Modernización Obra Civil de la Toma de la Planta Hidroeléctrica Jorge Manuel Dengo Obregón.

1. CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD

El oferente cumple con la capacidad técnica, profesional y operativa requerida para la ejecución del proyecto de Modernización de la Obra Civil de la Toma de la Planta Hidroeléctrica Jorge Manuel Dengo Obregón, para lo cual se solicita como medio de verificación la presentación de documentación que acredite experiencia en proyectos similares, la disponibilidad del personal profesional mínimo requerido, una metodología de ejecución del proyecto y la capacidad para disponer de los equipos, herramientas, maquinaria y recursos necesarios para la ejecución de las obras, con el fin de garantizar que cuenta con la idoneidad técnica necesaria para desarrollar las actividades de diseño detallado, rehabilitación, construcción, control de calidad y puesta en servicio contempladas en el objeto contractual.

REQUISITOS LEGALES:

De acuerdo con el documento GJU-G-001 Requerimientos Legales para el Pliego de Condiciones, con el fin de cumplir con la normativa legal vigente, se comprobará con la presentación de toda la documentación indicada en el anexo.

 

REQUISITOS FINANCIEROS:

 

1. El oferente deberá presentar los estados financieros auditados propios al mismo oferente, correspondientes a los últimos tres periodos fiscales. El costo de estos estados financieros auditados debe asumirlos el oferente.
2. Estos estados financieros deben ser emitidos por un Contador Público Autorizado, quien deberá estar debidamente inscrito en el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, y al día con sus obligaciones gremiales. Estos documentos, podrán presentarse en su versión original en copias certificadas por notario públicos. Estos indicadores mínimos y máximos aplican para los tres periodos solicitados. Se verificarán de acuerdo al cumplimiento de los documentos del Anexo Requisitos mínimos financieros, respaldado por el análisis del área financiera de la ESPH, con el fin de obtener la información financiera del oferente y contar con el estado financiero del oferente para respaldar el cumplimiento del plazo de la contratación.

 

EXPERIENCIA:

Los oferentes deberán acreditar experiencia en la ejecución de al menos tres (3) proyectos de obras civiles similares al objeto de la presente contratación.

Dichas obras deben estar finalizadas y recibidas a satisfacción, con el fin de demostrar sus conocimientos y capacidad en la ejecución de la obra por contratar.

La experiencia será verificada por medio de alguna de las siguientes 3 opciones:

1. Cartas o certificaciones emitidas por clientes, las cuales deberán contener, como mínimo, la siguiente información:

• Nombre de la institución o empresa que se brindó el servicio o se ejecutó la obra.
• Nombre del administrador del proyecto o encargado de la obra por parte de la institución o empresa (responsables de recibir y verificar las obras).
• Número de teléfono.
• Correo electrónico.
• Detalle de la obra.
• Fecha de inicio y conclusión de la obra.

1. Expediente digital en SICOP, este aplica únicamente si en el expediente de SICOP se logra corroborar la información necesaria, siempre y cuando el expediente este completo, el oferente deberá indicar el número de procedimiento, en caso de duda o información pendiente
2. Ordenes de compra si las ventas fueron para la ESPH, se deberá de indicar los números de Ordenes de Compra, los cuales se revisarán de forma individual para aplicarlos como experiencia válida, siempre y cuando el análisis interno así lo amerite y se pueda demostrar.

Notas:

1. En caso de que se considere necesario la ESPH podrá solicitar mediante correo a la verificación o cualquier aclaración de la información, se otorgará un máximo de 3 días hábiles para obtener respuesta, en caso de no poder corroborar la información se descartará la información.
2. Toda la documentación técnica, administrativa, legal y financiera presentada por el oferente deberá estar redactada en idioma español. En caso de que algún documento original esté en otro idioma, deberá acompañarse de su respectiva traducción oficial al español, realizada por un traductor autorizado. La falta de cumplimiento con este requisito podrá ser motivo de inadmisión de la oferta.

1. CONDICIONES ESPECIFICAS DEL BIEN O SERVICIO

PARTIDA	ITEM	CÓDIGO CLASIFICACIÓN DE SICOP	CÓDIGO IDENTIFICACIÓN DE SICOP	DESCRIPCIÓN BIEN/SERVICIO	CANTIDAD	GARANTÍA	TIEMPO DE ENTREGA
1	1	72121506	92480763	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN EN PLANTA HIDROELECTRICA (Modernización obra civil de la toma en PHJMDO)	1	El contratista deberá entregar un informe técnico de recomendaciones para la conservación y mantenimiento de las obras ejecutadas, incluyendo las actividades, periodicidades y controles recomendados para preservar el adecuado funcionamiento y la vida útil de la infraestructura intervenida.	12 meses a partir de la orden de inicio.

 

• DESCRIPCIÓN:

La presente contratación tiene por objeto la Modernización de la Obra Civil de la Toma de la Planta Hidroeléctrica Jorge Manuel Dengo Obregón, mediante la actualización de estudios técnicos, elaboración de diseños detallados, ejecución de obras civiles, hidráulicas y estructurales, así como la implementación de las medidas correctivas necesarias para garantizar la estabilidad, funcionalidad, seguridad y continuidad operativa de la infraestructura de captación.

Etapa 1. Actualización de Estudios, Atención Inmediata y Eliminación de la Compuerta D1

El contratista deberá realizar la recopilación, verificación y análisis de la información técnica disponible, efectuar inspecciones de campo, levantamientos topográficos y evaluaciones estructurales e hidráulicas que permitan establecer la condición actual de la infraestructura asociada a la compuerta D1 y al desarenador. Asimismo, deberá desarrollar los diseños, memorias de cálculo, planos constructivos y demás documentación técnica requerida para definir las soluciones de intervención.

Como parte de esta etapa, el contratista deberá ejecutar las obras requeridas para corregir la condición de falla existente en la compuerta D1, incluyendo la reconstrucción de las zonas afectadas por socavación, el reforzamiento de las estructuras comprometidas, la implementación de medidas de protección contra erosión y socavación, el manejo temporal de caudales y la eliminación definitiva de la compuerta D1 o la solución técnicamente aprobada por la Administración. Asimismo, deberá evaluar, diseñar y ejecutar las mejoras requeridas en la descarga de la compuerta general y en las demás estructuras afectadas por los procesos de deterioro identificados.

Etapa 2. Rehabilitación Integral de la Toma de Agua

Con base en los estudios existentes y en los resultados obtenidos durante la Etapa 1, el contratista deberá actualizar el diagnóstico técnico de las estructuras de la toma de agua, validar la vigencia de los diseños existentes y desarrollar los diseños definitivos requeridos para la rehabilitación integral de la infraestructura.

Esta etapa comprenderá la rehabilitación integral del muro lateral del desarenador, la cresta de la toma, la descarga de fondo, las obras de protección hidráulica y todas aquellas estructuras complementarias necesarias para restituir las condiciones de operación y seguridad de la infraestructura. El contratista deberá ejecutar las obras civiles, hidráulicas y estructurales definidas en los diseños aprobados, incorporando las medidas de protección, reforzamiento y estabilización requeridas para prevenir futuros procesos de erosión, socavación, filtración y deterioro estructural.

Requisitos Generales de Ejecución

El contratista será responsable del suministro de materiales, equipos, herramientas, mano de obra especializada, obras temporales, sistemas de manejo de caudales, controles de calidad, pruebas de funcionamiento y demás recursos requeridos para la correcta ejecución de las obras. Asimismo, deberá cumplir con las especificaciones técnicas, códigos, normas y estándares aplicables a obras hidráulicas y estructuras de concreto reforzado, incluyendo la normativa nacional vigente, las normas y demás referencias técnicas reconocidas internacionalmente.

Se adjuntan los siguientes archivos que contienen diseños, memorias de cálculo y especificaciones técnicas para la modernización de la obra civil de la toma de PHJMDO:

1. 1711C18-S-003 DOC REV0 Reparaciones Zona de Presa Jorge Manuel Dengo
2. 1711C18-S-004-DOC REV0 Especificaciones Técnicas Obras Civiles Presa
3. 1711C18-DF-2000-REV0
4. 1711C18-DF-2001-REV0
5. 1711C18-DF-2100-REV0
6. 1711C18-DF-2101-REV0
7. 1711C18-DF-2102-REV0

Nota: El proveedor Carbono Ingeniería S.A. tiene prohibición para participar sea en forma individual, en consorcio o subcontratado.

1. GER-ID-F-015(1) Informe de Investigación IN-36-2026 Final

 

• METODOLOGIA DE EJECUCION

El contratista deberá ejecutar el proyecto mediante una metodología integral que contemple las actividades de planificación, diseño detallado, construcción, control de calidad, pruebas y puesta en servicio, garantizando en todo momento la seguridad de las personas, la protección de la infraestructura existente, la continuidad operativa de la toma de agua y el cumplimiento de los objetivos técnicos definidos por la Administración. La metodología deberá desarrollarse conforme a las mejores prácticas de ingeniería aplicables a obras hidráulicas y estructuras de concreto reforzado.

Planificación y Preparación de los Trabajos

Previo al inicio de las labores, el contratista deberá realizar las inspecciones, verificaciones, levantamientos de información y actividades de reconocimiento requeridas para determinar las condiciones reales del sitio. Asimismo, deberá elaborar y presentar para aprobación de la Administración el programa detallado de trabajo, procedimiento constructivo, plan de control de calidad, plan de seguridad y salud ocupacional, plan de manejo ambiental y procedimiento para el manejo temporal de caudales durante la ejecución de las obras.

Condiciones de Ingreso, Permanencia y Protección de la Infraestructura

El contratista deberá coordinar previamente con la Administración el ingreso de personal, materiales, vehículos, equipos y maquinaria a las instalaciones de la Planta Hidroeléctrica Jorge Manuel Dengo Obregón, atendiendo los procedimientos internos de seguridad, control de acceso, salud ocupacional y protección patrimonial vigentes.

Previo al inicio de la ejecución, el contratista deberá presentar para aprobación la estrategia de ingreso, movilización de equipos, almacenamiento temporal de materiales, delimitación de áreas de trabajo y medidas de protección de la infraestructura existente.

Durante la ejecución de los trabajos será responsabilidad exclusiva del contratista proteger las estructuras hidráulicas, civiles, electromecánicas y operativas existentes, incluyendo obras de captación, desarenador, compuertas, caminos de acceso, sistemas de conducción, equipos de generación y demás activos de la planta que puedan resultar afectados por las actividades constructivas. Para tal efecto deberá implementar las medidas de protección temporal, señalización, cerramientos, apuntalamientos, sistemas de control de tránsito interno y demás acciones preventivas necesarias para evitar daños o interrupciones en la operación.

Toda actividad que implique intervención sobre infraestructura en servicio deberá ser previamente coordinada y autorizada por la Administración. Cualquier daño ocasionado a las instalaciones existentes será responsabilidad del contratista, quien deberá asumir la totalidad de los costos asociados a su reparación, reposición o restitución.

Al finalizar los trabajos, el contratista deberá retirar materiales sobrantes, equipos temporales, residuos de construcción, obras provisionales y cualquier elemento ajeno a la operación normal de la planta, dejando las áreas intervenidas en condiciones adecuadas de limpieza, seguridad y funcionamiento.

Actualización de Estudios y Desarrollo del Diseño Detallado

El contratista deberá efectuar los levantamientos topográficos, verificaciones hidráulicas, estructurales y demás actividades técnicas que resulten necesarias para actualizar el diagnóstico de la infraestructura existente. Con base en dicha información, desarrollará los diseños detallados, memorias de cálculo, planos constructivos, especificaciones técnicas complementarias, presupuesto detallado y demás documentos requeridos para la ejecución de las obras. Los diseños deberán considerar las condiciones actuales de las estructuras y las recomendaciones contenidas en los estudios técnicos disponibles.

Los diseños deberán ser sometidos a revisión y aprobación de la Administración antes del inicio de las obras correspondientes.

Ejecución de la Etapa 1. Desarrollo de Estudios Actualizados, Atención Inmediata y Eliminación de la Compuerta D1

El contratista deberá ejecutar las actividades requeridas para la atención inmediata de la condición de falla identificada en la compuerta D1 y sus estructuras asociadas. Estas labores incluirán la estabilización de las zonas afectadas por socavación, la reconstrucción de elementos comprometidos, el reforzamiento estructural requerido, la implementación de sistemas de protección contra erosión y socavación, el manejo temporal de caudales y la eliminación definitiva de la compuerta D1 o la solución técnica aprobada por la Administración. Asimismo, deberá evaluar, diseñar y ejecutar las intervenciones requeridas en la descarga de la compuerta general y demás estructuras asociadas.

Ejecución de la Etapa 2. Rehabilitación Integral de la Toma de Agua

El contratista deberá actualizar el diagnóstico técnico de las estructuras, validar los diseños existentes y desarrollar los diseños definitivos requeridos para la rehabilitación integral de la toma de agua. Una vez aprobados por la Administración, ejecutará las obras civiles, hidráulicas y estructurales correspondientes, incluyendo la rehabilitación y reforzamiento del muro lateral del desarenador, la cresta de la toma, la descarga de fondo, las obras de protección hidráulica y las demás estructuras asociadas a la captación.

Las obras deberán ejecutarse de manera que se garantice la estabilidad estructural, la funcionalidad hidráulica y la protección de la infraestructura frente a futuros procesos de erosión, abrasión, filtración y socavación.

Control de Calidad

El contratista deberá implementar un sistema integral de control de calidad que contemple la inspección de materiales, verificación de procedimientos constructivos, ensayos de laboratorio, pruebas de concreto, acero de refuerzo, rellenos, controles topográficos y cualquier otro control necesario para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto. Todos los resultados deberán documentarse y mantenerse disponibles para revisión por parte de la Administración.

Control, Seguimiento y Verificación de la Ejecución

La Administración realizará el seguimiento técnico de la ejecución contractual mediante inspecciones periódicas, reuniones de coordinación, revisiones documentales y verificaciones en sitio, con el fin de asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, los diseños aprobados, el cronograma de ejecución y los objetivos del proyecto.

La verificación de las obras se realizará de acuerdo con los hitos de avance definidos para el proyecto, evidenciando su ejecución mediante informes de avance, registros fotográficos, resultados de inspección, controles de calidad, visitas conjuntas de campo y minutas de seguimiento elaboradas y suscritas por el personal técnico designado por la Administración y el contratista. Dichos documentos constituirán la evidencia oficial para la validación del avance físico del proyecto, la conformidad de los trabajos ejecutados y el trámite de las respectivas recepciones parciales o totales.

El contratista deberá facilitar el acceso a las áreas de trabajo, suministrar oportunamente la información técnica requerida y atender las observaciones emitidas por la Administración durante el proceso de inspección y seguimiento. Asimismo, deberá mantener actualizados los registros de obra, bitácoras, resultados de ensayos, reportes de incidentes, controles topográficos y demás documentación técnica asociada al proyecto.

La aprobación de cada hito estará sujeta a la verificación satisfactoria de los trabajos ejecutados y al cumplimiento de los requisitos técnicos y de calidad establecidos en el contrato, sin que ello releve al contratista de la responsabilidad por defectos, omisiones o incumplimientos que puedan detectarse posteriormente.

Pruebas, Verificación y Puesta en Servicio

Finalizadas las obras, el contratista deberá realizar las pruebas, verificaciones e inspecciones necesarias para demostrar la estabilidad, funcionalidad y correcto desempeño de las estructuras intervenidas. Cualquier defecto o incumplimiento identificado deberá ser corregido antes de la recepción de las obras.

Recomendaciones Técnicas para Operación y Mantenimiento

Como parte de los entregables finales del proyecto, el contratista deberá elaborar y entregar un informe técnico que incluya las recomendaciones para la operación, inspección, conservación y mantenimiento preventivo y correctivo de las estructuras intervenidas. Dicho informe deberá contemplar las actividades recomendadas de mantenimiento, periodicidades de inspección, monitoreo de zonas susceptibles a erosión o socavación, procedimientos de atención de daños, criterios de conservación de los elementos hidráulicos y estructurales, así como cualquier otra recomendación necesaria para preservar la funcionalidad, estabilidad y vida útil de las obras ejecutadas.

Entrega y Cierre del Proyecto

Para la recepción final de las obras, el contratista deberá entregar los planos finales conforme a obra, memorias de cálculo actualizadas, informes de calidad, resultados de ensayos y pruebas, bitácoras de construcción, documentación técnica de respaldo, informe final de ejecución y el informe de recomendaciones técnicas para operación y mantenimiento. La recepción definitiva estará sujeta a la verificación satisfactoria de todos los requisitos contractuales, técnicos y de calidad establecidos por la Administración.

• Cronograma: 

El contratista deberá presentar con su oferta el cronograma de ejecución en formato MS Project y deberá mostrar obligatoriamente la ruta crítica del proyecto.

El método de programación deberá ser tal que el cronograma resultante se convierta en un instrumento eficaz de control para la ejecución de las obras, al permitir verificar aspectos tales como: control de avance físico, plazo de ejecución, las actividades suspendidas o retrasadas y la interferencia de estas con las demás, la incidencia de los retrasos sobre la obra y además controlar el pago de los reajustes de precios a fin de prevenir erogaciones injustificadas por este concepto. En el citado programa debe incluirse como mínimo la siguiente información:

1. Fecha de inicio cada actividad;
2. Fecha de finalización de cada actividad;
3. Duración de la actividad;
4. Tiempos de holgura por actividad;
5. Actividades que componen la Ruta Critica; y
6. Desglose de costos por Actividad.
7. Profesional responsable de la actividad
8. Participación de los profesionales propuestos.

Estos documentos deberán ser aprobados por el Ingeniero Inspector de la ESPH a más tardar dentro de los cinco días naturales siguientes al inicio de los trabajos; la referida aprobación será un requisito para poder tramitar el primer pago. Asimismo, para el trámite de los pagos posteriores, los citados documentos deben presentarse actualizados, con los avances de cada actividad durante el periodo de facturación, en relación con lo planeado originalmente.

Verificación de la calidad (Sistemas de control de calidad):

1. El contratista deberá implementar, mantener y documentar un Sistema de Control de Calidad durante todas las etapas del proyecto, con el propósito de garantizar que los materiales, procedimientos constructivos, equipos, mano de obra y obras ejecutadas cumplan con las especificaciones técnicas, planos aprobados, memorias de cálculo, normativa aplicable y buenas prácticas de ingeniería establecidas para el proyecto. El sistema de control de calidad deberá aplicarse desde la fase de diseño detallado hasta la recepción definitiva de las obras.

 

1. Como parte de sus obligaciones, el contratista deberá elaborar y ejecutar un Plan de Control de Calidad que contemple como mínimo la inspección y verificación de materiales, control de procesos constructivos, seguimiento de actividades críticas, control dimensional de las obras, verificación topográfica, control de colocación de acero de refuerzo, control de excavaciones, rellenos, fundaciones, concretos y demás elementos que formen parte del proyecto.

 

1. Todos los materiales incorporados a la obra deberán ser nuevos y cumplir con las normas técnicas aplicables. El contratista deberá presentar certificados de calidad, fichas técnicas, resultados de ensayos y cualquier otra documentación que permita verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para cada material. La Administración podrá solicitar pruebas adicionales cuando lo considere necesario.

 

1. Para las obras de concreto, el contratista deberá realizar los controles y ensayos correspondientes sobre los materiales constituyentes y sobre el concreto fresco y endurecido, incluyendo como mínimo verificaciones de revenimiento, temperatura, contenido de aire, resistencia a la compresión, densidad y demás ensayos que resulten aplicables según las características de la obra. Asimismo, deberá garantizar el adecuado control de los procesos de mezclado, transporte, colocación, vibrado, curado y protección del concreto.

 

1. Durante la ejecución de las obras, el contratista deberá mantener registros actualizados de inspecciones, bitácoras, pruebas de laboratorio, controles topográficos, informes de avance y cualquier otra evidencia requerida para demostrar la conformidad de los trabajos ejecutados. Dichos registros deberán estar disponibles para revisión por parte de la Administración en cualquier momento.

 

1. La Administración, por medio del Administrador del Contrato o del personal técnico que designe, podrá realizar inspecciones, auditorías y verificaciones de calidad durante cualquier etapa del proyecto. La aprobación de materiales, procedimientos o actividades constructivas no exime al contratista de su responsabilidad sobre la calidad, estabilidad, seguridad y correcto desempeño de las obras ejecutadas.

 

1. Como requisito para la recepción provisional y definitiva de las obras, el contratista deberá entregar un Informe Final de Calidad que incluya los resultados de todas las pruebas realizadas, certificados de materiales, registros de inspección, controles de construcción, levantamientos finales y la documentación técnica que demuestre el cumplimiento de las especificaciones contractuales y de los criterios de aceptación definidos por la Administración.

Garantía: 

Durante el plazo de la garantía al adjudicatario deberá seguir el siguiente proceso:  

1. El plazo de la garantía inicia a partir de la recepción definitiva en SICOP. 

 

1. El contratista deberá garantizar la calidad, estabilidad, funcionalidad y correcto desempeño de todas las obras ejecutadas, así como de los materiales, equipos, sistemas constructivos, elementos estructurales e hidráulicos incorporados durante la ejecución del proyecto “Modernización de la Obra Civil de la Toma de la Planta Hidroeléctrica Jorge Manuel Dengo Obregón”. La garantía tendrá como finalidad asegurar que las obras entregadas cumplan con los requisitos técnicos, de seguridad, durabilidad y funcionalidad establecidos en el contrato y en las especificaciones técnicas.

 

1. El plazo mínimo de garantía será de veinticuatro (24) meses, contados a partir de la recepción definitiva de la obra por parte de la Administración. Durante dicho período, el contratista estará obligado a corregir, reparar o sustituir, por su cuenta y riesgo, cualquier defecto, falla, asentamiento, filtración, daño estructural, deterioro prematuro, deficiencia constructiva o incumplimiento técnico atribuible al diseño, materiales, procedimientos constructivos o ejecución de los trabajos realizados.

 

1. La garantía cubrirá, entre otros aspectos, la estabilidad de las estructuras intervenidas, el desempeño de las protecciones contra erosión y socavación, la calidad de los concretos, refuerzos, rellenos, juntas, sistemas de drenaje, obras hidráulicas, rehabilitación de la toma de agua y cualquier elemento construido o rehabilitado como parte del alcance contractual.

 

1. Cuando la Administración detecte defectos o incumplimientos cubiertos por la garantía, notificará formalmente al contratista para que proceda con su corrección dentro del plazo que se establezca según la naturaleza de la afectación. En caso de incumplimiento, la Administración podrá ejecutar las garantías contractuales correspondientes y realizar las reparaciones necesarias por cuenta del contratista, sin perjuicio de las demás acciones legales o contractuales aplicables.

 

1. La emisión de la recepción provisional o definitiva de la obra no exime al contratista de las responsabilidades derivadas de defectos ocultos, errores de diseño, deficiencias constructivas o vicios que se manifiesten durante el período de garantía y que sean atribuibles a su actuación.

 

1. Como requisito para la recepción definitiva, el contratista deberá entregar a la Administración las recomendaciones técnicas para la inspección, operación, conservación y mantenimiento de las estructuras intervenidas, con el fin de contribuir a la preservación de la vida útil y desempeño de las obras ejecutadas. 

Causas de resolución contractual:

Sin perjuicio de las causas de resolución contractual previstas en la Ley General de Contratación Pública, su Reglamento y demás normativa aplicable, la Administración podrá resolver el contrato cuando se presente cualquiera de las siguientes situaciones:

 

1. El incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales por parte del contratista que imposibilite el cumplimiento del objeto de la contratación.
2. La suspensión injustificada de los trabajos o el abandono de la obra sin autorización previa de la Administración.
3. La negativa del contratista a corregir defectos constructivos, errores de diseño, incumplimientos técnicos o trabajos ejecutados en forma deficiente, dentro de los plazos establecidos por la Administración.
4. La ejecución de obras o modificaciones sustanciales sin autorización previa de la Administración o en contradicción con los diseños, planos o especificaciones aprobadas.
5. La utilización de materiales que no cumplan las especificaciones técnicas, normas de calidad o requisitos establecidos en el contrato, así como la falsificación u ocultamiento de información relacionada con los controles de calidad.
6. La pérdida de las condiciones técnicas, legales, financieras o profesionales que sirvieron de base para la adjudicación del contrato.
7. La existencia de defectos graves de diseño, construcción o ejecución atribuibles al contratista que comprometan la estabilidad estructural, seguridad, funcionalidad hidráulica o vida útil de las obras.

 

La resolución contractual se tramitará conforme al procedimiento establecido en la normativa de contratación pública vigente, garantizando el debido proceso, el derecho de defensa y la tutela de los intereses de la Administración.

 

Personal: 

El contratista deberá contar con un equipo de trabajo, ya sea propio o subcontratado, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Contratación Pública y su Reglamento en materia de subcontratación. Como parte de la oferta, deberá presentar el listado del personal profesional propuesto para el desarrollo del proyecto. Una vez emitida la Orden de Inicio, el contratista dispondrá de cinco (5) días hábiles para presentar los atestados, currículum vitae, certificaciones, constancias de experiencia y cualquier otra documentación que solicite la Administración, con el fin de verificar que el personal asignado posee la formación académica, experiencia y competencias necesarias para la correcta ejecución de los servicios de diseño detallado y construcción requeridos para la Modernización de la Obra Civil de la Toma de la Planta Hidroeléctrica Jorge Manuel Dengo Obregón.

Puesto	Formación mínima	Experiencia requerida	Función dentro del proyecto
Director del Proyecto	Ingeniero Civil incorporado y habilitado ante el CFIA.	Experiencia en diseño, construcción o rehabilitación de obras civiles.	Responsable de la dirección técnica, coordinación general, planificación, supervisión y administración integral del proyecto. Será el enlace oficial con la Administración.
Maestro de Obras	Técnico o personal con formación práctica comprobable.	Experiencia en construcción de obras civiles e hidráulicas.	Responsable de la supervisión diaria de los trabajos de campo, coordinación de cuadrillas y cumplimiento de los procedimientos constructivos.
Cuadrilla de Construcción	Personal calificado y ayudantes de construcción.	Experiencia acorde a la labor asignada.	Responsable de ejecutar las labores de demolición, excavación, formaletas, colocación de acero, concreto, rellenos, protección contra socavación, acabados y demás actividades constructivas.

 

Equipos y herramientas:

El contratista deberá suministrar, transportar, operar, mantener y retirar, por su cuenta y riesgo, todos los equipos, herramientas, maquinaria, instrumentos, materiales auxiliares, sistemas temporales, dispositivos de señalización y demás recursos necesarios para la correcta ejecución del proyecto. La disponibilidad de estos recursos deberá garantizarse durante toda la vigencia contractual, sin que ello genere costos adicionales para la Administración.

Todos los equipos y herramientas utilizados deberán encontrarse en óptimas condiciones de funcionamiento, con los mantenimientos preventivos y correctivos al día, y cumplir con los requisitos de seguridad establecidos en la normativa nacional vigente. La Administración podrá solicitar el retiro o sustitución inmediata de aquellos equipos que presenten fallas mecánicas, condiciones inseguras o que no resulten adecuados para la ejecución de los trabajos.

El contratista deberá disponer, según las necesidades constructivas del proyecto, de maquinaria y equipos suficientes para la ejecución de actividades tales como excavaciones, demolición de estructuras existentes, movimiento de tierras, manejo de materiales, bombeo de aguas, control de caudales, colocación de concreto, compactación de rellenos, transporte de materiales, obras de protección contra socavación, trabajos topográficos y demás labores contempladas en el alcance contractual.

Asimismo, deberá suministrar toda la señalización temporal requerida para garantizar la seguridad de las personas, las instalaciones y las operaciones de la Planta Hidroeléctrica Jorge Manuel Dengo Obregón, incluyendo barreras físicas, cerramientos, cintas de delimitación, rótulos preventivos, dispositivos de control de acceso, iluminación temporal y cualquier otro elemento necesario para la adecuada gestión de riesgos durante la ejecución de las obras.

El contratista será responsable de proporcionar a todo su personal el Equipo de Protección Personal (EPP) requerido según la actividad a desarrollar, incluyendo como mínimo casco de seguridad, chaleco reflectivo, botas de seguridad, guantes, gafas de protección, protección auditiva, protección respiratoria, arnés y línea de vida para trabajos en altura, así como cualquier otro equipo especializado que resulte necesario de conformidad con los riesgos identificados en cada actividad. Será responsabilidad exclusiva del contratista velar por el uso permanente y adecuado de dichos equipos durante toda la ejecución de los trabajos.

Para las actividades que involucren excavaciones, trabajos en cercanía de cauces, manejo de caudales, demolición, izaje de cargas, trabajos en zonas confinadas o cualquier otra actividad de riesgo, el contratista deberá implementar los equipos auxiliares, dispositivos de protección colectiva, sistemas de contención, monitoreo y rescate que resulten necesarios para garantizar condiciones seguras de trabajo.

La Administración podrá verificar en cualquier momento la disponibilidad, estado y condiciones de seguridad de los equipos, herramientas y recursos asignados al proyecto, pudiendo ordenar la sustitución inmediata de aquellos que no cumplan con los requisitos técnicos, operativos o de seguridad establecidos para la ejecución de las obras.

Como parte de la ejecución contractual, el contratista deberá contar además con los equipos e instrumentos necesarios para el control de calidad, medición, inspección, levantamiento topográfico y documentación de las obras, así como con los recursos requeridos para generar los registros fotográficos, informes de avance y evidencias técnicas que respalden el cumplimiento de los hitos establecidos por la Administración

Orden de inicio y programa de trabajo (obra pública):

 

En cumplimiento con el Reglamento para el Reajuste Precios en los Contratos de Obra Pública y la Revisión de Precios en los Contratos de Bienes y Servicios. CAPITULO IV Reajuste de precios en contratos de obra pública, SECCIÓN I Programación y plazos aplicables en Obra Pública.

• El contratista deberá de presentar al administrador de contrato, por medio de SICOP un cronograma y programa de trabajo preliminar de las obras con sus documentos anexos, de acuerdo con el Artículo 172. Contratos de obra pública del RLGCP y al Reglamento para el reajuste precios en los contratos de obra pública y la revisión de precios en los contratos de bienes y servicios, en un plazo de 8 días hábiles, posteriores a la firmeza de la adjudicación. Deberá presentarse en un programa computacional dedicado al manejo de proyectos tales como Ms Project o similares.
• El administrador de contrato cuenta con 5 días hábiles para revisar y resolver la pertinencia del programa de trabajo. En caso de cumplir, dicho programa preliminar se emitirá la “no objeción” mediante acto motivado. En caso de no cumplir, el contratista dispone de 3 días hábiles para elaborar las respectivas correcciones.
• Se emitirá la orden de inicio en un plazo máximo de 3 días hábiles posterior a la “no objeción” del programa de trabajo.
• A los 3 días hábiles posterior a la emisión de la orden de inicio el contratista deberá presentar el programa de trabajo inicial y sus documentos anexos el cual corresponde a la presentación del programa de trabajo preliminar previamente oficializado por el administrador de contrato.
• El administrador de contrato contará con 3 días hábiles para revisar y resolver acerca de la pertinencia o no el programa de trabajo inicial y sus documentos anexos. En caso de no cumplir, el contratista dispone de 3 días hábiles para elaborar las respectivas correcciones.
• Si el administrador de contrato no requiere de aclaraciones por parte del contratista o modificaciones, es decir, el programa de trabajo inicial cumple cabalmente con los términos contractuales, el administrador de contrato emitirá mediante acto motivado la "no objeción" a dicho programa, por medio del cual se oficializará éste para todos los efectos contractuales.
• El administrador de contrato debe emitir la "no objeción" a la pertinencia de los índices de precios, sobre el presupuesto detallado presentado por el contratista. Esta "no objeción" se emitirá por el administrado de contrato antes de otorgar la orden de inicio.

1. CONDICIONES GENERALES

Obligaciones del contratista: Todo de acuerdo con el artículo 14 de la LGCP y 238 del RLGCP.

1. El oferente debe conocer y cumplir con los lineamientos según los anexos SEM-CM-F-012 Guía para la Identificación de Riesgos y Aspectos Ambientales, SEM-CM-I-002 Relación con Proveedores y Contratistas del SGI y SEM-SS-F-004 Reporte de Observaciones.
2. Presentar al administrador de contrato la actualización del programa de trabajo y plan de recuperación (si aplica), de acuerdo con el Artículo 18. Programa de trabajo en los contratos de obra pública, Reglamento para el reajuste precios en los contratos de obra pública y la revisión de precios en los contratos de bienes y servicios.
3. Presentar al administrador de contrato la actualización del cronograma, de acuerdo con el Artículo 50. Actualización del cronograma vigente, del Reglamento para el reajuste precios en los contratos de obra pública y la revisión de precios en los contratos de bienes y servicios.
4. Atender y corregir, sin costo adicional para la Administración, cualquier defecto, vicio o incumplimiento detectado durante el período de garantía.
5. Garantizar que los bienes entregados sean nuevos, originales, libres de defectos y aptos para el uso requerido por la Administración, salvo que el objeto contractual disponga expresamente otra condición.
6. Presentar la póliza del INS y planillas, junto con la factura en SICOP.
7. Pólizas de responsabilidad civil, se definirán de acuerdo con el monto de la obra.
8. Mantener al día en todo momento sus responsabilidades patronales en cuanto a las garantías sociales de sus trabajadores.
9. Garantizar que, se incluyan y cumplen los lineamientos de subcontratación establecidos en la Ley General de Contratación Pública Nº 9986 y su reglamento.
10. Implementar las disposiciones de seguridad en cuanto a los procedimientos de trabajo, el uso de equipo de seguridad necesario y otras medidas atinentes. De manera que el contratista debe asegurarse de que las obras se realicen con todas las medidas de seguridad e higiene para evitar accidentes, cuidar la salud y vida de sus trabajadores y de cualquier persona.
11. Designar un ejecutivo para la atención y canal de comunicación, con su respectivo suplente quienes fungirán como enlaces entre el contratista y la ESPH.
12. La responsabilidad del contratista sobre la buena calidad de las obras, así como de los materiales y equipos incorporados en ellas, parte desde el momento de su construcción por lo que está obligado a responder diligentemente en la subsanación de vicios ocultos por un periodo que se extiende hasta por diez años luego del momento de la recepción definitiva de las obras (CODIGO CIVIL y reglamento CFIA).
13. Rendir, ampliar y mantener actualizada la garantía de cumplimiento mientras el contrato esté vigente y tres (3) meses adicionales después de la fecha señalada para la finalización del periodo contractual en ejecución. Cuando una garantía deba renovarse, deberá aportarse mínimo un mes antes del vencimiento de la garantía rendida con anterioridad. En caso de que, cinco (5) días hábiles antes del vencimiento de la garantía, el contratista no haya gestionado y presentado la respectiva prórroga, la Administración podrá hacer efectiva dicha garantía.

Vigencia del contrato: 12 meses.

Vigencia de la oferta: 120 días naturales.

Entrega de bienes / servicios: Las obras a ejecutar se realizarán en la Planta Hidroeléctrica Jorge Manuel Dengo Obregón, ubicada de la iglesia de Barrio San José de Alajuela 5 km carretera hacia Tacares de Grecia contiguo al puente sobre el río Poas.

Pago: Los pagos se realizarán de acuerdo al cumplimiento de los diferentes hitos de pago, los cuales deben contar con previa autorización del ingeniero encargado, para lo cual el oferente deberá presentar un desglose del cumplimiento de cada uno de estos Hitos, tanto en los aspectos técnicos como económicos, esto con el propósito de efectuar el pago en función del cumplimiento de los avances, hitos, entregables terminados, además deberán presentar un informe del estado de las obras con fotografías, entre otros.

Para la contratación se determinaron hitos o entregables, los cuales deben cumplir con las características antes descritas y contar con el respectivo visto bueno del Ingeniero encardo de la obra por parte del oferente como del visto bueno del Ingeniero encargo por parte de la ESPH. (ver adjunto, Memorando EEA-ON-GE-35-2026).

Igualmente se contemplarán únicamente los tiempos establecidos por la ESPH en relación a pago de proveedores, que este sería de 30 días dicho plazo correrá a partir de la recepción de la factura, se realizará la verificación del cumplimiento según lo indicado en los artículos 11 y 41 del LGCP. No se realizarán pagos al inicio de las obras (adelantos de pagos).

Plazo de entrega: de acuerdo con el punto 3 de Condiciones Específicas del Servicio.

Desempate: En caso de que dos o más ofertas obtengan la misma calificación final, la Administración aplicará los siguientes criterios de desempate:

1. Se otorgará una puntuación adicional a las personas oferentes que acrediten su condición de Pequeña y Mediana Empresa (PYME), conforme a la normativa vigente, de la siguiente manera:

• PYME de industria: 5 puntos adicionales.
• PYME de servicios: 5 puntos adicionales.
• PYME agropecuaria: 5 puntos adicionales.
• PYME de comercio: 2 puntos adicionales.

1. Si una vez aplicada la puntuación adicional anterior persiste el empate entre las ofertas, éste se resolverá mediante sorteo público entre las personas oferentes empatadas, para ello la Administración convocará a las personas oferentes involucradas al sorteo, indicando lugar, fecha y hora de realización. El procedimiento se efectuará utilizando dados, monedas u otro mecanismo que garantice los principios de transparencia, publicidad e igualdad de trato.

Del acto se levantará un acta que será suscrita por las personas asistentes y formará parte del expediente de contratación.

El resultado del sorteo servirá de base para la emisión del acto final de adjudicación, debiendo registrarse todo lo actuado en el sistema digital unificado correspondiente.

Esta cláusula se aplicará sin perjuicio de cualquier otro criterio de desempate expresamente establecido en la Ley General de Contratación Pública, su Reglamento y demás normativa aplicable.

Mejora de Precios: No.

Precio: El precio deberá ser cierto, definitivo y deberá incluir el impuesto del valor agregado.

Bandas de tolerancia: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 34 de la Ley General de Contratación Pública (LGCP) y 44 de su Reglamento (RLGCP), la Administración ha realizado los estudios o sondeos de mercado correspondientes durante la fase de planificación, a partir de los cuales se ha determinado un precio de referencia para cada ítem.

Con base en dicho análisis, se establece desde el presente pliego una banda de tolerancia de -25% y +5% respecto al precio de referencia definido, la cual será utilizada como parámetro para la verificación de la razonabilidad del precio de las ofertas económicas presentadas.

Desglose del precio: El oferente deberá presentar el desglose detallado del precio ofertado, expresado tanto en valores absolutos como porcentuales, utilizando el formato establecido por la Administración. Dicho desglose deberá reflejar la composición económica de la oferta e incluir, como mínimo, los costos directos, costos indirectos, utilidad e imprevistos asociados a la ejecución del proyecto. La información suministrada deberá ser consistente con el monto total ofertado y permitirá a la Administración verificar la razonabilidad, suficiencia y adecuada estructuración de la propuesta económica. La sumatoria de todos los componentes deberá corresponder al cien por ciento (100%) del precio total ofertado. La omisión o inconsistencia en la información presentada podrá ser objeto de aclaración conforme a la normativa aplicable.

		Totales		Unitarios
Componente		Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje	Índice de precios asociado	Fuente
Costo directo de MO	CD m
Costo directo de Insumos	CD i
Costo indirecto de MO	CI m
Costo indirecto de Insumos	CI i
Imprevistos
Utilidad
Sub Total
IVA	13%
Total IVAI

 

Presupuesto detallado: El presupuesto detallado de la obra, bien o servicio contratado deberá ser presentado únicamente por el adjudicatario dentro del plazo de ocho días hábiles posteriores a la firmeza de la adjudicación y antes de la suscripción del contrato.

Lo anterior, aplica para cualquier modalidad de cotización y tipo de contrato.

Se adjunta propuesta de presupuesto (LOG-PR-F-011 Presupuesto Detallado), que deberá ser adaptado en caso proceso de contratación) que deberá ser adaptado en caso proceso de contratación. Todo de acuerdo con el artículo 103 RLGCP.

Reajuste de Precios: En los contratos en los que procede la aplicación del reajuste o revisión de precios, de conformidad con lo regulado en los artículos 107, 108 y 109 del presente Reglamento.

Descuentos: El oferente podrá brindar descuentos globales a sus precios, o bien a los precios unitarios, debido a un mayor número de líneas que se llegaran a adjudicar, o por pronto pago, pudiendo la Administración, promover estos últimos como parte de su política de pago. (los descuentos por pronto pago no serán analizados para efectos de la comparación del precio, solo para el pago).

Contrato:

☒No requiere firma del Contratista

Contenido Presupuestario:

   (x) Autorización de Compra.

 

1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO / OTRAS GARANTÍAS Y RETENCIONES / GARANTÍA COLATERAL

Se solicitará al adjudicatario rendir una garantía de cumplimiento por el 5% del monto adjudicado, la misma se deberá mantener vigente durante el periodo de ejecución de la contratación más tres (3) meses adicionales.

La garantía de cumplimiento deberá ser rendida electrónicamente a través del Sistema Digital Unificado, y entregada por el adjudicatario en un máximo de 5 días hábiles una vez recibida notificación de adjudicación. 

En caso de incumplimiento en la entrega de la contratación a satisfacción, soporte técnico y garantía en el tiempo pactado, la ESPH SA podrá ejecutar la garantía de cumplimiento entregada.

1. OFERTAS ALTERNATIVAS / CONJUNTAS

Se permite oferta alternativa

☒No

Se permiten ofertas Conjuntas

☒No

1. CLÁUSULAS PENALES Y MULTAS

Se aplicará una cláusula penal del 2% por cada día hábil de atraso o incumplimientos, hasta un máximo del 25%. Todo de conformidad con los artículos 46 y siguientes de la LGCP y el 116 del RLGCP.

 

La ESPH, S.A. hará efectivas las multas por atraso una vez comprobado el incumplimiento contractual atribuible al contratista. El monto resultante será deducido de los pagos o facturas pendientes de cancelación, sin perjuicio de otros mecanismos legalmente procedentes o de los acuerdos que puedan formalizar las partes para su recuperación.

 

1. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

 

CRITERIO	PONDERACION
PRECIO: Definido por la Plataforma de Compras Públicas SICOP.	75%
EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN PROYECTOS SIMILARES: Se evaluará la experiencia del oferente en proyectos relacionados con diseño, construcción, rehabilitación o mantenimiento de obras hidráulicas, estructuras de concreto, tomas de agua, desarenadores, presas, canales, obras de protección contra socavación o infraestructura hidroeléctrica, de la siguiente manera:                    Cantidad de proyectos similares acreditados          Puntaje 6 o más proyectos                                                      15 5 proyectos                                                                 10 4 proyectos                                                                  5	15%
CRITERIO SUSTENTABLE: Se otorgará el puntaje correspondiente al oferente que acredite la condición de PYME o Cooperativa, o bien que contemple la subcontratación de una PYME. Esta condición será verificada mediante la certificación vigente emitida por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) o a través de la información disponible en la interfaz de SICOP. En caso de subcontratación, la condición de PYME deberá encontrarse debidamente identificada en el apartado correspondiente al subcontratista dentro de la oferta presentada y será verificada desde la etapa de evaluación de ofertas.	10%
TOTAL	100%