SERVICIO DE REPARACIÓN SISTEMA RECIRCULACIÓN LABOR

Multa. Se entenderá que el retraso en la entrega del objeto contractual, una vez vencido el plazo establecido, no resulta imputable al adjudicatario, a título de incumplimiento contractual, cuando el mismo sea consecuencia directa del acaecimiento de caso fortuito y/o fuerza mayor debidamente comprobada por el Contratista y aceptada por la Municipalidad; siempre que la justificación respectiva haya sido presentada por el Contratista dentro de los cinco días hábiles posteriores al acontecimiento que provocó el atraso. 1. Entrega incompleta: Se aplicará una penalización equivalente al 1% del monto total de la orden de pedido del producto, por cada día hábil de atraso en la entrega de los bienes faltantes, hasta un máximo del 10% del total adjudicado. Esta penalización será adicional a cualquier otra sanción aplicable conforme a las condiciones contractuales. 2. Si la entrega incompleta persiste y supera los 15 días hábiles, o si la entrega parcial afecta gravemente el funcionamiento del servicio contratado, la Municipalidad podrá optar por rescindir el contrato de manera unilateral y exigir al contratista el pago de las sanciones correspondientes, de acuerdo con la normativa vigente. 3. El fiscalizador de esta contratación, no gestionará el cobro de multa y/o cláusula penal, únicamente en el caso de que el incumplimiento del Contratista obedezca a motivos de caso fortuito, fuerza mayor o culpa de la Administración, debidamente comprobadas y se haya seguido lo establecido en el procedimiento sumario establecido en la normativa.

Cláusula penal. Atrasos en la entrega: En caso de presentarse un retraso no justificado en la entrega del objeto, conforme a las condiciones establecidas en el cartel, el contratista deberá pagar a la Municipalidad una penalización equivalente al 1% del monto total de la orden de pedido del producto por cada día hábil de retraso, hasta un máximo del 25%. Superado este porcentaje, se considerará que el contratista ha incurrido en incumplimiento del contrato, lo cual faculta a la Municipalidad para proceder con la resolución contractual por incumplimiento, de acuerdo con la normativa vigente y aplicable.