CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL DE GUARARI, LUIS PAULINO MORA SEGUNDA ETAPA PARA LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

Multa. Las sanciones o multas por incumplimientos específicos del contrato se aplicarán al servicio según se indican a continuación a) No presentación o atrasos en la presentación del programa de trabajo de acuerdo con la “orden de inicio”, respecto al tiempo establecido por la unidad supervisora durante la ejecución contractual. b) Presentación incompleta de resultados de laboratorio acorde al plan de calidad (cuando aplique). c) Inicio tardío de actividades respecto a la "orden de inicio" emitida. d) Atrasos en la ejecución de los trabajos objeto de esta contratación, respecto a lo indicado en el plazo dado en la “orden de inicio”. e) Atraso en la conclusión de la corrección de defectos solicitados. f) Suspensión injustificada de actividades del proyecto de conformidad con el programa de trabajo aprobado y vigente en la “orden de inicio”. g) No cumplimiento de visitas al sitio de obra del director técnico y/o responsable de la empresa. h) Incumplimiento de medidas de controles ambientales, control de calidad y faltas a la seguridad e higiene laboral (salud ocupacional). i) El contratista o su personal no se presentan a las reuniones de coordinación establecidas por la Contraparte Institucional. j) Atrasos y no colocación del señalamiento preventivo o dispositivos de seguridad con relación al plan de manejo de tránsito de seguridad vial aprobado. k) Atrasos o la no realización de la limpieza parcial o final, del sitio y sus alrededores. l) No instalación al inicio de la obra del rótulo informativo del proyecto. m) El contratista hace caso omiso a indicaciones del fiscalizador del contrato u omite atender denuncias sobre las obras ejecutadas. n) El contratista no mantiene actualizado el cronograma de trabajo. o) No contar con el juego de planos visados completos en sitio Por cada incumplimiento señalado anteriormente se aplicará una multa equivalente a ¢75.000 (Setenta y cinco mil colones). No se establece un límite mensual en la aplicación de estas multas, por lo que podrán imponerse tantas veces como se verifiquen incumplimientos durante la ejecución del contrato.

Cláusula penal. Las sanciones o multas por incumplimientos específicos del contrato se aplicarán al servicio contratado según se indican a continuación: a. Incumplimiento del plazo de entrega: En caso de existir atrasos en el plazo de entrega del contrato el adjudicatario deberá pagar por ese concepto, el valor de ¢800.000,00 (monto estimado del costo del debido proceso) Para el caso de la sanción, se ha establecido su monto utilizando como parámetro el costo por hora que pagará a LA MUNICIPALIDAD el Contratista en el momento en que se dé el hecho generador de dicha sanción. El pago de las multas se cobrará reteniendo su equivalente de la facturación mensual que deba cancelársele al contratista, según lo que sea reportado por la Encargada de Proyectos debidamente acreditada para tal fin, y su valor se retendrá de la facturación en trámite o pendiente de pago por parte de LA MUNICIPALIDAD