“Suministro e instalación de unidades de potencia ininterrumpida (UPS) en el Centro de Operaciones F5”

Multa. Se aplicarán multas por defectos en la ejecución del contrato. Para estimar el monto por concepto de multas, se utilizará la siguiente fórmula: M=MC/PC ∙FP Dónde: M = monto de multa. MC = monto del contrato. PC = plazo de ejecución del contrato (en días naturales). FP = Factor de ponderación del riesgo. Los incumplimientos que originan el cobro de multas son los siguientes: Incumplimiento de las disposiciones del Aparte VII Condiciones para el adjudicatario/contratista, inciso H). Condiciones para el equipo de trabajo del contratista con respecto a la sustitución temporal de integrantes del equipo de trabajo: la sanción por este incumplimiento se determinará aplicando FP=0,50 para el cálculo del monto M por cada ocasión en que se incumpla este procedimiento. Incumplimiento a las disposiciones del Apartado VII Condiciones para el adjudicatario/contratista, Inciso I). Condiciones para el equipo de trabajo del contratista con respeto a la sustitución permanente de integrantes del equipo de trabajo: la sanción por este incumplimiento se determinará aplicando FP = 1 para el cálculo del monto M por cada incumplimiento reportado.

Cláusula penal. Por cada día de retraso injustificado en el cumplimiento de los plazos detallados, se aplicará clausula penal, según la siguiente fórmula: CP=D∙MC/PC ∙FP Dónde: CP= clausula penal. D= cantidad de días de atraso. MC= monto del contrato. PC= plazo de ejecución del contrato (en días naturales). FP= Factor de ponderación del riesgo. Los incumplimientos que originan el cobro de cláusula penal, son los siguientes: Atraso en la entrega del proyecto: la sanción por este incumplimiento se determinará aplicando FP=0,70 para el cálculo de la cláusula penal CP por cada día de atraso en la entrega del proyecto, con respecto al plazo de entrega ofertado por el contratista. Atrasos en el inicio de la corrección de defectos constructivo: la sanción por este incumplimiento se determinará aplicando FP=0,20 para el cálculo de la cláusula penal CP por cada día de atraso en la corrección de defectos comunicados por escrito por la inspección del proyecto, si el contratista a partir del quinto día hábil de la comunicación no ha iniciado la corrección. Atrasos en la finalización de corrección de defectos: la sanción por este incumplimiento se determinará aplicando FP=0,10 para el cálculo de la cláusula penal CP por cada día de atraso en la corrección de defectos comunicados por escrito por el inspector del proyecto, si el contratista incumple el plazo de entrega de las correcciones requeridas. El plazo de entrega de cada corrección deberá ser definido de mutuo acuerdo entre las partes, en los tres días hábiles posteriores al reporte del defecto constructivo por parte del inspector. Atraso en la entrega de documentos: la sanción por este incumplimiento se determinará aplicando FP=0,10 para el cálculo de la cláusula penal CP por cada día hábil de atraso en la entrega de documentos solicitados en el presente pliego de condiciones, con un plazo determinado o bien de documentos solicitados por el administrador del contrato durante la ejecución del proyecto. Atraso en la valoración inicial para los procesos de mantenimiento correctivo, la sanción por este incumplimiento se determinará aplicando FP=0,2 para el cálculo de la cláusula penal CP por cada día de atraso en la realización de la visita de valoración inicial de la falla, con respecto al plazo requerido en el numeral supracitado. Atraso en la atención de un reporte por garantía, la sanción por este incumplimiento se determinará aplicando FP=0,2 para el cálculo de la cláusula penal CP por cada día de atraso en la resolución de un fallo reportado por garantía, con respecto al plazo requerido en el numeral supracitado. Atraso en la realización de las visitas de mantenimiento preventivo de acuerdo con lo indicado en el cronograma de mantenimiento, la sanción por este incumplimiento se determinará aplicando FP=0,1 para el cálculo de la cláusula penal CP por cada día de atraso en la realización del mantenimiento preventivo de un equipo o sistema, con respecto al plazo indicado en el cronograma de mantenimiento. Atraso en la presentación del informe de los procesos de mantenimiento correctivo, Mantenimiento de equipos y sistemas electromecánicos: la sanción por este incumplimiento se determinará aplicando FP=0,1 para el cálculo de la cláusula penal CP por cada día de atraso en la presentación del informe, con respecto al plazo requerido en el numeral supracitado.