Mural pictórico con temática alusiva al desarrollo e historia del distrito Santiago.

12. Requisitos admisibilidad: Se admite a concurso la oferta que cumpla con todos los aspectos de admisibilidad, requerimientos legales y documentación solicitada en el pliego de condiciones, y demás jurisprudencia en materia de contratación pública que aplique.
La sola presentación de la oferta se entenderá como una manifestación inequívoca de la voluntad del oferente de contratar con pleno sometimiento al pliego de condiciones, disposiciones legales y reglamentarias vigentes. La sumisión operará de pleno derecho e implicará la incorporación dentro del contenido de la relación contractual de las normas constitucionales, los principios y prohibiciones establecidos en la Ley de Contratación Administrativa, su Reglamento y el presente pliego de condiciones.

Los siguientes son los requisitos mínimos de participación y admisibilidad:
Encontrarse al día con:
• Patente vigente y acorde con el servicio que se oferta en la presente contratación, presentar
el documento o justificación en caso de no requerirse.
• Permiso de funcionamiento vigente y acorde con el servicio que se oferta en la presente contratación, presentar el documento o justificación en caso de no requerirse.
• Debe contar con Póliza de Riesgos del Trabajo, adjuntar copia de dicha póliza y en caso de resultar adjudicatario deberá mantenerla vigente, durante todo el plazo contractual.
• Las obligaciones obrero - patronales de la CCSS, o bien, debe de indicar si tiene un arreglo de pago aprobado por ésta, vigente al momento de la apertura de las ofertas (Art. 65 c) RLCA).
• Estar al día con la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, o bien presentar un arreglo de pago aprobado por ésta, vigente al momento de la apertura de las ofertas.
• De ser persona jurídica, debe de estar al día con los impuestos a personas jurídicas.
Es entendido que la Municipalidad de San Rafael se reserva el derecho de verificar el cumplimiento de los requisitos correspondientes, para lo cual es imprescindible ofrecer los datos de contacto en aquellos casos en donde se acredita la prestación de servicios. Asimismo, se reserva el derecho de hacer pruebas de conocimiento al personal asignado al proyecto.
Perfil y experiencia profesional:
Se requiere la contratación de un pintor artístico o muralista con experiencia comprobada en el diseño y ejecución de murales artísticos. 

Requisitos del perfil profesional:

Ver detalles, cuadros, imagenes, otros en especificaciones técnicas CARTA-MSRH- UCSM-101-2026

Para efectos de acreditación de los criterios establecidos en el presente apartado, los mismos proyectos, diseños, obras ejecutadas, referencias, publicaciones, certificaciones o documentos aportados por el oferente podrán ser utilizados para demostrar el cumplimiento de uno o varios requisitos, siempre que de la documentación presentada se pueda verificar objetivamente el cumplimiento de cada criterio evaluado. No será obligatorio aportar proyectos o evidencias diferentes
para cada requisito, salvo que expresamente se indique lo contrario en el presente pliego.
El oferente deberá adjuntar junto con su oferta toda la documentación probatoria que respalde el cumplimiento de los requisitos anteriores. La ausencia de los respectivos documentos de respaldo impedirá a la Administración verificar la capacidad técnica requerida para la ejecución contractual, por lo que la oferta podrá ser declarada inadmisible. El cumplimiento de estos requisitos será objeto de verificación durante la etapa de admisibilidad de ofertas. Asimismo, la Administración se reserva el derecho de solicitar aclaraciones, verificar referencias y corroborar la autenticidad de la
información aportada.

SECCIÓN III
Requerimientos Técnicos del Proceso de Contratación
1. Especificaciones Técnicas:
1. Especificaciones técnicas detalladas del Objeto contractual:
PARTIDA 1, LÍNEA 1: DISEÑO Y EJECUCIÓN DE MURAL PICTÓRICO CON
TEMÁTICA ALUSIVA AL DESARROLLO E HISTORIA DEL DISTRITO SANTIAGO.
1.1 Ubicación del proyecto: El mural será ejecutado en el muro ubicado en la cancha multiusos
del distrito de Santiago.
1.2 Área de superficie: La superficie aproximada de trabajo corresponde a 43 metros cuadrados
de pared de muro, iniciando a una altura aproximada de 5 cm sobre el nivel del suelo.
1.3 Etapa I, preparación y acondicionamiento de la superficie: Previo a la ejecución del
mural, el contratista deberá realizar las siguientes actividades:
✓ Lavado completo de la superficie mediante hidro lavadora.

✓ Reparación de huecos, grietas, fisuras, desprendimientos o imperfecciones existentes.
✓ Aplicación de repello donde sea necesario.
✓ Afinado y preparación de la superficie para garantizar condiciones óptimas de adherencia.
✓ Aplicación de pintura base color blanco para exteriores.
✓ La pintura base deberá ser apta para exposición permanente a la intemperie.
✓ El contratista deberá respetar los tiempos técnicos de secado y curado de los materiales utilizados
antes de iniciar la etapa artística.
✓ Antes de iniciar la ejecución del mural pictórico, todas las superficies deberán encontrarse
correctamente impermeabilizadas y selladas, siguiendo los criterios técnicos definidos por el
muralista adjudicado.
✓ Estas actividades deberán estar incorporadas dentro del cronograma de trabajo.
1.4 Etapa II: Diseño y ejecución del mural pictórico: Una vez concluida la preparación de la
superficie, se procederá a la elaboración del mural artístico.
✓ La obra deberá desarrollar una temática alusiva al: desarrollo histórico, historia local,
identidad cultural, patrimonio comunitario, valores y tradiciones del distrito Santiago.
✓ El mural deberá incorporar variedad de colores, efectos artísticos y degradaciones
cromáticas que permitan obtener una obra visualmente atractiva y representativa de la
comunidad.
1.5 Coordinación para la definición de la temática: Con el fin de garantizar que la obra
represente adecuadamente la identidad, historia y valores de la comunidad, el contratista deberá coordinar con los representantes designados por la Municipalidad, la Asociación de Desarrollo Integral de Santiago y demás actores que la Administración determine. Durante las dos primeras semanas posteriores a la firma del contrato, deberá realizar al menos dos reuniones de trabajo. En la primera reunión explicará los objetivos del proyecto, las características del mural y la metodología a desarrollar, promoviendo un intercambio de ideas sobre los temas, elementos históricos, culturales y comunitarios que serán representados,
dejando constancia de los aportes recibidos. En una segunda reunión presentará el boceto preliminar elaborado a partir de las propuestas recopiladas, recibirá observaciones y sugerencias de los participantes e incorporará los ajustes  técnicamente viables, para posteriormente remitir la propuesta definitiva para la aprobación formal de la Administración antes de iniciar la ejecución del mural.
1.6 Plan de trabajo y cronograma: El contratista deberá elaborar y presentar un plan de trabajo y un cronograma detallado que incluya todas las etapas del proyecto, tales como reuniones de coordinación, elaboración de bocetos, preparación de superficies, impermeabilización, sellado, ejecución del mural, acabados y limpieza final. Asimismo, deberá establecer mecanismos de coordinación con los representantes designados por la Administración y la Asociación de Desarrollo Integral de Santiago para asegurar el correcto desarrollo del proyecto. En caso de presentarse situaciones excepcionales debidamente justificadas, como condiciones climáticas adversas, restricciones sanitarias o eventos de fuerza mayor, podrá solicitar por escrito una ampliación del plazo de ejecución.
1.7 Pinturas y materiales: El contratista deberá utilizar exclusivamente pinturas, selladores, impermeabilizantes y demás materiales de primera calidad, aptos para la ejecución de murales artísticos expuestos permanentemente a la intemperie. Previo al inicio de los trabajos, las superficies deberán ser correctamente selladas e impermeabilizadas conforme al criterio técnico del muralista, garantizando la protección y durabilidad de la obra. Asimismo, junto con la oferta deberá presentar la identificación de las pinturas a utilizar, indicando marca comercial, tipo de producto y las respectivas fichas técnicas, a fin de que la Administración pueda verificar  objetivamente el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos.
Las pinturas propuestas deberán contar como mínimo con acabado mate, secado  rápido, buen endurecimiento, alta flexibilidad, alta cobertura y rendimiento, facilidad de aplicación y repintado, alta durabilidad del color, resistencia al rayado una vez polimerizada la película, resistencia a la exposición prolongada a los rayos ultravioleta (UV) y ausencia de plomo u otros metales pesados. La propuesta artística deberá incorporar variedad cromática y degradación de colores que permitan obtener un acabado visual atractivo, uniforme y de calidad profesional, adecuado para una obra pública de carácter permanente.
1.8 Limpieza del lugar: Durante toda la ejecución del proyecto, el contratista deberá mantener el área de trabajo en condiciones adecuadas de orden, limpieza y  seguridad, retirando oportunamente residuos, materiales sobrantes, envases, escombros y cualquier desecho generado por las labores realizadas. Asimismo, será responsable de cumplir con las disposiciones de salud ocupacional y de garantizar que su personal utilice el equipo de protección personal correspondiente.
Al finalizar los trabajos, el contratista deberá entregar el mural completamente concluido y el sitio intervenido en perfectas condiciones de limpieza, libre de residuos, materiales sobrantes y cualquier elemento ajeno al proyecto, de manera que la obra pueda ser recibida a satisfacción de la Administración.

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Mural pictórico con temática alusiva al desarrollo e historia del distrito Santiago.
SECCIÓN I
Información General de la Contratación
1. Nombre de la obra o servicio: Mural pictórico con temática alusiva al desarrollo e
historia del distrito Santiago.
2. Dependencia solicitante y ejecutora: Unidad de Control de Servicios Municipales.
3. Tipo de procedimiento: Licitación Reducida
4. Tipo de modalidad: Servicios.
5. Clasificación del objeto: Servicios.
6. Justificación de la procedencia de la contratación: La Municipalidad requiere contratarlos servicios profesionales para el diseño, elaboración y ejecución de un mural pictórico con temática alusiva al desarrollo, la identidad cultural, los hitos históricos y los principales elementos representativos del distrito de Santiago, con el propósito de fortalecer el sentido de pertenencia de la comunidad, promover la conservación de la memoria histórica local y contribuir al embellecimiento de los espacios públicos cantonales.
7. Disponibilidad del recurso humano para la supervisión del objeto contractual: Esta
Administración acredita que, para el cumplimiento de este procedimiento de compra o
servicio, se cuenta con recurso humano e infraestructura administrativa suficiente para verificar el fiel cumplimiento del objeto de contratación, tanto cuantitativa como
cualitativamente (artículo 106. Ley General de Contratación Pública, Ley 8896).

8. Finalidad pública que se persigue satisfacer con el concurso: Preservar, promover y
difundir la identidad histórica, cultural y social del distrito de Santiago mediante la creación
de un mural pictórico de carácter permanente que rescate elementos representativos de su
desarrollo y memoria colectiva, contribuyendo al embellecimiento de los espacios públicos,
al fortalecimiento del sentido de pertenencia de la comunidad y al acceso ciudadano a
manifestaciones artísticas y culturales.
9. Justificación de la escogencia de la solución técnica para satisfacer la necesidad: La
contratación mediante Licitación Reducida resulta la solución técnica más adecuada para
atender la necesidad institucional, por cuanto permite contratar a un artista o empresa
especializada con la experiencia, conocimientos y recursos necesarios para diseñar y ejecutar
un mural pictórico de calidad artística y durabilidad, garantizando el cumplimiento de los
objetivos de rescate histórico, fortalecimiento de la identidad cultural y embellecimiento del
espacio público del distrito de Santiago, bajo criterios de eficiencia, transparencia y uso
racional de los recursos públicos.
10. Procedimientos de control de calidad: La persona administradora de la contratación y la
jefatura de la dependencia usuaria velarán por el estricto cumplimiento de los requisitos
técnicos y condiciones establecidas para el servicio contratado, verificando la calidad de los
trabajos ejecutados y los materiales utilizados mediante la revisión de informes técnicos y
recepción a satisfacción.
11. Terceros interesados y/o afectados: Personas habitantes del distrito de Santiago,
organizaciones comunales, centros educativos, visitantes del cantón, gestores culturales,
comerciantes de la zona y la ciudadanía en general.
12. Riesgos Identificados:
• Que no existan oferentes interesados en ofertar la contratación y se deba declarar
infructuosa.
• Atrasos en la ejecución de los servicios por los plazos de ley de contratación pública.
• Poca participación de los interesados.
13. Estimación presupuestaria: ¢3,500.000,00 (tres millones quinientos mil colones exactos).

14. Detalle de meta (s) y cuenta (s) presupuestaria (s):
• Número de Meta: 026-12
• Nombre de la Meta: Dar mantenimiento, reparaciones y obras nuevas en parques
Municipales.
• Estimación del costo: ₵3,500.000,00 (tres millones quinientos mil colones
exactos).
• Código Presupuestario: 02.12.05.02.99
• Certificación contenida presupuesto: CCP-UTM-2026-318.
15. Razonabilidad de Precios: Conforme al Art. 44 del Reglamento a la LGCP se realiza el
correspondiente análisis de precios, acorde al estudio de mercado realizado de los productos.
Para este análisis se tomarán mínimos y máximos del total de los precios examinad os, con el fin de obtener un parámetro del margen de estos, y así asegurar una participación activa de parte de potenciales oferentes, además se tomará en cuenta contrataciones similares realizadas por otras instituciones.
Se adjunta documento denominado MSRH-UCSM-240-2026 estudio de mercado y análisis de razonabilidad de precios.
16. Contactos y sus roles en el proceso de contratación:

Ver detalles, cuadros, imagenes, otros en especificaciones técnicas CARTA-MSRH- UCSM-101-2026

17. Prevalencia del acto administrativo: todas las ofertas que superen el contenido
presupuestario existente quedaran fuera de concurso; sin embargo, si la administración deduce bajo el análisis de las ventajas y desventajas relacionadas a la necesidad que presenta el municipio sobre la compra que quiere efectuar, y considera que el concurso puede continuar, la administración podría disminuir o aumentar cantidades (en cumplimento al artículo 184 y 185 del Reglamento a la LGCP) para adjudicar. En caso que existiera una única oferta la administración podría valorar la posibilidad de contratar el objeto bajo las mismas condiciones. Todo lo anterior con la finalidad de que prevalezca el acto administrativo y
satisfacer el fin público.
SECCIÓN II
Condiciones Generales
1. Vigencia de la oferta: 45 días.
2. Vigencia de la Contratación: 3 meses.
3. Plazo y condiciones de entrega: El contratista deberá diseñar, elaborar y concluir la
ejecución del mural pictórico en un plazo máximo de tres (3) meses calendario, contados a partir de la notificación de la orden de inicio emitida por la Administración. La obra deberá entregarse totalmente finalizada, incluyendo diseño, materiales, aplicación artística, acabados, limpieza del área intervenida y cualquier elemento necesario para su correcta ejecución, a satisfacción de la Administración Municipal. La recepción definitiva estará sujeta a la verificación del cumplimiento de las  especificaciones técnicas y artísticas establecidas en este pliego de condiciones.
4. Garantía de cumplimiento: No

5. Visita a sitio: Si

7. Cronograma de actividades y responsables: tareas, responsables y plazos de cada una de las actividades del proceso contractual conforme se establece en el párrafo último del Art. 86 del Reglamento a la LGCP.

Ver detalles, cuadros, imagenes, otros en especificaciones técnicas CARTA-MSRH- UCSM-101-2026

8. Precio: el precio deberá ser cierto y definitivo, preferiblemente en colones, deberá cotizarse libre de tributos adjuntando un desglose del monto y naturaleza de los impuestos, las tasas, sobretasas, aranceles de importación y demás impuestos del mercado local que pueda afectarlo; en caso de existir divergencia entre el precio cotizado en números y letras, prevalecerá este último, salvo el caso de errores materiales evidentes, en cuyo caso prevalecerá el valor real como se indica en el Art. 98 del Reglamento a la LGCP. Conforme al Art. 98 y Art.102 del Reglamento a la LGCP.
La Municipalidad de San Rafael está exenta del pago del impuesto de ventas, por lo cual no se debe incluir este impuesto en la oferta.

9. Desglose del Precio: Articulo 42 de la Ley General de Contratación Pública (9986)
“ARTÍCULO 42- Desglose del precio. El oferente deberá presentar la estructura del precio tanto en términos absolutos como porcentuales; lo anterior será obligatorio para los contratos de servicios y de obra pública, así como para cualquier otro objeto contractual según se establezca en el pliego de condiciones. La Administración establecerá el formato para la presentación de la estructura del precio. Cuando haya discrepancias entre los valores absolutos y los porcentuales de la estructura de precio presentada por el oferente, prevalecerán los valores absolutos sobre los porcentuales. El presupuesto detallado deberá ser presentado únicamente por el adjudicatario dentro del plazo de ocho días hábiles posteriores a la firmeza de la adjudicación y antes de la suscripción del contrato. En caso de no presentarse en ese plazo, la Administración procederá conforme a lo establecido en el artículo 52.”

Ver detalles, cuadros, imagenes, otros en especificaciones técnicas CARTA-MSRH- UCSM-101-2026

El presupuesto detallado de la obra, bien o servicio contratado deberá ser presentado únicamente por el adjudicatario dentro del plazo de ocho días hábiles posteriores a la firmeza de la adjudicación y antes de la suscripción del contrato. (Ley N° 9986, artículo 42, Reglamento artículo 103).
10. Gestión de Recepción y Gestión de Pago: se tomarán en cuenta las siguientes
disposiciones:
• El contratista debe realizar la “Solicitud de Recepción” del objeto contractual mediante ElSistema Digital Unificado (SICOP) y coordinar con la unidad ejecutora municipal (Administrador del Contrato en SICOP). En el caso de contrataciones con orden de pedido, podrá realizar la gestión de recepción una vez que se haya aceptado la orden de pedido.
• La unidad ejecutora municipal (administrador del contrato en SICOP) revisará si es
recepción provisional y confirmará el recibido de los bienes en fecha y hora pactada, una vez concluido remitirá un documento electrónico vía Sistema Digital Unificado (SICOP), para que se proceda con la entrega de la contratación.
• La unidad ejecutora municipal (administrador del contrato en SICOP) una vez recibido el objeto contractual, emitirá la Recepción definitiva, donde adjuntará informes, recepciones conformes o disconformes, en el caso de no aceptar una partida o línea la rechazará ahí mismo y remitirá el documento electrónico con todo el contenido necesario en la recepción. En caso de rechazos de partidas o líneas, o bien de entregas parciales, deberán de volver a subir la gestión de recepción para que sean aceptados a conformidad.
• El contratista, una vez recibida la gestión de recepción definitiva, tramitará la “Gestión de Pago” junto con la factura correspondiente al objeto contractual entregado, a simismo deberá remitir desde el programa de facturación la factura al correo oficial proveeduria@munisrh.go.cr, por medio del cual se verificará la factura recibida en la gestión de pago y se corroborará la idoneidad electrónica del documento. Si este paso se omite el pago no se podrá hacer efectivo.
• El contratista deberá estar al día con toda obligación exigida por la Ley Costarricense, de lo contrario el pago no se tramitará.
• Realizados los pagos correspondientes, se podrá consultar el expediente electrónico en el Sistema Digital Unificado (SICOP) con el número de procedimiento, dirigiéndose al punto de “Pago, “Resultado de pago” donde podrá verificar el monto, la forma de pago (cheque o transferencia), su numeración y fecha correspondiente; en caso de tener alguna duda en este punto contactarse directamente a la Unidad de Tesorería (22370789 ext. 215-216), siempre y cuando los tramites estén concluidos (si no encuentra datos en la consulta anterior, significa que el procedimiento sigue en trámite).
• LA MUNICIPALIDAD NO SE HACE RESPONSABLE POR PAGOS NO REALIZADOS
EN TIEMPO Y FORMA, POR LAS SIGUIENTES RAZONES: QUE EL CONTRATISTA NO REALICE LAS GESTIONES AL SISTEMA DIGITAL UNIFICADO; PROBLEMAS
DE MOROSIDAD U OMISIÓN EN LAS OBLIGACIONES A NIVEL NACIONAL
EXIGIDAS, O BIEN QUE LOS PRESUPUESTOS DEBAN SER LIQUIDADOS POR
CIERRE DE PERIODO.
• NOTA IMPORTANTE: En caso de consultas relacionadas a la licitación en mención, deberá aportar tanto el número de procedimiento como el número de orden de compra, para que pueda ser atendido correcta y puntualmente.
• La institución dispone de treinta (30) días naturales para realizar el pago correspondiente; plazo valido a partir de la fecha de la “Solicitud de Pago” debidamente asignada a la Proveeduría Municipal.
• El pago se realizará por medio de transferencia bancaria al Banco de Nacional de Costa Rica; por lo que debe registrar el número cuenta bancaria y cuenta cliente de dicho banco en la plataforma, de lo contrario se cancelará por medio de cheque.
• La Municipalidad, como agente recaudador, informa que deducirá el dos por ciento (2%) del monto facturado, correspondiente al impuesto de renta.
• La Municipalidad se encuentra exenta de impuestos, contribuciones, tasas, y derechos, amparada por la Ley 7794, Art. 8.
11. Otras disposiciones: cualquier condición no prevista en el pliego de condiciones se regirá por las disposiciones pertinentes de la normativa interna de la Municipalidad, la Ley de Administración Financiera, Ley General de Contratación Pública, su respectivo Reglamento (Art. 90 del Reglamento), y en general por todo el bloque de legalidad.

13. Detalle de Adjuntos del Proceso de Contratación: Se adjunta estudio de mercado N MSRH-UCSM-245-2026, certificación presupuestaria CCP-UTM-2026-318 y declaración jurada de no conflicto de intereses.

SECCIÓN IV
Sistema de evaluación de las ofertas
1. Evaluación de ofertas:
Todas las ofertas que superen el contenido presupuestario existente quedaran fuera de concurso; sin embargo, si la administración deduce bajo el análisis de las ventajas y desventajas relacionadas a la necesidad que presenta el municipio sobre la compra que quiere efectuar, y considera que el acto administrativo se puede rescatar, la administración podría disminuir o aumentar cantidades (en cumplimento al artículo 184 y 185 del Reglamento a la LGCP) para adjudicar. En caso que existiera una única oferta la administración podría valorar la posibilidad de contratar el objeto bajo las mismas condiciones. Todo lo anterior con el objetivo de que prevalezca el acto administrativo y satisfacer el fin público.
LA MEJOR CALIFICACIÓN FINAL SERA LA QUE CORRESPONDA AL MAYOR
PUNTAJE RESULTANTE DE LA SUMA DE LOS CRITERIOS PARA
ADJUDICACIÓN.
CALIFICACIÓN = A + B + C + D = ADJUDICACIÓN
Luego de establecer cuales ofertas son elegibles legal y técnicamente, se procederá a la calificación de estas, de acuerdo a los siguientes parámetros:

Ver detalles, cuadros, imagenes, otros en especificaciones técnicas CARTA-MSRH- UCSM-101-2026

Criterios de desempate:
Si el resultado de este concurso arroja empate entre dos oferentes, se tomará como criterios de
desempate los que se detallan a continuación:
a) PYME:
- Industria. (5 puntos).
- Servicio o agropecuaria. (5 puntos).
- Comercio. (2 puntos)
b) Menor Precio. (2 puntos).
c) Mayor Experiencia. (3 puntos).
De persistir el empate la Administración convocará por escrito con dos (2) días de antelación a la
fecha en que se resolverá el desempate, a los representantes de los oferentes que se encuentren en situación de empate, para efectuar una rifa y así seleccionar el adjudicatario, la cual será efectuada en la Municipalidad de San Rafael de Heredia en el sitio especificado en la notificación; todo lo anterior conforme al Art. 97 del Reglamento a la LGCP.

SECCIÓN V
Condiciones para la ejecución contractual
1. Requisitos para el adjudicatario y contratista:
Subcontratación:
a) De conformidad con el artículo No. 18 de la LGCP, todas las personas, físicas o jurídicas, que manifiesten interés en contratar con la Administración o para fungir como subcontratistas deberá estar inscrito en el Registro electrónico oficial de proveedores y subcontratistas del sistema SICOP; para los efectos de subcontratar se aplicará lo dispuesto en el artículo No. 49 de la LGCP.
b) Todas las prohibiciones, así como las cláusulas de confidencialidad que se establezcan en el pliego de condiciones para el oferente, aplican de la misma forma para aquel a quien se subcontrata, no obstante, no asume ningún tipo de compromiso para con este.
c) El oferente podrá subcontratar hasta en un cincuenta por ciento (50%) del monto adjudicado, lo cual no relevará al contratista de su responsabilidad, por lo tanto, el oferente deberá presentar junto con su oferta un desglose de las posibles empresas o personas a quienes subcontratará indicado su porcentaje de participación en las prestaciones a realizar (los subcontratistas serán revisados a la hora de la recepción, deben estar inscritos en el Sistema Digital Unificado (SICOP) y cumplir con todas las exigencias del pliego de condiciones de lo contrario la oferta no cumpliría, se solicitara subsanación, teniendo en cuenta que si no contesta, quedara fuera de concurso).
d) Durante la ejecución del contrato el subcontratista debe cumplir con todos los requisitos.
e) La Administración se reserva el derecho de verificar el cumplimiento de dichos requisitos durante la ejecución contractual.
f) El contratista no podrá alegar en ningún caso cláusulas de confidencialidad con sus
subcontratistas para brindar información que le sea solicitada, con las salvedades de la Ley General de Contratación Pública.
Consorcios
a) Dos o más oferentes podrán participar presentando una oferta en consorcio, sin que ello implique crear una persona jurídica diferente, con el objetivo de cumplir y fortalecer los requisitos dispuestos por la Administración en el pliego de condiciones. Las obligaciones que asume cada uno de los miembros que conforman el consorcio, deberán quedar plasmados en el respectivo acuerdo consorcial. La responsabilidad derivada de la participación consorcial es solidaria. Para efecto de los procedimientos será suficiente que una sola de las empresas consorciadas haya sido invitada, para
que el grupo pueda participar. Además de lo anterior, se podrá exigir en el pliego de condiciones, los requisitos de capacidad y solvencia técnica y financiera para cada uno de los miembros del consorcio, sin perjuicio de que para cumplir ciertos requisitos se admita la sumatoria de elementos. Para esto se deberá indicar con toda precisión cuáles requisitos deben ser cumplidos por todos y cada uno de los integrantes y cuáles por el consorcio.
b) Los integrantes del consorcio responderán frente a la Administración de manera solidaria, como si fuesen una única contraparte.
c) Acuerdo consorcial. El acuerdo consorcial es un documento privado, que no requiere fecha cierta, ni otras formalidades, a menos que la Administración así lo haya previsto en el pliego de condiciones. El acuerdo cubrirá al menos los siguientes aspectos: a) Calidades, incluido domicilio, lugar para recibir notificaciones, correo electrónico y capacidad de las partes. b) Designación de los representantes, con poder suficiente para actuar durante la fase de estudio de ofertas, de formalización, de ejecución contractual y para trámites de pago. c) Detalle de los aportes de cada uno de los miembros, sea en recursos económicos o bienes intangibles, como experiencia y obligaciones que asumiría en fase de ejecución contractual, el  porcentaje de la participación de cada uno de ellos, cuando resulte posible, todo conforme a las regulaciones de la Ley General de Contratación Pública y este Reglamento. d) Plazo del acuerdo que deberá cubrir la totalidad del plazo contractual. Deberá aportarse en el sistema digital unificado el documento original en caso de haberse suscrito de manera digital, o copia certificada del acuerdo si éste fue emitido de forma física