Diseño y construcción de embarcadero vecinal en Isla Caballo, sectores de Playa Coronado y Playa Torres, Puntarenas, código Sider 25-RDPC-0023-3451, código BPIP 003466

Multa. En el caso de que la entrega no cumple con lo solicitado y que ocasione una erogación presupuestaria adicional para el INDER, el contratista será responsable de cubrir los costos inherentes en que incurra el Inder para poder cubrir la necesidad pública que se está buscando.

Cláusula penal. El INDER se reserva el derecho de hacer efectiva la cláusula penal por entrega tardía, aplicando a ella los saldos de pago pendientes. El Contratista pagará a la Administración por cada día natural de atraso total o parcial en la entrega del objeto contratado un monto de ₡368 000.00, de acuerdo con la memoria de la cláusula penal, dentro de los parámetros establecidos en el Artículo 46 y Artículo 47 de la LGCP, en concordancia con el Artículo 708 del Código Civil. El cobro de la cláusula penal podrá hacerse con cargo a las retenciones del precio, que se hubieran practicado y los saldos pendientes de pago. En caso de que ninguna de esas dos alternativas resulte viable, se podrá ejecutar la garantía de cumplimiento hasta por el monto respectivo, en concordancia con el Artículo 117 del RLGCP. En el evento que el monto por concepto de la imposición de las cláusulas penales alcance el 25% del monto del contrato, se tendrá como incumplimiento grave imputable al Contratista y se procederá con la resolución del contrato. Multas: También se podrá aplicar multas en los siguientes casos y de acuerdo con los montos establecidos a continuación, los cuales serán descontados de las estimaciones sin devolución alguna en caso de materializarse: ✓ Incumplimiento de la visita del profesional de Dirección de obras. Si el ingeniero responsable de la Dirección de Obra del proyecto falta o incumple en su visita mínima de cada 7 días naturales al proyecto sin una correspondiente justificación de fuerza mayor que sustente su ausencia, se le aplicará una multa al Contratista correspondiente al equivalente de 4 horas profesional (tiempo mínimo estimado para realizar una inspección semanal por parte del DT), de acuerdo con la última publicación vigente del monto establecido de hora profesional por el CFIA. Al momento de realización del presente cartel este monto por hora está establecido en ₡37.700,00 por lo que la multa diaria por este incumplimiento será de ₡150.800,00. De igual manera cada visita realizada por el director técnico deberá de respaldarse con su correspondiente anotación en la bitácora del CFIA, la NO anotación se tomará como una ausencia del profesional y se aplicará la multa equivalente al monto señalado anteriormente. ✓ Incumplimiento de la permanencia del profesional Residente de Obra. Ante el incumplimiento en la permanencia del profesional asignado a la labor de Ingeniero Residente por cada día laboral del proyecto, entiéndase día laboral completo de acuerdo con el rol de horarios establecidos en conjunto con la Administración, se aplicará una multa equivalente al costo de un día laboral calculado del salario base mensual de un profesional en licenciatura establecido por el CFIA. Al momento de realización del presente cartel este monto por mes está estipulado en ₡765.985,67, por lo que la multa diaria por este incumplimiento tomando en consideración 8 horas ordinarias y 2 extraordinarias será de ₡40.540,04De igual manera el Ingeniero Residente deberá de realizar las anotaciones correspondientes en el libro de bitácora oficial ante el CFIA de manera regular, nunca sobrepasando los 7 días entre cada anotación. Caso contrario también será motivo de aplicación de multa su NO anotación en bitácora, multa que será equivalente al costo de un día de ausencia en la obra. ✓ Incumplimiento de la permanencia en obra del Encargado en Salud Ocupacional y Ambiental. Ante el incumplimiento de la permanencia en obra del Encargado de Salud Ocupacional y Ambiental, se aplicará una multa equivalente al costo de un día laboral calculado con base al salario base de un profesional en bachillerato establecido por el CFIA. Al momento de realización del presente cartel este monto por mes está estipulado en ₡638.299,51, por lo que la multa diaria por este incumplimiento tomando en consideración 8 horas ordinarias y dos extraordinarias será de ₡33.782,21. ✓ Incumplimiento de la permanencia en obra del Superintendente (maestro de obras). Ante el incumplimiento en la permanencia del Superintendente de Obra se aplicará una multa equivalente al costo de un día laboral calculado del salario base de un maestro de obras según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Al momento de realización del presente cartel este monto diario de salario está estipulado en ₡15.613,91, por lo que la multa diaria por este incumplimiento tomando en consideración 8 horas ordinarias y dos extraordinarias será de ₡21.469,13. ✓ Incumplimiento en lineamiento de Salud Ocupacional. Si un colaborador del Contratista es sorprendido sin el equipo de protección personal, el Contratista se hará acreedor de una multa equivalente a un salario mínimo diario de un operario en construcción, establecido por MTSS por cada colaborador que infrinja esta obligación y podrá reintegrarse a laborar hasta tanto corrija la falta presentada. Si el incumplimiento persiste en un mismo colaborador, la Administración podrá aplicar la multa las veces que sea reportado y a su vez solicitar el cese del personal recurrente en la falta. Al momento de realización del presente cartel este monto de salario diario de un operador de construcción está estipulado en ₡13.448,72, por lo que esta sería la multa por este incumplimiento. ✓ Incumplimiento en la entrega del Plan de Gestión de Residuos ofrecido. INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL 60 Proveeduría Institucional / Proceso de Infraestructura Proveeduría Institucional / Servicio Infraestructura Rural Si el Contratista no entrega, previo al inicio de las obras, el Plan de Gestión de Residuos, con el cual fue favorecido con la asignación del porcentaje correspondiente en la Metodología de Evaluación Técnica-Económica de las ofertas, será acreedor de una multa de ₡5.000.000,00