2026LD-000046-0043900001 · SICOP 20261001283
adquisición de dos (2) pantallas de televisión (Smart TV) servicio de Acueducto de la Municipalidad de Abangares
Municipalidad de Abangares
Municipalidad de Abangares busca adquisición de dos (2) pantallas de televisión (smart tv) servicio de acueducto de la municipalidad de abangares con un presupuesto de ₡1,5 millones. Recibe ofertas hasta el 20/10/2026 (en 9 días).
₡1,5 millones
Tiempo para ofertar
9 días
cierra el 20/10/2026 07:00
Lotes y líneas
2 líneas
Fechas clave
- Se publicó09/10/2026 13:48 · hace 2 días
- Límite para 19/10/2026 16:00 · en 8 días
- Límite para 19/10/2026 23:59 · en 8 días
- Cierre de ofertas20/10/2026 07:00 · en 9 días
- de ofertas20/10/2026 09:00 · en 9 días
Contexto
- Compras parecidas recibieron en promedio 3,7 oferentes.13 partidas con el mismo código de producto abiertas en los últimos 3 años, en cualquier institución.
- Municipalidad de Abangares adjudicó ₡1 347,7 millones en 83 procedimientos en los últimos 12 meses.Ver la institución → Sus licitaciones abiertas →
Rango de precio de referenciaarts. 44 y 106 RLGCP
- ₡1,3 millones – ₡1,5 millones
Del presupuesto menos 15 % al presupuesto: una referencia, no una regla de ley. Cada cartel fija sus propias bandas de tolerancia alrededor de su precio de referencia (art. 44 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública): revíselas antes de ofertar. Por debajo de la banda, la institución le pedirá justificar el precio y puede excluirlo como ruinoso; por encima del presupuesto, solo se adjudica si la institución consigue los fondos o usted acepta ajustar el precio (art. 106).
El precio vale 70 de 100 puntos. Si el cartel usa la regla de tres inversa, cada 1 % por encima de la oferta más baja cuesta ≈ 0,7 puntos.
Qué se compra2 líneas
- Pantalla Plana con Función Smart TV Tamaño 190,5 Cm (75 Pulg), Tecnología Led,conectividad Inalambrica, Resolución de Pantalla 4k Ultra HD 3840x2160 Px, 3 Entradas Hdmi, 1 Usb1 c/u · ₡771 250,001 c/u₡771 250,00
- Pantalla Plana con Función Smart TV Tamaño 190,5 Cm (75 Pulg), Tecnología Led,conectividad Inalambrica, Resolución de Pantalla 4k Ultra HD 3840x2160 Px, 3 Entradas Hdmi, 1 Usb1 c/u · ₡771 250,001 c/u₡771 250,00
Lo que exige el cartel
- : 5 % durante 3 meses
- : no se exige
- La oferta debe mantenerse 30 días hábiles
- Contrato por 1 años
- Ofertar en : permitido
- : no
- : no
- Pago por adelantado: no
- : PRECIO 70 % · EXPERIENCIA ESPECIFICA 10 % · MODELOS DE EQUIPOS (MODELO FABRICACION) 10 % · PYME 10 %
- Sin experiencia previa se puede llegar a 90 de 100 puntos.
Las ofertas se hacen públicas en la apertura, después del cierre.
Requisitos para participarLo que una empresa debe cumplir para que su oferta sea admitida.
LO DESCRITO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Qué hay que entregarAlcance y detalle técnico del bien, servicio u obra.
LO DESCRITO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Condiciones generalesReglas de recepción, facturación y pago.
LO DESCRITO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Multas si se incumpleSanciones por atraso o incumplimiento del contrato.
Multa. Si existiera atraso en la entrega en cada una de las líneas del objeto de esta licitación, de acuerdo con los términos de la oferta y el presente cartel y si dicho atraso no fuere justificado por escrito ante La Municipalidad de Abangares dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que debería de entregarse el objeto de esta contratación, la misma rebajará al adjudicatario por cada día calendario de atraso, una cantidad equivalente al 3% del total del monto adjudicado. Teniendo como tope para el pago de clausula penal hasta un máximo del 25%, del monto adjudicado, momento en que se considerara que ha habido incumplimiento del contrato. Lo anterior no resulta excluyente de la posibilidad que tiene La Municipalidad de Abangares acudir a la figura jurídica de la resolución por incumplimiento contractual, de conformidad con la normativa vigente y aplicable a esta materia. Se entenderá que el retraso de la entrega del objeto contractual no resulta imputable al adjudicatario, a título de incumplimiento contractual, cuando el mismo sea consecuencia directa del acaecimiento de caso fortuito y fuerza mayor debidamente comprobada; siempre que la justificación respectiva haya sido presentada por el contratista dentro del término establecido al efecto.
Cláusula penal. En caso de que la adjudicataria entregue un producto que no cumpla con lo requerido en el cartel y no proceda a realizar las correcciones que le indique la Administración en el plazo señalado por esta última, se procederá a cobrar una multa equivalente al 3% por cada día de atraso en la no corrección de lo indicado, hasta un máximo de 25% sobre el monto total del servicio anual, momento en el cual se tendrá por definitivo el incumplimiento de esta contratación, y se procederá a realizar el proceso para la valoración de posibles daños y perjuicios y resolución del contrato.
Documentos del cartel3
- CRONOGRAMAPDF · 92 KB
- PLIEGO DE CONDICIONESPDF · 594 KB
- SBSPDF · 195 KB
Se descargan desde la ficha en el portal de SICOP (requiere sesión).
A quién contactar en la institución
Karen Saborio Quesada
ACUEDUCTO
Las se envían por SICOP, no por correo directo.
Fuente: SICOP, consultado el 10/10/2026 06:48. Toque o pase el cursor sobre los términos subrayados para ver qué significan.
Licitaciones parecidas
Adjudicadamismo producto · 10/09/2026
Plataforma Integral de Evaluacion Biomecanica
Universidad Nacional · 1 oferente
Adjudicada por ₡147,8 M a Alberto Jose Sanchez Alvarado
Adjudicadamismo producto · 10/09/2026
Adquisición de Obsequios para Actividad Social en Conmemoración del Mes de la Pam
Municipalidad de Matina · 4 oferentes
Adjudicada por ₡2,8 M a Proveduria Global Gaba
Adjudicadamismo producto · 08/09/2026
Adquisición de Equipo Tecnológico
Municipalidad de Tilarán · 5 oferentes
Adjudicada por ₡17,3 M a Cerro Bonete de Alajuela y 2 más
Adjudicadamismo producto · 27/08/2026
28912-28934-28856 Compra de Bienes Tecnológicos (pantallas, Computadoras y Tablets)
Municipalidad de Cartago · 7 oferentes
Adjudicada por ₡14,3 M a 3-102-958499 y 2 más
Adjudicadamismo producto · 19/08/2026
Caja Costarricense de Seguro Social · 9 oferentes
Adjudicada por ₡22,7 M a Distribuidora de Suministros y Papel Sumitodo y 7 más
Adjudicadamismo producto · 17/08/2026
Compra de Mobiliario y Equipos de Oficina.
Municipalidad de Montes de Oro · 4 oferentes
Adjudicada por ₡1,9 M a Instrumentos Musicales la Voz