo en funcionamiento correcto aun si no está especialmente especificado, será suplido, transportado, e instalado sin que esto constituya un costo adicional.
   • El adjudicatario deberá cuidar y proteger la correcta manipulación de las láminas del cielo raso suspendido y será responsable de sustituir todas las piezas que resulten dañadas producto del proceso de implementación o que se encontraban en mal estado.
   • Los detalles de menor importancia que no son mostrados o especificados concretamente, pero que son necesarios para una adecuada instalación y operación, quedan incluidos bajo los requerimientos de estas Especificaciones.
   • El Banco, por medio de sus Inspectores, se reserva el derecho de hacer cualquier alteración en los planos y/o Especificaciones, siempre que éstos no signifiquen aumento en el precio del Contrato. Si significase aumento en el precio, se acordarán las modificaciones en la obra y costos de común acuerdo.
   • Garantía de funcionamiento de los equipos por un (1) año, incluyendo visitas trimestrales de mantenimiento preventivo, incluyendo las vistas de mantenimiento correctivo.
   • Implementación de los sistemas de potencia eléctrica y control indicados en los planos y especificaciones, el adjudicatario será responsable de la implementación eléctrica desde los centros de carga que se destinará para tal fin, hasta cada una de las unidades a instalar. Se deberán etiquetar todos los breakers y circuitos que se utilicen, de forma impresa y con adhesivo.
   • El sistema cumplirá con las normativas de calidad, estándares internacionales y con las normativas costarricenses aplicables a la protección del ambiente que ayuden a que El Banco Popular no aumente su huella ecológica.

 

1. Será responsabilidad del oferente pasar a la División Gestión de la Infraestructura a retirar los planos de diseño, posterior al comunicado por parte de la Dirección de Soporte Administrativo
2. Para la implementación e instalación el adjudicatario deberá considerar como mínimo los siguientes aspectos:
   • Los sistemas de aire acondicionado serán basados en equipos VRV (volumen variable de refrigerante) de última tecnología, de reciente desarrollo tecnológico, con bajo nivel de ruido, ahorrador de energía y con gas refrigerante ecológico.
   • Todas las instalaciones mecánicas y eléctricas de los sistemas de aire acondicionado y ventilación se harán bajo las normas de los siguientes códigos:
     • F.I.A. (Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias).
     • NPC (National Plumbing Code).
     • NFPA (National Fire Protection Association).
     • ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers).
     • ARI, SM ACNA (Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association).
   • La instalación de equipos, soportería y equipos o elementos eléctricos deberán cumplir con las normas nacionales e internacionales.
   • La instalación eléctrica deberá considerar los circuitos ramales, considerando las protecciones que alimentan a cada equipo del sistema de aire acondicionado y sus respectivos desconectores.
   • Instalación limpieza y soportería de la red de tuberías de refrigeración, así como la instalación de la red de evacuación de las condensados de las evaporadoras.
   • Los materiales de fabricación serán los permitidos por los reglamentos vigentes y según se indican en planos y especificaciones, así los materiales de fabricación se deberán cumplir con las dimensiones en sus espesores, longitudes y diámetros según las normas UL, API, ASME, entre otros aplicables según sea el caso.
   • Deberá tratarse todas las estructuras metálicas con “protecciones anticorrosivas”.
   • El proyecto deberá incluir la construcción, instalación y pintado de la estructura que soportará los condensadores y evaporadores.

 

1. Para todo el proceso de implementación el adjudicatario deberá de cumplir con todas las recomendaciones necesarias bajo el código eléctrico de Costa Rica, en todas las modificaciones eléctricas que se incluyan.

 

1. El horario de trabajo será de una modalidad mixta, se permitirá la ejecución de trabajos en lugares donde no obstruya la labor normal de los colaboradores del Banco, por ejemplo, pasillo y trabajos externos. En sitios como oficinas la instalación de equipos será fuera de hora hábil, de igual manera en lugares donde los equipos tengan que instalar sobre los centros de trabajo.
2. Estas actividades son solo una lista parcial y no pretende quedar agotada. El adjudicatario deberá ser lo más explícito y amplio posible, de manera que el Banco Popular pueda tener suficiente información sobre la adquisición a desarrollar.

 

1. Para toda la información que se deba entregar a la Administración del Banco como parte de la presente contratación, se deberá entregar en formato digital mediante “Discos Compactos”, y los planos US-BUILT digitalizados, con su debida carátula de presentación, se deberá firmar un control de recibido y de aceptación de los documentos. Todos los planos y certificaciones que se entreguen deben ser entregados en formato físico y digital (en formato Autocad y en PDF).

 

1. El contratista deberá presentar un cronograma en formato .mpp (Microsoft Project) el día de la fecha en que se dará la orden de inicio. El cronograma deberá contemplar actividades explícitas en tiempos y recursos con las actividades debidamente dependientes entre ellas, dividiendo el proyecto en las siguientes etapas para cada oficina:

 

• Etapa 1: Adquisición y traslado de equipos.
• Etapa 2: Desinstalación de equipos actuales
• Etapa 3: Instalación soportes, tubería de drenaje, tubería de cobre y su respectivo aislamiento.
• Etapa 4: Instalación de sistema tuberías para cableado eléctrico, cableado eléctrico y accesorios.
• Etapa 4: Instalación de equipos nuevos - Etapa 8: Puesta a punto y pruebas - Etapa 9: Cierre de proyecto.

 

El cronograma será revisado por la División Gestión de la Infraestructura, con la posibilidad hacer comentarios, solicitudes de cambios y ajustes, el contratista deberá acatar las solicitudes realizando los ajustes y presentar el cronograma modificado en un máximo de 2 días después de presentada la solicitud de mejora al cronograma por parte de esta División.

 

1. Para la presentación de la oferta el Oferente deberá verificar en sitio que las dimensiones y tamaños de los equipos pueden ser ingresados por los accesos al edificio. Si no es posible el acceso el oferente presentará una estrategia y/o propuesta para hacer el ingreso de los equipos. Si la propuesta considera modificaciones físicas, las mismas deben quedar en las mismas condiciones y acabados iniciales.

 

1. El oferente debe presentar una lista de repuestos recomendados en la oferta que se asocian con la operación de cada uno de los equipos a los que se les brindará mantenimiento.

 

1. El contratista deberá incluir limpieza general por cada actividad diaria realizada, velando por el orden y limpieza de los materiales utilizados y los centros de trabajo de los colaboradores del Banco.

 

1. En caso de existir algún daño o imperfección en alguna estructura del Banco ajeno a las labores realizadas para el presente proyecto, el contratista deberá demostrar que se encontraba en esas condiciones antes de iniciar con las tareas indicadas en este cartel de lo contrario deberá de reparar a plena satisfacción del Banco.

 

1. Todos los trabajadores de la empresa contratista debe usar y utilizar los equipos de seguridad y protección personal de acuerdo a la actividad que esté realizando, además de los equipos obligatorios indistintamente de la actividad desarrollada en base a los artículos 6 y 7 del Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo. En el momento que un trabajador no esté utilizando un equipo de protección deberá ser cesado de su trabajo hasta el día siguiente sin excepción.

 

1. Todos los trabajadores de la empresa contratista deberá utilizar carné de la empresa o alguna otra identificación, el trabajador que no lo porte no podrá ingresar a trabajar ese día. Además, queda totalmente prohibido el ingreso de trabajadores en pantalones cortos, camisetas de tirantes, chancletas o zapatos abiertos.

 

1. B) ACTIVIDADES A REALIZAR

 

 

Agencia Zarcero 

 

1. Suministro e instalación mecánica de dos (2) equipo de aire acondicionado tipo minisplits tipo piso cielo, cada uno con una capacidad nominal de 36.000 Btu/h (3 ton). Para área de salón principal. Condensadores sobre plataforma en la cubierta de techo. Evaporadores identificados en croquis con los números 5 y 6: . Alimentación del tablero eléctrico identificado en el croquis con el número: 7.

 

1. Suministro e instalación mecánica de dos (2) equipos de aire acondicionado tipo minisplits tipo pared alta, cada uno con una capacidad nominal de 24.000 Btu/h (2 ton). Para las áreas de gerencia y cuarto de comunicaciones. Condensadores en la plataforma sobre la cubierta de techo. Evaporadores identificados en croquis con los números: 1 y 4. Alimentación del tablero eléctrico identificado en el croquis con el número: 7.

 

1. Suministro e instalación mecánica de dos (2) equipos de aire acondicionado tipo minisplits tipo pared alta, cada uno con una capacidad nominal de 12.000 Btu/h (2 ton). Para las áreas de tesorería y soporte y fiscalización. Condensadores en la plataforma sobre la cubierta de techo. Evaporadores identificados en croquis con los números: 2 y 3 . Alimentación del tablero eléctrico identificado en el croquis con el número: 7.

 

1. Desinstalación de 4 (cuatro) unidades y su respectivo traslado el almacén de Calle Blancos, se deberá de trasladar solamente el evaporador y condensador. Los materiales de instalación, ductería y bombas de condensado son considerados como desecho y la empresa asignada realizará su debido desecho responsable.

 

1. Deberán de realizar un mantenimiento preventivo trimestral. Los mantenimientos preventivos deberán de cotizarse por visita y deberán tener una periodicidad trimestral a partir de la fecha en que es reciben los trabajos, se podrán realizar durante todo el mes en el que se cumple la periodicidad. Estos mantenimientos se pagarán después de realizados y de forma individual, una vez que tienen la boleta original, firmada y con sello de la oficina, la adjuntan a la factura confeccionada y se procede el pago bajo los mismos términos del contrato. En caso de un atraso, se tendrá una penalidad de 2.5% del total a facturar por día de atraso para cada mantenimiento trimestral, hasta un máximo del 25%. Una vez finalizados los mantenimientos se hará un acta de cierre del proyecto. Este costo deberá ser parte del costo total del proyecto. Agencia Aguas Zarcas

 

1. Suministro e instalación mecánica de cuatro (4) equipos de aire acondicionado tipo tipo cassette, cada uno con una capacidad nominal de 36.000 Btu/h (3 ton). Para el área de salón de atención a clientes y back office. Condensadores en la plataforma sobre la cubierta de techo. Evaporadores identificados en croquis con los números: 1, 2, 3 y 4. Alimentación del tablero eléctrico identificado en el croquis con el número: 16.

 

1. Suministro e instalación mecánica de un (1) equipo de aire acondicionado tipo minisplits tipo pared alta, cada uno con una capacidad nominal de 36.000 Btu/h (3 ton). Para área de salón sótano. Condensadores en pared sobre la planta de respaldo del edificio. Evaporadores identificados en croquis con los números: 13 . Alimentación del tablero eléctrico identificado en el croquis con el número: 16.

 

1. Suministro e instalación mecánica de un (1) equipo de aire acondicionado tipo tipo ductos, con una capacidad nominal de 36.000 Btu/h (3 ton). Para el área de oficinas del back office. Condensadores en la plataforma sobre la cubierta de techo. Evaporadores identificados en croquis con los números: 5. Alimentación del tablero eléctrico identificado en el croquis con el número: 16. Se mantiene solamente el sistema de ductería.

 

1. Suministro e instalación mecánica de un (1) equipo de aire acondicionado tipo minisplits tipo pared alta, cada uno con una capacidad nominal de 24.000 Btu/h (2 ton). Para área del comedor. Condensadores en pared sobre la planta de respaldo del edificio. Evaporadores identificados en croquis con los números: 12. Alimentación del tablero eléctrico identificado en el croquis con el número: 16.

 

1. Suministro e instalación mecánica de cuatro (4) equipos de aire acondicionado tipo minisplits tipo pared alta, cada uno con una capacidad nominal de 12.000 Btu/h (1 ton). Para las áreas de tesorería, cuarto de comunicaciones primero piso, cuarto de comunicaciones sótano y cajero automático. Condensadores en la plataforma sobre la cubierta de techo, con excepción del equipo del cuarto de comunicaciones del sótano, el cual irá en pared sobre la planta de respaldo del edificio. Evaporadores identificados en croquis con los números: 7, 8, 9 y 14 . Alimentación del tablero eléctrico identificado en el croquis con el número: 16. Para la unidad del cuarto de comunicaciones el primer nivel mantener la instalación de potencia eléctrica, para la unidad del cuarto de comunicaciones del sótano se cambia la bomba de condensado y se reutiliza el cobre y la potencia eléctrica, la unidad del ATM mantiene el cobre y la instalación eléctrica, se cambia la bomba de drenaje de condensado.

 

1. Suministro e instalación de dos (2) extractores para los baños del salón principal. Ventilador de extracción de falso plafón con compuerta antirretorno 50 CFM, 1090 RPM, 32 W motor HP, Suministro de un lote de conductos para distribución de extracción de aire, fabricada en lámina

HG G-90 sin aislamiento, y con salida a la rampa de acceso al parqueo para funcionarios con su respectivo cajón y luber. Identificados en croquis con los números: 10 y 11. Alimentación al apagador del recinto. 

 

1. Suministro e instalación de un difusor de aire acondicionado para una capacidad nominal aproximada de 200cfm. Deberá de conectarse al suministro del equipo indicado en el croquis con el número 6. Para este caso se reutilizan los accesorios de las unidades que se desinstalan del salón.

 

1. Desinstalación de 8 (ocho) unidades y su respectivo traslado el almacén de Calle Blancos, se deberá de trasladar solamente el evaporador y condensador. Los materiales de instalación, ductería y bombas de condensado son considerados como desecho y la empresa asignada realizará su debido desecho responsable.

 

1. Se deberá de ampliar la plataforma de techo de forma tal que todos los condensadores queden instalados sobre la misma, respetando la distancia mínima entre unidades que indique el fabricante y además que facilite el servicio de mantenimiento preventivo. El tubo perimetral será de 3” x 3” con largueros cada 61cm de 1.5” x 1.5”. Toda el área llevará lámina de metal expandida (jordomex) #3 en 1.5mm traslapado. Para los puntos de anclaje se solicitará un visto bueno por parte del Banco antes de la instalación.

 

1. Los condensadores a pared sobre la planta de emergencia deberán de estar instalados todos al mismo nivel respecto a su parte inferior, anclados directamente a pared. La separación entre los mismos será la indicada por el fabricante.

 

1. Se deberá construir una pasarela de tránsito para el acceso a la plataforma de condensadores sobre la cubierta de techo y otra para el mantenimiento de los equipos condensadores anclados a pared, tal y como se indica en la imagen adjunta “pasarelas aguas zarcas”. Se deberá construir con tubo de 2x2 en 1.5mm, cuadricula a cada 60cm y de metal expandida (jordomex) #3 en 1.5mm, hierro negro, pintado con 1 mano de minio y 2 manos de fast dry.

 

1. Se deberá de reparar el cielo suspendido afectado el momento de desinstalar los sistemas de ductos actuales, adicionalmente se deberá de reemplazar las láminas de cielo dañas por goteras provocadas por cualquier razón, ya sean goteras en la cubierta o condensación de equipos viejos.

 

1. Se deberá de construir una pared liviana para el anclaje del equipo del salón en el área del sótano. Estructura calibre 25 forrada con gypson acabado fino y pintura acrílica. Refuerzo para soportar el equipo en madera. El color deberá ser el mismo de las paredes actuales del recinto, a pesar de que el Banco indique el código de color, es responsabilidad de la empresa que no exista ninguna diferencia. Esta pared está identificada en el croquis con el número 15. El tamaño deberá de ser el necesario para que el equipo calce en su parte horizontal.

 

 

1. Deberán de realizar un mantenimiento preventivo trimestral. Los mantenimientos preventivos deberán de cotizarse por visita y deberán tener una periodicidad trimestral a partir de la fecha en que es reciben los trabajos, se podrán realizar durante todo el mes en el que se cumple la periodicidad. Estos mantenimientos se pagarán después de realizados y de forma individual, una vez que tienen la boleta original, firmada y con sello de la oficina, la adjuntan a la factura confeccionada y se procede el pago bajo los mismos términos del contrato. En caso de un atraso, se tendrá una penalidad de 2.5% del total a facturar por día de atraso para cada mantenimiento trimestral, hasta un máximo del 25%. Una vez finalizados los mantenimientos se hará un acta de cierre del proyecto. Este costo deberá ser parte del costo total del proyecto.

 

 

 

Agencia Paquera 

 

1. Suministro e instalación mecánica de un (1) equipo de aire acondicionado tipo minisplits tipo piso cielo, cada uno con una capacidad nominal de 60.000 Btu/h (5 ton). Para área de salón principal. Condensadores en pared detrás de la oficina. Evaporador identificado en croquis con los números: 1 . Alimentación del tablero eléctrico identificado en el croquis con el número: 3.

 

1. Suministro e instalación mecánica de dos (2) equipos de aire acondicionado tipo minisplits tipo pared alta, cada uno con una capacidad nominal de 24.000 Btu/h (2 ton). Para área de salón principal. Condensadores en pared detrás de la oficina. Evaporadores identificados en croquis con los números: 2 y 3 . Alimentación de los tableros eléctricos identificados en el croquis con el números: 1 y 2.

 

1. Suministro e instalación mecánica de un (1) equipo de aire acondicionado tipo minisplits tipo pared alta, cada uno con una capacidad nominal de 12.000 Btu/h (2 ton). Para el área de tesorería. Condensadores en pared detrás de la oficina. Evaporador identificado en croquis con los números: 4 . Alimentación del tablero eléctrico identificado en el croquis con el número: 2. Se reutiliza la tubería de refrigeración y la instalación de potencia eléctrica.

 

1. Desinstalación de tres (3) unidades y su respectivo traslado el almacén de Calle Blancos, se deberá de trasladar solamente el evaporador y condensador. Los materiales de instalación, ductería y bombas de condensado son considerados como desecho y la empresa asignada realizará su debido desecho responsable.

 

1. Deberán de realizar un mantenimiento preventivo trimestral. Los mantenimientos preventivos deberán de cotizarse por visita y deberán tener una periodicidad trimestral a partir de la fecha en que es reciben los trabajos, se podrán realizar durante todo el mes en el que se cumple la periodicidad. Estos mantenimientos se pagarán después de realizados y de forma individual, una vez que tienen la boleta original, firmada y con sello de la oficina, la adjuntan a la factura confeccionada y se procede el pago bajo los mismos términos del contrato. En caso de un atraso, se tendrá una penalidad de 2.5% del total a facturar por día de atraso para cada mantenimiento trimestral, hasta un máximo del 25%. Una vez finalizados los mantenimientos se hará un acta de cierre del proyecto. Este costo deberá ser parte del costo total del proyecto.

 

 

BP Total Pavas

 

1. Suministro e instalación mecánica de dos (2) equipo de aire acondicionado tipo tipo cassette, cada uno con una capacidad nominal de 48.000 Btu/h (4 ton). Para el área de la oficina BP Global segundo piso. Condensadores en la plataforma sobre la cubierta de techo. Evaporadores identificados en croquis con los números: 1 y 2. Alimentación del tablero eléctrico identificado en el croquis con el número.

 

1. Desinstalación de dos (2) unidades y su respectivo traslado el almacén de Calle Blancos, se deberá de trasladar solamente el evaporador y condensador. Los materiales de instalación, ductería y bombas de condensado son considerados como desecho y la empresa asignada realizará su debido desecho responsable.
2. Deberán de realizar un mantenimiento preventivo trimestral. Los mantenimientos preventivos deberán de cotizarse por visita y deberán tener una periodicidad trimestral a partir de la fecha en que es reciben los trabajos, se podrán realizar durante todo el mes en el que se cumple la periodicidad. Estos mantenimientos se pagarán después de realizados y de forma individual, una vez que tienen la boleta original, firmada y con sello de la oficina, la adjuntan a la factura confeccionada y se procede el pago bajo los mismos términos del contrato. En caso de un atraso, se tendrá una penalidad de 2.5% del total a facturar por día de atraso para cada mantenimiento trimestral, hasta un máximo del 25%. Una vez finalizados los mantenimientos se hará un acta de cierre del proyecto. Este costo deberá ser parte del costo total del proyecto.

 

 

Agencia Uruca

 

1. Desinstalación de una (1) unidad y su respectivo traslado el almacén de Calle Blancos, se deberá de trasladar solamente el evaporador y condensador. Los materiales de instalación, ductería y bombas de condensado son considerados como desecho y la empresa asignada realizará su debido desecho responsable.

 

1. Suministro e instalación mecánica de un (1) equipo de aire acondicionado tipo minisplits tipo piso cielo, cada uno con una capacidad nominal de 60.000 Btu/h (5 ton). Para área de salón principal. Condensadores en la plataforma sobre la cubierta de techo. Evaporador identificado en croquis con el número: 1. Alimentación del tablero eléctrico identificado en el croquis con el número: 2.

 

1. Deberán de realizar un mantenimiento preventivo trimestral. Los mantenimientos preventivos deberán de cotizarse por visita y deberán tener una periodicidad trimestral a partir de la fecha en que es reciben los trabajos, se podrán realizar durante todo el mes en el que se cumple la periodicidad. Estos mantenimientos se pagarán después de realizados y de forma individual, una vez que tienen la boleta original, firmada y con sello de la oficina, la adjuntan a la factura confeccionada y se procede el pago bajo los mismos términos del contrato. En caso de un atraso, se tendrá una penalidad de 2.5% del total a facturar por día de atraso para cada mantenimiento trimestral, hasta un máximo del 25%. Una vez finalizados los mantenimientos se hará un acta de cierre del proyecto. Este costo deberá ser parte del costo total del proyecto.

 

 

 

Edificio Panasonic

 

1. Desinstalación de una (1) unidad y su respectivo traslado el almacén de Calle Blancos, se deberá de trasladar solamente el evaporador y condensador. Los materiales de instalación, ductería y bombas de condensado son considerados como desecho y la empresa asignada realizará su debido desecho responsable.

 

1. Suministro e instalación mecánica de un (1) equipo de aire acondicionado tipo minisplits tipo piso cielo, cada uno con una capacidad nominal de 60.000 Btu/h (5 ton). Para área de salón principal. Condensador sobre base metálica al costado del edificio a nivel de piso 1. Evaporador y tablero eléctrico Identificados en croquis.

 

1. Deberán de realizar un mantenimiento preventivo trimestral. Los mantenimientos preventivos deberán de cotizarse por visita y deberán tener una periodicidad trimestral a partir de la fecha en que es reciben los trabajos, se podrán realizar durante todo el mes en el que se cumple la periodicidad. Estos mantenimientos se pagarán después de realizados y de forma individual, una vez que tienen la boleta original, firmada y con sello de la oficina, la adjuntan a la factura confeccionada y se procede el pago bajo los mismos términos del contrato. En caso de un atraso, se tendrá una penalidad de 2.5% del total a facturar por día de atraso para cada mantenimiento trimestral, hasta un máximo del 25%. Una vez finalizados los mantenimientos se hará un acta de cierre del proyecto. Este costo deberá ser parte del costo total del proyecto.

 

Suministro de equipo para entrega en la bodega de Calle Blancos (sin instalación)

 

1. Suministro de un (1) equipo tipo pared alta para agua helada con una capacidad nominal de 24,000 BTU/H. Alimentación eléctrica 208/230 voltios A.C, 60HZ, monofásico. Control programable de pared alámbrico.

 

 

C) ESPECIFICACIONES TECNICAS